建設(shè)工程合同

1、建設(shè)工程合同基本信息：矩陣文本題 *姓名：_班級：_學(xué)號:_1、某施工合同中約定墊資但未約定墊資利息，施工企業(yè)請求法院判決建設(shè)單位返還墊資及利息時，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定可以預(yù)見的判決結(jié)果是()。 單選題 *A、返還墊資并按銀行同期貸款利率支付利息B、認定墊資違法，利息予以沒收C、返還墊資但不支付利息(正確答案)D、返還墊資并雙倍支付利息2、某施工項目材料采購合同中，當事人對價款沒有約定，未達成補充協(xié)議，也無法根據(jù)合同有關(guān)條款或交易習(xí)慣確定，應(yīng)按照()的市場價格履行。 單選題 *A、履行義務(wù)一方所在地B、材料所在地C、合同簽訂地D、訂立合同時履行地(正確答案)3、合同履行中如果價款或報酬不明確，應(yīng)按

2、照()履行。 單選題 *A、訂立合同時履行地的市場價格(正確答案)B、訂立合同時履行地的政府定價C、訂立合同時履行地的政府指導(dǎo)價D、履行合同時履行地的市場價格4、某建設(shè)工程項目中標人與招標人簽訂合同并備案的同時，雙方針對結(jié)算條款簽訂了與備案合同完全不同的補充協(xié)議。后雙方因計價問題發(fā)生糾紛，遂訴至法院。法院此時應(yīng)該()作為結(jié)算工程款的依據(jù)。 單選題 *A、雙方達成的補充協(xié)議B、雙方簽訂的備案合同(正確答案)C、類似項目的結(jié)算價格D、市場的平均價格5、根據(jù)合同法，法律、行政法規(guī)規(guī)定解除合同應(yīng)當辦理批準、登記手續(xù)的，合同解除的時間是()。 單選題 *A、解除方發(fā)表解除聲明時B、解除通知到達對方時C、

3、遞交解除批準、登記申請時D、批準、登記手續(xù)辦理完畢時(正確答案)6、()是指在符合法定條件時，當事人一方有權(quán)通知另一方解除合同。 單選題 *A、約定解除B、法定解除(正確答案)C、協(xié)商解除D、行使約定解除權(quán)的解除7、()是當事人就解除合同進行協(xié)商，達成一致意見后解除的合同。 單選題 *A、約定解除(正確答案)B、法定解除C、協(xié)商解除D、行使約定解除權(quán)的解除8、甲施工單位與乙混凝土供應(yīng)商簽訂商品混凝土供應(yīng)合同，在履行過程中，乙廠的水泥的延誤供應(yīng)導(dǎo)致甲施工單位施工質(zhì)量下降。對此，甲解除了他們之間的供應(yīng)合同，合同解除的時間應(yīng)自()起算。 單選題 *A、甲提出時B、乙收到通知時C、甲向乙發(fā)出通知時D、

4、通知到達乙方時(正確答案)9、下列不屬于建設(shè)工程施工合同(示范文本)組成部分的是()。 單選題 *A、合同協(xié)議書B、通用合同條款C、專用合同條款D、施工圖預(yù)算(正確答案)10、合同標的的內(nèi)容，不包括下列()。 單選題 *A、有形財產(chǎn)B、無形財產(chǎn)C、質(zhì)量標準(正確答案)D、工作成果11、法律規(guī)定應(yīng)當采用書面形式的合同，當事人未采用書面形式，但一方已履行了全部義務(wù)，對方接受的，應(yīng)視為該合同()。 單選題 *A、可變更B、成立(正確答案)C、可撤銷D、無效12、下列不屬于發(fā)包人義務(wù)的情形是()。 單選題 *A、提供必要施工條件B、及時組織工程竣工驗收C、向有關(guān)部門移交建設(shè)項目檔案D、就審查合格的施工

