道路照明安裝工程施工合同

1、編號(hào):道路照明安裝工程施工合同甲方：乙方：簽訂日期：年M日發(fā)包方：以下簡(jiǎn)稱甲方承包方：以下簡(jiǎn)稱乙方依照?中華人民共和國(guó)合同法?、?中華人民共和國(guó)建筑法?及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和老實(shí)信用的原那么,雙方就照明工程,特訂立本合同.1.合同內(nèi)容1.1工程名稱：1.2工程地點(diǎn)：1.3工程范圍：2.施工工期2.1開始工作日期：年月日2.2結(jié)束工作日期：年月日2.3總?cè)諝v工作天數(shù)為：天3.承包方式本工程為包工包料包含燈具采購(gòu)的承包方式.4.合同價(jià)款及付款方式4.1合同總價(jià)款暫定人民幣：元,大寫:4.1.1合同總價(jià)款包括照明燈具、工程施工費(fèi).4.2付款方式4.2.1施工進(jìn)場(chǎng)兩天內(nèi)支付暫

2、定工程款的30%工程施工電纜敷設(shè)完畢支付暫定工程款的50%竣工驗(yàn)收后支付至總工程款的95%質(zhì)保期滿后一個(gè)月內(nèi)一次性支付5%勺質(zhì)保金.4.2.2合同價(jià)款的增減：工程量以竣工圖為基準(zhǔn).5.質(zhì)量要求依據(jù)?城市道路照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?CJJ45-、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；光衰5%/年.6.雙方責(zé)任6.1甲方責(zé)任：6.1.1甲方在乙方施工前,向乙方提供原來(lái)地下管網(wǎng)圖、照明工程電氣施工圖招標(biāo)文件中提供的圖紙電子版.6.1.2向乙方提供必要的場(chǎng)地及施工用水、用電費(fèi)用由乙方承當(dāng).6.1.3按合同約定向乙方支付合同價(jià)款.6.1.4由于工期太緊,甲方必須在收到乙方文件包括圖紙、變更、與工程進(jìn)度有關(guān)的文件2小時(shí)內(nèi)予以

3、確認(rèn),否那么視為甲方已確認(rèn).6.1.5甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)中發(fā)生的非施工單位引起的各種問(wèn)題.6.1.6甲方在收到乙方提交的工程驗(yàn)收申請(qǐng)后48小時(shí)內(nèi)組織相關(guān)人員對(duì)該項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收.驗(yàn)收合格后及時(shí)辦理結(jié)算.6.2乙方責(zé)任：6.2.1乙方應(yīng)向甲方提供竣工圖四套.6.2.2調(diào)試驗(yàn)收合格后,需免費(fèi)對(duì)甲方操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),直至甲方人員能夠到達(dá)技術(shù)上熟練操作.6.2.3按施工平安標(biāo)準(zhǔn)做好施工質(zhì)量、平安治理,如在施工期間發(fā)生施工質(zhì)量、平安事故,應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方.保證施工現(xiàn)場(chǎng)清潔符合有關(guān)規(guī)定,按文明工地標(biāo)準(zhǔn)組織施工,做到“工完、料凈、場(chǎng)地清.6.2.4隱蔽工程,隱蔽前應(yīng)提前8小時(shí)通知甲方驗(yàn)收,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格前

4、方可隱蔽,自行隱蔽無(wú)效.6.2.5乙方進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)應(yīng)自覺(jué)遵守施工現(xiàn)場(chǎng)治理制度,遵守甲方有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)治理的有關(guān)規(guī)定,承當(dāng)在安裝、施工過(guò)程中的放火、防盜等平安責(zé)任；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所有其他建筑及建筑裝修、設(shè)備、器具、綠化苗木不得破壞.7.暫停施工7.1當(dāng)碰到重大質(zhì)量事故,平安事故或其他甲方代表認(rèn)為確有必要暫停施工時(shí),應(yīng)當(dāng)以書面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后12小時(shí)內(nèi)提出書面處理意見(jiàn).乙方應(yīng)當(dāng)按甲方要求停止施工,并妥善保護(hù)已完工程.乙方實(shí)施甲方代表作出的處理意見(jiàn)后,可以書面形式提出復(fù)工要求,業(yè)主代表應(yīng)當(dāng)在2小時(shí)內(nèi)給予答復(fù).甲方代表未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出處理意見(jiàn),或收到乙方復(fù)工要求后2小時(shí)內(nèi)未予答復(fù),承包方可

