綠化工程施工合同8

1、園林綠化工程施工合同依照中華人民共和國合同法和中華人民共和國建設(shè)部、國家工商行政管理總局共同發(fā)布的建設(shè)工程施工合同(GF-99-0201)及其他有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就園林綠化工程施工項目經(jīng)協(xié)商訂立本合同：一、工程概況第1條工程概況1. 1工程名稱：2. 2工程地點：3. 3工程內(nèi)容：第2條工程承包范圍4. 1承包范圍：廠區(qū)內(nèi)水系景觀、綠化種植、假山噴泉、綠地內(nèi)道路硬化、鋼化玻璃板廊架車棚、休閑廊架、休閑亭、相關(guān)電氣(詳見預算表中子目)等的建設(shè)施工。二、合同文件及圖紙第3條本合同文件及解釋順序5. 1除雙方另有約定以外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：(1)雙

2、方簽訂的補充協(xié)議(2)本合同條款(3)中標通知書(4)投標書及其附件(5)標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件(6)圖紙(7)工程量清單(8)工程報價單或預算書雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。第4條適用法律、標準及規(guī)范4. 1適用法律法規(guī)：國家有關(guān)法律、法規(guī)和北京市有關(guān)法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件均對本合同具有約束力。5. 2適用標準、規(guī)范名稱：城市園林綠化工程施工及驗收規(guī)范(DB11/T212-2003)、城市園林綠化用植物材料木本苗(DB11/T211-2003)、城市園林綠化養(yǎng)護管理標準(DB11/T213-2003)。6. 3雙方另有約定列入補充條款。7. 4雙方對合同內(nèi)容

3、的約定與上述法律、標準、規(guī)范規(guī)定有矛盾的，以法律、標準及規(guī)范規(guī)定為準。第5條圖紙1.1 發(fā)包人提供圖紙日期及套數(shù)1.2 承包人未經(jīng)發(fā)包人同意，不得將本工程圖紙轉(zhuǎn)讓給第三人。1.3 發(fā)包人對圖紙的特殊保密要求：無三、雙方的權(quán)利義務(wù)第六條雙方派駐工地代表6. 1發(fā)包人派駐工地代表姓名：夏興峰職權(quán)：土建工程負責人7. 2承包人派駐工地代表姓名：康文松職權(quán)：綠化施工負責人8. 3任何一方駐工地代表發(fā)生變更時，應(yīng)提前7日書面通知對方，并明確指出交接時間、權(quán)限。四、施工組織設(shè)計和工期第10條合同工期開工日期：竣工日期：合同工期總?cè)諝v天數(shù)預計日第11條進度計劃11.1承包人必須按照經(jīng)確認的進度計劃組織施工，

4、并接受監(jiān)督和檢查。因承包人原因?qū)е聦嶋H進度與進度計劃不符的，承包人無權(quán)就改進措施提出追加合同價款。第12條延期開工如發(fā)生：因發(fā)包人原因造成延期開工的，由發(fā)包人承擔由此給承包人造成的損失，并順延工期；承包人不能按時開工的，應(yīng)提前7日書面通知發(fā)包人并征得發(fā)包人同意，發(fā)包人不同意延期的或承包人未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出延期通知的，工期不順延。第13條暫停施工如發(fā)生：因發(fā)包人原因停工的，由發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，賠償承包人由此受到的損失，相應(yīng)順延工期；因承包人原因停工的，由承包人承擔發(fā)生的費用，工期不順延。第14條工期延誤14. 1由于以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應(yīng)順延。(1)

5、發(fā)包人未能按約定日期提供圖紙及開工條件；(2)發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，使施工不能正常進行；(3)發(fā)包人未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行；(4)因工程量變化或重大設(shè)計變更影響工期；(5)非承包人原因停水、停電等原因造成停工；(6)不可抗力及自然災害；(7)發(fā)包人同意工期相應(yīng)順延的其他情況；(8)其他可調(diào)整工期的因素：14.2承包人在以上，情況發(fā)生后3日內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出向發(fā)包人、監(jiān)理方提出報告。發(fā)包人在收到報告后7日內(nèi)予以確認答復，逾期不予答復，承包人即可視為延期要求已被確認。五、質(zhì)量與檢驗第16條工程質(zhì)量16. 1工程質(zhì)量標準：按城市