5、圖設(shè)計文件向施工企業(yè)進行詳細說明(正確答案)13、下列()不屬于可撤銷合同。 單選題 *A、因重大誤解訂立的合同B、在訂立合同時顯失公平的合同C、以欺詐、脅迫手段訂立的合同D、通過激烈競爭訂立的合同(正確答案)14、下列合同中，屬于可撤銷合同的是()。 單選題 *A、損害社會公共利益的合同B、以合法形式掩蓋非法目的C、不慎造成誤解的合同D、顯失公平的合同(正確答案)15、并非所有通過欺詐、脅迫的手段訂立的合同都是無效合同，沒有損害國家利益的合同是()。 單選題 *A、有效合同B、無效合同C、效力待定合同D、可撤銷合同(正確答案)16、根據(jù)合同法規(guī)定，債權(quán)人應(yīng)自知道或者應(yīng)當知道撤銷事由之日起()

6、年內(nèi)行使撤銷權(quán)。 單選題 *A、1(正確答案)B、2C、5D、2017、某建筑公司從本市租賃若干工程模板到外地施工，施工完畢后，因覺得模板運回來費用很高，建筑公司就擅自將該批模板處理了，后租賃公司同意將該批模板賣給該建筑公司，則建筑公司處理該批模板的行為()。 單選題 *A、無效B、有效(正確答案)C、效力特定D、失效18、根據(jù)合同法規(guī)定，限制民事行為能力人訂立的合同，相對人可以催告法定代理人在()內(nèi)予以追認。 單選題 *A、1個月(正確答案)B、3個月C、6個月D、1年19、某施工單位從租賃公司租賃了一批工程模板，施工完畢，施工單位以自己的名義將該批模板賣給其他公司。后租賃公司同意將該批模板

7、賣給施工單位。此時施工單位出賣模板的合同為()合同。 單選題 *A、可變更可撤銷B、效力待定C、無效D、有效(正確答案)20、甲超越代理權(quán)使用乙公司的合同專用章，在乙不知情的情況下以乙的名義與丙訂立合同，以上情況丙并不知情，則此合同的效力為()。 單選題 *A、有效(正確答案)B、無效C、由甲決定是否有效D、由乙決定是否有效21、甲公司向乙公司購買50噸水泥，后甲通知乙需要更改購買數(shù)量，但一直未明確具體數(shù)量。交貨期屆至，乙將50噸水泥交付給甲，甲拒絕接受，理由是已告知要變更合同。關(guān)于雙方合同關(guān)系的說法，正確的是()。 單選題 *A、乙承擔損失B、甲可根據(jù)實際情況部分接收C、雙方合同已變更，乙送

8、貨構(gòu)成違約D、甲拒絕接收，應(yīng)承擔違約責任(正確答案)22、根據(jù)合同法規(guī)定，當事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的，推定為()。 單選題 *A、變更B、重新協(xié)定C、原則上變更D、未變更(正確答案)23、下列有關(guān)合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓，描述正確的是()。 單選題 *A、債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，受讓人無法取得與債權(quán)有關(guān)的從權(quán)利B、債務(wù)人將合同的義務(wù)全部轉(zhuǎn)移給第三人的，只通知債權(quán)人即可C、債務(wù)人將合同義務(wù)部分轉(zhuǎn)移的，新舊債務(wù)人一起向債權(quán)人履行義務(wù)(正確答案)D、權(quán)利和義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓人與受讓人一同承受權(quán)利義務(wù)24、()指合同原債務(wù)人并不脫離合同關(guān)系，而由第三人與原債務(wù)人共同承擔債務(wù)。 單選題 *A、合同權(quán)利部分轉(zhuǎn)

9、移B、合同義務(wù)部分轉(zhuǎn)移(正確答案)C、合同主體轉(zhuǎn)移D、合同內(nèi)容轉(zhuǎn)移25、下列()不屬于發(fā)包人應(yīng)當承擔的賠償損失。 單選題 *A、未及時檢查隱蔽工程造成的損失B、未按照約定提供原材料、設(shè)備造成的損失C、提供圖紙延誤造成的損失D、不履行保修義務(wù)造成的損失(正確答案)26、失去的可以預(yù)期取得的利益屬于()。 單選題 *A、直接損失B、間接損失(正確答案)C、邊際損失D、效益損失27、下列不屬于施工合同內(nèi)容的是()。 單選題 *A、工程范圍B、建設(shè)工期C、工程質(zhì)量D、已結(jié)算工程價款(正確答案)28、下列()不屬于違約責任承擔的種類。 單選題 *A、繼續(xù)履行B、采取補救措施C、停止違約行為D、罰款(正確