5、自行復(fù)工.因甲方原因造成停工的,由甲方承當(dāng)所發(fā)生的追加合同價(jià)款,賠償乙方由此造成的損失,工期順延.因乙方原因造成停工的,由乙方承當(dāng)發(fā)生的費(fèi)用,工期不予順延.7.2非甲乙雙方的原因,切是不可抗拒的原因天氣、人為因數(shù)可進(jìn)行暫時(shí)停工.8.工程延誤對(duì)以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方代表確認(rèn)后,工期相應(yīng)順延；8.1甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準(zhǔn)、答復(fù)等,致使施工不能正常進(jìn)行；8.2經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更和工程量增加；8.3一天內(nèi)非甲方、乙方原因停電造成停工累計(jì)超過(guò)8小時(shí)；8.4因甲方原因造成乙方的人員窩工,乙方有權(quán)索賠窩工費(fèi),同時(shí)工期順延.9.不可抗力9.1照明工程為冬季室外施工,由于天氣

6、下雨、雪等天氣原因造成不能施工,工期相應(yīng)順延,乙方可索賠費(fèi)用和工期.9.2非甲乙雙方的原因,而是不可預(yù)料的外界因數(shù)影響造成的停工,工期相應(yīng)順延,乙方可索賠費(fèi)用和工期.10.變更施工中甲方對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更,應(yīng)在變更前3天,向乙方發(fā)出書面變更通知,乙方按通知進(jìn)行變更.因變更導(dǎo)致的費(fèi)用按合同的結(jié)算方法方法計(jì)價(jià),延誤的工期相應(yīng)順延.11.驗(yàn)收11.1安裝工程開始前,乙方應(yīng)提供主材的相關(guān)資料及材料報(bào)驗(yàn)單,報(bào)給甲方,甲方要在2小時(shí)內(nèi)對(duì)材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查.11.2隱蔽前通知甲方,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格前方可隱蔽.11.3燈具安裝調(diào)試完畢后,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,作為本工程的最終質(zhì)量驗(yàn)收.12.工程質(zhì)保期12.1本工程質(zhì)保

7、期為工程驗(yàn)收合格之日期年.保修期內(nèi)如工程發(fā)生故障,乙方必須在接到通知后的12小時(shí)內(nèi)派人員維修,因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引起的工程維修,甲方支付維修所發(fā)生的費(fèi)用,乙方維修.因安裝問(wèn)題引起的工程維修,乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修.12.2保修期滿后,乙方應(yīng)建立24小時(shí)熱線跟蹤效勞,假設(shè)工程發(fā)生故障,乙方應(yīng)在接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng)維修,以最優(yōu)惠的本錢價(jià)維修更換.13.違約責(zé)任13.1本工程驗(yàn)收質(zhì)量必須到達(dá)乙方承諾的合格標(biāo)準(zhǔn).13.2除不可抗力外,甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同條款,否那么,違約方須承當(dāng)違約責(zé)任.13.3假設(shè)乙方未能按本合同工期完工,每延誤一天,支付合同總價(jià)的萬(wàn)分之二的違約金,假設(shè)甲方未能按本合同支付工程款,乙方有權(quán)停工,甲方支付誤工費(fèi),由此造成工期延誤由甲方負(fù)責(zé).14.爭(zhēng)議的解決凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議,合同各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決：如果協(xié)商不能解決,任何一方均可向本合同工程工程地人民法院提起訴訟.15.其它15.1由于開挖路面原因移動(dòng)局部苗木時(shí),乙方請(qǐng)甲方代表現(xiàn)場(chǎng)