私人房屋裝修承攬合同書

Word———私人房屋裝修承攬合同書私人房屋裝修承攬合同書（精選11篇）

私人房屋裝修承攬合同書篇1甲方：乙方：

住址：住址：

身份證號(hào)碼：身份證號(hào)碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在_

，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)公平協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權(quán)利義務(wù)

1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的平安教育，嚴(yán)格管理，遵守平安操作，平安施工，為施工人員配備平安帽、平安繩、平安網(wǎng)等平安用具。

由于乙方人員的有意或過失引起的平安事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。

2、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。

依據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。

3、詳細(xì)裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟閱歷，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。

當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等全部勞動(dòng)工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資酬勞由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。

二、質(zhì)量和工期要求

1、工期從20__年月日開頭建設(shè)，到20__年月日止，工期為天。

在商定的工期內(nèi)，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。

2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理。

3、甲方發(fā)覺乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)覺質(zhì)量問題的，乙方必需準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行免費(fèi)修理。

三、付款方式

1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米人民幣.00元。

2、付款時(shí)間：第一次付款在施工開頭后工程過半支付元，其次次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后15天內(nèi)給付。

3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%。

竣工一年后支付給乙方。

四、違約責(zé)任

1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;

造成損失的，由乙方賠償。

因乙方緣由導(dǎo)致使合同無法履行的，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者實(shí)行消極怠工和延誤工期等做法犯難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約金元。

3、在乙方無違約行為的狀況下，甲方若不按合同商定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)違約金元。

五、爭議解決方法

1、發(fā)生合同爭議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必需共同遵守。

如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

此協(xié)議

甲方簽字：乙方簽字：

年月日年月日

私人房屋裝修承攬合同書篇2甲方：

乙方：

鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，現(xiàn)甲、乙雙方本著公平自愿，協(xié)商全都的原則，甲方打算托付乙方對(duì)房屋進(jìn)行裝修，就房屋裝修方面，特此訂立如下協(xié)議：

一、工程地點(diǎn)及概況：

_________號(hào)，房屋面積為_________平方米。

二、工程項(xiàng)目：

1、三個(gè)房間(三間臥房、一客廳，一個(gè)飯廳)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對(duì)稱)，客廳和飯廳吊頂，其他房頂四周打石膏線，客廳安裝防護(hù)欄和廚房安裝雨棚及防護(hù)欄;客廳貼磁磚、臥房鋪強(qiáng)化木地板;清除全部房間原有涂料，客廳、臥房打膩?zhàn)?，刷墻面漆兩次?/p>

2、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂?shù)跫砂?廚房地面鋪磁磚，打一灶臺(tái)。

4、房間電源線路依據(jù)甲方要求適當(dāng)調(diào)整，客廳做酒柜和鞋柜及一個(gè)隔斷。

5、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商議確定。

二、承包方式：

乙方負(fù)責(zé)施工，甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)材料，所供應(yīng)的材料必需符合標(biāo)準(zhǔn)。

三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

施工質(zhì)量要符合平安要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。

四、施工期限：

____年____月____日到____年____月____日，如不能按期完成，乙方將每天擔(dān)當(dāng)_________違約金。

五、工程造價(jià)：

全部裝修材料費(fèi)用由甲方擔(dān)當(dāng)，工人工資都由乙方擔(dān)當(dāng)。

六、付款方式：

房屋裝修費(fèi)總價(jià)為_________元，大寫_________元整，甲方先預(yù)付裝修費(fèi)用_________元，大寫_________元整，剩余部分由甲方竣工后，經(jīng)檢驗(yàn)符合上面要求后一次付清。

七、平安責(zé)任

乙方在施工過程中，應(yīng)當(dāng)盡到平安保障義務(wù);乙方在施工過程中，乙方和乙方雇傭的工人發(fā)生平安事故，與甲方無關(guān)，由乙方自己擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

八、其他問題

裝修項(xiàng)目的詳細(xì)要求，由甲方提出，乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份具有同等的法律效力。

十、本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。

甲方：___________

乙方：___________

____年____月____日

私人房屋裝修承攬合同書篇3甲方：

乙方：

甲、乙雙方依據(jù)《民法典》關(guān)于承攬合同的規(guī)定，在公平、自愿、協(xié)商全都的基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議：

