2022年標(biāo)準(zhǔn)的房屋裝修合同范本

1、2022年標(biāo)準(zhǔn)的房屋裝修合同范本委托方(甲方)：承接方(乙方)：工程項(xiàng)目：甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。第一條 工程概況1、工程地址：_2、居室規(guī)格：房型_層(式)_室_廳_廚_衛(wèi)，總計(jì)施工面積_平方米。3、施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一)家庭裝潢施工內(nèi)容單和施工圖。4、委托方式：_5、工程開工日期：_年_月_日6、工程竣工日期：_年_月_日工程總天數(shù)：_天第二條 工程價(jià)款工程價(jià)款(金額大寫)_元，詳見本合同附件(二)家庭裝潢工程材料預(yù)算表。1、材料款_元;2、人工費(fèi)_元;3、設(shè)計(jì)費(fèi)_元;4、施工清

2、運(yùn)費(fèi)_元;5、搬卸費(fèi)_元;6、管理費(fèi)_元;7、其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)_元。第三條 質(zhì)量要求1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國(guó)家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。4、凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。第四條 材料供應(yīng)1、乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，

3、應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。3、甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的_%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。第五條 付款方式1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付_%工程材料款和施工工費(fèi)的_%;當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半(_年_月_日)，甲方即第二次付施工工費(fèi)的_%.剩余_%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注：施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。

4、甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的_%支付給乙方。4、甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。第六條 工程工期1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費(fèi)的_%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的_%作為誤工費(fèi)支付給乙方元。2、由甲方自行

5、挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。3、在施工中，因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。5、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。第七條 工程驗(yàn)收1、工程質(zhì)量驗(yàn)收，除隱蔽工程需分段

6、驗(yàn)收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。2、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格，如有問(wèn)題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住，視為驗(yàn)收合格。3、甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。第八條 其他事項(xiàng)1、甲方責(zé)任1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。2)二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部

7、分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護(hù)措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。3)如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位，應(yīng)向鄰里打好招呼。2、乙方責(zé)任1)應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。4)嚴(yán)格履行合同，

8、實(shí)行信譽(yù)工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起，為12個(gè)月。第九條：違約責(zé)任合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的_%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。第十條 爭(zhēng)議解決本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。第十一條 合同的變更和終止1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)

9、雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的_%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。第十二條 合同生效1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。3、本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式_份，甲乙雙方各執(zhí)份。甲方(業(yè)主)：_(簽章) 乙方：_(簽章)住所地址：_ 企業(yè)地址：_郵政編碼：_ 郵政編碼：_工作單位：_ 法人代表：_委托代理人：_ 委托代理人：_電話：_ 電話：_簽約地址：

10、_ 簽約日期：_2022年標(biāo)準(zhǔn)的房屋裝修合同范本（二）男方：女方：經(jīng)男女雙方共同協(xié)商，就雙方婚生子_的撫養(yǎng)權(quán)、撫養(yǎng)費(fèi)及探視權(quán)等問(wèn)題，以及雙方的夫妻共同財(cái)產(chǎn)分割問(wèn)題達(dá)成以下共識(shí)，自愿簽定如下協(xié)議：1、男女雙方自愿于本協(xié)議生效之日解除夫妻關(guān)系(結(jié)婚證號(hào)：)2、兒子_歸女方_撫養(yǎng)，男方_承擔(dān)兒子_部分撫養(yǎng)費(fèi)為_元/月，此費(fèi)用從_年_月份開始起付，并于每個(gè)月_日前，以打賬形式支付到女方_所指定的銀行賬戶上，直至兒子_年滿_周歲學(xué)業(yè)結(jié)束，并有固定工作和固定收入為止;由_身體疾病等治療所產(chǎn)生的費(fèi)用，達(dá)到_元及以上的，男女雙方各承擔(dān)一半;除此之外的其他費(fèi)用均由女方_負(fù)責(zé)。上述費(fèi)用，男方_不得以任何理由緩交和

11、拒交。男方_可探望以及接孩子一起玩樂(lè)、生活，但是在行使探視權(quán)時(shí)應(yīng)當(dāng)提前通知女方_。備注：兒子_成年后，可根據(jù)自身意愿隨父或者隨母生活，男女雙方應(yīng)尊重兒子意愿并配合。3、夫妻共有的房產(chǎn)(具體房屋地址：_，建筑面積_平方米，歸女方所有，在簽訂本協(xié)議_日內(nèi)，男方需配合女方辦理過(guò)戶手續(xù)。過(guò)戶手續(xù)費(fèi)超過(guò)_元的部分由男方支付。男方在未找到合適住處之前，可暫時(shí)居住此處，但居住期僅限于三個(gè)月以內(nèi)。其他夫妻共有財(cái)產(chǎn)分割，見以下條款。4、男方_把_名下的_有限公司(所在公司)_%股權(quán)的一半過(guò)戶到(占公司總股份的_%股權(quán))女方名下，在正式辦理離婚手續(xù)后_日內(nèi)辦理與股權(quán)過(guò)戶相關(guān)的合法手續(xù)。5、男方_把_名下的_公司(

