第五天-第1部分2建設工程工期違約金糾紛法律實務

1、 建設工程工期糾紛法律實務 楊松森 2013.011Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET內(nèi)容容一、工期期的相關關知識；二、如何何確定訴訴訟請求求；三、舉證證責任的的分配和和證明標標準；四、工期期順延的的情形五、工期期順延申申請六、工期期順延計計算七、如何何適用法法律2Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET一、工期期的相關關知識（一）工工期工期開工日日期與竣竣工

2、日期期之間的的日歷天天數(shù)，包括節(jié)假假日。按照建設設部建建設工程程施工合合同（示示范文本本）中中的規(guī)定定，工期期是指發(fā)發(fā)包人、承包人人在施工工合同中中約定的的包括節(jié)假假日在內(nèi)內(nèi)的總承包包天數(shù)。3Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET（二）開工工日期、完工日日期、竣竣工日期期從一般角角度講，開工日期期就是指開開始施工工的日期期，完工日期期就是指完成工程程施工的日日期，竣工日期期是指工程程完成施工工并且通過過竣工驗驗收的日日期或者者竣工驗驗收通過過的情況況下承包包人提交竣工工驗收報報

3、告的日日期。完工日期期與竣工日期期的區(qū)別？4Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET從實際履履行角度度進行定定義，就有實際開工工日期、實際竣工工日期。實際開工工日期就是指實實際開始始施工的的日期；實際竣工工日期是指實際際完成施施工并且且通過竣竣工驗收收的日期期或者在驗收通通過的情情況下提提交竣工工驗收報報告的日日期。5Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET從約定的

4、的角度進進行定義義，就有約定開工工日期、約定竣工工日期，建設工工程施工工合同（示范文文本）中的表表述為：發(fā)包人、承包人人在合同協(xié)協(xié)議書中中約定的承包人人開始施施工的絕對或相對日期就是是約定的開開工日期期；發(fā)包人、承包人人在合同協(xié)協(xié)議書中中約定的的承包人完成施工工的絕對或相相對日期就是【約定的竣工日日期】。6Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET（三）工工期延誤誤、工期期順延1、工期期延誤2、工期期順延工期期順延又又稱順延延工期，是指由由于發(fā)包包人的原原因或其其他非承承包人的的原

5、因造造成的工工期延誤誤。工期延誤誤和工期期順延的的關系？7Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET（四）關關鍵線路路、非關關鍵線路路關鍵線路路為了完工工，有多多條線路路的工作作需要去去做，其其中一條條線路上上任何工工作的延延誤都會會造成工工期的延延誤，這這個線路路就叫關關鍵線路路。只有關鍵鍵線路上上的工作作延誤才才必然導致工期期延誤；非關鍵鍵線路上上的工作作延誤不一定導致工期期延誤，如果未未導致工工期延誤誤，也談談不上工工期順延延。8Evaluation Warning : Th

6、e document was created with Spire.Presentation for .NET二、如何何確定訴訴訟請求求司法實踐踐中，關關于工期期違約通通常有兩兩種訴訟訟請求：（1）如如果合同同中約定定了逾期期竣工違違約金，一般直直接請求求施工單單位承擔擔逾期竣竣工違約約金；（2）合合同中沒沒有約定定逾期竣竣工違約約金的情情況：請請求施工工單位承承擔因逾逾期竣工工導致的的損害賠賠償費。9Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET三、舉證證責任的的分配和和證明標標準（

7、一）舉舉證責任任分配發(fā)包人要求承包包人承擔擔工期違違約金，只要舉舉證證明明承包人人的實際工期期超過了合同約定定的工期期就行了（發(fā)包人證證明工期延誤誤）。承包人如果主張張自己不不應當承承擔逾期期責任，則應當當舉證證證明自己己具有工工期順延延的正當當理由，而且要要證明工工期順延延的天數(shù)數(shù)大于或或者等于于工期延延誤的天天數(shù)。（發(fā)包人證證明工期順延延）。舉證責任任分配的的含義？10Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET（二）證證明標準準所謂證明標準準，是指承承擔舉證證責任的的一方提提供