一、承攬方式：，乙方承攬甲方住房。

二、施工地點(diǎn)：

三、住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積：

四、付款方式：根據(jù)元計(jì)價(jià)，在乙方完工，甲方驗(yàn)收合格后，甲方再支付價(jià)款。

五、質(zhì)保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質(zhì)量合格后，甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格，質(zhì)保金將用于修繕。

六、施工質(zhì)量：乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

七、施工期限：自合同簽訂之日起至年月日止。

八、甲方的權(quán)利義務(wù)

甲方的權(quán)利

1、若乙方有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)任等影響裝修質(zhì)量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責(zé)任。

2、房屋裝修竣工后，發(fā)生質(zhì)量問題，甲方可以要求乙方進(jìn)行修理。

甲方的義務(wù)

1、甲方供應(yīng)裝修房屋的鑰匙給乙方。

2、甲方應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度為乙方供應(yīng)裝修材料。

九、乙方的權(quán)利義務(wù)

乙方的權(quán)利

1、在驗(yàn)收合格后，要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費(fèi)用。

2、要求甲方供應(yīng)必需的裝修裝飾材料。

乙方的義務(wù)

1、乙方應(yīng)加強(qiáng)平安教育，在施工過程中對(duì)工作人員和相鄰居民實(shí)行必要平安措施，避開平安事故，因本合同為承攬合同，乙方應(yīng)對(duì)全部平安事故擔(dān)當(dāng)責(zé)任，甲方僅驗(yàn)收承攬加工的成果，不對(duì)任何事故負(fù)平安責(zé)任。

2、乙方應(yīng)文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財(cái)產(chǎn)的事故發(fā)生，由于乙方的行為導(dǎo)致這些行為發(fā)生，由乙方擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應(yīng)提前3天告知甲方。

4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和閱歷，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關(guān)系，不存在雇傭關(guān)系。

5、乙方按時(shí)發(fā)放所屬員工的工資酬勞，任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關(guān)。

6、乙方在進(jìn)場時(shí)領(lǐng)取的房屋鑰匙，應(yīng)在甲方驗(yàn)收完承攬成果后，馬上交還甲方。

7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應(yīng)隨時(shí)鎖好房門，對(duì)房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負(fù)有保管義務(wù)，若因乙方緣由導(dǎo)致丟失或者損毀，乙方應(yīng)照實(shí)賠償。

8、房屋驗(yàn)收后，若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件馬上修理。

十、違約責(zé)任

由于施工質(zhì)量達(dá)不到要求，乙方進(jìn)行修理，修理費(fèi)用由乙方擔(dān)當(dāng)，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負(fù)責(zé)導(dǎo)致甲方解除合同的，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任，賠償損失。

十一、爭議解決條款

因本合同產(chǎn)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。

十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議為本合同組成部分。

甲方：乙方：

年月日年月日

私人房屋裝修承攬合同書篇4房屋裝修承攬合同

甲方：

乙方：

鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，

年

月

日甲自愿將位于

______________________________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著公平自愿，協(xié)商全都的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

工程地點(diǎn)及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建筑面積：________________________________。

工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

工程項(xiàng)目：____________________________________。

工程價(jià)款及付款方式：

1.本工程總價(jià)為________元，大寫_________。

2.本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計(jì)費(fèi))，乙方才進(jìn)場施工。

3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負(fù)責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同商定___________________供應(yīng)。

四、材料供應(yīng)：

關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采納____方式供應(yīng)材料。

A.本工程所需材料由甲方供應(yīng)，甲方供應(yīng)的材料必需符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方供應(yīng)的材料，乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn)，如發(fā)覺甲方供應(yīng)的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)即時(shí)更換，如不更換所造成的損失由甲方自行擔(dān)當(dāng)，如延誤工程進(jìn)展，施工期限相應(yīng)順延。

B.本工程材料由乙方供應(yīng)，所供應(yīng)的材料必需符合甲乙雙方商定標(biāo)準(zhǔn)，并接受甲方檢驗(yàn)。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限：

施工要符合平安要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn)，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗(yàn)收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從

年

月

日到

年

月

日，如因甲方的緣由導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展或則不行抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)的順延。

六、違約責(zé)任

1.由于甲方緣由導(dǎo)致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同商定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由于乙方緣由導(dǎo)致工程延期竣工,乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對(duì)乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。