10、答案)29、收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，()。 單選題 *A、應(yīng)當雙倍返還定金(正確答案)B、應(yīng)當返還定金C、雙方當事人協(xié)商決定返還多少定金D、人民法院決定返還多少定金30、合同約定的違約金低于因違約行為引起的損失時，當事人()。 單選題 *A、可以拒絕賠償B、不得提出異議C、可以要求仲裁機構(gòu)或人民法院予以適當增加(正確答案)D、可以要求建設(shè)行政主管部門裁定予以適當增加31、甲乙雙方簽訂成套設(shè)備采購合同，合同總價為200萬元。合同訂立后，甲方向乙方支付了20萬元定金，乙收取定金后拒不發(fā)貨，則甲可以要求乙返還()萬元。 單選題 *A、30B、40(正確答案)C、60D、20032、建設(shè)工程

11、施工合同無效，將不會產(chǎn)生()的法律后果。 單選題 *A、返還財產(chǎn)B、支付違約金(正確答案)C、折價補償D、賠償損失33、甲乙兩公司為減少應(yīng)納稅款，以低于實際成交的價格簽訂合同，根據(jù)合同法，該合同為()合同。 單選題 *A、無效(正確答案)B、可變更可撤銷C、有效D、效力待定34、下列不屬于無效的免責條款是（）。 單選題 *造成了對方人身傷害不可抗力導(dǎo)致對方的財產(chǎn)損失(正確答案)因重大過失導(dǎo)致對方的財產(chǎn)損失因故意導(dǎo)致對方的財產(chǎn)損失35、某小型施工項目，甲乙雙方只訂立了口頭合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而發(fā)生糾紛，應(yīng)當認定該合同()。 單選題 *A.未成立B.補簽后成立C.成立(正確答案)

12、D.備案登記后成立36、下列合同各項內(nèi)容中，不屬于合同主要條款的是()。 單選題 *A.價款或者報酬B.保險條款(正確答案)C.履行期限、地點和方式D.當事人的名稱37、建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，該工程竣工日期應(yīng)為()。 單選題 *A.提交驗收報告之日B.建設(shè)工程完工之日C.轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日(正確答案)D.竣工驗收合格之日38、因設(shè)計變更導(dǎo)致建設(shè)工程的工程量或者質(zhì)量標準發(fā)生變化，當事人對該部分價款不能協(xié)商一致的，可以參照()建設(shè)行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標準結(jié)算工程款。 單選題 *A.簽約時的簽約地B.履行時的簽約地C.履行時的項目所在地D.簽約時的項目所在地(正確答

13、案)39、甲公司投資的某公建項目招標，乙公司以8200萬工程報價中標，甲、乙雙方按中標價簽訂了合同并按規(guī)定備了案。開工前，甲要求乙降低合同價，乙無奈同意，二者訂立了協(xié)議，工程價款改為7600萬，工程完工后，乙要求按合同進行結(jié)算，甲堅持按協(xié)議結(jié)算。正確的處理是()。 單選題 *A.合同無效，協(xié)議也無效，按無效合同處理B.合同有效，協(xié)議有效，但應(yīng)以協(xié)議為結(jié)算依據(jù)C.合同有效，協(xié)議無效，以合同為結(jié)算依據(jù)(正確答案)D.合同無效，協(xié)議有效，以協(xié)議為結(jié)算依據(jù)40、工程建設(shè)施工合同對付款時間沒有約定或約定不明，則應(yīng)付款時間為()。 單選題 *A.建設(shè)價款確定之日B.建設(shè)工程已竣工驗收的，為竣工驗收合格之日

14、C.建設(shè)工程未交付的，工程價款也未結(jié)算的，為當事人起訴之日(正確答案)D.建設(shè)工程未交付的，為竣工結(jié)算完成之日41、某建設(shè)工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工驗收報告，發(fā)包人未組織驗收；3月1日工程由發(fā)包人接收；4月1日承包人提交了結(jié)算文件，發(fā)包人遲遲未予結(jié)算；6月1日承包人起訴至人民法院。該工程應(yīng)付款時間為()。 單選題 *A.2月1日B.4月1日C.3月1日(正確答案)D.6月1日42、在施工合同中，當事人對墊資利息未作約定，則()。 單選題 *A.按照年利率24%計息B.利息不予支持(正確答案)C.按照中國人民銀行同期同類貸款利率計息D.墊資不予返還43、關(guān)于建設(shè)工程合同承包人工程

