塑料制品購銷合同(2篇)

第9頁共9頁塑料制品購銷合同合同編號：合同簽訂地址：甲方（需方）乙方（供方）依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律、法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，自愿訂立本合同，以便共同遵守。1、產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、單位、數(shù)量及價格序號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價（元）小計（元）備注合同總金額（rmb）大寫：小寫：2、產(chǎn)品交貨方法及時間2.1交貨時間：合同簽訂生效后，乙方于____年____月____日前將本合同產(chǎn)品發(fā)給甲方；2.2乙方將合同產(chǎn)品運輸至甲方，交貨地點為2.3運輸方式：□快運□鐵路□航空□市內(nèi)送貨□其他3、付款方式及期限甲方用以下第項付款方式付出合同款項：1.現(xiàn)款：甲方于____年____月____日以付款方式付出合同全額款項；2.延期支票：甲方以延期支票的形式支付全額款項，付款日期為；3.延期付款：甲方收到乙方所供貨物后的內(nèi)付清全部合同款項；4.乙方在收到甲方貨款后，向甲方開具銷售發(fā)票。4、所有權(quán)如甲方未能在合同約定的付款期限內(nèi)履行完付款義務(wù)，貨物的產(chǎn)權(quán)屬于乙方，乙方有權(quán)將貨物收回或要求甲方支付全部貨款并承擔違約責任。甲方需承擔因違約給乙方造成的經(jīng)濟損失，包括但不僅限于支付違約金、貨物收回費用和如果本合同完全履行給乙方帶來的預(yù)期利潤及其他相關(guān)費用。5、驗收期限及方式5.1甲方須在收到貨物后___日內(nèi)組織完成全部貨物的驗收。若貨物抵達后的___日內(nèi)無書面或傳真向乙方提出質(zhì)疑，則視為驗收合格。5.2產(chǎn)品驗收標準：根據(jù)原廠產(chǎn)品出廠標準要求和合同技術(shù)參數(shù)驗收。6、質(zhì)量保證及售后服務(wù)6.1產(chǎn)品質(zhì)量標準按照廠商出廠標準執(zhí)行。6.2提供產(chǎn)品廠家標準服務(wù)與保修，免費提供電話技術(shù)支持和咨詢，同時提供各種有償服務(wù)。6.3其他服務(wù)約定：7、違約責任及糾紛處理7.1乙方因廠商、運輸延誤、運輸滅失或不可抗力的原因不能及時交貨的，應(yīng)向甲方說明，甲方不得以此向乙方主張違約責任。如無說明，遲交貨超過規(guī)定期限3天以上，應(yīng)向甲方賠償不能交貨部分貨款的___%，遲交貨15天以上，甲乙雙方可協(xié)商解除合同或由乙方繼續(xù)履行供貨義務(wù)，但需向甲方支付不能交貨部分貨款的1％；如無上述問題，甲方不能以任何理由退貨。7.2甲方延遲付款1____5天，每天按遲付金額的___%計算違約金；5天以上按遲付金額的___%計算違約金。7.3供需合同一旦簽定后，單方面解除合同的一方應(yīng)支付對方合同金額的___%作為賠償金。7.4甲方違反合同約定拒絕接貨，或甲方在合同生效后中途退貨，應(yīng)當向乙方償付退貨部分貨款___%的違約金。7.5本合同在執(zhí)行過程中產(chǎn)生爭議，雙方應(yīng)采取協(xié)商解決或由常州市工商行政管理部門調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向人民法院訴訟，雙方當事人同意接受乙方所在地人民法院的司法管轄。8、不可抗力及風險轉(zhuǎn)移8.1當事人雙方的任何一方由于不可抗力的原因（戰(zhàn)爭、火災(zāi)、洪水、臺風、地震或人力不可抗拒之事件）不能履行合同應(yīng)在24小時內(nèi)向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，須在___日內(nèi)向?qū)Ψ匠鼍咧鞴懿块T提供的不可抗力的原因不能履行合同的證明材料。在發(fā)生不可抗力的情況下，應(yīng)允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)實際狀況可部分或全部免于承擔違約責任。8.2本合同中，不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。8.3貨物的風險自甲方簽收后轉(zhuǎn)移至甲方。9、附則與其它9.1本合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。9.2為縮短訂貨期，需方可用傳真方式訂立合同，傳真件需加蓋單位公章并由法定代表人或委托代理人簽名，供方收到上述傳真件后即加蓋印章傳給需方即合同成立，傳真件及其復(fù)印件視為原件，具有同等法律效力。9.3本合同簽名人員有權(quán)代表甲方，保證合同履行。如因甲方需要，該人員不能代表甲方，則甲方應(yīng)立即書面通知乙方，如因甲方未立即通知乙方而給乙方造成損失或費用由甲方負擔。9.4本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋合同章后生效。9.5其它需說明的事宜：甲方（需方）蓋章：乙方（供方）蓋章：法定代表人：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系電話：__________傳真電話：__________傳真電話：__________聯(lián)系地址：__________聯(lián)系地址：__________簽訂日期：____年____月____日簽訂日期：____年____月____日塑料制品購銷合同（二）承攬方：委托方：合同雙方為明確各自權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其有關(guān)規(guī)定，特訂立本合同。