七、其他商定：

1.乙方依據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)覺依據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等緣由造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項(xiàng)目增加，甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行賠償。

3.乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)阻礙乙方的正常工作，如阻礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。

5.乙方施工需要甲方幫助的，甲方有幫助的義務(wù)。甲方不履行幫助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行幫助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行商定，其補(bǔ)充商定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

地點(diǎn)：

地點(diǎn)：

電話：

電話：

簽訂日期：

年

月

日

私人房屋裝修承攬合同書篇5隨著住宅建設(shè)的飛速進(jìn)展,很多居民在房屋裝修與再造問題上有了新的要求。那么簽訂房屋裝修承攬合同需要留意什么呢

以下是在我為大家整理的房屋裝修承攬合同范文，感謝您的觀賞。

房屋裝修承攬合同范文一

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商全都，本著公平、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達(dá)成以下商定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同商定內(nèi)容。

2、分項(xiàng)工程單價(jià)：1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算，不按綻開面積計(jì)算，不按板材計(jì)算。

3、工程量：按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算

4、施工工期：合同簽訂之日起計(jì)算工期，總工期為18天。

二、付款方式：

1、乙方進(jìn)場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗(yàn)合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個(gè)月。

三、甲方責(zé)任

1、辦理好工程開工的手續(xù)，供應(yīng)工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的全部原材料由甲方供應(yīng)并保證質(zhì)量;

3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物;

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、甲方對(duì)乙方施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督工作，對(duì)乙方違反有關(guān)平安、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等懲罰;

6、甲方項(xiàng)目部依據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工支配，乙方應(yīng)當(dāng)聽從甲方支配及管理。

三、乙方責(zé)任

1、根據(jù)甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，依據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范，嚴(yán)格根據(jù)施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程消失質(zhì)量問題則由乙方擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任;

2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可依據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人關(guān)心完成，乙方聘請(qǐng)的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請(qǐng)人員在工作過程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé);

3、乙方要保證材料利用率，不得鋪張、破壞，不得更換甲方供應(yīng)的原材料;

4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工平安等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、平安施工。

四、質(zhì)量要求

1、嚴(yán)格根據(jù)甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必需平整光滑(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必需平整且著漆勻稱、手感舒適。

4、造型石膏板頂及隔斷必需貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必需噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任;

7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按國家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗(yàn)收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同商定擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任;

8、甲方在使用過程中，如消失工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員修理，超過3日乙方未進(jìn)行修理的，甲方可另請(qǐng)他人，費(fèi)用由乙方擔(dān)當(dāng)。

五、平安施工與檢查

1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行平安教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按平安標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

2、乙方應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)甲方的平安制度與施工流程工作，實(shí)行必需的平安防護(hù)措施，消退事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故，全部責(zé)任由乙方擔(dān)當(dāng)，并擔(dān)當(dāng)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;

3、施工進(jìn)程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的平安制度和平安規(guī)定，對(duì)于違反項(xiàng)目平安制度規(guī)定的行為和平安隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的懲罰。

六、違約責(zé)任

1、違反本合同商定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%;

2、乙方應(yīng)在商定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不行抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方緣由造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費(fèi)由甲方擔(dān)當(dāng)，以簽證單為依據(jù);因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的賠償金，同時(shí)每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的5%向甲方支付違約金，延誤超過2天時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除;

2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可提前解除本合同;

3、合同履行過程中，如發(fā)生不行抗力因素，導(dǎo)致本合同無法連續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。

八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)：乙方(手印)：

地址：地址：

法定代表人：身份證號(hào)(復(fù)印件附后)

本合同簽約代表人：電話

房屋裝修承攬合同范文二

甲方(定作人)：乙方(承攬人)：住址：住址：身份證號(hào)碼：身份證號(hào)碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號(hào)，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)公平協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權(quán)利義務(wù)

1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的平安教育，嚴(yán)格管理，遵守平安操作，平安施工，為施工人員配備平安帽、平安繩、平安網(wǎng)等平安用具。由于乙方人員的有意或過失引起的平安事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。

2、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。依據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。

3、詳細(xì)裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟閱歷，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等全部勞動(dòng)工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資酬勞由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。

二、質(zhì)量和工期要求

1、工期從20xx年3月1日開頭建設(shè)，到20xx年5月31日止，工期為92天。在商定的工期內(nèi)，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。

