光伏電站小EPC合同模板

1、光伏電站小EPC合同模板發(fā)包人：承包人： 合同簽訂地：第一部分：合同協(xié)議書本協(xié)議由（以下簡(jiǎn)稱 發(fā)包人”與某公司（以下簡(jiǎn)稱 承包人”于（年 月 日）商定并簽署。鑒于發(fā)包人擬建設(shè)位于分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。發(fā)包人接受承包人以人民幣圓整（元）承擔(dān)本工程勘測(cè)、設(shè)計(jì)、設(shè)備和材料采購(gòu)（不含組件和逆變器）、建筑安裝工程施工、項(xiàng)目管理、設(shè)備監(jiān)造、調(diào)試、驗(yàn)收、 培訓(xùn)、移交生產(chǎn)、性能質(zhì)量保證、工程質(zhì)量保修期限的服務(wù)等，經(jīng)發(fā)包人和承包 人充分協(xié)商一致，特簽訂本合同，以便雙方遵照?qǐng)?zhí)行。1、合同工程總承包范圍包括本項(xiàng)目的全部勘測(cè)、設(shè)計(jì)、設(shè)備和材料采購(gòu)（不含組件和逆變器）、建筑安 裝工程施工、項(xiàng)目管理、設(shè)備監(jiān)造、調(diào)試、驗(yàn)收、

2、培訓(xùn)、移交生產(chǎn)、性能質(zhì)量保 證和工程質(zhì)量保修期限的服務(wù)等，承包人負(fù)責(zé)申請(qǐng)電力接入和相關(guān)驗(yàn)收工作， 并 承擔(dān)相應(yīng)的接入費(fèi)用和驗(yàn)收費(fèi)用。承包人不承擔(dān)項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)時(shí)的財(cái) 產(chǎn)等保險(xiǎn)類費(fèi)用。2、合同由下列文件構(gòu)成（1）合同協(xié)議書；（2）合同條款及合同附件；（3）其他有關(guān)文件。3、總承包合同總價(jià)合同固定總價(jià)為人民幣（元）。4、安全目標(biāo)杜絕人身死亡事故；杜絕重大機(jī)械設(shè)備事故；杜絕重大火災(zāi)事故；杜絕主要設(shè)備 的損壞事故；杜絕負(fù)主要責(zé)任的重大交通事故；杜絕重大環(huán)境污染事故；杜絕重 大垮（坍）塌事故；避免和嚴(yán)格控制一般安全事故。5、質(zhì)量目標(biāo)本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)家和行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。6、工期目標(biāo)承包人收到發(fā)包

3、人的預(yù)付款后，120個(gè)工作日內(nèi)完成本項(xiàng)目施工安裝調(diào)試、具備并網(wǎng)驗(yàn)收條件。第二部分合同條款按照中華人民共和國(guó)合同法和建筑法的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙 方達(dá)成如下協(xié)議。第一條詞語(yǔ)定義下列詞語(yǔ)除雙方另有約定外，應(yīng)具有本條所賦予的定義：1.1合同：編號(hào)為總承包工程合同，包括合同協(xié)議書、合同條款及附件、雙方同意的技術(shù)資料、圖紙、變更、補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要等文件及可能明 確列入?yún)f(xié)議書中的此類進(jìn)一步的補(bǔ)充文件。1.2發(fā)包人：指及其財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的合法繼承人或合法受讓人，以下簡(jiǎn)稱發(fā)包人”1.3承包人：指及其財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的合法繼承人或合法受讓人，以下簡(jiǎn)稱承包人”1.4本項(xiàng)目：分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)項(xiàng)目，系統(tǒng)裝機(jī)容量。（

