建設(shè)工程施工合同 匯編15篇

1、建設(shè)工程施工合同 匯編15篇建設(shè)工程施工合同 1發(fā)包人（全稱） （簡稱甲方）承包人（全稱） （簡稱乙方）依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：工程地點：工程內(nèi)容：資金來源：二、工程承包范圍承包范圍：三、合同工期開工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。四、質(zhì)量標準工程質(zhì)量標準：五、合同價款金額（大寫）： （人民幣）： 萬元六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：1、本合同協(xié)議書2、本合同專用條款3、明確雙方權(quán)利、義務(wù)的紀要、協(xié)議4

2、、本合同通用條款5、投標書、招標文件和中標通知書6、施工圖紙7、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)要求8、工程預(yù)算書雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分通用條款中分別賦予它們的定義相同。八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。十、合同生效合同訂立時間： 年 月 日合同訂立地點：本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。發(fā) 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住 所： 住 所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委

3、托代表人：電 話： 電 話：傳 真： 傳 真：開戶銀行： 開戶銀行：帳 號： 帳 號：郵政編碼： 郵政編碼：工商行政管理機關(guān)鑒證意見：經(jīng)辦人：鑒證機關(guān)(章)年 月 日第二部分 通用條款此部分采用建設(shè)工程施工合同范本（GF-1999-0201）中第二部分 通用條款第三部分 專用條款一、詞語定義及合同文件2.合同文件及解釋順序合同文件組成及解釋順序：3.語言文字和適用法律、標準及規(guī)范3.1 本合同除使用漢語外，不使用 語言文字。3.2適用法律和法規(guī)3.2.1需要明示的法律、行政法規(guī)：3.2.2本合同適用的法律和法規(guī)不限于上述明示的法律法規(guī)。本合同訂立時國家及相應(yīng)部門頒布的其它法律法規(guī)同樣適用。3.

4、3適用標準、規(guī)范適用標準、規(guī)范的名稱：發(fā)包人提供標準、規(guī)范的時間：國內(nèi)沒有相應(yīng)標準、規(guī)范時的約定：4.圖紙4.1 發(fā)包人向承包人提供圖紙日期和套數(shù)：4.2發(fā)包人對圖紙的保密要求：4.3使用國外圖紙的要求及費用承擔：二、雙方一般權(quán)利和義務(wù)5.工程師5.1 監(jiān)理單位委派的工程師姓名：職務(wù)：發(fā)包人委托的職權(quán)：需要取得發(fā)包人批準才能行駛的職權(quán)：5.2發(fā)包人派駐的工程師姓名：職務(wù)：職權(quán)：5.3不實行監(jiān)理的，工程師職權(quán)：7.項目經(jīng)理姓名： 職務(wù)： 證號：8.發(fā)包人工作8.1發(fā)包人應(yīng)按約定的時間和要求完成以下工作：施工場地具備施工條件的要求及完成的時間：將施工所需的水、電、線路接至施工場地的時間、地點和供應(yīng)

5、要求：工程地質(zhì)和地下管線資料的提供時間：由發(fā)包人辦理的施工所需證件、批件的名稱和完成時間：水準點與坐標控制點交驗要求：圖紙會審和設(shè)計交底時間：協(xié)調(diào)處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物（含文物保護建筑）、古樹名木的保護工作：雙方約定發(fā)包人應(yīng)做的其它工作：8.2 發(fā)包人委托承包人辦理的工作：9.承包人工作9.1承包人應(yīng)按約定的時間和要求，完成以下工作：需由設(shè)計資質(zhì)等級和業(yè)務(wù)范圍允許的承包人完成的設(shè)計文件提交時間：應(yīng)提供計劃、報表的名稱及完成時間：承擔施工安全保衛(wèi)工作及非夜間施工照明的責任和要求：向發(fā)包人提供的辦公和生活房屋及設(shè)施的要求：需承包人辦理的有關(guān)施工場地交通、環(huán)衛(wèi)和施工噪音管理等手

6、續(xù)：已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔：施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護建筑)、古樹名木的保護要求及費用承擔：施工場地清潔衛(wèi)生的要求：雙方約定承包人應(yīng)做的其它工作：三、施工組織設(shè)計和工期10.進度計劃10.1承包人提供施工組織設(shè)計(施工方案)和進度計劃的時間：監(jiān)理工程師對施工方審核的時間：10.2群體工程中有關(guān)進度計劃的要求：13.工期延誤13.1 雙方約定工期順延的其他情況：四、質(zhì)量與驗收16.工程驗收：由招標人或招標人委托的單位，組織各相關(guān)部門按施工圖紙要求及國家頒布的有關(guān)工程驗收規(guī)范進行驗收。16.1本工程質(zhì)量要求達到 標準。17.1雙方約定中間驗收部位：五、安全施

7、工：承包人在施工現(xiàn)場的安全教育和安全事故由承包人承擔。六、合同價款與支付23.合同價款及調(diào)整23.2本合同價款采用 方式確定。采用固定價格合同，合同價款中包括的風險范圍：風險費用的計算方法：風險范圍以外合同價款調(diào)整方法：采用可調(diào)價格合同，合同價款調(diào)整方法：23.3雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素：24.工程預(yù)付款發(fā)包人向承包人預(yù)付工程款的時間和金額或占合同價款總額的比例：扣回工程款的時間、比例：25.工程量的確認25.1承包人向工程師提交已完工程量報告的時間：26.工程款（進度款）支付雙方約定的工程款(進度款)支付的方式和時間：七、材料設(shè)備供應(yīng)27. 發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備27.4發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)