2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理。

3、甲方發(fā)覺乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)覺質(zhì)量問題的，乙方必需準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行免費(fèi)修理。

三、付款方式

1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米人民幣元。

2、付款時(shí)間：第一次付款在施工開頭后工程過半支付其次次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后15天內(nèi)給付。

3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%?？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。

四、違約責(zé)任

1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方緣由導(dǎo)致使合同無法履行的，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者實(shí)行消極怠工和延誤工期等做法犯難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約金元。

3、在乙方無違約行為的狀況下，甲方若不按合同商定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)違約金

五、爭議解決方法

1、發(fā)生合同爭議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必需共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

此協(xié)議

甲方簽字：乙方簽字：

年月日年月日

房屋裝修承攬合同范文三

甲方：

乙方：

鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，年月日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著公平自愿，協(xié)商全都的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

工程地點(diǎn)及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建筑面積：________________________________。

工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

工程項(xiàng)目：____________________________________。

工程價(jià)款及付款方式：

1.本工程總價(jià)為________元，大寫_________。

2.本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計(jì)費(fèi))，乙方才進(jìn)場施工。

3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負(fù)責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同商定___________________供應(yīng)。

四、材料供應(yīng)：

關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采納____方式供應(yīng)材料。

a.本工程所需材料由甲方供應(yīng)，甲方供應(yīng)的材料必需符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方供應(yīng)的材料，乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn)，如發(fā)覺甲方供應(yīng)的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)即時(shí)更換，如不更換所造成的損失由甲方自行擔(dān)當(dāng)，如延誤工程進(jìn)展，施工期限相應(yīng)順延。

b.本工程材料由乙方供應(yīng)，所供應(yīng)的材料必需符合甲乙雙方商定標(biāo)準(zhǔn)，并接受甲方檢驗(yàn)。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限：

施工要符合平安要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn)，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗(yàn)收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從年月日到年月日，如因甲方的緣由導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展或則不行抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)的順延。

六、違約責(zé)任

1.由于甲方緣由導(dǎo)致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同商定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由于乙方緣由導(dǎo)致工程延期竣工,乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對(duì)乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。

七、其他商定：

1.乙方依據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)覺依據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等緣由造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項(xiàng)目增加，甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行賠償。

3.乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)阻礙乙方的正常工作，如阻礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。

5.乙方施工需要甲方幫助的，甲方有幫助的義務(wù)。甲方不履行幫助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行幫助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行商定，其補(bǔ)充商定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

地點(diǎn)：地點(diǎn)：

電話：電話：

年月日年月日

私人房屋裝修承攬合同書篇6乙方：

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商全都，本著公平、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達(dá)成以下商定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同商定內(nèi)容。

2、分項(xiàng)工程單價(jià)：1、仿瓷：5.00元每平方米。2、乳膠漆：9.00元每平方米。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米。5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算，不按綻開面積計(jì)算，不按板材計(jì)算。

3、工程量：按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算

4、施工工期：合同簽訂之日起計(jì)算工期，總工期為18天。

二、付款方式：

1、乙方進(jìn)場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗(yàn)合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個(gè)月。

三、甲方責(zé)任

1、辦理好工程開工的手續(xù)，供應(yīng)工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的全部原材料由甲方供應(yīng)并保證質(zhì)量

3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠

5、甲方對(duì)乙方施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督工作，對(duì)乙方違反有關(guān)平安、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等懲罰

6、甲方項(xiàng)目部依據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工支配，乙方應(yīng)當(dāng)聽從甲方支配及管理。

三、乙方責(zé)任

1、根據(jù)甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，依據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范，嚴(yán)格根據(jù)施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程消失質(zhì)量問題則由乙方擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任

2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可依據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人關(guān)心完成，乙方聘請(qǐng)的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請(qǐng)人員在工作過程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé)

3、乙方要保證材料利用率，不得鋪張、破壞，不得更換甲方供應(yīng)的原材料

4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工平安等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、平安施工。

四、質(zhì)量要求

1、嚴(yán)格根據(jù)甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必需平整光滑。

3、需要做乳膠漆的部位必需平整且著漆勻稱、手感舒適。

4、造型石膏板頂及隔斷必需貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必需噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任

7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按國家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗(yàn)收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同商定擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任

