淺談簽證合同索賠培訓課件

1.施工現(xiàn)場結(jié)算需要統(tǒng)計的資料2.合同3.簽證4.索賠基本內(nèi)容1.施工現(xiàn)場結(jié)算需要統(tǒng)計的資料基本內(nèi)容1.1招標文件，投標文件，招標答疑等前期文件作用：理清思路，分析在工程施工過程中與投標文件之間的差異點，及時做好資料統(tǒng)計工作和施工日志，便于下一步工作開展。施工現(xiàn)場結(jié)算需要統(tǒng)計的資料前期工作文件1.1招標文件，投標文件，招標答疑等前期文件施工現(xiàn)場結(jié)算需要1.2施工合同，補充合同，補充協(xié)議尤其是合同中專用條款部分（例如工期約定，讓利約定等）一定要仔細分析，以便后期根據(jù)實際施工情況進行簽證和索賠事項的處理。合同1.2施工合同，補充合同，補充協(xié)議合同1.3施工圖紙，圖紙會審記錄，圖紙設計變更資料尤其是圖紙設計變更資料部分，要及時在圖形算量中修改或者標記清楚，以免后期結(jié)算過程中產(chǎn)生漏項等情況。圖紙統(tǒng)計記錄等1.3施工圖紙，圖紙會審記錄，圖紙設計變更資料圖紙統(tǒng)計記錄等1.4會議紀要，施工日志及特殊天氣，特殊事項的統(tǒng)計工作這些內(nèi)容對于工期和工程索賠和窩工怠工的簽證處理尤其重要，同時也記錄的現(xiàn)場工程變更及措施項目使用情況。會議記錄等1.4會議紀要，施工日志及特殊天氣，特殊事項的統(tǒng)計工作會議記1.5影像資料及隱蔽影像資料。對于后期結(jié)算情況打下基礎，避免強制性審減和讓利等情況的發(fā)生。同時也適用于施工現(xiàn)場額外增加工程措施的簽證和索賠事宜。（古墓穴、名貴樹木、歷史遺址、滲水等）電子影像視頻等1.5影像資料及隱蔽影像資料。電子影像視頻等1.6甲供材證明資料和工程及材料質(zhì)量驗收表格證等，勞務分包隊伍的工程量清單，工程進度款的申請和撥款記錄單。主要：采保費的計取、自己內(nèi)部工程盤結(jié)和統(tǒng)計成本與支出、返工不利項目的解釋和證據(jù)1.7公司內(nèi)部合約化統(tǒng)計工作，以便于校正工程成本與預計成本的差值，分析實際工作中的得與失?，F(xiàn)場材料證明資料1.6甲供材證明資料和工程及材料質(zhì)量驗收表格證等，勞務分包隊合同基本內(nèi)容基本內(nèi)容合同概述2.1合同的概念合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。

合同的法律特征合同是雙方或多方意思表示一致的民事行為合同以設立、變更或終止民事權利義務關系為目的合同以民事權利義務為內(nèi)容有效合同受法律保障合同概述2.1合同的概念

合同的定義從調(diào)整的法律關系看，廣義上的合同包括物權合同（如抵押合同）、債權合同（如租賃合同）、身份合同（如撫養(yǎng)協(xié)議、離婚協(xié)議）、身份財產(chǎn)合同（如約定夫妻財產(chǎn)制）。合同的定義合同的基本原則

平等原則——合同當事人的法律地位平等，一方不得將自己的意志強加給另一方。（《合同法》第3條）自愿原則——當事人依法享有自愿訂立合同的權利，任何單位和個人不得非法干預。（《合同法》第4條）公平原則——當事人應當遵循公平原則確定各方的權利和義務。（《合同法》第5條）誠實信用原則——當事人行使權利，履行義務應當遵循誠實信用的原則。（《合同法》第6條）公序良俗原則——當事人訂立、履行合同，應當遵守法律、行政法規(guī)，尊重社會公德。不得擾亂社會經(jīng)濟秩序，損害社會公共利益。（《合同法》第7條）合同的基本原則

平等原則——合同當事人的法律地位平等，一方不合同的形式合同的形式合同的生效：依法成立的合同，自成立時生效。法律、行政法規(guī)規(guī)定應當辦理批準、登記等手續(xù)生效的，依照其規(guī)定。

合同無效的情形：（一）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；（二）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；（三）以合法形式掩蓋非法目的；（四）損害社會公共利益；（五）違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。

合同的生效：建設工程施工合同的定義建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工，發(fā)包人支付價款的合同，是建設工程的主要合同，同時也是工程建設質(zhì)量控制、進度控制、投資控制的主要依據(jù)。建設工程施工合同的定義建設工程施工合同是承包人進行工程建設施施工合同文本構成

（建設工程施工合同示范文本）工程質(zhì)量控制條款

工程進度控制條款

工程造價控制條款

協(xié)議書通用條款專用條款11個附件：《承包人承攬工程項目一覽表》《發(fā)包人供應材料設備一覽表》《工程質(zhì)量保修書》等。

施工合同文本構成（建設工程施工合同示范文本）工程質(zhì)量控制條施工合同文本構成

工程質(zhì)量控制條款

工程造價控制條款工程進度控制條款

材料設備質(zhì)量控制質(zhì)量檢查與驗收竣工驗收、質(zhì)量保修施工合同文本構成工程質(zhì)量控制條款工程造價控制條款工程進施工合同文本構成工程質(zhì)量控制條款工程造價控制條款

工程進度控制條款

合同價款及調(diào)整工程計量后工程款的支付竣工結(jié)算施工合同文本構成工程質(zhì)量控制條款工程造價控制條款工程進施工合同文本構成工程質(zhì)量控制條款工程造價控制條款