8、證據(jù)據(jù)對待證證事實加加以證明明所要達達到的程程度。11Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET【案例1 】一審法院院認為：建設單單位拖欠欠工程款款、沒有有按合同同約定提提供足夠夠的供電電量、加加層引起起工程量量增加、設計變變更、材材料提供供不到位位等原因因導致工工程延期期竣工，現(xiàn)建設設單位要要求施工工單位支支付延誤誤工期的的罰款的的請求缺缺乏事實實依據(jù)、理由不不能成立立，對建建設單位位的逾期期竣工違違約金請請求不予予支持。12Evaluation Warning : The do

9、cument was created with Spire.Presentation for .NET二審法院院認為：建設單單位依約約定按月月支付工工程進度度款，因因此施工工單位以以工程款款未到位位作為建建設單位位要求支支付逾期期竣工違違約金的的抗辯理理由不能能成立；雙方對對供電量量供應不不足的問問題，有有往來函函件，施施工單位位對該事事實也表表示了認認可，現(xiàn)現(xiàn)施工單單位以此此為由，認為可可以要求求延期竣竣工違背背了誠信信原則，本院不不予支持持；加層層導致了了工程量量的增加加，但是是沒有按按照雙方方的約定定予以簽簽證，施施工單位位要求順順延的理理由不能能成立；設計變變更、材材料提供供不到位位與

10、竣工工延期沒沒有必然然的聯(lián)系系，施工工單位亦亦不能證證明兩者者之間的的因果關關系，因因此本院院不予支支持。13Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET故施工單單位認為為逾期竣竣工的責責任人是是建設單單位的理理由不能能成立，其應當當承擔相相應的違違約責任任，違約約金按實實際延誤誤的天數(shù)數(shù)309天，以以及投標標書約定定的工程程造價2800萬元，每天萬萬分之四四計算，施工單單位需承承擔違約約金346萬元元。14Evaluation Warning : The document was

11、created with Spire.Presentation for .NET【案例1 】評評析析按照順延延工期的的證明標標準，施工單單位需要要證明：確實存在在工期順順延的事事項；實際延誤誤的天數(shù)數(shù)；順延的事事項和實實際延誤誤的天數(shù)數(shù)有因果果關系，（即順順延的事事項發(fā)生生在關鍵鍵線路上上或工作作延誤超超過了其其總時差差）。從證據(jù)據(jù)規(guī)則的角度度看，施施工單位位沒有達達到相應應的證明明標準，就應該該承擔相相應的舉舉證不能能的責任任。15Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET【與案

12、例例1類類似的的案例】惡意串通通的協(xié)議議書二審的定定量證明明16Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET四、工期期順延的的情形1、甲方方原因可順延延可補償償影響因素素一：拖欠工程程款。如果拖欠工工程款并導致工工程停工工或減緩緩施工，則工期期可以順順延，但但需要證證明延延誤的天天數(shù)及拖欠工工程款與與延誤天天數(shù)之間間的因果果關系。17Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .N

13、ET1、甲方原因因可順延延可補償償影響因素素二：拖拖延提供供施工條條件，包括場場地、地地下資料料、測量量放線基基準資料料、施工圖紙紙等，導致承包包人無法法施工的。18Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET1、甲方原因因可順延延可補償償影響因素素三：發(fā)包人人未按約約提供甲甲供料，導致工工期延誤誤的。19Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET【07標標準合同同】4.

14、11.2承承包人人遇到不不利物質質條件時時，應采采取適應應不利物物質條件件的合理理措施繼繼續(xù)施工工，并及及時通知知監(jiān)理人人。監(jiān)理理人應當當及時發(fā)發(fā)出指示示，指示示構成變變更的，應增加加費用和和順延工工期。監(jiān)監(jiān)理人沒沒有發(fā)出出指示的的，承包包人因采采取合理理措施而而增加的的費用和和（或）工期延延誤，由由發(fā)包人人承擔。2、甲方風險險可順延延可補償償影響因素素一：不利地下下條件20Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET【施工合合同司法法解釋】第12條發(fā)發(fā)包人人具有下下列情形形之一，造