8、備與一覽表不符時，雙方約定發(fā)包人承擔責任如下：材料設(shè)備單價與一覽表不符：材料設(shè)備的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級與一覽表不符：承包人可代為調(diào)劑串換的材料：到貨地點與一覽表不符：供應(yīng)數(shù)量與一覽表不符：到貨時間與一覽表不符：工程開工前根據(jù)施工組織方案、施工進度計劃，及時報送甲供材供應(yīng)時間計劃表及要求。27.6發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備的結(jié)算方法：28.承包人采購材料設(shè)備28.1承包人采購材料設(shè)備的約定：八、工程變更1、發(fā)包人以書面形式提出工程變更要求，作為變更依據(jù)，通知監(jiān)理和承包人，變更需經(jīng)簽字、加蓋公章后生效。2、承包人以書面形式提出工程變更意見，經(jīng)發(fā)包方、監(jiān)理簽署確認意見并加蓋公章后生效。九、竣工驗收與結(jié)

9、算32.竣工驗收32.1承包人提供竣工圖的約定：32.6 中間交工工程的范圍和竣工時間：十、違約、索賠和爭議35.違約35.1本合同中關(guān)于發(fā)包人違約的具體責任如下：本合同通用條款第24條約定發(fā)包人違約應(yīng)承擔的違約責任：本合同通用條款第26.4款約定發(fā)包人違約應(yīng)承擔的違約責任：本合同通用條款第33.3款約定發(fā)包人違約應(yīng)承擔的違約責任：雙方約定的發(fā)包人其他違約責任：35.2本合同中關(guān)于承包人違約的具體責任如下：本合同通用條款第14.2款約定承包人違約應(yīng)承擔的違約責任（工期違約）：本合同通用條款第15.1款約定承包人違約應(yīng)承擔的違約責任：雙方約定的承包人其他違約責任：37.爭議37.1雙方約定，在履

10、行合同過程中產(chǎn)生爭議時：采取第 種方式解決。請雙方主管部門調(diào)解；約定向 仲裁委員會提請仲裁。十一、其它38.工程分包38.1本工程發(fā)包人同意承包人分包的工程：39. 不可抗力39.1雙方關(guān)于不可抗力的約定：40.保險40.6本工程雙方約定投保內(nèi)容如下：發(fā)包人投保內(nèi)容：承包人投保內(nèi)容：41.擔保41.3本工程雙方約定擔保事項如下：發(fā)包人向承包人提供履約擔保，擔保方式為： 作為本合同附件。承包人向發(fā)包人提供履約擔保，擔保方式為： 作為本合同附件。雙方約定的其他擔保事項:46.合同份數(shù)46.1雙方約定合同正副本份數(shù)：47.補充條款：第四部分 工程質(zhì)量保修書發(fā)包人(全稱):承包人(全稱)：為保證 （工

11、程名稱）在合理使用期限內(nèi)正常使用，發(fā)包人承包人協(xié)商一致簽訂工程質(zhì)量保修書。承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關(guān)管理規(guī)定及雙方約定承擔工程質(zhì)量保修責任。一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容質(zhì)量保修范圍包括屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程，以及電氣管線、上下水管線的安裝工程，供熱、供冷系統(tǒng)工程等項目。具體質(zhì)量保修內(nèi)容雙方約定如下：二、質(zhì)量保修期質(zhì)量保修期從工程實際竣工之日算起。分單項竣工驗收的工程，按單項工程分別計算質(zhì)量保修期。雙方根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合具體工程約定質(zhì)量保修期如下：1、地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為 ；2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏屋面防水工程為 年；3、裝修工程為 年

12、；4、電氣管線、上下水管線安裝工程為 年；5、供熱及供冷系統(tǒng)為 個采暖期及供冷期；6、住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程為年;7、其他項目保修期限約定如下：質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。三、質(zhì)量保修責任1.屬于保修范圍和內(nèi)容的項目，承包人應(yīng)在接到修理通知之日后7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)，派人修理，發(fā)包人可委托其他人員修理，保修費用從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除。2.發(fā)生須緊急搶修事故(如上水跑水、暖氣漏水漏氣、燃氣漏氣等)，承包人接到事故通知后，應(yīng)立即到達事故現(xiàn)場搶修。非承包人施工質(zhì)量引起的事故，搶修費用由發(fā)包人承擔。3.對于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題，應(yīng)當按照房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法

13、的規(guī)定，立即向當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報告，采取安全防范措施；由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出保修方案，承包人實施保修。在國家規(guī)定的工程合理使用期限內(nèi)，承包人確保地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的，承包人應(yīng)承擔損害賠償責任。4、質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收，發(fā)包人在質(zhì)量保修期滿后一個月內(nèi)，將剩余保修金無息返還承包人。四、質(zhì)量保修金的支付工程質(zhì)量保修金一般不超過施工合同價款的5，本工程約定的工程質(zhì)量保修金為施工合同價款的 。五、質(zhì)量保修金的返還發(fā)包人在質(zhì)量保修期滿后一個月內(nèi)，將剩余保修金無息返還承包人。六、其他雙方約定的其他工程質(zhì)