工程進度控制條款

準備（開工與延期開工）

施工階段（執(zhí)行；暫停施工；設計變更；工期延誤）

竣工驗收施工合同文本構成工程質(zhì)量控制條款工程造價控制條款工程進解決糾紛的方式：仲裁與訴訟的區(qū)別：一、如選擇了仲裁，就不能到法院進行訴訟，即你已放棄了訴訟的權利。仲裁充分尊重當事人的意愿，是否運用仲裁方式解決糾紛、到哪家仲裁機構、由誰來主持糾紛的解決等，都可以由當事人來自主選擇。而訴訟則實行級別、地域管轄，審判庭的組成也由人民法院指定。二、機構不同，仲裁委是由人民政府組織有關部門和商會統(tǒng)一組建，其仲裁員大多是律師和政府機構人員兼職從事；法院的機構是國家法律的審判機構。三、受案范圍不同，仲裁只能受理民事糾紛，而法院除了民事案件還可以受理刑事、行政訴訟的案件。四、程序不同，仲裁是一裁終局的；訴訟如對一審不服還可以上訴，二審不服可在二年內(nèi)申請再審，法院有相關的法定監(jiān)督機構和救濟程序。五、仲裁庭審理案件具有“保密性”，案情不公開，裁決不公開。人民法院審理案件一般都公開審理。

ps：建議采用訴訟模式，這樣存在的救濟方式更多,執(zhí)行力度更大。解決糾紛的方式：工程簽證基本內(nèi)容基本內(nèi)容現(xiàn)場工程簽證定義

所謂工程簽證就是指工程發(fā)承包雙方在施工過程中，按照合同約定對支付各種費用（施工過程發(fā)生的與設計圖紙、施工方案、預算項目或工程量不相符，需要調(diào)整工程造價的）、順延工期、賠償損失所達成的雙方意思表示一致的補充協(xié)議?；ハ鄷娲_認的簽證即可成為工程結(jié)算增減工程造價的憑據(jù)?，F(xiàn)場工程簽證定義所謂工程簽證就是指工程發(fā)承包雙方簽證應注意的問題1、工期簽證的同時應注意本身是否按合同進度計劃施工，否則最好能夠好好的考慮一下，不然容易造成建設方的反索賠。

2、簽證的時候要了解原報價文件，利潤高的那部分多簽證，利潤低的那部分則可以少簽證，甚至不簽，爭取與甲方明確幫忙，主要為了工程量價格高的簽證順利進行。

簽證應注意的問題1、工期簽證的同時應注意本身是否按合同進度計簽證應注意的問題3、由于某些技術方面的原因，簽證后會減少工程量，最好施工單位自己能夠進行技術方面的論證，如果對工程的使用功能不存在較大的影響，那可以少簽證。

4、簽證的同時要了解投標階段建設單位所提供的所有文件，如果當時對材料、與設備沒有指定品牌，而在施工的時候建設單位要指定品牌，那這部分就可以采用簽證的方式計費。

簽證應注意的問題3、由于某些技術方面的原因，簽證后會減少工程簽證應注意的問題5、投標報價的時候可以采用相應的對策，對報價文件中材料價格可以注明價格來源。如實際施工與報價文件不同就可以有理由產(chǎn)生簽證。6、簽證必須完整，千萬不能漏項，其中包括施工的正常費用，還包括垃圾清理、安全文明施工等一系列相關的費用，而且要根據(jù)定額合理套價，做到有理有據(jù)；對改動的施工，必須按照規(guī)范的要求將所有改動部位的，包括接茬，施工縫，修補等全面計算；簽證應注意的問題5、投標報價的時候可以采用相應的對策，對報價簽證應注意的問題

7.現(xiàn)場簽證，主要還是要熟悉合同，了解圖紙和定額。核對成本，比較清單定額和包干之間的差值，最主要的還是和建設單位保持較好的工作關系。簽證應注意的問題

7.現(xiàn)場簽證，主要還是要熟悉合同，了解圖紙工程索賠基本內(nèi)容基本內(nèi)容4.建設工程施工索賠概述

建設工程施工索賠的概念施工索賠：指施工合同當事人在合同履行過程中,對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的損失，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟補償和（或）工期順延的要求。通常指承包商向業(yè)主提出的索賠，而業(yè)主向承包商提出的索賠稱為反索賠。中標靠低價獲利靠索賠

4.建設工程施工索賠概述建設工程施工索賠的概念中標靠低價4.建設工程施工索賠概述索賠的基本特征（1）索賠是雙向的，不僅承包人可以向發(fā)包人索賠，發(fā)包人同樣也可以向承包人索賠。（2）只有實際發(fā)生了經(jīng)濟損失或權利損害，一方才能向?qū)Ψ剿髻r。（3）索賠的依據(jù)是合同文件及適用法律的規(guī)定，并且必須有切實證據(jù)。（4）索賠是一種未經(jīng)對方確認的單方行為。索賠是單方面行為，對對方未形成約束力，索賠要求能否得到最終實現(xiàn)，必須要通過雙方確認(如雙方協(xié)商、談判、調(diào)解或仲裁、訴訟)后才能實現(xiàn)。4.建設工程施工索賠概述索賠的基本特征施工索賠產(chǎn)生的原因及分類

施工索賠的起因見“合同雙方的一般權利和義務”對方違約

國家政策法規(guī)變更合同變更、合同缺陷不可預見因素

不可抗力P269

如遇到古墓、溶洞等；第三方原因工程設計變更；施工方法變更；工程師的指令施工索賠產(chǎn)生的原因及分類施工索賠的起因見“合同雙方的一般權不可抗力

不可抗力不可抗力事件發(fā)生承包人迅速通知監(jiān)理人迅速采取措施盡力減少損失可下達暫停令承包人暫停施工持續(xù)發(fā)生不可抗力事件結(jié)束提交清理和修復費用的正式報告及有關資料工期延誤導致的費用發(fā)包人承擔1.工程本身、運至現(xiàn)場材料的損害2.所屬人員、第三人傷亡及費用3.工程所需清理、修復費用4.延誤的工期相應順延承包人承擔1.所屬人員傷亡及費用2.承包人機械設備損壞及停工損失等14天內(nèi)每隔7天報告不可抗力

