2022承攬合同范本2022

1、第 PAGE26 頁 共 NUMPAGES26 頁2022承攬合同范本20222022承攬合同一定作方：_(簡稱甲方)承攬方：_(簡稱乙方)經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。品名或項目規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金(元)金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：_2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：_3.履行的期限、地點和方式：_4.驗收標準和方法：_5.結(jié)算方式：_6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_%或酬金總額_

2、的違約金。(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值_%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_%的違約金。7.雙方約定的其它條款：_8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。10.本合同一式_份，正本雙方各執(zhí)_份，副本送工商行政管理局所存查。11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_年_月_日止。12.本合同簽訂日期：_年_月_日

3、。定作方：_承攬方：_法定代表人：_法定代表人：_開戶銀行：_開戶銀行：_帳號：_帳號：_年_月_日2022承攬合同二委托單位(甲方)：承攬單位(乙方)：為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國合同法、建筑安裝工程承包合同條例、中華人民共和國消費者權(quán)益保護法以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：_。2.工程地點：_。3.承包范圍：參見合同附件之預算表。4.工程承包方式：雙方商定采取下列第_種承包方式：(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人

4、提供裝修主要材料;(3)承包人包工、發(fā)包人包料。5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第_種方式提供：(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費(大寫)_元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前_內(nèi)取得有關(guān)部門確認或者批準。施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。二、施工時間工程期限 日，時間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。三、甲

5、方工作1、開工前_天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。3、提供符合施工要求的水、電，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。四、乙方工作1.參加有關(guān)施工圖

6、紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。5.對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。6.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。五、驗收和標

7、準1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。六、工程款付款方式如下：付款時間付款百分比金額七、違約責任：1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_

8、元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%支付違約金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付違約金。3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。八、質(zhì)保期乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責維修。九、其他：1、本合同一式 份，2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期

9、后終止。3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：代表人： 代表人：簽約日期： 簽約日期：2022承攬合同三甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)過充分協(xié)商就乙方提供原材料(或零部件和元器件)，由甲方在_加工(或裝配)成品達成協(xié)議，根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)訂立本合同。一、加工(裝配)的項目1.乙方向甲方提供加工(或裝配)_(產(chǎn)品)_套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配)，加工(或裝配)后

10、將成品交付乙方。2.加工成品名稱和數(shù)量：_.二、來料(或來件)的交付乙方每月必須分_次(即每月的_日、_日以前)把加工生產(chǎn)所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產(chǎn)場地，并辦理交接手續(xù)。甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料數(shù)量不足時，甲方應及時通知乙方更換或補足。三、原材料損耗加工時零件及原料損耗率為_%，其損耗率由乙方免費供應，如損耗率超過_%，應由甲方補充加工所需之零件和原料。四、甲方責任1.提供加工(或裝配)生產(chǎn)廠房_平方米。2.招聘工人_名。3.提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及

11、設(shè)備，費用由甲方支付。4.按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向乙方交付成品。5.協(xié)助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。6.協(xié)助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。7.乙方要求甲方協(xié)助辦理的其他事宜。五、乙方責任1.提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料，其價格應經(jīng)雙方協(xié)商認可，所需費用由乙方墊支，甲方則從乙方支付的工繳費內(nèi)逐月償還乙方墊支的本息，償還期為_年。2.為使加工生產(chǎn)正常化，由乙方提供生產(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權(quán)仍屬乙方所有，只在合同期限內(nèi)由甲方保管使用，損壞和丟失由甲方負責修理或賠償，但正常維修由乙方負責。合同期滿后，由乙方自行處

12、理。3.按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求，提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。4.工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經(jīng)教育無效者，乙方有權(quán)向甲方提出調(diào)換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。5.甲方要求乙方協(xié)助辦理的其他事宜。六、加工產(chǎn)品的交付甲方每月分_次(即每月的_日、_日和_日)在甲方廠區(qū)或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù)：1.雙方必須派專人參加。2.交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。七、產(chǎn)品質(zhì)量1.產(chǎn)品質(zhì)量，以乙方提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標準。2.加工生產(chǎn)應在雙方

13、技術(shù)人員指導下進行，以工藝比較復雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品，乙方必須派出常駐技術(shù)人員，對生產(chǎn)進行具體的檢查指導，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。3.產(chǎn)品質(zhì)量檢查應有雙方的技術(shù)人員參加。4.技術(shù)要求較高，人工無法檢查的產(chǎn)品，應以機械測試檢查為準。5.不合格的產(chǎn)品，若純屬甲方加工質(zhì)量問題，甲方負責免責返修;若是原材料本身質(zhì)量問題，或是技術(shù)設(shè)計等原因造成，則乙方應負擔返修費用。八、工繳費1.試產(chǎn)期(包括對職工培訓)為_天，采取計時工繳費，工人每人每天(八小時)工繳費為_元。2.試產(chǎn)期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎(chǔ)上、雙方應根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產(chǎn)加工合同

