2022年11月關于公司形象墻制作的承攬合同

1、Word 2022年11月關于公司形象墻制作的承攬合同 墻繪標書制作范本。 我們在平常許多時候都會使用到合同，作為簽訂合同的當事人，我們必需要清晰合同的詳細內容。在甲方制定好合同并在你簽署完了之后，可以更好的維護雙方的利益。那么簽訂合同有什么需要留意的呢？為了讓您在使用時更加簡潔便利，下面是我整理的“2022年11月關于公司形象墻制作的承攬合同”，僅供您在工作和學習中參考。 甲方： 乙方： 依照中國合同法及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在公平、自愿、協(xié)商全都的基礎上，就乙方承包甲方的公司形象墻制作的有關事宜，達成如下協(xié)議： JHt868.COM 一、乙方為甲方供應公司形象墻制作的地點為：

2、 二、乙方為甲方供應公司形象墻制作的服務內容包括： 三、服務費及付款方式： 服務費共計元(大寫：)，合同簽定之日甲方向乙方交付首期付款元(大寫： 元服務總費用%)，余款 元(大寫：)在完工當日付清。 四、甲方在收到首期合同款之日起設計形象墻方案，如甲方對設計方案不滿足乙方退還 甲方所收款項。 五、乙方在甲方對方案認可后 個工作日內完成全部工作。 六、完工后當日內，甲方如未對工程提出質量問題，乙方視為驗收合格。 七、甲、乙雙方任何一方違反本合同的，應在收到對方書面通知之日停止違約行為，并在十日內賠償對方因此所受的損失。 八、甲乙雙方因本合同發(fā)生爭議，應友好協(xié)商，協(xié)商不成的，應訴諸甲方所在的人民法

3、院解決。 九、本合同未盡事宜，甲乙雙方可達成補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等效力。 十、本合同自甲乙雙方簽字、蓋章之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。 甲 方： 乙 方： 地 址： 地 址： 電 話： 電 話： 授權代表：授權代表： 2022年月日 2022年月日 J精選推舉 2022年11月服裝加工承攬合同 承攬方：_ 地址：_ 郵編：_ 電話：_ 法定代表人：_ 職務：_ 定作方：_ 地址：_ 郵編：_ 電話：_ 法定代表人：_ 職務：_ 定作方托付承攬方加工_，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。 第一條加工成品： 品名規(guī)格單位數(shù)量備注 其次條加工成品質量要求:_ 第三

4、條原材料的供應方法及規(guī)格、數(shù)量、質量： 1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，削減價款或退貨。 2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格供應原材料。承攬方對定作方供應的原材料要按合同規(guī)定準時檢驗，不符合要求的，應馬上通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方供應的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。 3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。) 第四條技術資料，圖紙供應方

5、法： 1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)覺供應的圖紙或技術要求不合理，應當準時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改看法。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并準時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。 2.承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。 3.定作方應當按規(guī)定日期供應技術資料，圖紙等。) 第五條價款或酬金： 價款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。 第六條驗收標準和方法： 1.根據(jù)合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。 2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬

6、方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)染売啥斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。 3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構供應檢驗證明。 第七條交(提)貨的時間和地點： 1.交(提)定作物期限應當根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。 2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;托付運

7、輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必需留給定作方以必要的途中時間;雙方另有商定的，按商定的方法計算。 第八條包裝要求及費用負擔：_ 第九條運輸方法及費用負擔：_ 第十條結算方式及期限：_ 第十一條其他： 1.依據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權懇求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。 2.依據(jù)國家有關規(guī)定，經當事人雙方商定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除擔當違約責任外，必需如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以

8、把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以懇求返還。 第十二條承攬方的違約責任： 1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并擔當逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。 2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。 3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損

9、失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。 4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_元;(合同中無詳細規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_%(10%-30%幅度)或酬金總額的_%(20%-60%幅度)違約金。 6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)

10、定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。 7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并擔當因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。 8、由于保管不善致使定作方供應的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。 9、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數(shù)量擔當責任。 10、擅自調換定作方供應的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方

11、要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并擔當逾期交付的責任。 第十三條定作方的違約責任： 1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。 2、中途廢止合同，屬承攬方供應原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方供應原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_%(20%60%的幅度)違約金。 3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承

12、攬方停工待料的損失。 4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當擔當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。 5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。 6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 7、變更交付定作物地點或接收單位(人