不可抗力不可抗力承包人迅速迅速采取措施可

施工索賠產(chǎn)生的原因及分類施工索賠的分類施工索賠

按索賠依據(jù)的范圍按索賠目的工期索賠費用索賠合同外索賠合同內(nèi)索賠按索賠事件的性質(zhì)工期延誤索賠工程終止索賠工程變更索賠工程加速索賠意外風險其他索賠按索賠的處理方式

單項索賠綜合索賠道義索賠施工索賠產(chǎn)生的原因及分類施工索賠的分類施工索賠按索賠依施工索賠程序與技巧

施工索賠的程序索賠事件承包商提出索賠意向承包商提交索賠報告工程師審查索賠報告審核金額是否在工程師權限內(nèi)報請業(yè)主批準簽發(fā)變更指令工程師與承包商談判轉(zhuǎn)入爭議解決程序索賠款納入付款計劃或修改竣工日期承包商是否同意NoYesYesNoNo索賠結(jié)束施工索賠程序與技巧施工索賠的程序索賠事件承包商提出索賠

施工索賠的程序施工索賠的程序

施工索賠程序與技巧

施工索賠的程序1.索賠意向的提出合同通用條款要求：承包人應在知道或應當知道索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由。承包人未在上述28天內(nèi)發(fā)出索賠意向通知書的，喪失要求追加付款和(或)延長工期的權利。索賠意向通知一般應包括以下內(nèi)容（簡要說明）：①事件發(fā)生的時間、地點或工程部位。②事件發(fā)生的雙方當事人或其他有關人員。③時間發(fā)生的原因及性質(zhì)，應特別說明并非承包人的責任。④承包人對發(fā)生事件的態(tài)度，為控制事件發(fā)展、減少損失所采取的措施。⑤說明事件的發(fā)生將會使承包人產(chǎn)生額外經(jīng)濟支出或其他不利影響。⑥提出索賠意向，注明合同條款依據(jù)。施工索賠程序與技巧施工索賠的程序

施工索賠程序與技巧

施工索賠的程序2.索賠資料的準備①跟蹤和調(diào)查干擾事件，掌握事件產(chǎn)生的詳細經(jīng)過和前因后果。②分析干擾事件產(chǎn)生原因，劃清各方責任，確定由誰承擔，是否在合同規(guī)定的賠償或補償范圍內(nèi)。③損失或損害調(diào)查或計算，對比實際和計劃施工進度和工程成本，計算出工期索賠和費用索賠值。④收集證據(jù)，從干擾事件產(chǎn)生、持續(xù)直至結(jié)束的全過程，都必須保留完整的當時記錄，這是索賠能否成功的重要條件。⑤起草索賠文件。按照索賠文件的格式和要求，將上述各項內(nèi)容系統(tǒng)反映在索賠文件中。施工索賠程序與技巧施工索賠的程序

施工索賠程序與技巧

施工索賠的程序3.索賠報告的提交（詳細說明）合同通用條款規(guī)定，承包人應在發(fā)出索賠意向通知書后28天內(nèi)，向監(jiān)理人正式遞交索賠報告。索賠報告應詳細說明索賠理由以及要求追加的付款金額和（或）延長的工期，并附必要的記錄和證明材料；在索賠事件終了后的28天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交最終索賠通知書，說明最終要求索賠的追加付款金額和延長的工期，并附必要的記錄和證明材料。索賠報告一般包括三部分內(nèi)容：第一部分是致監(jiān)理人的索賠說明信。信中簡明扼要的說明索賠的事項、理由和金額(工期)。P288第二部分為索賠報告正文，包括標題、事實與理由、損失計算。第三部分為詳細的計算結(jié)果和證明材料，作為對正文的補充。施工索賠程序與技巧施工索賠的程序

施工索賠程序與技巧施工索賠的程序4.監(jiān)理人對索賠文件的審核索賠要求的成立必須同時具備以下四個條件：①與合同相比較已經(jīng)造成了實際的額外費用增加或工期損失。②造成費用增加或工期損失的原因不是由于承包人自身的過失所造成。③這種經(jīng)濟損失或權利損害也不是應由承包人應承擔的風險所造成。④承包人在合同規(guī)定的期限內(nèi)提交了書面的索賠意向通知和索賠文件。施工索賠程序與技巧施工索賠的程序（1）各種工程合同文件建設工程合同文件組成；（2）施工日志；（3）各項設計交底記錄、變更圖紙、變更施工指令等；（4）經(jīng)發(fā)包人和監(jiān)理工程師簽認的簽證；（5）來往信件、指令、通知、答復等；（6）各項會議紀要；（9）施工計劃及現(xiàn)場實施情況記錄；（8）工程停電、停水和干擾事件影響的日期及恢復施工的日期（9）工程照片和工程聲像資料；（10）各種檢查報告和技術鑒定報告等。施工索賠的依據(jù)

施工索賠程序與技巧（1）各種工程合同文件建設工程合同文件組成；施工索賠的依據(jù)合同文件及解釋順序優(yōu)

(1)本合同協(xié)議書（包括補充協(xié)議）（合同文件的總綱)

(2)中標通知書（發(fā)包人的承諾）

(3)投標書及其附件（承包人的要約）

(4)本合同專用條款（權利與義務，做什么？）

(5)本合同通用條款（權利與義務，做什么？）

(6)標準、規(guī)范(怎么做？)

(9)圖紙(怎么做？)

(8)已標價工程量清單(做了以后，怎么結(jié)算、付款？)

(9)其他合同文件施工合同文件的組成合同文件及解釋順序優(yōu)(1)本合同協(xié)議書（包括補充協(xié)施工索賠計算工期索賠1.工程延誤的分類和識別工程延誤責任延誤原因

可原諒延誤不可原諒延誤承包人責任發(fā)包人和監(jiān)理人責任是夠可補償可補償延誤不可補償延誤活動類型關鍵延誤非關鍵延誤工期索賠延誤形式單獨延誤共同延誤不可控制因素施工索賠計算工期索賠工程延誤責任延誤原因可原諒延誤不可原