14、量保修事項：本工程質(zhì)量保修書作為施工合同附件，由施工合同發(fā)包人承包人雙方共同簽署。發(fā) 包 人(公章)： 承 包 人(公章)：法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：年 月 日 年 月 日建設(shè)工程施工合同 2發(fā)包方(甲方)：xx市xx電力實業(yè)總公司。承包方(乙方)：xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司。第一條 合同依據(jù)本合同的法律依據(jù)是中華人民共和國(合同法)和(建設(shè)安裝工程合同及施工條例);工程內(nèi)容及工程量是按xx能達電力設(shè)計有限責任公司設(shè)計的(xx嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據(jù)進行計算及核定。第二條 工程名稱、地點和范圍及內(nèi)容

15、一、 工程名稱：xx嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。二、 工程地點: xx嶺110kv變電所內(nèi)。三、 工程范圍及內(nèi)容:1：xx嶺110kv變電所防雷接地安裝。2：xx嶺110kv變電所全所照明安裝。第三條 承包方式本工程甲方將工程以包工包料 按實結(jié)算下浮%的方式承包給乙方施工。(結(jié)算定額采用XX年北京地區(qū)價目本;裝置性材料預(yù)算價格執(zhí)行xx電力公司黔電定字(XX)04號文件頒發(fā)的(關(guān)于發(fā)布xx省電力建設(shè)裝置性材料綜合預(yù)算價格(XX年價)的通知);費用構(gòu)成執(zhí)行(電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定)(XX年版);根據(jù)xx省電力公司電技經(jīng)(XX)43、44號文件：其它相關(guān)費用依據(jù)其它相關(guān)資料

16、計算。第四條 工程價款支付及結(jié)算方式1. 該工程以xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司編制的(xx嶺110kv變電所全所接地及照明工程預(yù)算書(其中工程款129760元)為依據(jù)簽訂施工合同。2. 預(yù)付款方式：按工程預(yù)算書的工程款129760萬元的 %即 萬元(萬元整)付給乙方。3. 結(jié)算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結(jié)算工程款將余款在一個月之內(nèi)付給乙方。第五條 工程質(zhì)量標準、驗收和保修條件本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規(guī)范)進行施工，相關(guān)驗收標準執(zhí)行國家及電力行業(yè)規(guī)定，并通過相關(guān)職能部門驗收，本工程的保修期一年。第六條 雙方協(xié)作事項甲方負責：一：甲方應(yīng)協(xié)調(diào)好該工程與有關(guān)單位的

17、聯(lián)系，確保該工程的施工進度。二: 甲方應(yīng)根據(jù)乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關(guān)部門進行中間驗收.乙方負責：一：乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向甲方反應(yīng)。二：乙方應(yīng)按時按期完成該工程內(nèi)的所有工作內(nèi)容，不得影響其他工程。三：竣工資料報有關(guān)部門審核。第七條 違約責任按國家的相關(guān)法律法規(guī)追究對方的違約責任。第八條 發(fā)生經(jīng)濟糾紛處理方式如發(fā)生經(jīng)濟糾紛，雙方應(yīng)本著實事求是的原則，協(xié)商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。第九條 施工工期本工程年月日前完工。第十條 工程承包方式本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。第十一條 安全責任施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應(yīng)責任。第十

18、二條 工程造價本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實結(jié)算。第十三條 合同份數(shù)本合同正本2份，雙方各執(zhí)正1份。第十四條 該合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。甲 方：(公章) 乙 方：負責人：(簽章) 負責人：(簽章)日期：年 月 日 日期： 年 月 日建設(shè)工程施工合同 3【摘要】建設(shè)工程施工合同，是建設(shè)過程中發(fā)包人和承包人必須共同遵守的法律性文件，也是雙方必須履行的技術(shù)經(jīng)濟文件，文章根據(jù)目前工程施工市場的情況，說明了加強合同管理與應(yīng)用的必要性和合同管理工作中存在的問題，提出了加強合同管理的有效措施，以提高合同管理與應(yīng)用水平?！娟P(guān)鍵詞】施工；合同；管理

19、一、 引言合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間，設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱，是雙方當事人通過要約、承諾的方式，經(jīng)協(xié)商一致達成的協(xié)議，是單位之間展開各種業(yè)務(wù)活動的基本載體。工程施工合同作為一種典型合同，具有它自身的特殊性和復(fù)雜性，履行周期長、條款內(nèi)容多、涉及面廣，如何對其進行有效管理是擺在我們面前的課題。二、 合用管理的特殊性和必要性施工企業(yè)全部的生產(chǎn)經(jīng)營活動，都必須根據(jù)工程承包合同來進行。沒有工程施工合同，就無法實施和監(jiān)管其生產(chǎn)活動，而合同一經(jīng)簽訂，企業(yè)所有的生產(chǎn)計劃和各項技術(shù)經(jīng)濟指標都隨之納入承包合同的規(guī)范之中。建設(shè)單位的質(zhì)量、工期、造價、效益等目標，也只是按其

20、與施工方的工程承包合同所承擔的權(quán)利與義務(wù)和經(jīng)濟責任來確定的，合同的關(guān)系不但一脈相承，而且標的、權(quán)責也高度一致。這就使建設(shè)單位的合同管理從形式、內(nèi)容和管理范圍都不同于管理其他企業(yè)，而是一個格局相對完整、自成系統(tǒng)的管理方式。三、當前合同管理工作中存在的問題（一） 對合同認識及重視不夠在工程施工時，如何有效地把合同貫徹下去，有的單位執(zhí)行的還不夠，有些單位對合同管理的重要性認識不夠，沒有建立完善的合同管理機制，在機構(gòu)設(shè)置、人員配備、對比檢查和經(jīng)費方面支持不夠。（二）合同執(zhí)行力度不夠合同作為維系雙方當事人的紐帶，任何一方均須按合同辦事。但由于雙方均沒有嚴格按合同辦事，且又不進行及時、必要的溝通和技術(shù)經(jīng)濟

