農(nóng)村建房合同樣本格式范本

1、農(nóng)村建房合同樣本（格式范本）甲方：（姓名身份證號碼）乙方:（姓名，身份證號碼）甲方擬建房屋一座,位置在_ _ _縣鎮(zhèn)_ _村組，由乙方負(fù) 責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿 簽訂本加工承攬合同。一、雙方權(quán)利義務(wù)L甲方負(fù)責(zé)提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑 材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前_ _天通知甲方購買所需材料。2 乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并 交付建房成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。3攪拌機(jī)、震動器等施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動 工具由乙方自帶，費用由乙方自理。4工期從年月_日開始建設(shè)，工期為_天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響

2、施工的不可抗力情況的,可順延工期。5乙方加強(qiáng)對其人員的安全教育,嚴(yán)格管理,遵守國家法律 法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由 乙方自行負(fù)責(zé)/與甲方無關(guān)。6乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。二、質(zhì)量要求L乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則按照圖紙施工加強(qiáng)質(zhì)量管 理。2重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進(jìn)行下 工序。3甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響 房屋質(zhì)量等行為時,有權(quán)要求乙方停工或整改。4 房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進(jìn)行 免費維修。三、付款方式1 工程款結(jié)算方式:以建房面積計算，每平方米人民幣_ _元。2付款時間:第

3、一次付款在施工開始后_ _天內(nèi)，第二次付款 在，第三次付款在 第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢 驗后 天內(nèi)給付。四、違約責(zé)任由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;造成 損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng) 承擔(dān)違約金_ _ _元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工 期等做法為難甲方，視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同。 乙方應(yīng)承擔(dān)違約金_ _ _元。3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約走支付工程價款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金_元（或每日承擔(dān)違約金元）。五、爭議解決辦法1.發(fā)生合同爭議時雙方應(yīng)友好協(xié)商。2如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交人民法院進(jìn)行裁決。六、附則1 本合同一式兩份,甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)T分。2 本合同自簽訂之日起生效。3.以上合同，雙方必須共同遵