工程施工合同書5篇

本文格式為Word版，下載可任意編輯——工程施工合同書5篇合同是雙方或者三方以上當事人基于方向并行的意思表示一致而成立的民事法律行為。那么你們知道怎么寫工程施工合同書嗎?下面是我給大家?guī)淼墓こ淌┕ず贤瑫段?篇，希望大家喜歡!

工程施工合同書范文篇1

甲方：

乙方：

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、承包工程內容：除本工程所需的商砼及鋼材兩項材料由甲方自行購買至工地外，其余所有本工程施工圖中包含的內容由乙方包工、包料、包質量、包安全、包衛(wèi)生承包施工。(但甲方購買的商砼及鋼材質量由甲方負責)。

四、工程造價：本工程建筑面積共計平方米單價元，工程總造價。

五、付款方式：甲方按工程進度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程進度款，余款在本工程全面竣工并做好衛(wèi)生清理后，再經甲方驗收合格后，(除拘押2%的工程質保金外)一次性結清，保修期滿后，退還質保金。

六、甲、乙雙方的權利和義務：甲方有權監(jiān)視乙方的工程質量并負責工地上與周邊的一切協(xié)調工作。本工程在施工合同簽訂后，本工程的工傷保險由乙方自行購買，在施工期間，乙方必需做到安全文明施工，如出現任何安全事故，一切后果由乙方承受。

在施工期間，甲方必需保證工程款的按時支付，假如由于工程款的拖欠，造成的一切后果及損失，由甲方承受。

七、合同工期：有效天氣為能超出陸個月，如在超期陸個月后再超期，每超期一天，甲方教訓乙方壹仟元人民幣，以此類推。

八、保修責任：按國家規(guī)定執(zhí)行，在保修期內，乙方在接到甲方通知后24小時內，必需派人到場維修，否則甲方有權自行維修，所產生的費用從乙方保修金中扣除，不足部分由乙方補足。

九、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)__________________

乙方(公章)__________________

______年______月______日

工程施工合同書范文篇2

發(fā)包方(以下簡稱甲方)__________________

承包方(以下簡稱乙方)__________________

一、工程概況

1、工程名稱：__________________

2、工程地點：__________________

二、工程承包范圍

安全維護及整改。

三、合同工期

______天。

四、工程造價

工程造價為：__________________元整

五、質量標準

1、質量標準：達到現行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。

2、使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內容)

(1)本工程的技術標準與規(guī)范應依照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規(guī)程和規(guī)范。

(2)本工程適用的地方標準、規(guī)程必需符合______省標準規(guī)程。

六、承包方式

按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

七、工程計價

1、本工程計算編制原則：按____________________________________統(tǒng)一解釋進行編制。

2、人工、材料價格的確定：人工工資按__________________計取，材料價格依照__________________執(zhí)行。

3、具體工程量以甲方簽證單為準。

八、工期

有以下狀況者，工期經核實簽證后可順延。

1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災難，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。

2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際狀況順延。

3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承受。

4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承受。

九、工程款的支付

1、工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.

2、在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。

十、違約責任

1、違約方案本合同約定的形式承受違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。

2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承受違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承受賠償責任。

十一、安全生產和文明施工

認真執(zhí)行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。

十二、爭議的解決

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

十三、其他

乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程工程在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。

甲方(公章)__________________

乙方(公章)__________________

______年______月______日

工程施工合同書范文篇3

發(fā)包方：

承包方：

一、工程地點

場隊。

二、工程性質

包工包料。

三、工程造價

四、施工期限

自本合同簽訂之日起，至________年____月____日前全部完工。

五、付款方式

工程開工前甲方向乙方支付現金元整，工程完工經驗收合格后，于________年____月____日一次性付清余款

六、工程內容：

架設10線路700米，導線采用G-50型。

七、雙方的權利和義務

1.甲方有權派監(jiān)理人員對工程質量進行監(jiān)理，乙方必需接受甲方監(jiān)理人員的現場技術監(jiān)理，對不符合質量的施工路段及時進行返工。