4、具體以實(shí)際裝機(jī)容量為準(zhǔn)）1.5項(xiàng)目經(jīng)理：指發(fā)包人指定的負(fù)責(zé)施工管理和合同履行的代表。發(fā)包人（蓋章）:發(fā)包人法定代表人 （或代理人）簽字：日期：承包人（蓋章）：承包人法定代表人 （或代理人）簽字：日期：1.6工程師：指本工程監(jiān)理單位（或者發(fā)包單位）委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人 指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人約定。1.7合同價(jià)款：指基于發(fā)包人與承包人雙方在第一部分合同協(xié)議書第3條款中約定，發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔(dān)質(zhì) 量保修責(zé)任的項(xiàng)目總額。1.8追加合同價(jià)款：指在合同履行中因發(fā)包人要求增加內(nèi)容或者合同沒有涉及到 項(xiàng)目?jī)?nèi)容，所產(chǎn)生的費(fèi)用，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)

5、后按計(jì)算合同價(jià)款的方式追加的合同價(jià)1.9費(fèi)用：指不包含在合同價(jià)款之內(nèi)的應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人或承包人承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)支出。1.10施工場(chǎng)地：指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場(chǎng)所以及發(fā)包人在圖紙中具 體指定的供施工使用的任何其他場(chǎng)所。1.11書面形式：指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù) 據(jù)交換和電子郵件）等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。1.12小時(shí)或日或工作日：本合同中規(guī)定按小時(shí)計(jì)算時(shí)間的，從事件有效開始時(shí) 計(jì)算（不扣除休息時(shí)間）：規(guī)定按日計(jì)算時(shí)間的，開始當(dāng)日不計(jì)入，從次日開始 計(jì)算。時(shí)限的最后一日是休息日或者其他法定節(jié)假日的，以節(jié)假日次日為時(shí)限的最后一天日，但竣工日期除外。時(shí)限的最后一日的截

6、止時(shí)間為當(dāng)日24時(shí)；工作日為周一至周五5天，法定節(jié)假日不算工作日。1.13關(guān)鍵設(shè)備驗(yàn)收：指關(guān)鍵設(shè)備到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后，在承包人組織下，由發(fā)包人 或監(jiān)理方檢查關(guān)鍵設(shè)備的外觀、數(shù)量及設(shè)備出廠合格證、使用說明書等質(zhì)量證明 文件和技術(shù)文件。關(guān)鍵設(shè)備指光伏組件、光伏并網(wǎng)逆變器、支架和電纜。1.14驗(yàn)收：由承包人組織的符合國(guó)家電網(wǎng)分布式電源項(xiàng)目并網(wǎng)驗(yàn)收和本地區(qū)分 布式光伏電站綜合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的驗(yàn)收，并簽訂了購(gòu)售電協(xié)議。1.15最終驗(yàn)收：由發(fā)包人對(duì)本項(xiàng)目工程建設(shè)質(zhì)量情況進(jìn)行全面檢查和總體評(píng)價(jià) 的驗(yàn)收。1.16不可抗力：戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物墜落、暴風(fēng)雪、洪水、地震等不可預(yù)見、 不能避免并不能克服的事件。第二條付款方

7、式和條件2.1付款方式：電匯或支票2.2本合同采用分期付款。2.3本項(xiàng)目光伏發(fā)電系統(tǒng)工程（合同總價(jià) 元，大寫:2.3.1預(yù)付款總承包合同簽訂后，發(fā)包人7個(gè)工作日內(nèi)向承包人支付本項(xiàng)目合同總額的30%款項(xiàng)，共計(jì)：元（大寫：整）。2.3.2工程進(jìn)度款工程進(jìn)度款1/施工單位進(jìn)場(chǎng)后7個(gè)工作日，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后，支付本項(xiàng)目合同 總額的20%款項(xiàng)，共計(jì)：元（大寫：整）。工程進(jìn)度款2/支架和組件進(jìn)場(chǎng)后后7個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)包人在7個(gè)工作日內(nèi)向承 包人支付本項(xiàng)目合同金額的20%款項(xiàng)，共計(jì)：元（大寫：整）。2.3.3驗(yàn)收款電力部門驗(yàn)收合格后（以電力部門出具合格的并網(wǎng)驗(yàn)收意見為準(zhǔn)），發(fā)包人7個(gè)工作日內(nèi)向承包人支付本項(xiàng)目合