施工索賠計算工期索賠2.延誤的處理（1）單一延誤的處理綜上所述，在單一延誤的索賠中，承包人能否得到補償，如何補償，關鍵在于延誤是否影響了工期以及延誤的責任應由誰負責。一般原則如下：①延誤發(fā)生在關鍵活動上。②發(fā)包人責任的延誤，同時給予時間和經(jīng)濟補償。③承包人責任的延誤不能得到任何補償。④不可控制因素導致的延誤，可以得到時間補償，能否得到經(jīng)濟補償取決于合同規(guī)定。施工索賠計算工期索賠

施工索賠計算

工期索賠2.延誤的處理（2）共同延誤的處理

①兩個或兩個以上的延誤事件從發(fā)生到終止的時間完全相同的情況下：

多事件均為發(fā)包人或雙方不可控制因素——可索賠。

多事件均為承包人因素——不可索賠。

多事件為發(fā)包人引起的延誤或雙方不可控制因素引起的延誤與承包人的延誤并存——不可索賠（索賠慣例）。②兩個或兩個以上的延誤事件從發(fā)生到終止只有部分時間重合的情況下施工索賠計算工期索賠工期索賠費用索賠

索賠計算網(wǎng)絡圖分析法比例計算法總費用法實際費用法索賠的計算P273（自學）

工期索賠費用索賠索賠計算網(wǎng)絡圖分析法比例計算法總費用1.工期索賠的計算（1）網(wǎng)絡圖分析法分析索賠事件發(fā)生前后網(wǎng)絡計劃工期的差異（關鍵線路的時間差值）

關鍵線路：從網(wǎng)絡開始節(jié)點到終止節(jié)點耗費時間最長的線路稱為關鍵線路。關鍵線路決定計算工期。

施工索賠計算及案例1.工期索賠的計算施工索賠計算及案例關鍵線路：1-3-5-6-9-8,工期：25天。

關鍵線路：從網(wǎng)絡開始節(jié)點到終止節(jié)點耗費時間最長的線路稱為關鍵線路。關鍵線路決定計算工期。

施工索賠計算及案例⑨關鍵線路：1-3-5-6-9-8,工期：25天。關鍵線1.工期索賠的計算（2）比例計算法公式為：

①按工程量進行比例類推工期索賠值=原合同工期×額外增加的工程量/原合同工程量②按造價進行比例類推工期索賠值=原合同工期×額外增加的工程量的價格/原合同總價案例：某工程施工合同總價3800萬元，總工期15個月，現(xiàn)業(yè)主指令增加附加工程的價格為960萬元，則承包商應提出索賠工期？

施工索賠計算及案例1.工期索賠的計算施工索賠計算及案例人工費工程量增加（工人數(shù)量、天數(shù)）停工、人員閑置生產(chǎn)率降低材料費材料用量增加（超過合同）單價上漲（見合同規(guī)定）索賠事件導致機械費工程量增加（天數(shù)、臺數(shù)）臺班費上漲機械閑置、窩工工作效率降低

費用索賠人工費工程量增加停工、人員閑置生產(chǎn)率降低材料費材料用2.費用索賠的計算（1）總費用法索賠費用=工程結(jié)算造價-工程預算造價（或合同價）（2）實際費用法索賠費用=每個或每類索賠事件的費用之和

施工索賠計算及案例2.費用索賠的計算施工索賠計算及案例索賠報告書P286題目：××項目臨時停工索賠事件:業(yè)主供應材料未到，以及現(xiàn)場停水停電影響:

造成現(xiàn)場停工，雖然安排部分工人做其他工作，但是仍然有停工；機械造成停工。要求:延長工期14天，費用索賠9895元。其中:

人工停工費在盡量安排工人從事其它工作之后，按補償?shù)墓ばР钣嬎?。機械停工費考慮是自有設備，僅按折舊臺班費計算。本索賠事項雙方同意不計取管理費和利潤.證據(jù):相應的合同條款，施工現(xiàn)場情況記錄,工人工資單等

證據(jù)資料

附在索賠報告之后事件真實簡潔清楚責任明確用詞婉轉(zhuǎn)

施工索賠報告書索賠報告書P286事件簡潔責任明確用詞婉轉(zhuǎn)施工索賠報告書本PPT為可編輯版本，您看到以下內(nèi)容請刪除后使用，謝謝您的理解本PPT為可編輯版本，您看到以下內(nèi)容請刪除后使用，謝謝您的理50【解析】【解答】（1）氯化鈉是由鈉離子和氯離子構成的；金剛石是由碳原子構成的；干冰是由二氧化碳分子構成的；（2）質(zhì)子數(shù)為11的是鈉元素，鈉元素原子的最外層電子數(shù)1，在化學反應中容易失去一個電子形成陽離子；（3）化學變化是生成新分子的變化，其實質(zhì)是分子分解成原子，原子重新組合形成新的分子，故該反應中沒有變的是碳原子和氧原子。

故答案為：氯化鈉；失去；D。

【分析】物質(zhì)有微粒構成，構成物質(zhì)的微粒有原子、分子、離子是那種，金屬、稀有氣體由原子構成；常見氣體由分子構成；堿和鹽由離子構成。在化學變化中，原子種類、質(zhì)量、數(shù)目保持不變。26.用微粒的觀點解釋下列現(xiàn)象：

（1）今年我國要求“公共場所全面禁煙”．非吸煙者往往因別人吸煙而造成被動吸煙。

（2）夏天鋼軌間的縫隙變小。

【答案】（1）分子是在不斷的運動的.

（2）夏天溫度高，鐵原子間的間隔變小.【考點】物質(zhì)的微粒性

【解析】【解答】（1）吸煙生成煙霧，煙霧分子因為運動，擴散到空氣中，使非吸煙者被動吸入煙霧分子，造成被動吸煙；

（2）鋼軌由鐵原子構成.每兩根鋼軌間都有一定的間隙，夏天由于氣溫高，使得鋼軌中鐵原子的間隔變大，表現(xiàn)為鋼軌的體積膨脹，則鋼軌間的間隙變小.