15、成建建設工程程質量缺缺陷，應應當承擔擔過錯責責任：（三三）直接接指定分分包人分分包專業(yè)業(yè)工程。承承包包人有過過錯的，也應當當承擔相相應的過過錯責任任。2、甲方風險險可順延延可補償償影響因素素二：因指定定分包商商引起的的工期拖拖延案例指指定分包包商拖延延21Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET3、工程程變更可順延延可補償償設計變更更是不是是導致工工期順延延，取決決于設計計變更有有沒有導導致工期期延誤。增加工工程量也也是這樣樣來判斷斷 。22Evaluation Warning

16、: The document was created with Spire.Presentation for .NET4、自然然風險可順延但不可補償償?shù)闹饕榍樾?07標準合同同11.4異常惡劣劣的氣候候條件由于出現(xiàn)現(xiàn)專用合合同條款款規(guī)定的的異常惡劣劣氣候的的條件導導致工期期延誤的，承包包人有權權要求發(fā)發(fā)包人延延長工期期。 07標準合同同21.3.1（5）21.3.1不可抗力力造成損損害的責責任除專用合合同條款款另有約約定外，不可抗抗力導致致的人員員傷亡、財產(chǎn)損損失、費費用增加加和（或或）工期期延誤等等后果，由合同同雙方按按以下原原則承擔擔：（5）不能按按期竣工工的，應應合理延延長工期期，承包

17、包人不需需支付逾逾期竣工工違約金金。發(fā)包包人要求求趕工的的，承包包人應采采取趕工工措施，趕工費費用由發(fā)發(fā)包人承承擔。23Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET乙方原因因不可順順延，不不可補償償24Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET工期延誤誤的分類類25Evaluation Warning : The document was created with Spi

18、re.Presentation for .NET五、工期期順延申申請26Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET（二）工工程索賠賠程序99施工合同同（示范范文本）13.2承包人在在13.1款情況發(fā)發(fā)生后14天內(nèi)，就就延誤的的工期以以書面形形式向工工程師提提出報告告。工程程師在收收到報告告后14天內(nèi)予以以確認，逾期不不予確認認也不提提出修改改意見，視為同同意順延延工期。27Evaluation Warning : The document was created with Spir

19、e.Presentation for .NET36.1當一方向向另一方方提出索索賠時，要有正正當索賠賠理由，且有索索賠事件件發(fā)生時時的有效證據(jù)據(jù)。36.2發(fā)包人未未能按合合同約定定履行自自己的各各項義務務或發(fā)生生錯誤以以及應由由發(fā)包人人承擔責責任的其其他情況況，造成成工期延延誤和（或）承承包人不不能及時時得到合合同價款款及承包包人的其其他經(jīng)濟濟損失，承包人人可按下下列程序序以書面面形式向向發(fā)包人人索賠：（1）索賠事事件發(fā)生生后28天內(nèi)，向向工程師師發(fā)出索索賠意向向通知；（2）發(fā)出索索賠意向向通知后后28天內(nèi)，向向工程師師提出延延長工期期和（或或）補償償經(jīng)濟損損失的索索賠報告告及有關關資料；28

20、Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET(3)工程師在在收到承承包人送送交的索索賠報告告和有關關資料后后，于28天內(nèi)給予予答復，或要求求承包人人進一步步補充索索賠理由由和證據(jù)據(jù)；(4)工程師在在收到承承包人送送交的索索賠報告告和有關關資料后后28天內(nèi)未予予答復或或未對承承包人作作進一步步要求，視為該該項索賠賠已經(jīng)認認可；(5)當該索賠賠事件持持續(xù)進行行時，承承包人應應當階段段性向工工程師發(fā)發(fā)出索賠賠意向，在索賠賠事件終終了后28天內(nèi)，向向工程師師送交索索賠的有有關資料料和最終終索

21、賠報報告。索索賠答復復程序與與（3）、(4)規(guī)定相同同。29Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET36.3承包人未未能按合合同約定定履行自自己的各各項義務務或發(fā)生生錯誤，給發(fā)包包人造成成經(jīng)濟損損失，發(fā)發(fā)包人可可按36.2款確定的的時限向向承包人人提出索索賠。30Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET施工合合同（示示范文本本）施工索賠賠的程序序索賠事件發(fā)生索賠意向