14、中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于_元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過_小時。3.甲方工人生產(chǎn)消耗的水、電費由乙方負責。4.每月乙方支付甲方_元，作為工作管理費。九、結(jié)算方式結(jié)匯應以乙方已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù)，采取D/P即期結(jié)匯或_方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次，每月總結(jié)一次。乙方逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息，如連續(xù)_天不支付，甲方有權(quán)停止交付產(chǎn)品。十、運輸乙方提供的加工機械設(shè)備、原材料、包裝物料等，以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用，由乙方負擔。十一、保險甲方的廠房、設(shè)備等，乙方的加工物料、設(shè)備和加工成品等，由

15、甲、乙雙方分別向_保險公司投保，所需費用各自承擔。十二、稅收雙方均應遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定，按時繳納各自應該繳納的稅款。十三、擔保為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。十四、設(shè)備安裝與技術(shù)培訓由乙方代購或借用的設(shè)備，乙方應派出技術(shù)人員協(xié)助安裝，并對甲方人員進行技術(shù)培訓。乙方技術(shù)人員的工資及一切費用，由乙方負責。甲方為乙方派出的技術(shù)人員提供生活的方便條件。十五、違約責任1.乙方應按本合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和時間要求進料，并及時結(jié)匯，如因乙方的原因造成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟損失，乙方應負責賠償。2.甲方應按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時

16、間要求向乙方交貨，如違背合同的規(guī)定造成乙方的經(jīng)濟損失，甲方應負賠償責任。十六、聲明及保證(一)甲方1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。(二)乙方1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同

17、所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。2022承攬合同四承攬合同：甲方：乙方：本合同經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等互利等價有償?shù)脑瓌t，特訂立如下合同：一、 合同的宗旨及原則本合同經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等協(xié)商等價有償?shù)脑瓌t，就乙方對 提供日常保潔服務，協(xié)商如下：二、 合同的范圍本合同規(guī)定的服務范圍、作業(yè)內(nèi)容及清掃周期以清潔標準及定期作業(yè)指導書為準。三、 合同履行期限：本合同自 年月日起至 年月日止四、 合同雙方的責任(一) 甲方責任1.按合同約定向乙方支付保潔服務費。2.無償為乙方提供保潔用水、電。3.對乙方保潔質(zhì)量應及時監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時要求乙方返工，直至達到質(zhì)量標準。4.教育有關(guān)人員遵守區(qū)內(nèi)保

18、潔制度，共同維護區(qū)內(nèi)環(huán)境，愛護園內(nèi)設(shè)施。5.為乙方提供必要的物料倉庫、辦公用房及辦公電話一部(注：電話費由乙方支付)6.負責協(xié)調(diào)乙方與園內(nèi)客戶間的關(guān)系。7.負責向乙方提供園內(nèi)客戶有保潔要求的有償特約服務信息。8.積極采納乙方在園內(nèi)保潔方面的合理化建議，協(xié)助乙方處理有關(guān)投訴。9.甲方應提前三天以書面形式通知乙方進駐現(xiàn)場。10.甲方有責任代乙方向客戶開局有償特約服務發(fā)票和收據(jù)(發(fā)票和收據(jù)由乙方提供)(二) 乙方責任1.乙方收到甲方進駐現(xiàn)場的書面通知后，要積極做好準備，準時進駐現(xiàn)場。2.乙方在甲方設(shè)立作業(yè)所。作業(yè)所在業(yè)務上受乙方和甲方雙重領(lǐng)導。3.認真完成清潔標準及定期作業(yè)指導書規(guī)定的作業(yè)項目和標準

19、，確保衛(wèi)生質(zhì)量，達到客戶滿意。4.乙方在 內(nèi)服務人員不少于 人，非 內(nèi)公共區(qū)域內(nèi)日常保潔工作(如：有償特約服務)由乙方從公司總部另調(diào)人員完成，并保證各項工作質(zhì)量。5.乙方人員要統(tǒng)一著裝，衣帽整潔，佩帶本公司，進入工作現(xiàn)場的出入證由甲方配發(fā)，遵守甲方各項內(nèi)部規(guī)章制度，乙方不得在甲方服務區(qū)域內(nèi)未經(jīng)甲方同意擅自承攬業(yè)務。6.乙方員工在工作期間不得隨意離開工作崗位，若乙方主管負責人不在作業(yè)現(xiàn)場，乙方臨時負責人應接受甲方主管保潔負責人的監(jiān)督指導，并按甲方的保潔工作標準進行檢查。7.乙方派出一名主管負責人負責日常保潔工作質(zhì)量檢查和保潔工作緊急情況的處理，并于每月25日之前將當月保潔工作總結(jié)和下月保潔工作計