8、甲方在使用過程中，如消失工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員修理，超過3日乙方未進(jìn)行修理的，甲方可另請(qǐng)他人，費(fèi)用由乙方擔(dān)當(dāng)。

五、平安施工與檢查

1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行平安教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按平安標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)督檢查工作

2、乙方應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)甲方的平安制度與施工流程工作，實(shí)行必需的平安防護(hù)措施，消退事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故，全部責(zé)任由乙方擔(dān)當(dāng)，并擔(dān)當(dāng)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用

3、施工進(jìn)程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的平安制度和平安規(guī)定，對(duì)于違反項(xiàng)目平安制度規(guī)定的行為和平安隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的懲罰。

六、違約責(zé)任

1、違反本合同商定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%

2、乙方應(yīng)在商定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不行抗力因素外，乙方不得延長工程期限如因甲方緣由造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費(fèi)由甲方擔(dān)當(dāng)，以簽證單為依據(jù)因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的賠償金，同時(shí)每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的5%向甲方支付違約金，延誤超過2天時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除

2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可提前解除本合同

3、合同履行過程中，如發(fā)生不行抗力因素，導(dǎo)致本合同無法連續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。

八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人：身份證號(hào)

本合同簽約代表人：電話

。

私人房屋裝修承攬合同書篇7房屋裝修承攬合同

甲方：

乙方：

甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就乙方承包甲方

裝修施工事宜達(dá)成全都，簽訂本合同。

一、

乙方包干承包該房屋裝修的

工作，即實(shí)行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負(fù)責(zé)施工。

二、

包干承包費(fèi)用：人民幣

整（小寫

元）。

除此之外，甲方不再向乙方支付任何費(fèi)用。

三、

支付方式：

1、乙方進(jìn)場施工之日，甲方向乙方預(yù)付人民幣

圓整（小寫￥

元）；

2、乙方完成全部裝修施工后，支付進(jìn)度款人民幣

圓整（小寫￥

元）；

3、全部裝修施工完成后

天內(nèi)，甲方支付余款人民幣

整（小寫￥

元）。

四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為

天，乙方應(yīng)在商定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)。

五、其他商定：

1、甲方根據(jù)乙方供應(yīng)的清單準(zhǔn)時(shí)自行負(fù)責(zé)選購裝修材料；

2、甲方應(yīng)按合同商定準(zhǔn)時(shí)付款，否則按200元/天支付違約金；

3、乙方自行預(yù)備工具、聘請(qǐng)人員，自行負(fù)責(zé)施工平安，嚴(yán)格根據(jù)甲方供應(yīng)的圖紙和甲方要求施工，確保工程質(zhì)量，如在施工過程中發(fā)覺質(zhì)量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行擔(dān)當(dāng)；

4、乙方不得鋪張、挪用甲方的裝修材料，否則按500元/次予以懲罰，并需賠償甲方損失；

5、乙方應(yīng)在合同商定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)，每延期一天根據(jù)200元/天予以懲罰。如因甲方不準(zhǔn)時(shí)付款、裝修材料延誤或新增施工內(nèi)容等甲方緣由而延誤工期，乙方不擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任；

6、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內(nèi)乙方應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)負(fù)責(zé)為甲方修理。

六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。

甲方（簽字）：

乙方（簽字）：

時(shí)間：

時(shí)間：

私人房屋裝修承攬合同書篇8隨著住宅建設(shè)的飛速進(jìn)展,很多居民在房屋裝修與再造問題上有了新的要求。那么簽訂房屋裝修承攬合同需要留意什么呢以下是在我為大家整理的房屋裝修承攬合同范文，感謝您的觀賞。

房屋裝修承攬合同范文一

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商全都，本著公平、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達(dá)成以下商定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同商定內(nèi)容。

2、分項(xiàng)工程單價(jià)：

1、仿瓷：

5.00元每平方米(含材料及人工)。

2、乳膠漆：

9.00元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。3，墻紙粘貼：

6.00元每平方米。

4、清水漆：1

5.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。

5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算，不按綻開面積計(jì)算，不按板材計(jì)算。

3、工程量：按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算

4、施工工期：合同簽訂之日起計(jì)算工期，總工期為18天。

二、付款方式：

1、乙方進(jìn)場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗(yàn)合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個(gè)月。

三、甲方責(zé)任

1、辦理好工程開工的手續(xù)，供應(yīng)工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的全部原材料由甲方供應(yīng)并保證質(zhì)量;

