有關(guān)承攬合同合集九篇

1、有關(guān)承攬合同合集九篇承攬合同 篇1發(fā) 包 方（簽章） （以下稱甲方）地址：聯(lián)系電話：承 包 方（簽章） （以下稱乙方）地址：聯(lián)系電話：乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責任及義務(wù)，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照中華人民共和國合同法和建筑裝飾工程承包合同條例的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條：工程概況工程地點：工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；承包方式：乙方包工包料；工程造價：總承包價人民幣（大寫） 元施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質(zhì)保期限為 個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。第二條：

2、施工圖紙等2.1 甲方進行設(shè)計，并向乙方提供施工方案、施工說明。第三條：工程變更和終止3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定工程項目變更單，同時調(diào)整相關(guān)工期。3.2 工程量變化和設(shè)計變更（1）所有的設(shè)計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂工程項目變更單，否則該變更單無效。（2）甲方變更設(shè)計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3） 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）工程項目變更單簽定后作為本合同的附件和組成部分。3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現(xiàn)

3、的情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對方根據(jù)約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。第四條：工期延誤4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延： （1）工程量變化和設(shè)計變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的，工期順延。4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造

4、成的甲方損失，另須承擔違約責任。第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。5.3 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進場施工。5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經(jīng)甲方書面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費用；5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔后可向乙方追償；

5、5.7 乙方應(yīng)積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內(nèi)完成整改。5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負責安保工作，并清理好場地；5.9 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費完成修理或返工。第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式委托代理人 ： 委托代理人 ：承攬合同 篇2合同編號：委托方： （以下稱甲方）承接方： （以下稱乙方）簽約地點：施工地點：簽約時間： 年 月 日1、合同內(nèi)容本合同項所指的項目是：（系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”）2、合同金額2.1 合同總金額為人民幣： （rmb： ）2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同

6、內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。3、付款方式3.1 付款合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價的_%，即人民幣 （rmb ）。3.2 設(shè)備進度款當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的_，即人民幣 （rmb ）。3.3 工程結(jié)算付款本合同項下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價的_%，即人民幣 （rmb ）。3.4 最終驗收付款經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的_個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的_%，即人民幣 （rmb ）。3.5 其它事項4、合同雙方責任4.1 甲方責任4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的

7、土建、水、電等條件。4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進度。4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在乙方提出驗收申請之時起_個工作日內(nèi)安排驗收。4.2 乙方責任4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設(shè)計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。4.2.2 負責安排對甲方技術(shù)人員進行免費培訓。4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與質(zhì)量相符。4.2.4 向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。（響應(yīng)時間為全天24小時）5、安裝及調(diào)試5.1 安裝及調(diào)試責任乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負全部責任。5.2 在整個安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導及指引進行

8、施工。6、其它本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。甲方： 乙方：地址： 地址：電話： 電話：傳真： 傳真：簽約代表： 簽約代表：指定聯(lián)絡(luò)人員： 指定聯(lián)絡(luò)人員：承攬合同 篇3房主人(甲方):承建人 (乙方):根據(jù)中華人民共和國合同法、建筑法的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。一、建筑項目：私人住宅主體項目。二、建筑面積：按實際板面計算。三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu)，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米

9、一包425#水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325#水泥，地梁300400、4根16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm，第三層80mm，再做琉璃瓦。四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。六、單價按實際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整，其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。七、工期在20 xx年9月30日前完工。八、室內(nèi)只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一

10、份，自簽字之日起生效。甲方簽字：身份證號碼：聯(lián)系電話：乙方簽字：身份證號碼：聯(lián)系電話：年 月 日承攬合同 篇4【判斷題】承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。( )(對 、錯)正確答案: 對答案解析 :承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責?！九袛囝}】運輸合同中，因托運人托運貨物時的過錯造成多式聯(lián)運經(jīng)營人損失，如果托運人已經(jīng)轉(zhuǎn)讓多式聯(lián)運單據(jù)，則托運人不再承擔責任。( )(對 、錯)正確答案: 錯答案解析 :因托運人托運貨物的過錯造成多式聯(lián)運經(jīng)營人損失的，即使托運人已經(jīng)轉(zhuǎn)讓多式聯(lián)運單據(jù)，托運人仍然應(yīng)當承擔損

11、害賠償責任。相關(guān)只收到呢：承攬合同法律特征承攬合同是諾成、有償、雙務(wù)、非要式合同，具有以下特征：1.承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的。在承攬合同中，承攬人必須按照定作人的要求完成一定的工作，但定作人的目的不是工作過程，而是工作成果，這是與單純的提供勞務(wù)的合同的不同之處。按照承攬合同所要完成的工作成果可以是體力勞動成果，也可以是腦力勞動成果;既可以是物，也可以是其他財產(chǎn)。2.承攬合同的標的物具有特定性。承攬合同是為了滿足定作人的特殊要求而訂立的，因而定作人對工作質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、形狀等的要求使承攬標的物特定化，使它同市場上的物品有所區(qū)別，以滿足定作人的特殊需要。3.承攬人工作具有獨立