故答案為：（1）分子是在不斷運動的；（2）夏天高溫，鐵原子間的間隔變小.

【分析】微粒觀點的主要內(nèi)容：物質(zhì)是由分子（或原子構成），分子間有間隔，分子處于永停息的運動狀態(tài)中.（1）煙霧分子屬氣體分子，在空氣中擴散較快，使非吸煙者被動吸煙；

（2）鐵原子間有一定的間隔，溫度升高，則鐵原子間間隔變大，反之則變小，夏天高溫狀態(tài)下，鐵原子間間隔變大，使得鋼軌體積膨脹，則鋼軌間的縫隙變小.【解析】【解答】（1）氯化鈉是由鈉離子和氯離子構成的；金剛石51【考點】物質(zhì)的微粒性

【解析】【解答】（1）鐵屬于金屬單質(zhì)，是由鐵原子直接構成；氯化鈉是由鈉離子和氯離子構成的；二氧化碳是由二氧化碳分子構成的．（2）①當質(zhì)子數(shù)=核外電子數(shù)，為原子，a=2+8=10，該粒子是原子．原子序數(shù)=質(zhì)子數(shù)=10．②當a=8時，質(zhì)子數(shù)=8，核外電子數(shù)=10，質(zhì)子數(shù)＜核外電子數(shù)，為陰離子。

故答案為：原子；離子；分子；10；10；陰離子。

【分析】物質(zhì)有微粒構成，構成物質(zhì)的微粒有原子、分子、離子是那種，金屬、稀有氣體由原子構成；常見氣體由分子構成；堿和鹽由離子構成。當核電荷數(shù)等于核外電子數(shù)，表示原子，小于時表示陰離子，大于時表示陽離子。25.初中化學學習中，我們初步認識了物質(zhì)的微觀結(jié)構。（3）升高溫度分子運動速度就加快，只要能說明溫度高了運動速度快了的例子都可以，例如陽光下或者溫度高衣服干得快，溫度高水蒸發(fā)的快，糖在熱水里比在冷水里溶解的快等；

（4）由于注射器裝入的藥品少，現(xiàn)象明顯，又是封閉狀態(tài)，所以可以控制體積節(jié)省藥品、可以減少氣體揮發(fā)造成的污染等．

故答案為：（1）固體；

（2）分子的質(zhì)量大小或者相對分子質(zhì)量大?。ê侠砑唇o分）；

（3）陽光下或者溫度高衣服干得快，溫度高水蒸發(fā)的快，糖在熱水里比在冷水里溶解的快等；

（4）可以控制體積節(jié)省藥品、可以減少氣體揮發(fā)造成的污染等

【分析】（1）根據(jù)實驗現(xiàn)象判斷氯化銨的狀態(tài)；（2）根據(jù)它們的相對分子質(zhì)量的區(qū)別考慮；（3）根據(jù)溫度與運動速度的關系考慮；（4）根據(jù)注射器的特點考慮．【考點】物質(zhì)的微粒性52【解析】【解答】A、向一定質(zhì)量的鹽酸和氯化鈣的混合溶液中逐滴加入碳酸鈉溶液至過量的過程中，生成氯化鈉的質(zhì)量不斷增大，當碳酸鈉與鹽酸和氯化鈣完全反應時，氯化鈉的質(zhì)量不再增大，A符合題意；

B、向稀硫酸中加水，溶液的pH逐漸增大至接近于7，B不符合題意；

C、向一定質(zhì)量的稀硫酸中逐滴加入氫氧化鋇溶液至過量的過程中，氫氧化鋇不斷和硫酸反應生成硫酸鋇沉淀和水，溶質(zhì)的質(zhì)量減小，質(zhì)量分數(shù)也減小，當氫氧化鋇和稀硫酸完全反應時，繼續(xù)滴加氫氧化鋇溶液時，質(zhì)量分數(shù)應該由小變大，C不符合題意；

D、加熱高錳酸鉀時，當溫度達到一定程度時，高錳酸鉀開始分解生成錳酸鉀、二氧化錳和氧氣，隨著反應的進行，剩余固體的質(zhì)量不斷減少，當高錳酸鉀完全反應時，剩余固體的質(zhì)量不再變化，D符合題意?！窘馕觥俊窘獯稹緼、可燃物的在著火點是一定的，不會降低，故說法錯誤，可選；

B、爆炸是物質(zhì)在有限的空間內(nèi)，發(fā)生急劇燃燒，短時間內(nèi)聚集大量的熱，使周圍的氣體的體積膨脹造成的．可見爆炸需要氧氣的參與，可使燃燒處于暫時缺氧狀態(tài)，達到滅火的目的．故說法正確，不可選；【解析】【解答】燃燒需要同時滿足三個條件：一是要有可燃物，二是可燃物要與氧氣接觸，三是溫度要達到可燃物的著火點；以上三個條件都能滿足時，可燃物才能發(fā)生燃燒。滅火的原理就是破壞燃燒的條件。根據(jù)描述，自動滅火陶瓷磚會噴出氦氣和二氧化碳，故滅火的原理是隔絕氧氣?！窘馕觥俊窘獯稹緼、向一定質(zhì)量的鹽酸和氯化鈣的混合溶液中逐滴53【解析】【解答】解：A、從題目中表格知，H2體積分數(shù)為10%﹣﹣70%的H2和空氣混合氣體，點燃時會發(fā)生爆炸，故A正確；

B、收集的H2能安靜燃燒，說明H2的純度大于等于80%，故B項錯誤；

C、用向下排空氣法收集H2

，保持試管倒置移近火焰，如果沒有聽到任何聲音，表示收集的H2純度大于等于80%，故C項錯誤；

D、氫氣和空氣的混合氣體點燃不一定發(fā)生爆炸，只有在爆炸極限范圍內(nèi)才會發(fā)生爆炸，故D項錯誤．

故選A．

【分析】可燃物質(zhì)（可燃氣體、蒸氣和粉塵）與空氣（或氧氣）在一定的濃度范圍內(nèi)均勻混合，遇著火源可能會發(fā)生爆炸，這個濃度范圍稱為爆炸極限．可燃性混合物能夠發(fā)生爆炸的最低濃度和最高濃度，分別稱為爆炸下限和爆炸上限，在低于爆炸下限時不爆炸也不著火，在高于爆炸上限同樣不燃不爆．因此可燃性氣體在點燃前需要先檢驗氣體的純度，以防發(fā)生爆炸．【解析】【解答】A、通過實驗可以知道燒杯中的白磷沒有燃燒，說明燒杯中的白磷雖然溫度達到著火點，但沒有與氧氣接觸，所以不能燃燒，從而可以判斷燒杯中的熱水不僅僅是只起到加熱的作用，故A說法正確；