3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物;

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、甲方對(duì)乙方施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督工作，對(duì)乙方違反有關(guān)平安、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等懲罰;

6、甲方項(xiàng)目部依據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工支配，乙方應(yīng)當(dāng)聽從甲方支配及管理。

三、乙方責(zé)任

1、根據(jù)甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，依據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范，嚴(yán)格根據(jù)施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程消失質(zhì)量問題則由乙方擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任;

2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可依據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人關(guān)心完成，乙方聘請(qǐng)的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請(qǐng)人員在工作過程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé);

3、乙方要保證材料利用率，不得鋪張、破壞，不得更換甲方供應(yīng)的原材料;

4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工平安等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、平安施工。

四、質(zhì)量要求

1、嚴(yán)格根據(jù)甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必需平整光滑(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必需平整且著漆勻稱、手感舒適。

4、造型石膏板頂及隔斷必需貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必需噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任;

7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按國家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗(yàn)收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同商定擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任;

8、甲方在使用過程中，如消失工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后____日內(nèi)組織人員修理，超過____日乙方未進(jìn)行修理的，甲方可另請(qǐng)他人，費(fèi)用由乙方擔(dān)當(dāng)。

五、平安施工與檢查

1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行平安教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按平安標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

2、乙方應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)甲方的平安制度與施工流程工作，實(shí)行必需的平安防護(hù)措施，消退事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故，全部責(zé)任由乙方擔(dān)當(dāng)，并擔(dān)當(dāng)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;

3、施工進(jìn)程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的平安制度和平安規(guī)定，對(duì)于違反項(xiàng)目平安制度規(guī)定的行為和平安隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的懲罰。

六、違約責(zé)任

1、違反本合同商定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%;

2、乙方應(yīng)在商定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不行抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方緣由造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費(fèi)由甲方擔(dān)當(dāng)，以簽證單為依據(jù);因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的賠償金，同時(shí)每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的5%向甲方支付違約金，延誤超過2天時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除;

2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可提前解除本合同;

3、合同履行過程中，如發(fā)生不行抗力因素，導(dǎo)致本合同無法連續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。

八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)：乙方(手印)：

地址：地址：

法定代表人：身份證號(hào)(復(fù)印件附后)

本合同簽約代表人：電話

房屋裝修承攬合同范文二

甲方(定作人)：乙方(承攬人)：住址：住址：身份證號(hào)碼：身份證號(hào)碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在____縣大營鎮(zhèn)大營村330號(hào)，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)公平協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權(quán)利義務(wù)

1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的平安教育，嚴(yán)格管理，遵守平安操作，平安施工，為施工人員配備平安帽、平安繩、平安網(wǎng)等平安用具。由于乙方人員的有意或過失引起的平安事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。

2、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。依據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。

3、詳細(xì)裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟閱歷，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等全部勞動(dòng)工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資酬勞由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。

二、質(zhì)量和工期要求

1、工期從________年____月____日開頭建設(shè)，到________年____月3____日止，工期為92天。在商定的工期內(nèi)，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。

2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理。

3、甲方發(fā)覺乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工后________年內(nèi)，甲方發(fā)覺質(zhì)量問題的，乙方必需準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行修理。

三、付款方式

1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米人民幣元。

2、付款時(shí)間：

第一次付款在施工開頭后工程過半支付

其次次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后15天內(nèi)給付。

3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%?？⒐_______年后支付給乙方。

四、違約責(zé)任

1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方緣由導(dǎo)致使合同無法履行的，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者實(shí)行消極怠工和延誤工期等做法犯難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約金元。

3、在乙方無違約行為的狀況下，甲方若不按合同商定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)違約金

五、爭議解決方法

1、發(fā)生合同爭議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交____縣人民法院進(jìn)行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必需共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

此協(xié)議

甲方簽字：乙方簽字：________年____月____日________年____月____日

房屋裝修承攬合同范文三

甲方：

乙方：

鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，________年____月____日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著公平自愿，協(xié)商全都的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

工程地點(diǎn)及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建筑面積：________________________________。

工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

工程項(xiàng)目：____________________________________。

工程價(jià)款及付款方式：

1.本工程總價(jià)為________元，大寫_________。

2.本合同簽訂后，甲方預(yù)付

第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計(jì)費(fèi))，乙方才進(jìn)場施工。

3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負(fù)責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同商定___________________供應(yīng)。