21、簽證，造成雙方均違約。合同管理存于柜中，流于形式導(dǎo)致不能按期交工，工程款不能按時撥付。（三）合同管理制度不健全合同管理人員素質(zhì)不高，各部門權(quán)責不分明，意見很難統(tǒng)一，造成“權(quán)力大家爭、責任大家推”的局面，這使施工企業(yè)有空可鉆、有機可乘，最終將給建設(shè)單位帶來重大的隱患。（四）科學的進行合同總體策劃合同總體策劃確定的是工程項目的一些重大問題，首先應(yīng)確定其根本性、方向性，明確找出對整個工程、整個合同的簽訂和實施有重大影響的問題，必須反映建筑工程項目的戰(zhàn)略和重點，反映管理單位的指導(dǎo)方針和根本利益，更要確定好以下幾個重大問題：4.1 如何將項目分解成幾個獨立的合同？每個合同有多大的工程量？4.2 采取什么

22、樣的委托方式和承包方式？4.3 采取什么樣的合同種類、形式及條件？ 4.4 合同中一些重要條款的確定。4.5 合同簽訂和實施過程中一些重大問題的決策。4.6 工程項目相關(guān)各個合同在內(nèi)容上、時間上、組織上、技術(shù)上的協(xié)調(diào)等。（五）有效地實施施工過程中的合同管理與應(yīng)用5.1 建立合同實施的保證體系5.1.1 建立合同管理體系，配備高素質(zhì)的人才。合同管理的任務(wù)必須由一定的組織機構(gòu)和人員來完成。要提高合同管理水平，必須使合同管理工作專門和專業(yè)化，在建設(shè)工程項目組織中設(shè)立專門的機構(gòu)和人員負責合同管理工作。 5.1.2 加強法制宣傳教育力度，培養(yǎng)合同管理理念。大力貫徹全面合同管理觀念，嚴格執(zhí)行合同履約保證金

23、制度，管理使用好履約保證金，主動控制，增加施工企業(yè)的守法意識、違約責任和經(jīng)濟成本，調(diào)動施工企業(yè)的積極性。5.1.3 進行合同履約分析，落實合同管理責任合同任務(wù)必須貫徹實在合同實施的具體問題上、體現(xiàn)在各工程小組和各專業(yè)人員對承包商的具體工作活動中，因此必須組織項目成員和各專業(yè)負責人學習合同文件和合同分析文件，對合同的主要內(nèi)容做出解釋和說明，使大家對合同概括、主要招投標文件、主要精神、合同總目標等有較為深刻的理解，樹立全局觀念、避免合同管理和施工中出現(xiàn)違規(guī)行為。5.1.4 合理分工、能效問責建立工作日和工作問責制度，將合同責任分解落實到具體人上，并做出問題的說明、完不成的原因、補救的措施、所承擔的

24、責任、對工程的影響和法律后果。5.1.5 建立有效方便的文檔系統(tǒng)對經(jīng)常性和非經(jīng)常性工作，建立方便有序的文檔系統(tǒng)，使合同的監(jiān)督、跟蹤和診斷工作正常進行，這有利于及時正確的決策，而且在發(fā)生糾紛時能及時有效地提供有力的證據(jù)和法律支持。5.1.6 建立報告、行文制度和聯(lián)系人制度在工程施工過程中，要建立嚴格的報告、行文制度和方便高效的聯(lián)系人制度，工程中合同有關(guān)各方的溝通都應(yīng)以書面形式作為最終的依據(jù)并形成制度，這樣才能保證各工程活動忙而不亂、有根有據(jù)、高效運轉(zhuǎn)。5.1.7 充分發(fā)揮專業(yè)管理和綜合管理的作用。用專業(yè)管理控制局部、重點，用綜合管理控制全局、宏觀，將重點和全局管理有機結(jié)合，用細節(jié)保證過程，用過程

25、控制結(jié)果，使工程管理活動正規(guī)有序的進行5.2 及時做好合同追蹤。在工程實施過程中，由于實際情況千變?nèi)f化，導(dǎo)致合同實施與預(yù)定目標偏離。如果不采取措施，這種偏差往往由小到大，逐漸積累，對合同的履行會造成嚴重影響。而合同追蹤，可以通過實施情況的分析，找出偏離，以便及時采取措施，調(diào)整合同實施過程，達到和實現(xiàn)合同總目標。5.3 根據(jù)合同分析結(jié)果，實施有效地合同監(jiān)督。5.3.1 實施中對駐場代表，項目小組或施工單位的工作進行監(jiān)督，給他們以合同方面的幫助，如落實計劃、提出工作保證、協(xié)調(diào)他們之間的關(guān)系，對出現(xiàn)的問題進行合同方面的解釋。5.3.2 相關(guān)合同的協(xié)調(diào)。為了一個工程的建設(shè)，建設(shè)方要簽訂許多合同，如設(shè)計

26、合同、施工合同、監(jiān)理合同、供應(yīng)合同、專業(yè)分包合同。這些合同之間存在十分復(fù)雜的關(guān)系，必須負責這些合同的協(xié)調(diào)，對設(shè)計和監(jiān)理、材料供應(yīng)商進行合同監(jiān)督，督促他們完成合同職責，檢查其合同責任情況，追究其違約責任，進行合同索賠與反索賠，處理合同糾紛。 5.3.3 參與各種檢查驗收，并提出相應(yīng)驗收報告。5.3.4 對各種來往信件、請示、簽字指令、會議紀要、索賠文件、合同變更文件等做出合同方面的審查和控制，并記錄在案，這能及時預(yù)防和彌補管理工作中的差錯，而且有利于尋找對方工作中的漏洞，及時采取防范措施、提出索賠要求。5.4 防范工程合同違約行為5.4.1 謹慎訂立合同，減少瑕疵合同，以減少違約的發(fā)生。5.4.