B、銅片上白磷燃燒是溫度達到了著火點且與氧氣接觸，滿足燃燒的條件，故B說法正確；

C、銅片上的紅磷沒有燃燒是溫度過低沒有達到其著火點，沒有滿足燃燒的條件，故C說法正確；

D、燒杯中的白磷通入空氣（氧氣）就會燃燒，出現(xiàn)“水火相容”的奇觀，故D說法錯誤．

故選D．【解析】【解答】解：A、從題目中表格知，H2體積分數(shù)為10%5424.能源、環(huán)境、安全已成為人們?nèi)找骊P注的問題．

（1）三大化石燃料包括煤、________、天然氣等；它們都是________（填“可再生”或“不可再生”）能源．

（2）控制反應的條件可使燃料充分燃燒．燃煤發(fā)電時，將煤塊粉碎成煤粉的目的是________（3）天然氣主要成分為甲烷，寫出甲烷充分燃燒的化學方程式________下列有關天然氣（或甲烷）的說法正確的是________（填字母）．

A．沼氣中的主要成分是甲烷

B．甲烷氣體不會產(chǎn)生溫室效應

C．用天然氣代替煤作燃料，有利于減少酸雨形成YouandyourfriendsareleavingaconcertonaFridaynight.Whenyougetoutside,yourearsareringing.Youhavetoshouttobeheard.36Sonoharmdone…right?Notquite.Temporarybuzzingmaybeeasytoignore,butrepeatedexposuretoloudnoisewilleventuallycauseserious---andirreversible(無法治愈的)---hearingloss.AnewstudyconductedbyresearchersatBrighamandWomen’sHospitalinBostonshowsthatoneinfivepeoplebetweentheagesof12and19areexperiencingslighthearingloss,andonein20havemildhearingloss.37Butthegoodnewsisthatthereplentyofwaysyoucanprotectyourearsfromfurtherdamage—andstilllistentothemusicyoulove:

Askaround.Putyourearbudsinoryourheadphoneson,andthenaskafriendnexttoyouwhetherornotheorshecanhearwhatyou’relisteningto.38Turnitdown.

Buynoise-cancelingheadphones.Apairofearbudsorheadphonesthatfitscomfortablywilllimitoutsidenoisesothatyoucanhearyourmusicbetteratlowervolumes.24.能源、環(huán)境、安全已成為人們?nèi)找骊P注的問題．551.施工現(xiàn)場結(jié)算需要統(tǒng)計的資料2.合同3.簽證4.索賠基本內(nèi)容1.施工現(xiàn)場結(jié)算需要統(tǒng)計的資料基本內(nèi)容1.1招標文件，投標文件，招標答疑等前期文件作用：理清思路，分析在工程施工過程中與投標文件之間的差異點，及時做好資料統(tǒng)計工作和施工日志，便于下一步工作開展。施工現(xiàn)場結(jié)算需要統(tǒng)計的資料前期工作文件1.1招標文件，投標文件，招標答疑等前期文件施工現(xiàn)場結(jié)算需要1.2施工合同，補充合同，補充協(xié)議尤其是合同中專用條款部分（例如工期約定，讓利約定等）一定要仔細分析，以便后期根據(jù)實際施工情況進行簽證和索賠事項的處理。合同1.2施工合同，補充合同，補充協(xié)議合同1.3施工圖紙，圖紙會審記錄，圖紙設計變更資料尤其是圖紙設計變更資料部分，要及時在圖形算量中修改或者標記清楚，以免后期結(jié)算過程中產(chǎn)生漏項等情況。圖紙統(tǒng)計記錄等1.3施工圖紙，圖紙會審記錄，圖紙設計變更資料圖紙統(tǒng)計記錄等1.4會議紀要，施工日志及特殊天氣，特殊事項的統(tǒng)計工作這些內(nèi)容對于工期和工程索賠和窩工怠工的簽證處理尤其重要，同時也記錄的現(xiàn)場工程變更及措施項目使用情況。會議記錄等1.4會議紀要，施工日志及特殊天氣，特殊事項的統(tǒng)計工作會議記1.5影像資料及隱蔽影像資料。對于后期結(jié)算情況打下基礎，避免強制性審減和讓利等情況的發(fā)生。同時也適用于施工現(xiàn)場額外增加工程措施的簽證和索賠事宜。（古墓穴、名貴樹木、歷史遺址、滲水等）電子影像視頻等1.5影像資料及隱蔽影像資料。電子影像視頻等1.6甲供材證明資料和工程及材料質(zhì)量驗收表格證等，勞務分包隊伍的工程量清單，工程進度款的申請和撥款記錄單。主要：采保費的計取、自己內(nèi)部工程盤結(jié)和統(tǒng)計成本與支出、返工不利項目的解釋和證據(jù)1.7公司內(nèi)部合約化統(tǒng)計工作，以便于校正工程成本與預計成本的差值，分析實際工作中的得與失?，F(xiàn)場材料證明資料1.6甲供材證明資料和工程及材料質(zhì)量驗收表格證等，勞務分包隊合同基本內(nèi)容基本內(nèi)容合同概述2.1合同的概念合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。

合同的法律特征合同是雙方或多方意思表示一致的民事行為合同以設立、變更或終止民事權利義務關系為目的合同以民事權利義務為內(nèi)容有效合同受法律保障合同概述2.1合同的概念