13、)，擔當因此而多支出的費用。 第十四條不行抗力 在合同規(guī)定的履行期限內，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予擔當違約責任，但應當實行樂觀措施，盡量削減損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當擔當責任，并賠償承攬方由此造成的損失。 第十五條糾紛的處理： 加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。 第十六條本合同自_年_月_日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨便變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙

14、方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_份，交_(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。 定作方(蓋章)：_承攬方(蓋章)：_ 代表人(簽字)：_代表人(簽字)：_ 地址：_地址：_ 電話：_電話：_ 開戶銀行：_開戶銀行：_ 帳號：_帳號：_ _年_月_日_年_月_日 公司形象墻制作合同范本 這篇公司形象墻制作合同范本是為大家整理的，盼望對大家有所關心。以下信息僅供參考！ 公司形象墻制作合同 甲方：乙方：依照中國合同法及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在公平、自愿、協(xié)商全都的基礎上，就乙方承包甲方的

15、公司形象墻制作的有關事宜，達成如下協(xié)議：一、乙方為甲方供應公司形象墻制作的地點為：二、乙方為甲方供應公司形象墻制作的服務內容包括：三、服務費及付款方式：服務費共計元（大寫：），合同簽定之日甲方向乙方交付首期付款元（大寫： 元服務總費用%），余款 元（大寫：）在完工當日付清。四、甲方在收到首期合同款之日起設計形象墻方案，如甲方對設計方案不滿足乙方退還甲方所收款項。五、乙方在甲方對方案認可后 個工作日內完成全部工作。六、完工后當日內，甲方如未對工程提出質量問題，乙方視為驗收合格。七、甲、乙雙方任何一方違反本合同的，應在收到對方書面通知之日停止違約行為，并在十日內賠償對方因此所受的損失。八、甲乙雙方

16、因本合同發(fā)生爭議，應友好協(xié)商，協(xié)商不成的，應訴諸甲方所在的人民法院解決。九、本合同未盡事宜，甲乙雙方可達成補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等效力。十、本合同自甲乙雙方簽字、蓋章之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。甲 方： 乙 方： 地 址： 地 址：電 話： 電 話：授權代表：授權代表：年月日年月日 公司形象墻制作合同_合同范本 合同編號：_ 甲方：_ 乙方：_ 依照中國合同法及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在公平、自愿、協(xié)商全都的基礎上，就乙方承包甲方的公司形象墻制作的有關事宜，達成如下協(xié)議： 一、乙方為甲方供應公司形象墻制作的地點為：_ 二、乙方為甲方供應公司形象墻制作的服務

17、內容包括：_ 三、服務費及付款方式： 服務費共計_元（大寫：_），合同簽定之日甲方向乙方交付首期付款_元（大寫：_元服務總費用_mf_mf_%），余款_元（大寫：_）在完工當日付清。 四、甲方在收到首期合同款之日起設計形象墻方案，如甲方對設計方案不滿足乙方退還甲方所收款項。 五、乙方在甲方對方案認可后_個工作日內完成全部工作。 六、完工后當日內，甲方如未對工程提出質量問題，乙方視為驗收合格。 七、甲、乙雙方任何一方違反本合同的，應在收到對方書面通知之日停止違約行為，并在_日內賠償對方因此所受的損失。 八、甲乙雙方因本合同發(fā)生爭議，應友好協(xié)商，協(xié)商不成的，應訴諸甲方所在的人民法院解決。 九、本合

18、同未盡事宜，甲乙雙方可達成補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等效力。 十、本合同自甲乙雙方簽字、蓋章之日起生效。本合同一式_份，甲乙雙方各持_份。 甲方（簽章）：_ 乙方（簽章）：_ 法定代表人：_ 托付代理人：_ 托付代理人：_ 電話：_ 電話：_ 住宅：_ 傳真：_ 郵政編碼：_ 住宅：_ 簽約地點：_ 開戶銀行：_ _年_月_日 賬號：_ 郵政編碼：_ 簽約地點：_ _年_月_日 2022年11月綜架承攬合同書 托付方：_紡織器材廠(甲方) 承攬方：_電鍍廠(乙方) 1.加工的項目、產品名稱、規(guī)格_數(shù)量_價格、交貨期： 項目產品名稱、規(guī)單位 數(shù)量 單價 總價 交貨日期 格 (元) (元) 一季二季 度 度 鍍鋅綜架1600mm以 只 10萬 0.15 15000萬 5萬 5萬 上 淬火 綜條 支 100萬 0.11 110000 50萬50萬 合計(大寫)拾貳萬伍千元 2.質量標準：乙方依據(jù)甲方供應圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方