2.甲方做好各項協(xié)調工作，保證乙方能順利的施工。

3.乙方施工所用的材料廠必需符合電力規(guī)范要求。

4.乙方要穩(wěn)固樹立安全意識，切實加強安全生產管理，凡施工中出現的安全責任事故均由乙方承受。

八、違約責任

1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然災難外)，每延長一天罰款元。

2.工程完工后，經驗收不合格的路段及保修期內出現質量問題的路段，由乙方無條件修復或返工。

3.工程經驗收合格后，按甲乙雙方約定時間，甲方必需按時向乙方支付工程余款，否則乙方將終止向甲方該工程供電，所造成的一切后果由甲方自行承受。

九、其它

1.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

2.本合同自雙方蓋章，簽字之日起生效，具有法律效力。

甲方(簽章)：

乙方(簽章)：

________年____月____日________年____月____日

工程施工合同書范文篇4

甲方：

乙方：

一、工程范圍：_____年_____月_____日乙方根據甲方要求做出相應的設計制作安裝。

二、工期要求：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

三、新增工程量：

四、質量要求：按原合同承諾履行。

五、付款方式：按原合同執(zhí)行。施工合同補充協(xié)議

六、其它：

1、本協(xié)議其它內容仍按原合同執(zhí)行。

2、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

3、本協(xié)議經雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。

甲方(公章)__________________

乙方(公章)__________________

______年______月______日

工程施工合同書范文篇5

甲方：

乙方：

一、工程工程：

1、工程名稱：五印鄉(xiāng)政府機關附屬及基礎設施建設工程。

2、工程地點：五印鄉(xiāng)政府機關。

3、工期：

(1)經雙方協(xié)商，達成一致。

(2)開工日期：20__年10月7日

4、合同價款：按甲、乙雙方現場核實實際完成工程量結算。

二、工程內容：

1、C20毛石砼涵洞一個(工程量按實際發(fā)生計)。

2、涵洞進出口段排水溝(工程量按實際發(fā)生計)。

3、路基擋土墻(工程量按實際發(fā)生計)。

4、土方回填(工程量按實際發(fā)生計)。

5、毛石擋土墻砌筑(工程量為200m)。

6、防撞墩(工程量按實際發(fā)生計)。

7、綠化(工程量為400㎡)。

三、竣工驗收及竣工結算的支付

1、乙方認為工程具備竣工驗收條件后，應于竣工驗收前十五天內向甲方提出竣工驗收申請。甲方收到申請后十天內組織有關部門驗收，驗收應符合國家質量標準。若不符合國家質量標準并在驗收后五天內提出修改看法，乙方按修改看法修改，并承受由乙方原因造成修改的費用。

2、驗收合格后甲方應在規(guī)定的時間給予結算，審定后的結算書作為雙方結算工程款的有效依據;并將結算金額一次性支付給乙方。

四、保修

1、保修期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行。

2、保修責任范圍：除甲方使用過程中人為損壞，自然災難及人力不可抗力因素損壞外，凡屬乙方施工質量原因及驗收后移交前乙方保管不力造成工程范圍各部位損壞、脫落、開裂等，均屬乙方保修責任范圍。

3、保修費用：從工程結算款中截留，即結算總價款的5%。

4、保修期滿后，甲方應將剩余保修費一次性支付給乙方。

五、爭議的解決

雙方就合同條款的解釋、執(zhí)行及工程密切相關的事項發(fā)生爭議，應友好的協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方同意提交合同履行地五印鄉(xiāng)人民法院訴訟解決。

六、合同的生效與終止

1、本合同自甲、乙雙方法人代表或其委托代理人簽字蓋章后生效。至辦完工程驗收交接和竣工結算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止。保修期滿后，有關保修條款終止。

2、本合