水電站施工合同

1、合同編號：XX-2020-01水電站施工合同(常用版)Hydropower station construction contract (common version)甲方：乙方：簽訂日期：年月日水電站施工合同（常用版）前言：施工合同是指發(fā)包方（建設(shè)單位）和承包方（施工單位）為完成商定的建筑 安裝工程施工任務(wù)，明確相互之間權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的書面協(xié)議。本文檔根據(jù)施工合 同內(nèi)容要求和特點展開說明，具有實踐指導意義，便于學習和使用，本文檔下載后 內(nèi)容可按需編輯修改及打印。發(fā)包方：（以下簡稱甲方）法定代表人：承包方：（以下簡稱乙方）法定代表人：根據(jù)中華人民共和國合同法、建筑安裝工程承包 合同條例和該工程

2、施工（招標文件）以及其他相關(guān)法律行政 法規(guī)，結(jié)合實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下合同條款。一、工程概況1、工程名稱：2、工程地點：3、工程主要內(nèi)容：4、承包方式：包工包料。第2頁共6頁二、工程期限工程期限天，預定年月日至年月日止。三、工程承包價及其它總承包價元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。四、合同雙方責任（一）甲方責任1、提供乙方規(guī)劃、設(shè)計、施工所需的相關(guān)要求及數(shù)據(jù)；2、監(jiān)督工期及工程質(zhì)量、施工進度，配合乙方做好與工 程相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。（二）乙方責任1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一 切事故由乙方負責。3、施工過程中，每個單項工程結(jié)束后及時

3、清理打掃施工 現(xiàn)場。五、工程質(zhì)量要求第3頁共6頁1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設(shè)計圖紙進行施工，工 程質(zhì)量達到國家相關(guān)驗收規(guī)范的標準。2、工程竣工驗收后達到建設(shè)局要求，方為合格工程。3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明，經(jīng)甲方工程 負責人及監(jiān)理方共同認可，方可進場施工。六、付款方式工程結(jié)束付50%,整體工程驗收合格后5日內(nèi)付50%o七、工期延誤若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按500元/天罰款。 工期嚴重滯后的，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的全部損失由 乙方負責。甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。八、工程保修期工程保修期為工程驗收后一年。九、安全施工要求施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規(guī)

4、，遵守甲方 及監(jiān)理方的相關(guān)規(guī)章制度，維護好相關(guān)設(shè)施和保護周圍居民的第4頁共6頁 正常生活，并做好安全預防工作。乙方施工中發(fā)生的一切安全 事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。十、不可抗拒的自然災害認定標準不可抗拒的自然災害發(fā)生，造成的損失，由甲、乙雙方 共同協(xié)商解決。H一、違約責任1、本合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執(zhí)行， 任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應(yīng)按合同 法規(guī)定標準進行賠償。2、若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方， 乙方有權(quán)停止供水。3、雙方如發(fā)生糾紛，通過協(xié)商未達成協(xié)議的，由祿豐縣 人民法院進行裁決。十二、爭議承包單位與發(fā)包單位發(fā)生合同糾紛時，雙方協(xié)商解決， 協(xié)商不成時，提請上級主管部門調(diào)解，調(diào)解無效時，可向 人民法院起訴。十三、合同份數(shù)第5頁共6頁本合同一式份，甲方份、乙雙方份。十四、若有未盡事宜