27、2 建設(shè)單位、承包商在合作中存在目標分歧的情況下，應(yīng)借助各種制度來協(xié)調(diào)合作中的目標分歧，實現(xiàn)合作的共贏，包括工程監(jiān)理制度、質(zhì)量保修制度、質(zhì)量事故處罰制度、安全事故處罰制度等。四、結(jié)束語合同成立后，當事人應(yīng)當按照合同的約定嚴格履行合同，任何一方未經(jīng)對方同意，都不得改變合同的內(nèi)容，但是當事人在訂立合同時，不可能對涉及合同的所有問題都作出明確的規(guī)定，尤其是建設(shè)工程合同，由于工程復(fù)雜、標的大、履行時間長、涉及大量的人、財、物、設(shè)備等問題，受自然和社會環(huán)境因素的影響等。合同簽訂后，在合同履行前和合同履行過程中會發(fā)生與原合同的約定不相適應(yīng)的情況，因此需要對雙方的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系進行重新調(diào)整和規(guī)定?！柏敻坏囊?/p>

28、半是合同”，這句話形象的說明了合同在管理工作中的重要性，將合同管理貫穿于設(shè)計、招投標、工程開竣工、保修的全過程，既有利于合同目標的實現(xiàn)，又能使技術(shù)和經(jīng)濟相結(jié)合，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益，才能又好又快地完成工程建設(shè)。參考文獻1.余立中編著.建設(shè)工程合同管理.廣州：華南理工大學出版社，20 xx.1.2.黃文杰編著.建設(shè)工程合同管理.北京：高等教育出版社，20 xx.7.建設(shè)工程施工合同 4發(fā)包人（甲方）：_承包人（乙方）：_按照中華人民共和國合同法及其他有關(guān)法律、法規(guī)和政府規(guī)章，遵循平等、互利、自愿和誠信原則雙方就_工程的有關(guān)事項協(xié)商一致，訂立本合同。第一條 工程概況1. 1工程名稱：_1

29、.2工程地點：_1.3承包范圍：_（群體工程應(yīng)附工程項目一覽表見附件）1.4承包方式：_1.5工期：本工程自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。1.6工程質(zhì)量：_1.7合同價款（人民幣大寫）：_。本價款為包干價，除本合同明文規(guī)定以外，不因任何原因做任何調(diào)整。第二條 甲方工作2. 1開工前 天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明 份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等條件，辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。2.2指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。2.3委托 監(jiān)理公司進行工

30、程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命 總監(jiān)理工程師，其職責在監(jiān)理合同中應(yīng)明確，并將合同副本交乙方 份。2.4協(xié)助乙方保障周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞。2.5如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。2.7_。第三條 乙方工作3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，需要乙方二次設(shè)計的工程，由乙方提供經(jīng)甲方確認的施工圖紙和作法說明 份，并擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定，二次設(shè)計費已包含在合同價款中。3.2指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由

31、乙方負責的各項事宜。3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定，辦理相關(guān)手續(xù)。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位（住戶）的關(guān)系。3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。3.7_。第四條 關(guān)于工期的約定4. 1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，

32、應(yīng)征得乙方同意，如果乙方能夠做到的，不應(yīng)拒絕。4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工24小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應(yīng)順延。第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定5. 1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和國家制訂的與本工程項目有關(guān)的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到本合同約定的質(zhì)量標準，達不到約定標準的，乙方應(yīng)承擔違約責任。5.3甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間

33、工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔復(fù)驗費用，由此造成停工，工期順延；若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔，工期不予順延。5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。5.6工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知 日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。第六條 工程價款支付6. 1本合同生效后，甲

34、方分 次，按下表約定支付工程款。序號 付款次序 付款金額 占合同價款 百分比 付款時間或付款條件說明：若第一次付款為定金或預(yù)付款，應(yīng)在付款時間或付款條件欄中注明6.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定7. 1 本工程甲方負責采購供應(yīng)或由甲方指定的材料、設(shè)備（見附表件二甲供材料設(shè)備一覽表和附件三甲控材料設(shè)備一覽表），應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失

35、，責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，保管費已包含在合同價款中。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。7.2 凡由乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定8. 1甲方或乙方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合中華人民共和國消防條例和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范，否則，由此導(dǎo)致的有關(guān)部門不批準、不驗收或造成安全事故，由責任方承擔。8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程、建筑安裝工人安全操作規(guī)程、中華人民共和國消防條例和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反

36、有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失和法律后果。第九條 獎勵和違約責任9. 1甲方不按本合同約定的時間支付工程款，每逾期一天，按應(yīng)付工程款總額的千分之三向乙方支付違約金。9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同價款千分之三的違約金。甲方要求提前竣工，乙方每提前一天，甲方支付乙方 元，作為獎勵。9.3工程質(zhì)量達不到本合同約定的質(zhì)量標準，乙方應(yīng)無償返工或修復(fù)，因此而延誤的工期不予順延，乙方承擔9. 條逾期交工的責任。9.4乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹文物不變損害，否則應(yīng)照價賠償。9.5甲方未辦理任何手