8、同總額的25%款項(xiàng)，共計(jì)：元（大寫：萬(wàn)元整）。2.3.4質(zhì)保金本項(xiàng)目合同價(jià)款的5%款項(xiàng)，共計(jì)： 元（大寫：整），作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿一年后發(fā)包人7個(gè)工作日內(nèi)支付給承包人（以本工程最終驗(yàn)收 合格之日起計(jì)算）。以上所有涉及到驗(yàn)收的項(xiàng)目，雙方均以文件或會(huì)議紀(jì)要的形式簽字確定為準(zhǔn)，日期以文件或會(huì)議紀(jì)要簽署的日期次日起計(jì)算。第三條開工及延期開工3.1開工承包人收到發(fā)包人開工申請(qǐng)批復(fù)后， 且發(fā)包人執(zhí)行第二部分 合同條款第二條 款付款方式和條件后，承包人組織進(jìn)場(chǎng)施工。3.2工期延誤在組織施工過程中，如遇到下列情況，雙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)商，并通過書面形式確 定損失承擔(dān)責(zé)任，相應(yīng)順延工期：321因不可抗力事件或其他

9、非承包人責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)等事件，承包人應(yīng)立即通知發(fā)包人，并采取措施盡力減少損失。不可抗力事件結(jié)束48小時(shí)內(nèi)，整）雙方就損失情況和工期延期進(jìn)行協(xié)商，形成書面協(xié)議；3.2.2因發(fā)包人提出變更計(jì)劃或變更設(shè)計(jì)的；3.2.3發(fā)包人未按約定支付工程進(jìn)度款，致使施工不能正常進(jìn)行；3.2.4一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過12小時(shí)；3.2.5發(fā)包人未按約定提供所需書面形式的指令、確認(rèn)單、批準(zhǔn)手續(xù)等，經(jīng)書面 催告后15日后仍未提供相關(guān)書面指令、確認(rèn)單、批準(zhǔn)手續(xù)等，致使施工不能正 常進(jìn)行。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包人應(yīng)按協(xié)議條款約定承擔(dān)違約責(zé)任。第四條關(guān)鍵設(shè)備的驗(yàn)收4.1承包人

10、應(yīng)在關(guān)鍵設(shè)備到貨后2個(gè)工作日內(nèi)確定驗(yàn)收日期，并提前2個(gè)工作日 內(nèi)通知發(fā)包人，發(fā)包人應(yīng)委派人員或監(jiān)理參加驗(yàn)收。4.2發(fā)包人收到承包人關(guān)鍵設(shè)備驗(yàn)收通知單，需2個(gè)工作日內(nèi)參加驗(yàn)收，如接到 承包人驗(yàn)收申請(qǐng)通知超過5個(gè)工作日未驗(yàn)收視為自動(dòng)驗(yàn)收合格。4.3發(fā)包人對(duì)承包人供應(yīng)關(guān)鍵設(shè)備的驗(yàn)收僅限于對(duì)產(chǎn)品外觀完整情況及產(chǎn)品型號(hào)的驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果雙方簽字確認(rèn)。以上驗(yàn)收不涉及對(duì)產(chǎn)品性能的驗(yàn)收，產(chǎn)品性能驗(yàn)收將統(tǒng)一在系統(tǒng)整體驗(yàn)收時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。4.4通過驗(yàn)收后的產(chǎn)品有承包人保管，如在保管權(quán)移交前若發(fā)生產(chǎn)品破損、丟失 等情況，由承包人負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)損失，在項(xiàng)目整體通過最終驗(yàn)收后進(jìn)行保管權(quán)移第五條材料設(shè)備供應(yīng)5.1承包人米購(gòu)材料設(shè)