合同的定義從調(diào)整的法律關系看，廣義上的合同包括物權合同（如抵押合同）、債權合同（如租賃合同）、身份合同（如撫養(yǎng)協(xié)議、離婚協(xié)議）、身份財產(chǎn)合同（如約定夫妻財產(chǎn)制）。合同的定義合同的基本原則

平等原則——合同當事人的法律地位平等，一方不得將自己的意志強加給另一方。（《合同法》第3條）自愿原則——當事人依法享有自愿訂立合同的權利，任何單位和個人不得非法干預。（《合同法》第4條）公平原則——當事人應當遵循公平原則確定各方的權利和義務。（《合同法》第5條）誠實信用原則——當事人行使權利，履行義務應當遵循誠實信用的原則。（《合同法》第6條）公序良俗原則——當事人訂立、履行合同，應當遵守法律、行政法規(guī)，尊重社會公德。不得擾亂社會經(jīng)濟秩序，損害社會公共利益。（《合同法》第7條）合同的基本原則

平等原則——合同當事人的法律地位平等，一方不合同的形式合同的形式合同的生效：依法成立的合同，自成立時生效。法律、行政法規(guī)規(guī)定應當辦理批準、登記等手續(xù)生效的，依照其規(guī)定。

合同無效的情形：（一）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；（二）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；（三）以合法形式掩蓋非法目的；（四）損害社會公共利益；（五）違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。

合同的生效：建設工程施工合同的定義建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工，發(fā)包人支付價款的合同，是建設工程的主要合同，同時也是工程建設質(zhì)量控制、進度控制、投資控制的主要依據(jù)。建設工程施工合同的定義建設工程施工合同是承包人進行工程建設施施工合同文本構成

（建設工程施工合同示范文本）工程質(zhì)量控制條款

工程進度控制條款

工程造價控制條款

協(xié)議書通用條款專用條款11個附件：《承包人承攬工程項目一覽表》《發(fā)包人供應材料設備一覽表》《工程質(zhì)量保修書》等。

施工合同文本構成（建設工程施工合同示范文本）工程質(zhì)量控制條施工合同文本構成

工程質(zhì)量控制條款

工程造價控制條款工程進度控制條款

材料設備質(zhì)量控制質(zhì)量檢查與驗收竣工驗收、質(zhì)量保修施工合同文本構成工程質(zhì)量控制條款工程造價控制條款工程進施工合同文本構成工程質(zhì)量控制條款工程造價控制條款

工程進度控制條款

合同價款及調(diào)整工程計量后工程款的支付竣工結(jié)算施工合同文本構成工程質(zhì)量控制條款工程造價控制條款工程進施工合同文本構成工程質(zhì)量控制條款工程造價控制條款

工程進度控制條款

準備（開工與延期開工）

施工階段（執(zhí)行；暫停施工；設計變更；工期延誤）

竣工驗收施工合同文本構成工程質(zhì)量控制條款工程造價控制條款工程進解決糾紛的方式：仲裁與訴訟的區(qū)別：一、如選擇了仲裁，就不能到法院進行訴訟，即你已放棄了訴訟的權利。仲裁充分尊重當事人的意愿，是否運用仲裁方式解決糾紛、到哪家仲裁機構、由誰來主持糾紛的解決等，都可以由當事人來自主選擇。而訴訟則實行級別、地域管轄，審判庭的組成也由人民法院指定。二、機構不同，仲裁委是由人民政府組織有關部門和商會統(tǒng)一組建，其仲裁員大多是律師和政府機構人員兼職從事；法院的機構是國家法律的審判機構。三、受案范圍不同，仲裁只能受理民事糾紛，而法院除了民事案件還可以受理刑事、行政訴訟的案件。四、程序不同，仲裁是一裁終局的；訴訟如對一審不服還可以上訴，二審不服可在二年內(nèi)申請再審，法院有相關的法定監(jiān)督機構和救濟程序。五、仲裁庭審理案件具有“保密性”，案情不公開，裁決不公開。人民法院審理案件一般都公開審理。

ps：建議采用訴訟模式，這樣存在的救濟方式更多,執(zhí)行力度更大。解決糾紛的方式：工程簽證基本內(nèi)容基本內(nèi)容現(xiàn)場工程簽證定義

所謂工程簽證就是指工程發(fā)承包雙方在施工過程中，按照合同約定對支付各種費用（施工過程發(fā)生的與設計圖紙、施工方案、預算項目或工程量不相符，需要調(diào)整工程造價的）、順延工期、賠償損失所達成的雙方意思表示一致的補充協(xié)議?；ハ鄷娲_認的簽證即可成為工程結(jié)算增減工程造價的憑據(jù)?，F(xiàn)場工程簽證定義所謂工程簽證就是指工程發(fā)承包雙方簽證應注意的問題1、工期簽證的同時應注意本身是否按合同進度計劃施工，否則最好能夠好好的考慮一下，不然容易造成建設方的反索賠。

2、簽證的時候要了解原報價文件，利潤高的那部分多簽證，利潤低的那部分則可以少簽證，甚至不簽，爭取與甲方明確幫忙，主要為了工程量價格高的簽證順利進行。

簽證應注意的問題1、工期簽證的同時應注意本身是否按合同進度計簽證應注意的問題3、由于某些技術方面的原因，簽證后會減少工程量，最好施工單位自己能夠進行技術方面的論證，如果對工程的使用功能不存在較大的影響，那可以少簽證。

4、簽證的同時要了解投標階段建設單位所提供的所有文件，如果當時對材料、與設備沒有指定品牌，而在施工的時候建設單位要指定品牌，那這部分就可以采用簽證的方式計費。

簽證應注意的問題3、由于某些技術方面的原因，簽證后會減少工程簽證應注意的問題5、投標報價的時候可以采用相應的對策，對報價文件中材料價格可以注明價格來源。如實際施工與報價文件不同就可以有理由產(chǎn)生簽證。6、簽證必須完整，千萬不能漏項，其中包括施工的正常費用，還包括垃圾清理、安全文明施工等一系列相關的費用，而且要根據(jù)定額合理套價，做到有理有據(jù)；對改動的施工，必須按照規(guī)范的要求將所有改動部位的，包括接茬，施工縫，修補等全面計算；簽證應注意的問題5、投標報價的時候可以采用相應的對策，對報價簽證應注意的問題