12、占公司總股份的_%股權(quán))的一半過(guò)戶到(占公司2._%的股權(quán))女方名下，在正式辦理離婚手續(xù)后_日內(nèi)辦理與股權(quán)過(guò)戶相關(guān)的合法手續(xù)。6、男女雙方截止_年_月_日之前各自名下的銀行存款歸各人所有。7、車牌號(hào)為_的_車歸男方所有。8、因故省略9、除男方的隨身物品外，洗衣機(jī)、電視等生活電器用品等財(cái)產(chǎn)歸女方屬有。10、本協(xié)議壹式貳份，由男女雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。11、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字并于婚姻登記機(jī)關(guān)辦理相關(guān)離婚手續(xù)之日起生效。男方：_ 女方：_(蓋章):_ (蓋章):_2022年標(biāo)準(zhǔn)的房屋裝修合同范本（三）原告：周_，男，_年_月_日生，漢族，北京市，_公司職工，住北京市海淀區(qū)_路_號(hào)_小區(qū)_單元

13、_號(hào)。被告：王_，女，_年_月_日生，漢族，北京市人，住北京市朝陽(yáng)區(qū)_路_號(hào)_小區(qū)_單元_號(hào)。訴訟請(qǐng)求：準(zhǔn)予原告每月探望婚生女兒周小_兩次，具體方式為每月第二及第四個(gè)周五下午由原告至學(xué)校將周小_接回原告住處，周一上午自行送周小_返校。寒暑假由原被告輪流撫養(yǎng)。事實(shí)與理由：_年_月_日，原被告因感情不和，自行至北京市朝陽(yáng)區(qū)人民政府婚姻登記處協(xié)議離婚，當(dāng)初商定婚生女兒周小_由被告撫養(yǎng)。但對(duì)于原告的探望權(quán)未作約定。原告每每要求探望周小_時(shí)，均被被告以各種理由拒絕，或故意造成各種阻礙，嚴(yán)重影響原告與周小_的父女親情。為維護(hù)原告合法權(quán)益，特訴至人民法院，請(qǐng)求依法支持原告的訴請(qǐng)。此致_法院具狀人：周_年_月

14、_日2022年標(biāo)準(zhǔn)的房屋裝修合同范本（四）協(xié)議人：張某，男，_年_月_日出生，漢族，住_市_路_號(hào)。協(xié)議人：王某，女，年_月_日出生，漢族，住_市_路_號(hào)。協(xié)議人雙方于_年_月_日在_區(qū)人民政府辦理結(jié)婚登記手續(xù)。因雙方性格不合無(wú)法共同生活，夫妻感情已完全破裂，現(xiàn)雙方就自愿離婚一事達(dá)成如下協(xié)議：一、張某與王某自愿離婚。二、夫妻婚后購(gòu)有坐落在_路_的樓房一套，合同價(jià)人民幣_(tái)萬(wàn)元，現(xiàn)值人民幣_(tái)萬(wàn)元(包括房?jī)?nèi)裝修內(nèi)附屬設(shè)施)購(gòu)房時(shí)以男方為主貸人貸款_萬(wàn)元，現(xiàn)尚剩余貸款本金_萬(wàn)元。該房購(gòu)買時(shí)首付_萬(wàn)元，首付款來(lái)源于婚后雙方存款。現(xiàn)協(xié)商該套房產(chǎn)歸女方所有，由女方給付男方房屋折價(jià)款_萬(wàn)元，折價(jià)款計(jì)算公式為：

15、房屋現(xiàn)價(jià)_萬(wàn)元_未還貸款本金_萬(wàn)元/2.女方給付男方的折價(jià)款_萬(wàn)元在兩年內(nèi)分_次付清：第一次，辦理完離婚手續(xù)當(dāng)天給付人民幣_(tái)萬(wàn)元;第二次，辦理完離婚手續(xù)的當(dāng)年_月_日之前，給付男方人民幣_(tái)萬(wàn)元;第三次，辦理完離婚手續(xù)的次年_月_日之前，給付男方人民幣_(tái)萬(wàn)元。女方若不按時(shí)支付，每逾期一日按逾期支付數(shù)額的日萬(wàn)分之五支付逾期違約金。男方有義務(wù)配合女方辦理貸款主貸人變更手續(xù)，以及產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)，相關(guān)變更手續(xù)在辦理完離婚手續(xù)后即予以辦理。若由于男方不予配合女方辦理房產(chǎn)轉(zhuǎn)移而給女方帶來(lái)的不必要的損失，男方必須雙倍返還。房?jī)?nèi)的家用電器及家具等等(見清單)，雙方同意作價(jià)_萬(wàn)元，歸女方所有，女方向男方支付_萬(wàn)元。