11、備5.1.1本工程安裝主材、安裝輔材均由承包人按照合同驗(yàn)收質(zhì)量要求按系統(tǒng)項(xiàng)目 設(shè)備清單進(jìn)行米購(gòu)。5.1.2承包人采購(gòu)材料設(shè)備，應(yīng)按國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，并要求三證齊全”對(duì)材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。5.1.3承包人供應(yīng)的材料設(shè)備由承包人自行保管。5.1.4承包人采購(gòu)的材料設(shè)備在使用前，承包人應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的不得使用。5.1.5發(fā)包人發(fā)現(xiàn)承包人采購(gòu)并使用不符合設(shè)計(jì)或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的材料設(shè)備時(shí)， 有權(quán)要求承包人負(fù)責(zé)修復(fù)、拆除或重新采購(gòu)，由此發(fā)生的費(fèi)用由承包人承擔(dān)，延 誤的工期不予順延。第六條發(fā)包人和承包人雙方權(quán)利與義務(wù)除本合同其它條款約定以外，雙方具有以下權(quán)利義務(wù)：6.1發(fā)包人權(quán)利與義務(wù)6.1.1按照合同約

12、定履行支付義務(wù)；6.1.2遵守任何適用的法律、法規(guī)和規(guī)章；6.1.3履行合同中約定的其他職責(zé)和義務(wù)；6.2承包人權(quán)利與義務(wù)6.2.1在開工前5個(gè)工作日內(nèi)搞好承包人駐地界區(qū)以內(nèi)的用水、用電、道路和臨 時(shí)設(shè)施的建設(shè)，承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用；6.2.2在開工前10個(gè)工作日內(nèi)，編制施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）報(bào)發(fā)包人審批， 做好各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作；6.2.3工程開工前10工作日內(nèi)提出書面開工報(bào)告。向發(fā)包人提交施工平面布置圖、 施工進(jìn)度計(jì)劃；按發(fā)包人要求向發(fā)包人提交本月施工進(jìn)度報(bào)表及下月施工作業(yè)計(jì) 劃；隱蔽工程或中間驗(yàn)收前12小時(shí)內(nèi)以書面形式通知工程師驗(yàn)收；達(dá)到竣工條 件5個(gè)工作日內(nèi)向發(fā)包人提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；工程事故

13、發(fā)生后8小時(shí)內(nèi)向發(fā)包人通報(bào)，并在24小時(shí)內(nèi)提交書面報(bào)告；6.2.4按照施工圖與說明書進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量，按合同約定的時(shí)間完工并 交付使用；6.2.5遵守政府有關(guān)部門對(duì)施工場(chǎng)地交通、施工噪音及環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)等的 管理規(guī)定，按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，否則承擔(dān)因自身原因造成的罰款及其它處罰；6.2.6對(duì)已完工的房屋、構(gòu)筑物和安裝設(shè)備，在交工前負(fù)責(zé)保管，并清理好場(chǎng)地；6.2.7在施工過程中如發(fā)生較大工程質(zhì)量事故，應(yīng)及時(shí)報(bào)告工程師和安全管理部 門，經(jīng)工程師、安全管理部門共同研究，明確責(zé)任，確定處理方案后方可實(shí)施；628做好施工場(chǎng)地地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物等的保護(hù)工作，并承擔(dān)相應(yīng) 的費(fèi)用。承包人不履