22、通知索賠報告工程師決定付款不付款付款28天28天28天簡單索賠事由復雜索賠事由每隔28天報一次事終后28天報出協(xié)商或調(diào)解仲裁或訴訟圖施施工索索賠程序序31Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET 07標準合合同23.1承承包人人索賠的的提出根據(jù)合同同約定，承包人人認為有有權得到到追加付付款和（或）延延長工期期的，應應按以下下程序向向發(fā)包人人提出索索賠：（1）承承包人應應在知道道或應當當知道索索賠事件件發(fā)生后后28天天內(nèi)，向向監(jiān)理人人遞交索索賠意向向通知書書，并說說明發(fā)生生索賠事事

23、件的事事由。承承包人未未在前述述28天天內(nèi)發(fā)出出索賠意意向通知知書的，喪失要要求追加加付款和和（或）延長工工期的權權利；32Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET23.3承承包人人提出索索賠的期期限23.3.1承承包人按按第17.5款款的約定定接受了了竣工付付款證書書后，應應被認為為已無權權再提出出在合同同工程接接收證書書頒發(fā)前前所發(fā)生生的任何何索賠。23.3.2承承包人按按第17.6款款的約定定提交的的最終結結清申請請單中，只限于于提出工工程接收收證書頒頒發(fā)后發(fā)發(fā)生的索索賠。

24、提提出索賠賠的期限限自接受受最終結結清證書書時終止止。33Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET施工索賠賠的程序序（九部部委07標準合同同）索賠事件發(fā)生索賠意向通知索賠通知書工程師決定付款不付款付款28天28天42天具有連續(xù)影響索賠事項每隔合理時間報一次；事終后28天報出協(xié)商或爭議評審仲裁或訴訟圖施施工索索賠程序序28天34Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET

25、案例未未按程程序申請請工期索索賠和費費用索賠賠案例未未按程程序申請請工期順順延35Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET六、工期期順延計計算約定工期期 =約約定竣竣工日期期約定定開工日日期實際工期期 =實實際竣竣工日期期實際際開工日日期延誤工期期=實際際工期約定定工期 順延工期期和延誤誤工期比比較36Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET（一）實實際開工工日期的

26、的認定承包人有有證據(jù)證明實際際開工日日期，實實際開工工日期就就依該證證據(jù)證明明的日期期確定，比如說說一些會會議紀要要、發(fā)出出的通知知；如果沒有有證據(jù)證證明實際際開工日日期，則則以經(jīng)工工程師批批準的開工報告告記載的開開工日期期作為實實際開工工日期；如果既沒沒有證據(jù)據(jù)證明實實際開工工日期，也沒有有開工報報告，法法院一般般按照合合同約定定的開工工日期作作為實際際開工日日期。施工許可可證與實實際開工工日期沒沒有關系系37Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET（二）實實際竣竣工日期期的認

27、定定司法解解釋第第15條條規(guī)定：建設工程程竣工前前，當事事人對工工程質量量發(fā)生爭爭議，工工程質量量經(jīng)鑒定定合格的的，鑒定定期為順順延工期期期間。38Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET司法解解釋第第14條條規(guī)定，當事人人對建設設工程實實際竣工工日期有有爭議的的，按照照以下情情形分別別處理：（1）建建設工程程經(jīng)竣工工驗收合合格的，以竣工工驗收合合格之日日為竣工工日期；（2）承承包人已已經(jīng)提交交竣工驗驗收報告告，發(fā)包包人拖延延驗收的的，以承承包人提提交驗收收報告之之日為竣竣工日期

28、期；（3）建建設工程程未經(jīng)竣竣工驗收收，發(fā)包包人擅自自使用的的，以轉轉移占有有建設工工程之日日為竣工工日期。39Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET司法解解釋第第14條條第3款款（3）建建設工程程未經(jīng)竣竣工驗收收，發(fā)包包人擅自自使用的的，以轉轉移占有有建設工工程之日日為竣工工日期。？40Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET【案例2 】某某室外外裝修工工程糾紛