37、續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。9.6未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。9.7未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。9.8因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。第十條 爭議的處理10.1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。10.2當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，可向人民法院起訴。第十一條 其他

38、約定_。第十二條 附則12.1 本工程需要進行保修或保險時，應(yīng)另訂協(xié)議。12.2本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。12.3本合同履行完成后自動終止。12.4附件（1）工程項目一覽表（2）甲供材料設(shè)備一覽表（3）甲控材料設(shè)備一覽表（4）施工圖紙或作法說明（5）會議紀要（6）設(shè)計變更（7）工程預(yù)算書（8）其他甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：法定代表人： 法定代表人：代理人： 代理人：單位地址： 單位地址：電話： 電話：傳真： 傳真：郵編： 郵編：開戶銀行： 開戶銀行：戶名：建設(shè)工程施工合同 5發(fā)包方（以下稱甲方）：承包方（以下稱乙方）：根據(jù)中華人民共和國合同法和中華人民

39、共和國建筑法及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。第一條 工程項目一、工程名稱：二、工程地點：三、工程內(nèi)容：四、承包形式：第二條 工程期限一、合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天開工日期：年月日竣工日期：年月日二、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期可相應(yīng)順延、在施工中如因停電、停水小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電天以上（每次連續(xù)小時以上），影響正常施工；停水停電2天以上；2、因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素；、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。第三條 工程價款、結(jié)算及付款方式（是不是有付預(yù)付款或進度款的時候

40、乙方開不了票？）雙方同意按下述第方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應(yīng)提供正式發(fā)票。第一種方式：本合同實行固定總價，經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同包干價為 元人民幣（大寫： ）。任何政策性因素和市場因素均不調(diào)整包干價。1、本合同簽訂后 日內(nèi)，甲方支付 元工程款；2、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付元工程款；3、余款 元作為質(zhì)量保證金，待保修期滿后十五個工作日內(nèi)無息支付。第二種方式：本合同實行按實結(jié)算，雙方使用晨曦軟件，依據(jù)最新現(xiàn)行定額計價規(guī)范和施工期（或材料定購期）的信息價（信息價不明確的以甲方確認材料價為準）進行計算，計算后的總價下浮%作為本合同的結(jié)算價款。1、甲方于 支付 元；2、乙方施工完

41、成并經(jīng)甲方驗收合格后，提交竣工驗收報告及工程決算書，經(jīng)甲方審核確認后，付至結(jié)算價款的95%，留5%做質(zhì)保金，待保修期滿后15個工作日內(nèi)付清。3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現(xiàn)場代表簽字并加蓋公章后方可作為結(jié)算依據(jù)。第四條 建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)和采購一、工程材料、設(shè)備由乙方采購。（是否都是包工包料？）二、乙方采購的材料、設(shè)備，必須附有產(chǎn)品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的材料需要復(fù)驗的，乙方應(yīng)按要求提供復(fù)驗報告。經(jīng)復(fù)驗符合質(zhì)量要求的，方可用于工程；復(fù)驗不符合質(zhì)量要求的，應(yīng)退貨處理，其復(fù)驗費和退貨損失由乙方承擔。（材料進場是不是要甲方確認？）第五條 施工與設(shè)計變更一、甲方簽字

42、認定交付的設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效依據(jù)，乙方不得擅自修改。二、甲方因使用功能提出的變更內(nèi)容，為不影響施工進度，乙方應(yīng)先行實施，并及時做好現(xiàn)場簽證。三、設(shè)計變更增減數(shù)應(yīng)以甲方代表簽證單為依據(jù)，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協(xié)商確認。第六條 工程質(zhì)量管理及驗收一、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現(xiàn)場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。二、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽

43、工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等）。 驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應(yīng)及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導(dǎo)致工期延誤的，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。三、工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質(zhì)量檢驗評定的“合格”標準。第七條 安全施工乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。第八條 質(zhì)量保修一、本工程保修期限為 年，自工程竣工驗收合格起算。二、在免費保修期內(nèi)，乙方應(yīng)保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。乙方在接到甲方維修通知后 小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。如

44、乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應(yīng)及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權(quán)自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務(wù)費。乙方保修聯(lián)系電話：；乙方保修聯(lián)系人： 。第九條 違約責任（乙方擅自修改圖紙的違約責任，甲方延遲付款的違約責任均無）一、乙方未能按時竣工的，每延期一日應(yīng)按工程總價款的 向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期15日以上視為根本性違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方除應(yīng)全額退還甲方已支付的工程款外，還應(yīng)向甲方支付違約金人民幣元。二、工程出現(xiàn)質(zhì)量問題視為乙方嚴重違約，視情節(jié)輕重乙方應(yīng)按工程款的10-30%向甲方支付違約金（可從工程款中直

45、接扣除），此外應(yīng)賠償因此給甲方造成的損失。（可否作為解除合同條件？）三、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。第十條 糾紛解決辦法 因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。第十一條 附 則一、甲方代表為，乙方代表為 。二、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。甲方： 乙方：代表： 代表：戶名：開戶銀行：帳 號：年_月_日 年_月_日建設(shè)工程施工合同 6發(fā)包人(以下簡稱甲方)：承包人(以下簡稱乙方)：依據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建設(shè)法及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、