14、行上述各項(xiàng)義務(wù)，造成工期延誤和工程損失，應(yīng)對(duì)發(fā)包人的損失給予 賠償。第七條變更設(shè)計(jì)7.1發(fā)包人變更設(shè)計(jì)發(fā)包人應(yīng)在該項(xiàng)工程施工前7個(gè)工作日通知承包人。承包人已經(jīng)施工的工程，發(fā) 包人變更設(shè)計(jì)應(yīng)及時(shí)通知承包人，承包人在接到通知后立即停止施工。由于發(fā)包 人原因設(shè)計(jì)變更造成承包人材料積壓， 應(yīng)由發(fā)包人負(fù)責(zé)處理，并承擔(dān)全部處理費(fèi) 用。7.2承包人變更設(shè)計(jì)721承包人提出合理化建議涉及到變更設(shè)計(jì)和對(duì)原定材料的換用，必須經(jīng)發(fā)包 人代表及有關(guān)部門批準(zhǔn)。合理化建議節(jié)約的金額，發(fā)包人和承包人雙方協(xié)商分享。7.2.2施工過程中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有錯(cuò)誤或嚴(yán)重不合理時(shí)， 承包人應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)通知 發(fā)包人，由承包人會(huì)同設(shè)計(jì)等有關(guān)部

15、門研究確定后48小時(shí)內(nèi)將修改意見或變更 設(shè)計(jì)文件提交發(fā)包人，承包人按修改或變更設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工，由此增減的費(fèi)用 由承包人承擔(dān)，工程延期的，應(yīng)向發(fā)包人支付相應(yīng)違約金。7.2.3由于承包人原因（包括違背發(fā)包人招標(biāo)要求或設(shè)計(jì)出現(xiàn)重大失誤）變更設(shè) 計(jì)造成承包人材料積壓，應(yīng)由承包人負(fù)責(zé)處理，并承擔(dān)全部處理費(fèi)用，并賠償由 此帶給發(fā)包人的損失。第八條暫停施工發(fā)包人代表在確有必要時(shí)，可要求承包人暫停施工，并在提出要求后12小時(shí)內(nèi)提出處理意見。承包人應(yīng)按發(fā)包人要求停止施工， 并妥善保護(hù)已完工工程。承包 人實(shí)施發(fā)包人代表處理意見后，可提出復(fù)工要求，發(fā)包人代表應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)。發(fā)包人代表未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出處

16、理意見，或收到承包人復(fù)工要求后24小時(shí)內(nèi)未予答復(fù)，承包人可自行復(fù)工。停工責(zé)任在發(fā)包人，相應(yīng)順延工期， 發(fā)生費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)；停工責(zé)任在承包人，由承包人承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。第九條檢查和返工承包人應(yīng)認(rèn)真按照國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的要求以及發(fā)包人代表依據(jù) 合同發(fā)出的指令施工，隨時(shí)接受發(fā)包人代表及其委派人員檢查檢驗(yàn)， 為檢查檢驗(yàn) 提供便利條件。由承包人原因引起的質(zhì)量問題，發(fā)包人代表及其委派人員的有權(quán) 要求返工、修改，由此而導(dǎo)致返工、修改的費(fèi)用，承包人全部承擔(dān)，工期不予順延0第十條安裝調(diào)試與工程驗(yàn)收10.1安裝調(diào)試10.1.1承包人應(yīng)在項(xiàng)目開工后120個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)項(xiàng)目設(shè)備的安裝與調(diào)試，達(dá)到合同

17、約定的要求和標(biāo)準(zhǔn)，并保證設(shè)備正常運(yùn)行。10.1.2在安裝調(diào)試期間，如果承包人提供的設(shè)備、材料有缺陷或由于承包人技 術(shù)人員的錯(cuò)誤或承包人提供的技術(shù)資料、圖紙、說明書的錯(cuò)誤造成發(fā)包人設(shè)備、 材料損壞，承包人應(yīng)采取必要的補(bǔ)救措施，并賠償發(fā)包人的損失。10.1.3安裝工作完全符合發(fā)包人的要求或合同的要求和標(biāo)準(zhǔn)，并且單機(jī)試車成功,雙方代表可在2個(gè)工作日內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)簽署安裝竣工書。但不免除承包人在安裝調(diào)試過 程中和質(zhì)量保證期內(nèi)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。10.1.4設(shè)備整機(jī)經(jīng)聯(lián)運(yùn)測(cè)試完全符合合同或技術(shù)附件約定的技術(shù)指標(biāo)，經(jīng)雙方代 表簽字確認(rèn)后，即完成了對(duì)全部設(shè)備的調(diào)試。10.2工程驗(yàn)收10.2.1隱蔽工程和中間驗(yàn)收隱蔽工程