29、紛案某施工單單位承包包了某建建設單位位的室外外裝修工工程。施工單位位就建設設單位拖拖欠工程程款提起起訴訟，被告建建設單位位就施工工單位逾逾期竣工工提出反反訴，訴訴訟過程程中雙方方對實際際竣工日日期存在在爭議。原告認為為，被告告在工程程未經(jīng)竣竣工驗收收的情況況下，提提前于2003年12月6日日使用了工工程（家家具店開開張），所以應應依法確確定實際際竣工日日期為2003年12月6日日。41Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET被告建設設單位認認為，實實際竣工工日期為為2004年3月

30、月底。 被告告提出了了以下理理由：第一，該該工程為為室外工工程，談談不上使使用或不不使用，不裝修修的話室室內(nèi)也可可以使用用，室內(nèi)內(nèi)不使用用室外實實際上也也保持在在使用狀狀態(tài)，故故不適用用司法法解釋第14條提前前使用以以轉移占占有建設設工程之之日為竣竣工日期期的規(guī)定定。另外外，室外外工程也也談不上上轉移占占有，能能夠轉移移占有的的只能是是室內(nèi)的的房屋建建筑。第二，家家具店開開張的時時候，施施工單位位室外裝裝修工程程仍有部部分工程程未做完完，完成成的時間間為2004年3月月底，所以事事實也證證明該工工程沒有有竣工，既然沒沒有竣工工，就談談不上什什么竣工工日期。？42Evaluation Warni

31、ng : The document was created with Spire.Presentation for .NET法院經(jīng)過過審理認認為，原原告施工工單位的的主張成成立，適適用司司法解釋釋第14條的的規(guī)定。43Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET案例合合同約定定的竣工工日期確確定44Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET【案例3 】約約定的竣竣工日期期

32、是否發(fā)發(fā)生了變變更？在該案例例中，建建設單位位要求施施工單位位承擔逾逾期竣工工違約金金，計算到到起訴之之日即2006年4月月13日日，金額額為320萬元元，關于于工期雙雙方約定定為210天，開工日日期是2003年8月月28日日，竣工日期期是2004年4月月15日日，每延誤一一日承擔擔萬分之之四的違違約金。由于工工程質量量問題，工期一一拖再拖拖，然后后導致房房屋無法法使用，造成原原告建設設單位的的損失。45Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET被告主張張的抗辯辯理由如如下：雙雙方

33、于2004年10月28日簽署了備備忘錄，該備忘忘錄表明明雙方變變更了約約定的竣竣工日期期，也就就是說竣竣工日期期由2004年4月15日變更更為2004年年11月月30日日。備忘錄錄中寫道道：“雙雙方在履履行合同同的過程程中，施施工單位位在工程程質量、進度等等方面未未能按雙雙方約定定的條款款履行，多次提提出違背背合同原原則的要要求，現(xiàn)現(xiàn)就工程程竣工日日期等事事宜訂立立備忘錄錄，雙方方確認凡凡是動工工的項目目必須于于2004年11月30日前竣工?！蹦敲?，被被告主張張的竣工工日期由由2004年4月15日變更更為2004年年11月月30日日的請求求是否成成立呢？46Evaluation Warning

34、 : The document was created with Spire.Presentation for .NET（三）工工期順延延的認定定再次明確確一下工工期順延延的證明明標準：第一，舉舉證證明明存在工工期順延延的事項項；第二，工工期實際際延誤的的天數(shù)；第三，工工期順延延事項和和工期實實際延誤誤天數(shù)之之間具有有因果關關系（即即順延事事項確實實是發(fā)生生在關鍵鍵線路上上或工作作延誤超超過了其其總時差差）。47Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET在司法實實踐中，工期能能否順

35、延延到底如如何認定定呢？【與案例例1類類似的的案例】續(xù)證證明分項項工程完完成時間間，工程程實際竣竣工時間間及是否否拖欠進進度款物證、檔檔案、鑒鑒定結論論、勘驗驗筆錄或或者經(jīng)過過公證、登記的的書證，其證明明力一般般大于其其他書證證、視聽聽資料和和證人證證言；48Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET四種認定定工期順順延方法法：首先，從從定性的角角度有兩種認認定方法法：一種是只只要有影影響工期期順延的的因素存存在，就就認定工工期可以以順延。另一種是是影響工工期的因因素確實實導致工工