6、園林綠化工程施工及驗收規(guī)范中相關(guān)條款執(zhí)行17. 2雙方對工程質(zhì)量有爭議時，由項目所在區(qū)縣質(zhì)量監(jiān)督站鑒定，所需費用及由此造成的損失由責任方承擔。第17條隱蔽工程的中間驗收雙方約定的中間驗收的部位：種植植物的定點、放線驗收應(yīng)在挖種植穴、種植槽前進行。種植穴、種植槽的質(zhì)量驗收按照城市園林綠化工程施工及驗收規(guī)范第6條要求執(zhí)行種植土壤的質(zhì)量驗收按照城市園林綠化工程施工及驗收規(guī)范第5條的要求執(zhí)行。草坪、花卉的整地質(zhì)量驗收按照城市園林綠化工程施工及驗收規(guī)范第5條要求執(zhí)行。附屬設(shè)施需要中間驗收的項目按照城市園林綠化工程施工及驗收規(guī)范第16條的要求執(zhí)行。施工過程中及時清理現(xiàn)場，重點交通道路和重點地區(qū)應(yīng)在當天清理

7、完畢，保持場地整潔。工程中間驗收，應(yīng)由監(jiān)理（監(jiān)督）部門和施工單位分別填寫驗收記錄并簽字。18. 2當工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位以前，承包人自檢，并于48小時前書面通知發(fā)包人、監(jiān)理方檢驗。驗收合格，發(fā)包人、監(jiān)理方在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。若在48小時內(nèi)發(fā)包人、監(jiān)理方不進行驗收也未提出書面延期要求的，承包人可自行組織驗收，發(fā)包人、監(jiān)理方應(yīng)承認驗收記錄。驗收不合格，承包人在限定時間內(nèi)修改后重新驗收，所需費用由承包人承擔，不能影響工期。除此之外影響正常施工的經(jīng)濟支出由發(fā)包人承擔，相應(yīng)順延工期。六、安全施工第18條安全施工19. 1承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定

8、，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。20. 2發(fā)包人應(yīng)對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿?，由發(fā)包人承擔相應(yīng)責任及發(fā)生的費用。第19條事故處理21. 1發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知發(fā)包人，同時按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用。22. 2發(fā)包人、承包人對事故責任有爭議時，應(yīng)按政府有關(guān)部門認定處理。七、合同

9、價款與支付第20條合同價款23. 1發(fā)包人保證按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。24. 2合同價款（大寫）：互元（人民幣）（小寫）：¥元第22條工程量的確認22. 1承包人向發(fā)包人提交已完工程量報告的時間：按合同付款節(jié)點22. 2發(fā)包人核實已完工程量報告的時間：收到工程量報告7個工作日之內(nèi)，發(fā)包人逾期未核實工程量的，承包人報告中開列的工程量將視為被確認并作為工程價款支付的依據(jù)。發(fā)包人核實工程量未提前24小時通知承包人的，確認結(jié)果無效。23. 3對承包人超出設(shè)計圖紙范圍和因自身原因造成返工的工程量，發(fā)包人不予確認。第23條工程款支付24. 1合同生效后日內(nèi)，發(fā)包

10、人向承包人支付本合同總造價的%為預付款。23.2雙方約定的工程款（進度款）支付方式:撥付工程進度款時間（工程進度、部位）占合同承包總造價百分比金額人民幣（元）甲方需在合同生效之日起7個工作日內(nèi)支付工程預付款【20%人民幣：【516,000.00元】工程進度至60%【包括：廠區(qū)喬灌木栽種全部完成，地下水電工程全部完成，庭院景觀主體（詳見概預算清單）完成至60%|,并甲方收到乙方60%：程款發(fā)票后【40%人民幣：1,032,000.00元】綠化整體工程全部完成，并調(diào)試后經(jīng)甲方專員現(xiàn)場驗收合格，且工程質(zhì)量達到預定設(shè)計要求并正常投入運行后兩周，甲方在收到乙方剩余合同總價款40%勺工程款發(fā)票后【35%人

11、民幣：【903,000.00元】工程質(zhì)量保證金15%人民幣：【129,000.00元】23.3發(fā)包人應(yīng)在確認工程量結(jié)果后二_日內(nèi)按前款的約定向承包人支付工程款（進度款）。23. 4工程全部完工，竣工驗收通過并辦理完畢相應(yīng)結(jié)算手續(xù)后14日內(nèi),發(fā)包人累計支付給承包人的工程款應(yīng)達到工程結(jié)算總價的95%結(jié)算總/介的5%乍為工程保修金。23. 5本工程保修期滿，在承包人履行了保修責任的前提下，發(fā)包人一次性向承包人支付工程保修金。八、材料設(shè)備供應(yīng)承包人采購苗木材料設(shè)備25. 1承包人采購苗木材料設(shè)備一覽表（附后）：承包人所供應(yīng)苗木材料設(shè)備與合同清單不符時，雙方約定承包人承擔責任如下：（1） 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)即