四、材料供應(yīng)：

關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采納____方式供應(yīng)材料。

a.本工程所需材料由甲方供應(yīng)，甲方供應(yīng)的材料必需符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方供應(yīng)的材料，乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn)，如發(fā)覺甲方供應(yīng)的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)即時(shí)更換，如不更換所造成的損失由甲方自行擔(dān)當(dāng)，如延誤工程進(jìn)展，施工期限相應(yīng)順延。

b.本工程材料由乙方供應(yīng)，所供應(yīng)的材料必需符合甲乙雙方商定標(biāo)準(zhǔn)，并接受甲方檢驗(yàn)。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限：

施工要符合平安要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收，甲方應(yīng)在____日內(nèi)檢驗(yàn)，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗(yàn)收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從________年____月____日到________年____月____日，如因甲方的緣由導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展或則不行抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)的順延。

六、違約責(zé)任

1.由于甲方緣由導(dǎo)致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同商定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由于乙方緣由導(dǎo)致工程延期竣工,乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對(duì)乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。

七、其他商定：

1.乙方依據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)覺依據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等緣由造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項(xiàng)目增加，甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行賠償。

3.乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)阻礙乙方的正常工作，如阻礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。

5.乙方施工需要甲方幫助的，甲方有幫助的義務(wù)。甲方不履行幫助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行幫助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行商定，其補(bǔ)充商定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

地點(diǎn)：地點(diǎn)：

電話：電話：________年____月____日________年____月____日

返

私人房屋裝修承攬合同書篇9甲方:(以下簡稱*方)

乙方:(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商全都，本著公平、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達(dá)成以下商定，供雙方共同遵守:

一、工程概況

1、甲方將市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同商定內(nèi)容。

2、分項(xiàng)工程單價(jià):

1、仿瓷:5。00元每平方米(含材料及人工)。

2、乳膠漆:9。00元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。

3，墻紙粘貼:6。00元每平方米。

4、清水漆:15。00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。

5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算，不按綻開面積計(jì)算，不按板材計(jì)算。

3、工程量:按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算

4、施工工期:合同簽訂之日起計(jì)算工期，總工期為18天。

二、付款方式:

1、乙方進(jìn)場7天后由*方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗(yàn)合格，*方向乙方支付合同總價(jià)款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個(gè)月。

三、*方責(zé)任

1、辦理好工程開工的手續(xù)，供應(yīng)工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的全部原材料由*方供應(yīng)并保*質(zhì)量;

3、*方負(fù)責(zé)工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物;

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、*方對(duì)乙方施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督工作，對(duì)乙方違反有關(guān)平安、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行*告、罰款等懲罰;

6、*方項(xiàng)目部依據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工支配，乙方應(yīng)當(dāng)聽從*方支配及管理。

三、乙方責(zé)任

1、根據(jù)*方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受*方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，依據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范，嚴(yán)格根據(jù)施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程消失質(zhì)量問題則由乙方擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任;

2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可依據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人關(guān)心完成，乙方聘請(qǐng)的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請(qǐng)人員在工作過程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé);

3、乙方要保*材料利用率，不得鋪張、破壞，不得更換*方供應(yīng)的原材料;

4、乙方應(yīng)遵守*方有關(guān)施工平安等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、平安施工。

四、質(zhì)量要求

1、嚴(yán)格根據(jù)*方要求施工。

2、仿瓷墻面必需平整光滑(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必需平整且著漆勻稱、手感舒適。

4、造型石膏板頂及隔斷必需貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必需噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改，給*方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任;

7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按國家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗(yàn)收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同商定擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任;

8、*方在使用過程中，如消失工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到*方通知后3日內(nèi)組織人員修理，超過3日乙方未進(jìn)行修理的，*方可另請(qǐng)他人，費(fèi)用由乙方擔(dān)當(dāng)。

五、平安施工與檢查

1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行平安教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按平安標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受上級(jí)及*方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

2、乙方應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)*方的平安制度與施工流程工作，實(shí)行必需的平安防護(hù)措施，消退事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故，全部責(zé)任由乙方擔(dān)當(dāng)，并擔(dān)當(dāng)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;

3、施工進(jìn)程中，*方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的