一、承攬標準品名材料規(guī)格（mm)計量單位單價（含稅）金額（元）備注見附件合計（大寫）：具體金額于實際出貨為準二、質(zhì)量要求及技術(shù)標準：以客戶提供稿件的確認件為準！按國家標準執(zhí)行。三、版費承擔責任及起訂量：所有包裝由運城制版公司大版制作，版費由委托方預(yù)付___萬元，每單款包裝累計達到貨值___萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。四、貨款結(jié)算方式及時間：每月月底對賬，承攬方提供___%增值稅發(fā)票，委托方在次月___日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。五、驗收標準和方法：按相關(guān)的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。六、運輸方式及交貨時間：承攬方負責送貨到委托方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認后20天交貨，返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。七、加工承攬地：承攬方所在地。八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質(zhì)保金___萬元，質(zhì)保金在結(jié)款時扣除。九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委托方承擔，委托方不得拒付相關(guān)費用。十、交貨期的約定：交貨期在產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求基礎(chǔ)上雙方協(xié)商確定，時間從委托方定稿并下訂單開始計算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。十一、驗收時間：自承攬方交付產(chǎn)品之日起，委托方應(yīng)按合同約定對產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量進行檢驗，若產(chǎn)品的數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定，委托方應(yīng)在收到產(chǎn)品之日起___日內(nèi)向承攬方提出書面異議，并不得動用產(chǎn)品，否則視為產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量符合約定。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，使用期內(nèi)發(fā)生問題，除委托方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協(xié)商解決。十二、知識產(chǎn)權(quán)：委托方定作的產(chǎn)品如涉及到注冊商標或外觀設(shè)計專利，著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)，委托方應(yīng)向承攬方提供所有權(quán)或使用許可證。委托方還應(yīng)向承攬方提供委托書，營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），條碼證，QS證等。委托方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委托方未提供或提供的資料不實而引起侵權(quán)等糾紛，由委托方承擔一切經(jīng)濟和法律責任十三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），QS證，印刷執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），第三方檢測報告。十四、除外責任：因不可抗力，停電，主設(shè)備故障等意外造成產(chǎn)品交付延遲或不能交付，不應(yīng)視為承攬方違約，但承攬方應(yīng)在上述事故發(fā)生后的12小時內(nèi)書面通知委托方，并且承攬方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)一周以上，委托方方有權(quán)取消本合同。十五、違約責任：1.承攬方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，委托方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當負責調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，委托方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，委托方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委托方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的___%的違約金（交付約定數(shù)量的合格產(chǎn)品視為交貨）；未經(jīng)委托方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。5.不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付本合同總金額___%的違約金。如因承攬方工作進度達或產(chǎn)品品質(zhì)不到合同約定，使委托方錯過了產(chǎn)品上市的最佳時機，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經(jīng)濟損失。十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業(yè)務(wù)，雙方均收受本合同的約束。十七、未盡事宜，均按《