12、刻更換成與苗木材料、設(shè)備清單相符品種或規(guī)格型號的產(chǎn)品。（2）承包人承擔工期延誤責任。25.2承包人在苗木交驗時應(yīng)出具苗木產(chǎn)品產(chǎn)地證明。25.3承包人在苗木交驗時應(yīng)出具苗木產(chǎn)地檢疫證明。雙方約定的苗木材料設(shè)備交驗的標準：城市園林綠化工程施工及驗收規(guī)范(DB11/T212-2003)中第五條之標準。九、工程變更第26條設(shè)計變更施工中發(fā)包人對原設(shè)計變更，發(fā)包人向承包人發(fā)出書面變更通知，承包人按照通知進行變更。如果承包人對原設(shè)計提出變更要求，經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理方批準后方可實施，并簽署書面變更協(xié)議。第27條其他變更施工中如發(fā)生除設(shè)計變更以外的其他變更時，采用協(xié)議形式雙方加以確認。第28條確定變更價款28.

13、1承包人應(yīng)在收到變更通知或簽署變更協(xié)議后5日內(nèi)提出變更工程量及價款報告資料。29. 2發(fā)包人在收到變更資料報告5日內(nèi)予以確認，逾期無正當理由不確認時，視為變更報告已批準。十、竣工驗收與結(jié)算第29條竣工驗收30. 1工程具備竣工驗收條件，承包人以書面形式通知發(fā)包人，并向發(fā)包人提供完整的竣工資料和竣工驗收報告。發(fā)包人在收到以上文件后10日內(nèi)組織驗收。發(fā)包人如無正當理由不組織驗收或驗收后10日內(nèi)未提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。29. 2竣工日期為本工程竣工驗收通過的日期。保修期正式開始。十一、質(zhì)量保修第31條質(zhì)量保修承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔本

14、工程質(zhì)量保修責任。31. 1工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容：31. 2質(zhì)量保修期：雙方根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理條例及有關(guān)規(guī)定，約定本工程的質(zhì)量保修期如下(1) 土建工程：(2) 綠化種植工程：質(zhì)量保修期自工程竣工驗收通過之日起計算。第32條質(zhì)量保修責任32. 1屬于保修范圍內(nèi)容的項目，承包人應(yīng)當在接到保修通知之日起7日內(nèi)派人保修。32. 2發(fā)生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應(yīng)在24小時內(nèi)到達事故現(xiàn)場搶修。32. 3綠化工程在保修期內(nèi)應(yīng)達到2級養(yǎng)護標準。32. 4保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)苗木等植物材料死亡，應(yīng)在種植季節(jié)按原設(shè)計品種、規(guī)格更換。第33條保修費用33. 1保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責任方承擔。34.

15、 2雙方約定的養(yǎng)護期間水、電費用的承擔：第34條其他雙方約定的其他保修事項：無十二、違約與爭議第35條違約責任35.1任何一方違反本合同的約定，均應(yīng)承擔由此給對方造成的損失。35.2因承包人原因延期竣工的，應(yīng)交付的違約金額：合同總價款千分之一七35.3因承包人原因致使工程達不到質(zhì)量要求的，應(yīng)承擔的違約責任并償付發(fā)包方35.4發(fā)包人不按時支付工程款的違約責任：合同總價款的千分之一七35.5其他：無第36條爭議解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的雙方可依法向本合同簽訂地點(北京市)人民法院起訴;第38條不可抗力38.1雙方關(guān)于不可抗力范圍的約定：戰(zhàn)爭災難疫情38.2

16、因不可抗力導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：(1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設(shè)備的損害，由發(fā)包人承擔；(2)發(fā)包人、承包人人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應(yīng)費用；(3)承包人機械設(shè)備損壞及停工損失，由承包人承擔；(5)工程所需清理、修復費用，由發(fā)包人承擔；(6)延誤的工期相應(yīng)順延。38.3因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應(yīng)責任。第40條合同解除40. 1雙方協(xié)商一致，可以解除合同。41. 2發(fā)包人不按合同約定支付工程款，雙方又未達成延期付款協(xié)議，承包人可停止施工，停止施工超過30日，發(fā)包人仍不支付工程款(進度款)，承包人有權(quán)解除合同。42. 3承包人將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人，發(fā)包人有權(quán)解除合同。40.4有下列情形之一的，發(fā)包人、承包人可以解除合同：(1)因不可抗力致使合同無法履行；(2)因一方違約(包括因發(fā)包人原因造成工程停建或緩建)致使合同無法履行。40. 5合同按司法程序解除后，承包人應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作，按發(fā)包人要求將自有機械設(shè)備和人員撤出施工場地。發(fā)包人應(yīng)為承包人撤出提供必要協(xié)助，并按合同約定支付已完工程價款。除此之外，有過錯的一方應(yīng)當賠償因合同解除給對方造成的損失。41. 6合同解