20、劃以書面形式報告甲方。8.乙方員工在工作期間發(fā)生工傷事故全部費用由乙方承擔，乙方用供應簽訂勞動合同，并辦理各種用功手續(xù)，如因用工不當，給甲方造成損失由乙方承擔。9.乙方在承包的保潔工作范圍內(nèi)，甲方如因保潔工作未達到保潔質(zhì)量標準，被有關(guān)社會職能部門(環(huán)衛(wèi)、城管等)進行處罰的罰款由乙方承擔。10.乙方在保潔工作中未達到保潔的質(zhì)量標準(實際上經(jīng)過限期整改可以達到保潔質(zhì)量標準的)，經(jīng)甲方兩次口頭警告通知，仍未達到標準，將以書面形式通知乙方，每發(fā)出一次書面通知，甲方將扣除乙方當月保潔服務費的0.5%1%.11.乙方教育員工愛護 區(qū)內(nèi)建筑物及室內(nèi)外各種設(shè)施，注意節(jié)水節(jié)電。12.由于乙方在日常保潔工作中不慎

21、給甲方設(shè)施、材料及甲方客戶、物品造成損失，乙方應承擔賠償責任。13.乙方作業(yè)人員須經(jīng)專業(yè)培訓和具有專業(yè)知識人員承擔。14.乙方作業(yè)應遵守甲方規(guī)定的時間要求，如有變更，雙方協(xié)商解決。15.乙方在作業(yè)中應嚴格要求工作人員，做好各種防護措施，不得擅自挪用甲方的物品。要加強管理，安全生產(chǎn)。16.乙方為保證施工質(zhì)量，須根據(jù)不同材質(zhì)，采用相適應的清潔原料和操作方法。17.乙方負責提供保潔所需的各種機械、設(shè)備、工具、材料、藥劑和客用品(如：大、小垃圾袋、衛(wèi)生紙、香球、光亮劑、清潔劑等)五、 合同總價本合同月總金額為人民幣 元整。六、 付款方式1.甲方在合同生效后，如未發(fā)現(xiàn)保潔質(zhì)量問題，以轉(zhuǎn)賬支票方式于每月

22、日前(如遇休息日或節(jié)假日，付款日期順延)全額向乙方支付當月的日常保潔服務費人民幣元整。如發(fā)現(xiàn)保潔質(zhì)量問題，甲方按照月保潔費的10%先行扣款，然后雙方協(xié)商。2.甲方于每月 日(如遇休息日或節(jié)假日，付款日期順延)向乙方支付代乙方收取客戶有償特約服務費用的 %;扣除的 %作為甲方應收的管理費。七、 合同變更與終止1.合同的變更與提前終止必須采用書面形式。2.本合同規(guī)定的履行期限屆滿，合同自動終止甲方：_代表人：_年_月_日乙方：_代表人：_年_月_日2022承攬合同五項目名稱：_委托方(甲方)：_研究開發(fā)方(乙方)：_填寫說明一、“合同登記編號”的填寫方法：二、技術(shù)開發(fā)合同是指當事人之間就新技術(shù)、新

23、工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術(shù)開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。三、計劃內(nèi)項目應填寫國務院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、地、市(縣)級計劃，不屬于上述計劃的項目此欄劃(/)表示。四、標的技術(shù)的內(nèi)容、形式：包括開發(fā)項目應達到的技術(shù)經(jīng)濟指標、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。提交開發(fā)成果可采取下列形式：1.產(chǎn)品設(shè)計、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術(shù)文件;2.磁盤、磁帶、計算機軟件;3.動物或植物新品種、微生物菌種;4.樣品、樣機;5.成套技術(shù)設(shè)備。五、研究開發(fā)計劃：包括當事人各方實施開發(fā)項目的階段進度，各個階段要解決的技術(shù)問題，達

24、到的目標和完成的期限等。六、技術(shù)情報資料的保密：包括當事人各方情報和資料保密義務的內(nèi)容、期限和泄漏技術(shù)秘密應承擔的責任。雙方可以約定，不論本合同是否變更、解除、終止，本條款均有效。七、其他：合同如果是通過中介機構(gòu)介紹簽訂的，應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產(chǎn)抵押及擔保的，應將給付定金、財產(chǎn)抵押及擔保手續(xù)的復印件作為本合同的附件。八、委托代理人簽訂本合同書時，應出具委托證書。九、本合同書中，凡是當事人約定認為無需填寫的條款，在該條款填寫的空白處劃(/)表示。依據(jù)中華人民共和國合同法的規(guī)定，合同雙方就_項目的技術(shù)開發(fā)(該項目屬_計劃)，_經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。一、標的技術(shù)的內(nèi)容、形式和要求：_二、應達到的技術(shù)指標和參數(shù)：_三、研究開發(fā)計劃：_四、研究開發(fā)經(jīng)費、報酬及其支付或結(jié)算方式：(一)研究開發(fā)經(jīng)費是指完成本項研究開發(fā)工作所