15、價款優(yōu)先受償權(quán)的說法，正確的是()。 單選題 *A.承包人的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)(正確答案)B.承包人的優(yōu)先受償權(quán)可以對抗已經(jīng)交付購買商品房大部分款項的消費者C.優(yōu)先受償?shù)姆秶ǔ邪艘虬l(fā)包人違約所造成的損失D.承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限為1年44、某乘坐張某的出租車前往機場，由于張某路上繞道加油，到達機場時飛機已經(jīng)起飛。由于錯失了與外商的簽約洽談，給王某造成了10萬元的損失，王某要求張某承擔違約責任。根據(jù)合同法的規(guī)定，張某的行為()。 單選題 *A.不構(gòu)成違約，因為雙方?jīng)]有簽訂書面合同B.不構(gòu)成違約，因為不可抗力可以免責C.構(gòu)成違約，王某可以要求張某賠償10萬元的損失D.構(gòu)成違約，但王某不

16、能要求張某賠償10萬元的損失(正確答案)45、承包商向水泥廠購買袋裝水泥并按合同約定支付全部貨款。因運輸公司原因?qū)е滤嘟回浹诱`2天，承包商收貨后要求水泥廠支付違約金，水泥廠予以拒絕。承包商認為水泥廠違約，因而未對堆放水泥采取任何保護措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此損失應(yīng)由()承擔。 單選題 *A.三方共同B.水泥廠C.承包商(正確答案)D.運輸公司46、關(guān)于建設(shè)工程合同一方違約后、另一方采取措施防止損失擴大的說法，正確的是()。 單選題 *A.接到違約方的通知后，守約方應(yīng)當及時采取措施防止損失擴大(正確答案)B.守約方?jīng)]有采取適當措施致使損失擴大的，可以就擴大的損失要求賠償C.當事人因防

17、止損失擴大而支出的合理費用，由自己承擔D.未接到違約方的通知，守約方無需采取措施防止損失擴大47、下列情形中，導(dǎo)致建設(shè)工程施工合同無效的是()。 單選題 *A.工程款支付條款訂立時顯失公平的B.發(fā)包人對投標文件有重大誤解訂立的C.依法應(yīng)當招標的項目中標無效后訂立的(正確答案)D.承包人超越資質(zhì)等級訂立但在竣工前取得相應(yīng)等級資質(zhì)證書的48、關(guān)于無效施工合同工程款結(jié)算的說法，正確的是()。 單選題 *A.施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格，修復(fù)后的建筑工程經(jīng)竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持(正確答案)B.施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工價

18、款的，不予支持C.施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應(yīng)予支持D.施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格，修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔修復(fù)費用的，不予支持49、下列關(guān)于效力待定合同的表述中正確的是()。 單選題 *A.代理人以被代理人名義訂立的合同B.限制民事行為能力人獨立訂立的合同(正確答案)C.財產(chǎn)所有權(quán)人處分自己財產(chǎn)的合同D.法定代表人未超越權(quán)限訂立的合同50、關(guān)于效力待定合同的說法，正確的是()。 單選題 *A.善意相對人對合同有追認權(quán)B.權(quán)利人有撤銷的權(quán)利C.撤銷應(yīng)當向人民法院或仲裁機構(gòu)申請D.限制民事行為能力人簽訂的

19、純獲利益的合同，無需追認(正確答案)51、根據(jù)合同法，與無權(quán)代理人簽訂合同的相對人可以催告被代理人在()個月內(nèi)予以追認。 單選題 *A.1(正確答案)B.2C.3D.652、在可撤銷合同中，具有撤銷權(quán)的當事人沒有行使撤銷權(quán)導(dǎo)致撤銷權(quán)消滅的時間是自知道或應(yīng)當知道撤銷事由之日起()。 單選題 *A.1個月(正確答案)B.3個月C.6個月D.1年53、關(guān)于可撤銷合同撤銷權(quán)的說法，正確的是()。 單選題 *A.可以使尚未成立的合同歸于無效B.撤銷權(quán)的行使應(yīng)當以通知的方式作出C.當事人不得自行放棄撤銷權(quán)D.因欺詐致使對方意思不真實，構(gòu)成撤銷事由(正確答案)54、可撤銷合同被撤銷后，其法律后果是()。 單