18、在隱蔽前12小時(shí)內(nèi)、其它項(xiàng)目（分部、分項(xiàng)工程）完工后12小時(shí)內(nèi)，承 包人將驗(yàn)收內(nèi)容、時(shí)間和地點(diǎn)以書面形式通知工程師到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后12小時(shí)內(nèi)，工程師在驗(yàn)收記錄上簽字后，承包人可繼續(xù)施工；驗(yàn)收不合格，承 包人在工程師限定的時(shí)間內(nèi)整改后重新驗(yàn)收。10.2.2重新檢驗(yàn)無(wú)論工程師是否進(jìn)行驗(yàn)收，當(dāng)其要求對(duì)已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗(yàn)時(shí)，承包人應(yīng)按其要求進(jìn)行剝離或開孔，并在檢驗(yàn)后重新覆蓋或修復(fù)。檢驗(yàn)合格，發(fā)包人承擔(dān)由 此發(fā)生的全部費(fèi)用，賠償承包人損失，并相應(yīng)順延工期；檢驗(yàn)不合格，承包人承 擔(dān)由此發(fā)生的全部費(fèi)用，工期不予順延。10.2.3驗(yàn)收工程完工后15個(gè)工作日內(nèi)，承包人組織電力管理部門辦理驗(yàn)收，如驗(yàn)收因

19、承包 人安裝施工原因存在缺陷，則承包人則應(yīng)該按照電力管理部門提出消缺單的內(nèi)容， 進(jìn)行逐一負(fù)責(zé)消缺，直至驗(yàn)收通過。10.2.4最終驗(yàn)收電力管理部門驗(yàn)收通過并與發(fā)包人簽署購(gòu)售電協(xié)議后，承包人按照發(fā)包人要求或合同的標(biāo)準(zhǔn)，向發(fā)包人提供完整竣工資料及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 承包人應(yīng)繪制竣工圖一式2份，工程變更不大的由承包人在原施工圖上加注核定單編號(hào)，提交發(fā)包人存檔。其它交工資料的內(nèi)容與份數(shù)按有關(guān)規(guī)定整理提交給發(fā)包人。承包人提交驗(yàn)收申請(qǐng)后7個(gè)工作日內(nèi)組織發(fā)包人參與驗(yàn)收。如驗(yàn)收因承包人安裝施工原因存在缺陷， 則承包人則應(yīng)該按照發(fā)包人提出消缺單的內(nèi)容，進(jìn)行逐一負(fù)責(zé)消缺，直至驗(yàn)收通過。如承包人提交驗(yàn)收申請(qǐng)后20個(gè)工作日內(nèi)發(fā)

20、包人未參與驗(yàn)收，則視為本項(xiàng)目 驗(yàn)收合格。第十一條質(zhì)量要求和保修11.1所有設(shè)備質(zhì)量必須嚴(yán)格按照相關(guān)的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。11.2工程質(zhì)量規(guī)范和工程等級(jí)。11.2.1本工程設(shè)計(jì)、施工符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，均有資質(zhì)公司設(shè)計(jì)和施工，項(xiàng)目 符合浙江省光伏發(fā)電系統(tǒng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。11.2.2所有的設(shè)計(jì)及施工技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)由發(fā)包方與承包方自行協(xié)商制定。11.2.3本工程質(zhì)量等級(jí)達(dá)到合格。11.3本工程從最終驗(yàn)收合格日起計(jì)算保修期1年，如系統(tǒng)出現(xiàn)故障承包人應(yīng)在接到發(fā)包人書面故障報(bào)告后24小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理。11.4在當(dāng)年當(dāng)?shù)毓庹斩却笥谇拔迥昶骄登夜夥性O(shè)備正常運(yùn)行并按照運(yùn)行 維護(hù)手冊(cè)按時(shí)進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)的情況下，