16、三、夫妻無(wú)共同債權(quán)及債務(wù)。四、兒子張某某由女方撫養(yǎng)，由男方每月給付撫養(yǎng)費(fèi)(包括生活費(fèi)、教育費(fèi)、醫(yī)療費(fèi))_元，在每月_號(hào)前付清，直到孩子完成高中教育階段止。高中教育階段之后的有關(guān)費(fèi)用雙方日后重新協(xié)商。五、張某可在每月的第一個(gè)星期六早上八點(diǎn)接兒子到其居住地，于星期日早上九點(diǎn)送回王某居住地。如臨時(shí)或春節(jié)探望，可提前一天與王某協(xié)商，達(dá)成一致后可按協(xié)商的辦法進(jìn)行探望。本協(xié)議一式叁份，雙方各執(zhí)一份，婚姻登記機(jī)關(guān)存檔一份，在雙方簽字，并經(jīng)婚姻登記機(jī)關(guān)辦理相應(yīng)手續(xù)后生效。協(xié)議人：_ 協(xié)議人：_年_月_日 _年_月_日2022年標(biāo)準(zhǔn)的房屋裝修合同范本（五）立協(xié)議人：男方：張某女方：秦某男方_與女方_現(xiàn)因_夫妻感

17、情徹底破裂，自愿離婚，經(jīng)雙方商定，對(duì)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成以下協(xié)議：一、雙方婚生女_由男方撫養(yǎng)，女方每月_日前支付共計(jì)_元人民幣撫養(yǎng)費(fèi)。女方每月逢雙周周六上午九點(diǎn)到男方處接孩子探視，于當(dāng)日下午七點(diǎn)之前送回男方住處。二、雙方共同財(cái)產(chǎn)分割方案如下：夫妻雙方共有的位于上海市_路_弄_號(hào)_室房屋登記在雙方名下，系雙方共同財(cái)產(chǎn)?，F(xiàn)雙方約定：離婚后，該套房屋歸男方所有，女方配合男方辦理產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)。因辦理產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)所應(yīng)支付的一切稅費(fèi)由男方承擔(dān)。為保障子女的.居住和生活環(huán)境，女方放棄該套房產(chǎn)的共同財(cái)產(chǎn)分割折價(jià)款。三、女方自愿自籌_元人民幣作為父母義務(wù)撫養(yǎng)子女期間的醫(yī)療費(fèi)用，若以上錢款不足以支付以上醫(yī)療費(fèi)用，

18、超出_部分，由男方承擔(dān)。四、雙方各自名下的其它財(cái)產(chǎn)歸各自所有。五、妻雙方在婚姻關(guān)系存續(xù)期間內(nèi)無(wú)其它共同債權(quán)債務(wù);個(gè)人名下的債權(quán)債務(wù)離婚后由各自享有和承擔(dān)。上述協(xié)議事項(xiàng)，雙方保證切實(shí)履行;協(xié)議內(nèi)容如有隱瞞、欺騙、責(zé)任自負(fù)。立協(xié)議人：男方：_(簽字) 女方：_(簽字)_年_月_日2022年標(biāo)準(zhǔn)的房屋裝修合同范本（六）協(xié)議人(甲方)：身份證號(hào)：家庭住址：聯(lián)系方式：協(xié)議人(乙方)：身份證號(hào)：家庭住址：聯(lián)系方式：甲、乙雙方依照中華人民共和國(guó)婚姻法結(jié)為合法夫妻，現(xiàn)甲乙雙方就婚前及婚姻存續(xù)期間的財(cái)產(chǎn)及相關(guān)離婚事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、甲、乙雙方確認(rèn)，甲乙雙方婚前財(cái)產(chǎn)權(quán)屬清晰及婚前無(wú)任何債務(wù)。二、甲、乙雙方確認(rèn)，從結(jié)婚至簽訂本協(xié)議之日止，雙方共有財(cái)產(chǎn)為位于房屋一套含地下車庫(kù)，產(chǎn)權(quán)證號(hào)為：權(quán)證字第_號(hào)，東風(fēng)日產(chǎn)牌(_)轎車一輛(型號(hào)：_，車輛識(shí)別代號(hào)：)，存款_萬(wàn)元(大寫：玖萬(wàn)元)。三、債務(wù)情況：甲方從雙方結(jié)婚之日至簽訂本協(xié)議之日止多次參與賭博，所欠債務(wù)預(yù)估為_萬(wàn)元，甲、乙雙方已合力償還_萬(wàn)元，甲方尚欠