20、選題 *A.自始無法律約束力(正確答案)B.自撤銷后無效C.申請撤銷時無效D.合同有效55、某建筑公司與某鋼鐵廠于2007年2月5日簽訂一鋼材購銷合同，而鋼鐵廠卻將劣質(zhì)鋼材以優(yōu)質(zhì)的價格出售給該建筑公司使其蒙受損失，依據(jù)合同法的規(guī)定，該合同的性質(zhì)屬于()。 單選題 *A.無效合同B.部分無效合同C.效力待定合同D.可撤銷合同(正確答案)56、某施工單位從租賃公司租賃了一批工程模板，施工完畢，施工單位以自己的名義將該批模板賣給其他公司。后租賃公司同意將該批模板賣給施工單位。此時施工單位出賣模板的合同為()合同。 單選題 *A.可變更可撤銷B.效力待定C.無效D.有效(正確答案)57、關(guān)于施工合同變

21、更的說法，正確的是()。 單選題 *A.施工合同變更應(yīng)當辦理批準登記手續(xù)B.工程變更必須導(dǎo)致施工合同條款變更C.施工合同實質(zhì)性條款的變更，無需雙方當事人協(xié)商一致D.當事人對施工合同變更內(nèi)容約定不明確的推定為未變更(正確答案)58、甲乙兩公司簽訂了建筑材料買賣合同，經(jīng)當事人雙方協(xié)商一致才能變更的情形是()。 單選題 *A.甲公司名稱變更B.乙公司的法定代表人變更C.合同簽約人變更D.采購數(shù)量變更(正確答案)59、關(guān)于建設(shè)工程施工合同變更的說法，正確的是()。 單選題 *A.合同變更內(nèi)容約定不明確，推定為未變更(正確答案)B.合同變更與工程變更范圍一致C.合同變更協(xié)議自簽字之日起生效D.發(fā)包人可依

22、據(jù)其單方意見變更合同60、合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓未通知債務(wù)人，則()。 單選題 *A.對債務(wù)人不發(fā)生效力(正確答案)B.轉(zhuǎn)讓合同無效C.推定為未轉(zhuǎn)讓D.抗辯權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移61、訂立合同的兩個公司合并，使其之間既存的債權(quán)債務(wù)歸于消滅，該種事實是債權(quán)債務(wù)()。 單選題 *A.抵消B.提存C.混同(正確答案)D.免除62、關(guān)于施工合同解除的說法，正確的是()。 單選題 *A.合同約定的期限內(nèi)承包人沒有完工，發(fā)包人可以解除B.承包人將承包的工程轉(zhuǎn)包，發(fā)包人可以解除(正確答案)C.發(fā)包人未按約定支付工程價款，承包人可以解除D.承包人已經(jīng)完工的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，發(fā)包人可以解除63、合同債權(quán)人免除對方的債務(wù)，可以導(dǎo)致合

23、同()。 單選題 *A.權(quán)利義務(wù)終止(正確答案)B.解除C.被追認D.未成立64、最高額抵押的主合同債權(quán)不得轉(zhuǎn)讓，這是屬于()。 單選題 *A.法律規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓(正確答案)B.因為辦理相應(yīng)手續(xù)而不發(fā)生法律效力C.從權(quán)利隨同主權(quán)利轉(zhuǎn)讓D.抗辯權(quán)的行使65、施工合同當事人向人民法院主張訴訟請求中，可以得到支持的是()。 單選題 *A.解除合同并賠償損失(正確答案)B.繼續(xù)履行并解除合同C.支付違約金和雙倍返還定金D.確定合同無效并支付違約金66、某材料供應(yīng)商由于自身原因，沒有按合同約定及時提供原材料，給工程建設(shè)項目造成了經(jīng)濟損失，該供應(yīng)商應(yīng)承擔()。 單選題 *A.行政處分B.違約責任(正確答案)