21、 承包人按照技術(shù)方案中最低發(fā)電量承 諾本項(xiàng)目年發(fā)電量，在五年內(nèi)，如當(dāng)年未達(dá)到最低發(fā)電量，承包人則補(bǔ)足發(fā)包人。第十二條保密協(xié)議12.1在合同履行期間，承包人所獲得的圖紙資料及在施工過程中所取得的與履 行合同有關(guān)的工作成果屬發(fā)包人所有， 承包人負(fù)有保密義務(wù)。未經(jīng)發(fā)包人書面同 意，承包人不得在合同期內(nèi)或合同履行完畢后以任何方式泄露。12.2未經(jīng)發(fā)包人書面同意，承包人不得把與合同有關(guān)的資料給出版社和新聞機(jī) 構(gòu)發(fā)表或?qū)W術(shù)引用，或者使用本合同任何部分進(jìn)行促銷和做廣告宣傳。12.3未經(jīng)發(fā)包人書面同意，承包人不得應(yīng)用本工程圖紙資料。12.4對(duì)于承包人使用的新技術(shù)和新方法，發(fā)包人負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)承包人書 面同

22、意，不得以任何方式泄露。12.5本合同的保密條款在合同終止后，同樣具有約束力第十三條爭(zhēng)議13.1因合同發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。13.2如協(xié)商不成，可選擇下列第（一）種方式解決:（一） 提交 雙方所轄地任一法院申請(qǐng)仲裁;（二） 依法向人民法院提起訴訟。第十四條違約14.1如承包人工期延誤，延誤期內(nèi)每天需賠償發(fā)包人工期延誤違約金合同總價(jià) 的0.5%，最高限額5%。14.2如發(fā)包人延期付款，延誤期內(nèi)每天需賠償承包人付款延誤違約金合同總價(jià) 的0.5%，最高限額5%。14.3由于發(fā)包人原因，不履行合同約定義務(wù)或不按合同約定履行義務(wù)，給承包 人造成損失的，應(yīng)賠償承包人相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失，并相應(yīng)順延工期。14.

23、4工程或設(shè)備質(zhì)量不符合約定，且承包人未按發(fā)包人要求采取必要補(bǔ)救措施 的，發(fā)包人有權(quán)解除合同，且要求承包人賠償發(fā)包人損失。14.5承包人保證安裝施工過程中不侵犯第三方的權(quán)利。由施工造成的屋面滲漏、 維修、翻修改造或其他損壞，承包人應(yīng)承擔(dān)由此給發(fā)包人造成的一切損失。在保修期一年內(nèi)發(fā)電系統(tǒng)設(shè)備或部件的故障、損壞或其他非正常運(yùn)轉(zhuǎn)行為造成的第三 方線路失電、設(shè)備損壞、人身財(cái)產(chǎn)損失等，以及因承包人過錯(cuò)導(dǎo)致光伏發(fā)電設(shè)備 的安裝、運(yùn)行造成系統(tǒng)停運(yùn)超過5個(gè)工作日的，承包人應(yīng)承擔(dān)由此給發(fā)包人造成 的一切損失。14.6因承包人原因工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人按發(fā)包人要求 的期限負(fù)責(zé)整改，向發(fā)包人賠償因此