46、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確甲乙雙發(fā)的責任、權(quán)利、義務(wù)，保證工程順利實施，在甲乙雙發(fā)完全自愿和完全理解本合同條款的情況下，雙發(fā)就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，簽訂本合同。一、 工程概況工程名稱：工程地點： 工程規(guī)模： 結(jié)構(gòu)形式： 工程內(nèi)容： 工程立項批準文號：資金二、 工程承包范圍1、食堂建設(shè)工程施工圖及該工程工程量清單所列范圍內(nèi)的全部內(nèi)容。2、不包括。三、 合同工期開工日期： 竣工日期：合同日期總?cè)諝v天數(shù) 天(含國家規(guī)定的法定假日)四、 質(zhì)量標準工程質(zhì)量標準：達到國家施工驗收規(guī)范合同標準(質(zhì)量標準的評定以現(xiàn)行國家及行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù))五、 合同價款合同暫定總價為(人民幣小寫)：

47、￥ (元)(大寫)： (含暫列金)六、 組成合同的文件組成本合同的文件包括：1、 本合同協(xié)議書2、 中標通知書3、 投標書及其附件4、 本合同專用條款5、 本合同通用條款6、 招標文件及招標過程中雙方往來的書面文件7、 現(xiàn)行的法律、法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范和要求8、 本工程施工圖紙9、 食堂工程工程量清單10、 合同附件(食堂建設(shè)工程廉政協(xié)議、食堂建設(shè)工程安全責任書、食堂建設(shè)工程質(zhì)量保修書共三份)本合同簽訂后雙方履約過程中的雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件及發(fā)包人駐工地總代表有關(guān)通知及工程會議紀要均為本合同的組成部分。但其內(nèi)容不得改變本合同的計價原則，其內(nèi)容不能影響本合同文件的含意，除非雙

48、方同意將它們作為本合同的補充。上述文件互相補充和解釋，如有不明確或不一致之處，以上述組成合同的文件順序進行解釋，以合同約定次序在先者為準。七、 議書有關(guān)詞語含義與本合同通用條款中分別賦予它們的定義相同。八、 乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。九、 甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。十、 本合同雙方約定廉政協(xié)議為本合同的附件，并同意中標后提交中標價款1.5%廉政保證金。十一、 合同生效合同訂立時間： 年 月 日 合同訂立地點：本合同雙方約定協(xié)議書在承包人提供履約擔保，由經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章

49、后生效，全部工程完工經(jīng)驗收合格，在質(zhì)量保修期滿后失效。本合同正式貳份，副本陸份，合同雙方各執(zhí)正本壹份，乙方副本壹份，當正本與副本內(nèi)容不一致時，以正本為準。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日建設(shè)工程施工合同 7如何理解建設(shè)工程施工合同中的“實際施工人”作者 王國章在建設(shè)工程施工合同中，與建設(shè)工程施工合同有關(guān)的主體主要包括發(fā)包人、總承包人、分包人、第三人、施工人、轉(zhuǎn)包人、實際施工人等。根據(jù)中華人民共和國合同法第十六章第272條：“發(fā)包人可以與總承包人訂立建設(shè)工程合同，也可以分別與勘察人、設(shè)計人、施工人訂立勘察、設(shè)計、施工承包合同

50、?！薄翱偝邪嘶蛘呖辈?、設(shè)計、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設(shè)計、施工承包人向發(fā)包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給第三人或者將其承包的全部建設(shè)工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給第三人。”“禁止承包人將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由承包人自行完成。” 第281：“因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的.，發(fā)包人有權(quán)要求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)當承擔違約責任?！?/p>

51、中華人民共和國合同法是從合法合同的角度規(guī)制行為主體，一般不會以違法合同作為直接規(guī)制的對象，因此，從合同法中有關(guān)“施工人”的規(guī)定可以看出，這一概念涵蓋了建設(shè)工程施工有效合同中從事施工活動的主體，但不應(yīng)當包括轉(zhuǎn)承包和違法分包等無效合同中的“承包人”。正是為了區(qū)別中華人民共和國合同法中規(guī)定的“施工人”概念，最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第4條、第25條、第26條使用了“實際施工人”概念，這里的“實際施工人”均指無效工程合同中的“承包人”，主要有以下幾類：未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)的“承包人”；超越資質(zhì)等級且在竣工前沒有取得相應(yīng)資質(zhì)等級的建筑施工企業(yè)在建設(shè)工程施工合同中的“

52、承包人”；沒有資質(zhì)等級借用有資質(zhì)等級的建筑施工企業(yè)名義從事建設(shè)工程施工的“承包人”；建設(shè)工程依法必須進行招投標而未進行招投標或中標無效的建設(shè)工程施工合同中的“承包人”承包人轉(zhuǎn)包工程合同中的“承包人”；違法分包合同中的“承包人”。據(jù)此，司法實踐中，有人認為根據(jù)司法解釋的有關(guān)規(guī)定，只要欠付農(nóng)民工的工資，農(nóng)民工可以直接起訴發(fā)包方索要工資是不正確的，實質(zhì)上這是對司法解釋的誤解。符合司法解釋中“實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的”中的行為主體必須符合“實際施工人”要求，否則以此主張權(quán)利將面臨敗訴的風險。建設(shè)工程施工合同 81 建設(shè)工程施工合同 (GF19990201) 合同編號: 字號 中華人民共和國建

53、設(shè)部 國家工商行政管理局 制定目 錄第一部分協(xié) 議 書 . 1第二部分通用條款 . 4一、詞語定義及合同文件 . 41.詞語定義 . 42.合同文件及解釋順序 . 53.語言文字和適用法律、標準及規(guī)范 . 64.圖紙 . 7二、雙方一般權(quán)利和義務(wù) . 75.工程師 . 76.工程師的委派和指令 . 87.項目經(jīng)理 . 98.發(fā)包人工作. 99.承包人工作. 10三、施工組織設(shè)計和工期 . 1110.進度計劃 . 1111.開工及延期開工. 1112.暫停施工 . 1213.工期延誤 . 1214.工程竣工 . 12四、質(zhì)量與檢驗 . 1315.工程質(zhì)量 . 1316.檢查和返工 . 1317.