12、性。承攬人以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力等完成工作任務(wù)，不受定作人的指揮管理，獨立承擔完成合同約定的質(zhì)量、數(shù)量、期限等責任，在交付工作成果之前，對標的物意外滅失或工作條件意外惡化風險所造成的損失承擔責任。故承攬人對完成工作有獨立性，這種獨立性受到限制時，其承受意外風險的責任亦可相應(yīng)減免。4.承攬合同具有一定人身性質(zhì)。承攬人一般必須以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力等完成工作并對工作成果的完成承擔風險。承攬人不得擅自將承攬的工作交給第三人完成，且對完成工作過程中遭受的意外風險負責。但是如果經(jīng)過定做人的同意，承攬人可以將承攬的主要工作交由第三人，但注意的是工程成果承攬人還是要負責的人。承攬合同具有多種多樣的具體形

13、式。按照合同法第251條1 的規(guī)定，承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作，因而也就有相應(yīng)類型的合同。5.承攬合同是諾成合同、有償合同、雙務(wù)合同。6.承攬合同強調(diào)履行的協(xié)作性。7.承攬合同的雙方是相互獨立的責任主體。承攬合同 篇5簽定日期：_年_月_日定作方（甲方）：_電話：_承攬方（乙方）：_電話：_經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。品名規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額定作方供應(yīng)原材料：原材料規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量1技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_。2產(chǎn)品檢驗標準和方法：_。3交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_。4貨款及費用結(jié)算辦法及期限：_。5本合同自雙方簽訂之日起生效

14、，合同履行完畢即失效。甲方（蓋章）：_乙方（蓋章）：_承攬合同 篇6合同編號：委托方：承攬方：簽訂日期：依照中華人民共和國經(jīng)濟合同法、加工承攬合同條例、公共管理條例等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。第一條 廣告播出要求。1.1 廣告內(nèi)容及證件：1.2 播出頻道和時間：1.3 制作形式：1.4 廣告長度：1.5 播出形式：1.6 播出日期：第二條 廣告費及支付方法。2.1 廣告費2.2 支付方法及時間：2.3 承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。第三條 違約責任3.1 委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 %的違約金;逾期支付廣告費用，

15、每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。3.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費 %的違約金，不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的 償付違約金。3.3 其它違約責任，按加工承攬合同條例執(zhí)行。第四條 糾紛解決方式。發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第( )項規(guī)定辦理。1. 向 地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;2. 向 地人民法院起訴。第五條 雙方商定的其他事項。第六條 附則。6.1 本合同附件 件，名稱：6.2 本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日終止。委 托 方單位名稱(蓋章)法定代表人：承 攬 方單位名稱(蓋章)法定代表人：承攬合同 篇7甲方

16、：乙方：經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將xx工程的xx施工項目交由乙方負責施工。根據(jù)中華人民共和國合同法和建筑安裝工程承包合同條例的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：一 工程概況1. 工程名稱：2. 工程地點：3. 承包范圍：4. 承包方式：包工、包料、包費用5. 工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。6. 工程質(zhì)量：本工程為合格工程（具體要求詳見第三條）二 合同單價和付款方式1. 合同單價：2、實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設(shè)備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定，不作任何調(diào)整。4、該項目合同約定的款項由有

17、限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認可的正規(guī)票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。三.技術(shù)要求和質(zhì)量標準四違約責任和安全責任1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款1%的違約金。 乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的10%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生

18、的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。五爭議或糾紛處理1. 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。2. 當事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。六.保修1. 本工程保修期為年在保修期內(nèi)，如有質(zhì)量問題，在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。七本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方甲方：簽字電話：甲方駐工地

19、代表：電話：執(zhí)份。 乙方： 簽字 電話： 日期承攬合同 篇8甲方： 乙方：甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據(jù)中華人民共和國合同法有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：第一條：甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作 模具。第二條：質(zhì)量標準和要求、驗收方法(標準)及地點：1、 質(zhì)量標準和要求：模具生產(chǎn)的質(zhì)量標準按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。(1)乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計、制造模具。(2)合格模具定義： 模具必須符合經(jīng)甲方確認后的模具結(jié)構(gòu)圖; 模具必須生產(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求; 模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定;2

20、、 驗收方法(標準)：按甲方的圖紙和技術(shù)要求執(zhí)行。模具結(jié)構(gòu)驗收地點：在甲方指定地點進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收 必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。 報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。第三條：原材料來源1、 原材料來源：模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同第四條：交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：1、 交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進行試模、送樣，并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。2、 交貨地點：甲方指定場所。3、 交貨時間：乙方模具生產(chǎn)自付款

21、之日起 否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經(jīng)甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。4、 運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。第五條：本合同模具總金額為 萬元。共 套模具。貨款結(jié)算時間及方法：。付款方式：簽訂合同預(yù)付 %，試模合格交付使用 個月內(nèi)付%第六條：技術(shù)資料提供及保管：第七條：質(zhì)量異議/違約責任：1、 對于乙方供應(yīng)的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題，甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方，并對乙方供應(yīng)的產(chǎn)品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理。2、 如甲方未

22、按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應(yīng)之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務(wù)，則視為接受甲方的處理意見。3、 其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。第八條：其他：1、 本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權(quán)為甲方所有。 雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標準。 涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的技術(shù)秘密協(xié)議執(zhí)行。 及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。履行過程中交付的文件技術(shù)資料，具體的資料給還按雙方簽定的技術(shù)保密協(xié)議I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行。2、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的模具委托加工制造合作意向書中“工程變更條款”執(zhí)行。第九條：雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商并由順德市經(jīng)濟合同鑒定機關(guān)查實證明，可免予承擔民事責任。第十條：合同生效、附件、文字。2、 本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。3、 任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓。4、 本合同附件資料具有同等法律效