24、造成的全部損失；14.7一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時(shí)，違約方除承擔(dān)上述違約 責(zé)任外，仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。14.8因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)提前10個(gè)工作日內(nèi)通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。14.9發(fā)生其它違約情形，違約方應(yīng)賠償由此給對(duì)方造成的損失。如屬雙方過錯(cuò)， 應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十五條索賠發(fā)包人和承包人雙方如有一方未能按合同約定履行義務(wù)給對(duì)方造成損失的，受損方可按以下規(guī)定向違約方索賠：1）有正當(dāng)索賠理由、且有索賠事件發(fā)生時(shí)的有關(guān)證據(jù)；2）索賠事件發(fā)生5個(gè)工作日內(nèi)，向違約方發(fā)出索賠通知；3）違約方在接到索賠通知后3天內(nèi)給予批

25、準(zhǔn)、或要求承包人進(jìn)一步補(bǔ)充索賠理 由和證據(jù)。4）如索賠發(fā)生爭(zhēng)議，雙方可協(xié)商解決，如果協(xié)商不成可按照本合同第十四條款 違 約處理。第十六條安全施工16.1安全管理人員必須持證上崗，并負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場(chǎng)和施工人員安全情況。16.2承包人按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造 成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的全部費(fèi)用，非承包人責(zé)任造成的傷亡事故、由責(zé)任方 承擔(dān)責(zé)任和有關(guān)費(fèi)用。發(fā)生重大傷亡事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部 門并通知發(fā)包人代表。同時(shí)按政府有關(guān)要求處理。發(fā)包人為搶敷提供必要條件。 發(fā)生的費(fèi)用由事故責(zé)任方承擔(dān)。承包人在動(dòng)力設(shè)備、高電壓線路、地下管道、密 封防震車間、易燃易爆地段以

26、及臨街交通要道附近施工前，應(yīng)向發(fā)包人代表提出安全保護(hù)措施，經(jīng)發(fā)包人代表批準(zhǔn)后實(shí)施，由承包人承擔(dān)保護(hù)措施費(fèi)用。在有毒 有害環(huán)境中施工，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的防護(hù)措施， 并承擔(dān)有關(guān)的經(jīng)濟(jì) 支出。16.3現(xiàn)場(chǎng)用電必須按照發(fā)包人要求，三相五線制，一機(jī)一閘必須帶漏電保護(hù)，不許用電爐。16.4承包人在施工期間應(yīng)服從發(fā)包人安排。遵守發(fā)包人和當(dāng)?shù)卣毮懿块T的 管理制度。關(guān)于安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用的其他約定如下：（1）承包人需提供安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用的支付計(jì)劃和落實(shí)情況；（2）工程師對(duì)承包人落實(shí)安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理。若發(fā) 現(xiàn)承包人未落實(shí)安全防護(hù)、文明施工措施的，有權(quán)責(zé)令其立

27、即整改；（3）承包人應(yīng)在財(cái)務(wù)管理中單獨(dú)列支安全防護(hù)、文明施工措施項(xiàng)目費(fèi)用的支付 情況。16.5施工人員的人身意外傷害保險(xiǎn)由承包人辦理（其它險(xiǎn)種自愿）第十七條不可抗力由于不可抗力，如不可預(yù)見、不可避免、不可克服的事件，導(dǎo)致不能完全或部分 履行本合同義務(wù)，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后48小時(shí)內(nèi)及時(shí)通知對(duì)方，并在其后5個(gè)工作日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行ёC明 文件。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務(wù)采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。第十八條 本合同的生效、變更、解除和終止18.1合同生效本合同經(jīng)發(fā)包人和承包人雙方法定代表人或委托代理人簽字并蓋章后生效，合同一式三份，發(fā)包人，承包人及見證方各執(zhí)一份。18.2合同變更本合同經(jīng)發(fā)包人和承包人雙方協(xié)商一致， 可以變更，合同變更協(xié)議應(yīng)采用書面形 式。18.3合同解除18.3.1合同解除的因素：發(fā)包人和承包人雙方協(xié)商一致，可解除合同，解除合同應(yīng)采用書面形式。18.3.2發(fā)生下列情形之一的，一方可以解除合同：1）因不可抗力，致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)；2）承包人未按合同約定期限完成驗(yàn)收并移交生