24、C.行政處罰D.交納罰金67、建設(shè)工程施工合同無效，將不會產(chǎn)生()的法律后果。 單選題 *A.返還財產(chǎn)B.支付違約金(正確答案)C.折價補償D.賠償損失68、關(guān)于違約金的說法，正確的有()。 *A.支付違約金是一種民事責任的承擔方式(正確答案)B.約定的違約金低于造成的損失時，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以增加(正確答案)C.違約支付違約金后，非違約方有權(quán)要求其繼續(xù)履行(正確答案)D.當事人既約定違約金又約定定金的，一方違約時對方可以同時適用違約金條款和定金條款E.約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以減少(正確答案)69、根據(jù)合同法，當事人既約定違約

25、金，又約定定金的，一方違約時，對方的正確處理方式是()。 單選題 *A.只能選擇適用違約金條款B.只能選擇適用定金條款C.同時適用違約金和定金條款D.可以選擇適用違約金或者定金條款(正確答案)70、甲公司與乙公司訂立了一份建材買賣合同，乙按約定向甲支付了定金4萬元，合同約定如任何一方不履行合同應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金6萬元。交貨日期屆滿，甲無法交付該建材。乙訴至法院提出的如下訴訟請求中，即能最大限度保護自己的利益，又能獲得支持的是()。 單選題 *A.請求甲雙倍返還定金8萬元B.請求甲支付違約金6萬元C.請求甲支付違約金6萬元，同時請求甲返還支付的定金4萬元(正確答案)D.請求甲雙倍返還定金8萬元，

26、同時請求甲支付違約金6萬元71、甲與乙簽訂了一份合同，約定由丙向甲履行債務(wù)，現(xiàn)丙履行債務(wù)的行為不符合合同的約定，甲有權(quán)()承擔違約責任。 單選題 *A.要求丙承擔違約責任B.要求乙承擔違約責任(正確答案)C.要求乙和丙共同承擔違約責任D.要求乙或者丙承擔違約責任72、關(guān)于合同示范文本的說法，正確的是()。 單選題 *A.示范文本能夠使合同的簽訂規(guī)范和條款完備(正確答案)B.示范文本為強制使用的合同文本C.采用示范文本是合同成立的前提D.采用示范文本是合同生效的前提73、根據(jù)合同法應(yīng)當采用書面形式的合同有()。 *A.建設(shè)工程勘察合同(正確答案)B.委托合同C.建設(shè)工程施工合同(正確答案)D.承

27、攬合同E.建設(shè)工程設(shè)計合同(正確答案)74、建設(shè)工程施工合同中，承包人的主要義務(wù)有()。 *A.自行完成建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)施工(正確答案)B.及時驗收隱蔽工程C.提供必要的施工條件D.交付竣工驗收合格的建設(shè)工程(正確答案)E.無償修理質(zhì)量不合格的建設(shè)工程(正確答案)75、下列款項中，屬于承包人行使建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)應(yīng)當包含的內(nèi)容有()。 *A.發(fā)包人欠付工程價款的利息B.承包人工作人員的報酬(正確答案)C.承包人實際支付的建筑物配件價款(正確答案)D.承包人的機械租賃費用(正確答案)E.承包人因發(fā)包人違約產(chǎn)生的損失76、根據(jù)合同法，違約方承擔賠償損失的構(gòu)成要件包括()。 *A.具有違約行為(正確答案)B.具有懲罰目的C.造成損失后果(正確答案)D.違約方有過錯，或雖無過錯，但法律規(guī)定應(yīng)當賠償(正確答案)E.違約行為與損失后果之間具有因果關(guān)系(正確答案)77、關(guān)于合同成立時間的說法，正確的有()。 *A.合同書自雙方簽字時成立(正確答案)B.雙方意思表示一致合同即成立(正確答案)C.承諾生效時合同成立(正確答案)D.口頭合同自交付標的物時成立E.按照數(shù)據(jù)電文合同的要求簽訂確認書時合同成立(正確答案)78、下列建設(shè)工程施工合同中，屬于無效的有()。 *A.承包人對工程內(nèi)容有重大誤解訂立的B.承包人脅