正規(guī)工程外包合同范本

1、正規(guī)工程外包合同范本1、工程名稱：2、工程地點：3、承包范圍：4、承包方式：5、工期：本工程自_年_月_日開工，于_年_月_日竣工。6、工程質量：7、合同價款(大寫人民幣)：第二條 發(fā)包方工作1、開工前日，向承包方提供經確認的施工圖紙或作法說明份，并向承包方進行現(xiàn)場交底。2、向承包方提供施工所需的水、電，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。3、指派(聯(lián)系電話：)為發(fā)包方駐工地代表或主要聯(lián)絡人，負責合同履行。對工程材料、工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責與業(yè)主辦理相應審批手續(xù)。5、提供經業(yè)主或發(fā)包方

2、確認的工程材料清單，內容包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、品牌、其他技術要求等。第三條 承包方工作1、參加發(fā)包方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交發(fā)包方審定。2、根據(jù)發(fā)包方提供的工程材料清單采購合格的工程物料，并由發(fā)包方駐工地代表簽字確認。3、指派(聯(lián)系電話：)為承包方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由承包方負責的各項事宜。4、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定、嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。5、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好施工

3、現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾處理等工作，并承擔相應費用;處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。6、對施工現(xiàn)場業(yè)主所滯留的物品、設施等采取保護措施。7、施工中未經發(fā)包方或業(yè)主的書面同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。8、工程竣工未移交發(fā)包方前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品的保護。9、參加發(fā)包方或業(yè)主單位主持召開的工程進度協(xié)調會議。第四條 關于工期的約定1、發(fā)包方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得承包方同意，并支付承包方因趕工采取的措施費用。2、因發(fā)包方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。3、因承包方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。4、因

4、設計變更或非因承包方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(含8小時，一周內累計計算)，工期相應順延。第五條 關于工程質量及驗收的約定1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范、建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。2、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。發(fā)包方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向承包方支付由此增加的費用。3、發(fā)包方、承包方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。發(fā)包方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，承包方可自行驗收，發(fā)包方應予承認。若發(fā)包方要求復驗時，承包方應按要求辦理復驗。

5、若復驗合格，發(fā)包方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由承包方承擔，但工期也予順延。4、由于承包方原因造成質量事故，其返工費用由承包方承擔，工期不順延。5、工程竣工后，承包方應通知發(fā)包方驗收，發(fā)包方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如發(fā)包方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知承包方，另定驗收日期。但發(fā)包方應承認竣工日期，并承擔承包方的看管費用和相關費用。第六條 關于工程價款及結算的約定1、雙方商定本合同價款采用第種：(1)固定價格;(2)固定價格加%包干風險系數(shù)計算，包干風險包括內容;(3)可調價格：按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價，并按有關規(guī)

6、定進行調整和竣工結算。2、本合同生效后，甲方分次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算或質保期屆滿時一次結清。3、工程竣工驗收后，承包方提出工程結算并將有關資料送交發(fā)包方。發(fā)包方自接到上述資料日內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在審查期滿后日內結清尾款。第七條 關于材料供應的約定1、本工程發(fā)包方提供設備的，應為符合設計要求的合格產品。凡約定由承包方提貨的，由承包方承擔運輸費用。2、由發(fā)包方供應的設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由發(fā)包方承擔。3、所有工程材料、設備均由承包方負責保管。由于承包方保管不當造成損失，由承包方負責賠償。4、凡由承包方采購的材料、設備，如不符合質量要求

7、或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由承包方負責。第八條 有關安全施工和防火的約定1、發(fā)包方提供的施工圖紙或作法說明，應符合建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范或其他發(fā)包方提供的書面標準。2、承包方在施工期間應嚴格遵守建筑安裝工程安全技術規(guī)程、建筑安裝工人安全操作規(guī)程和其他相關的法律法規(guī)、規(guī)范。3、由于發(fā)包方確認的圖紙或作法說明違反有關安全操作規(guī)程和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，發(fā)包方應承擔由此產生的相應經濟損失。4、由于承包方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全或火災事故，承包方應承擔由此引發(fā)的相關經濟損失。第九條 獎勵和違約責任1、由于發(fā)包方原因導致延期開工或中

8、途停工，發(fā)包方應補償承包方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，發(fā)包方支付承包方元。發(fā)包方不安合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的_%支付滯納金。2、由于承包方原因，逾期竣工，每逾期一天，承包方支付發(fā)包方元違約金。發(fā)包方要求提前竣工，除支付趕工措施費用外，每提前一天，發(fā)包方應支付承包方元作為獎勵。3、承包方按照發(fā)包方要求，全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時，除按本合同5.2款增加優(yōu)質價款外，發(fā)包方應支付承包方元作為獎勵。4、承包方應妥善保護施工現(xiàn)場的設備及堆放的各種物品，如造成損失，應照價賠償。5、發(fā)包方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰

9、款)，由發(fā)包方負責并承擔損失。6、未經發(fā)包方同意，承包方擅自拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由承包方負責并承擔損失。7、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。第十條 爭議或糾紛處理1、凡因本合同或與本合同有關的一切爭議，雙方應友好協(xié)商;協(xié)商不成的，可提交原告方所在地人民法院，以先受理的法院為準，按照法律程序進行裁判。2、除雙方另有約定或法律另有規(guī)定的，訴訟費由敗訴方承擔。第十一條 不可抗力1、本合同所稱不可抗力指不可預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括戰(zhàn)爭、地震、火災、動亂、罷工、運輸事故、空中飛行物體墜落、乙方供應商發(fā)生不可預測的事故，或其他非合同雙方責任造成的爆炸、火災等。2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同終止，雙方無需承擔任何責任，但本合同另有規(guī)定的除外;3、因不可抗力致使部分不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，免除相應的責任，但本合同另有規(guī)定的除外;4、因發(fā)生不可抗力影響合同履行的，遭受不可抗力的一方須在_日內以書面形式通知對方，并在不可抗力結束后_日內向對方提交發(fā)生不可抗力的充分而有效的證明;5、因一方的違約行為導致延期履