54、隱蔽工程和中間驗收 . 1318.重新檢驗 . 1419.工程試車 . 14五、安全施工 . 1520.安全施工與檢查. 1521.安全防護 . 1522.事故處理 . 16六、合同價款及支付 . 1623.合同價款及調(diào)整. 1624.工程預(yù)付款 . 17 125.工程量的確認 . 1726.工程款（進度款）支付. 17七、材料設(shè)備供應(yīng) . 1827.發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備 . 1828.承包人采購材料設(shè)備 . 19八.工程變更 . 1929.工程設(shè)計變更 . 1930.其他變更 . 2031.確定變更價款 . 20九、竣工驗收與結(jié)算 . 2132.竣工驗收 . 2133.竣工結(jié)算 . 2134.

55、質(zhì)量保修 . 22十、違約、索賠和爭議 . 2335.違約. 2336.索賠. 2337.爭議. 24十一、其他 . 2538.工程分包 . 2539.不可抗力 . 2540.保險. 2641.擔保. 2642.專利技術(shù)及特殊工藝 . 2643.文物和地下障礙物 . 2744.合同解除 . 2745.合同生效與終止 . 2846.合同份數(shù) . 2847.補充條款 . 28第三部分專用條款.29一、詞語定義及合同文件 . 292、合同文件及解釋順序 . 293、語言文字和適用法律、標準及規(guī)范 . 294、圖紙. 29二、雙方一般權(quán)利和義務(wù) . 295、工程師 . 2927、項目經(jīng)理 . 308、

56、發(fā)包人工作 . 309、承包人工作 . 31三、施工組織設(shè)計和工期 . 3110、進度計劃. 3113、工期延誤. 32四、質(zhì)量與驗收 . 3217、隱蔽工程和中間驗收. 3219、工程試車. 32五、安全施工 . 32六、合同價款與支付 . 3223、合同價款及調(diào)整 . 3224、工程預(yù)付款 . 3325、工程量確認 . 3326、工程款（進度款）支付 . 33七、材料設(shè)備供應(yīng) . 3327、發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備. 3328、承包人采購材料設(shè)備. 33八、工程變更 . 33九、竣工驗收與結(jié)算 . 3432、竣工驗收. 3433.竣工結(jié)算 . 34十、違約、索賠 . 3435、違約 . 3437

57、、爭議 . 34十一、其他 . 3538、工程分包. 3539、不可抗力. 3540、保險 . 3541、擔保 . 3546、合同份數(shù). 3547、補充條款. 36承包人承攬工程項目一覽表 . 37發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備一覽表 . 38建筑工程質(zhì)量保修書. 39 3建設(shè)工程施工合同 9發(fā)包人：承包人：經(jīng)發(fā)、承包人協(xié)商就*“御景華庭”商住樓工程事宜達成如下補充協(xié)議：一、承包人向發(fā)包人繳納人民幣壹仟萬元工程保證金。二、承包人墊資修建該工程從平基土石方至地下室負三層鋼筋混凝土底板上口處。三、發(fā)包人從承包人施工該工程地下室負三層底板上口以上工程時，按承包人當月完成產(chǎn)值（以發(fā)包人和監(jiān)理人認可為準）的80%在

58、次月10日內(nèi)支付承包人工程進度款。四、承包人完成本工程主體（鋼筋混凝土工程）至設(shè)計施工圖正負零時，發(fā)包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層時（含地下室三層）發(fā)包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層時（含地下室三層）發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層時（含地下室三層）發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體竣工發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰萬元。此工程保證金按合同約定支付不計利息。五、承包人墊資修建部分工程款，發(fā)包人按墊資額（以發(fā)包人和監(jiān)理人認可為

59、準）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主體至正負零發(fā)包人支付30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層發(fā)包人支付20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層發(fā)包人支付20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層發(fā)包人支付20%。第五次，承包人完成主體竣工發(fā)包人支付10%。此款按合同約定支付不計利息。六、承包人墊資部分工程款，發(fā)包人支付工程款：第一次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至正負零發(fā)包人支付土石方工程款總款30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層（含地下室3層）發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝

60、土工程）至二十層（含地下室三層）發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層（含地下室3層）發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第五次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）竣工發(fā)包人支付土石方工程款總款10%。此款按合同約定支付不計利息。七、本工程安全文明施工費按采用定額或定額文件規(guī)定計取進入決算。八、質(zhì)量保修期滿兩年，發(fā)包人返還承包人質(zhì)量保證金45%。質(zhì)量保修期滿三年，發(fā)包人返還承包人質(zhì)量保證金40%。質(zhì)量保修期滿五年，發(fā)包人返還承包人質(zhì)量保證金15%，此款不計利息。保修工作產(chǎn)生的一切費用由承包人承擔。（發(fā)包人返還質(zhì)量保證金時，扣除已墊付的應(yīng)由承包人承擔的保修