36、期延誤誤，但是是沒有辦辦法證明明具體的的天數(shù)，這時候候有些法法院也免免除施工工單位的的責任。49Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET從定量的角角度也有兩種種認定方方法：一種就是是進行工工期鑒定定；另一種是是由法院院自行認認定。50Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET【案例4 】某某工期期鑒定糾糾紛案施工單位位起訴建建設單位位要求其其支付工工程欠款款并承擔擔逾

37、期付付款的利利息，建建設單位位反訴要要求施工工單位承承擔逾期期竣工的的違約金金340萬元。審理過程程中，原原告施工工單位就就工期延延誤的原原因在于于建設單單位拖欠欠工程款款、工程程量增加加，與被被告另行行發(fā)包的的工程交交叉施工工進行了了舉證。此后，法院要要求原告告施工單單位申請請工期鑒鑒定，51Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET原告提出出申請后后，法院委托托了造價價咨詢事事務所進進行了工工期鑒定定，鑒定之后后確立了了系爭工工程合理理的工期期是1995年年9月18日至至199

38、7年11月2日，也也就是說說可以從從1997年9月18日順延延到1997年年11月月2日，共順延了45日，而實際際竣工日日期為1997年12月30日，延誤了58天。法院經(jīng)經(jīng)過審理理之后判判決施工工單位承承擔逾期期竣工違違約金192萬萬元。52Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET造價咨詢詢事務所所工期審審計報告告（節(jié)選選）：其其中載明明：1997年年10月月19日日，建設設單位還還在出具具設計變變更通知知單，而而設計變變更通知知單完成成的時間間需要14天，因而合合理的竣竣工日期

39、期應該從從10月月19號號向后遞遞延14天即1997年11月2日。案例評析析？53Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET【案例5 】某某法院院自行認認定糾紛紛案判決書載載明：關關于施工設計計方案變變更導致致工期延延長的簽證合合計為1046.33臺時，因這筆筆誤工日日的爭議議，施工工單位將將1046.33臺時時除以一一臺機器器每天施施工24個小時時折算延延誤的天天數(shù)不合合理，因因為有43個樁樁需要鉆鉆孔，每每個孔平平均需要要24小小時20分，現(xiàn)現(xiàn)在現(xiàn)場場至少有有五臺機機器在同同時

40、施工工，所以以以一臺臺樁機施施工折算算不符合合實際情情況。54Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET法院又認認為，以以樁機一一天工作作24小小時折算算不科學學，應當當以樁機機一天工工作8小小時計算算。鑒于于43個個樁孔的的分布，其施工工對相鄰鄰鉆孔的的影響程程度無法法確定，法院確確認1046.33臺臺時按五五臺樁機機正常施施工，每每臺樁機機正常施施工8小小時，來來折抵工工期延誤誤26.16天天。案 例評評析析？55Evaluation Warning : The documen

41、t was created with Spire.Presentation for .NET例4、案案例5中中工期認認定的方方法存在在的問題題？認定標準準認定方法法認認定機構構56Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET幾種影響響工期的的因素:影響因素素一：設計變更更。設計變變更是不不是導致致工期順順延，取取決于設設計變更更有沒有有導致工工期延誤誤。圖紙紙延誤、增加工工程量也也是這樣樣來判斷斷 。影響因素素二：拖欠工程程款。如果拖拖欠工程程款并導導致工程程停工或或減緩施施工，則則

42、工期可可以順延延，但需需要證明明延誤的的天數(shù)及及拖欠工工程款與與延誤天天數(shù)之間間的因果果關系。按照合同同約定的的形象進進度付款款，經(jīng)過過審價發(fā)發(fā)現(xiàn)實際際價款比比合同價價款超出出很多，那是不不是能夠夠以這個個理由認認為拖欠欠工程進進度款呢呢？進進而要要求順延延工期呢呢？57Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET案例評析析？最高人民民法院民民事審判判庭第一一庭主編編的民民事審判判指導與與參考2003年第第二卷有有這樣一一個案例例：“一審法法院浙江江高院認認定，工工程合同同約定暫暫定價是是12，650萬元（工程進進度款按按該價格格的一定定百