7.現(xiàn)場簽證，主要還是要熟悉合同，了解圖紙和定額。核對成本，比較清單定額和包干之間的差值，最主要的還是和建設單位保持較好的工作關系。簽證應注意的問題

7.現(xiàn)場簽證，主要還是要熟悉合同，了解圖紙工程索賠基本內(nèi)容基本內(nèi)容4.建設工程施工索賠概述

建設工程施工索賠的概念施工索賠：指施工合同當事人在合同履行過程中,對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的損失，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟補償和（或）工期順延的要求。通常指承包商向業(yè)主提出的索賠，而業(yè)主向承包商提出的索賠稱為反索賠。中標靠低價獲利靠索賠

4.建設工程施工索賠概述建設工程施工索賠的概念中標靠低價4.建設工程施工索賠概述索賠的基本特征（1）索賠是雙向的，不僅承包人可以向發(fā)包人索賠，發(fā)包人同樣也可以向承包人索賠。（2）只有實際發(fā)生了經(jīng)濟損失或權利損害，一方才能向?qū)Ψ剿髻r。（3）索賠的依據(jù)是合同文件及適用法律的規(guī)定，并且必須有切實證據(jù)。（4）索賠是一種未經(jīng)對方確認的單方行為。索賠是單方面行為，對對方未形成約束力，索賠要求能否得到最終實現(xiàn)，必須要通過雙方確認(如雙方協(xié)商、談判、調(diào)解或仲裁、訴訟)后才能實現(xiàn)。4.建設工程施工索賠概述索賠的基本特征施工索賠產(chǎn)生的原因及分類

施工索賠的起因見“合同雙方的一般權利和義務”對方違約

國家政策法規(guī)變更合同變更、合同缺陷不可預見因素

不可抗力P269

如遇到古墓、溶洞等；第三方原因工程設計變更；施工方法變更；工程師的指令施工索賠產(chǎn)生的原因及分類施工索賠的起因見“合同雙方的一般權不可抗力

不可抗力不可抗力事件發(fā)生承包人迅速通知監(jiān)理人迅速采取措施盡力減少損失可下達暫停令承包人暫停施工持續(xù)發(fā)生不可抗力事件結(jié)束提交清理和修復費用的正式報告及有關資料工期延誤導致的費用發(fā)包人承擔1.工程本身、運至現(xiàn)場材料的損害2.所屬人員、第三人傷亡及費用3.工程所需清理、修復費用4.延誤的工期相應順延承包人承擔1.所屬人員傷亡及費用2.承包人機械設備損壞及停工損失等14天內(nèi)每隔7天報告不可抗力

不可抗力不可抗力承包人迅速迅速采取措施可

施工索賠產(chǎn)生的原因及分類施工索賠的分類施工索賠

按索賠依據(jù)的范圍按索賠目的工期索賠費用索賠合同外索賠合同內(nèi)索賠按索賠事件的性質(zhì)工期延誤索賠工程終止索賠工程變更索賠工程加速索賠意外風險其他索賠按索賠的處理方式

單項索賠綜合索賠道義索賠施工索賠產(chǎn)生的原因及分類施工索賠的分類施工索賠按索賠依施工索賠程序與技巧

施工索賠的程序索賠事件承包商提出索賠意向承包商提交索賠報告工程師審查索賠報告審核金額是否在工程師權限內(nèi)報請業(yè)主批準簽發(fā)變更指令工程師與承包商談判轉(zhuǎn)入爭議解決程序索賠款納入付款計劃或修改竣工日期承包商是否同意NoYesYesNoNo索賠結(jié)束施工索賠程序與技巧施工索賠的程序索賠事件承包商提出索賠

施工索賠的程序施工索賠的程序

施工索賠程序與技巧

施工索賠的程序1.索賠意向的提出合同通用條款要求：承包人應在知道或應當知道索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由。承包人未在上述28天內(nèi)發(fā)出索賠意向通知書的，喪失要求追加付款和(或)延長工期的權利。索賠意向通知一般應包括以下內(nèi)容（簡要說明）：①事件發(fā)生的時間、地點或工程部位。②事件發(fā)生的雙方當事人或其他有關人員。③時間發(fā)生的原因及性質(zhì)，應特別說明并非承包人的責任。④承包人對發(fā)生事件的態(tài)度，為控制事件發(fā)展、減少損失所采取的措施。⑤說明事件的發(fā)生將會使承包人產(chǎn)生額外經(jīng)濟支出或其他不利影響。⑥提出索賠意向，注明合同條款依據(jù)。施工索賠程序與技巧施工索賠的程序

施工索賠程序與技巧

施工索賠的程序2.索賠資料的準備①跟蹤和調(diào)查干擾事件，掌握事件產(chǎn)生的詳細經(jīng)過和前因后果。②分析干擾事件產(chǎn)生原因，劃清各方責任，確定由誰承擔，是否在合同規(guī)定的賠償或補償范圍內(nèi)。③損失或損害調(diào)查或計算，對比實際和計劃施工進度和工程成本，計算出工期索賠和費用索賠值。④收集證據(jù)，從干擾事件產(chǎn)生、持續(xù)直至結(jié)束的全過程，都必須保留完整的當時記錄，這是索賠能否成功的重要條件。⑤起草索賠文件。按照索賠文件的格式和要求，將上述各項內(nèi)容系統(tǒng)反映在索賠文件中。施工索賠程序與技巧施工索賠的程序

施工索賠程序與技巧

施工索賠的程序3.索賠報告的提交（詳細說明）合同通用條款規(guī)定，承包人應在發(fā)出索賠意向通知書后28天內(nèi)，向監(jiān)理人正式遞交索賠報告。索賠報告應詳細說明索賠理由以及要求追加的付款金額和（或）延長的工期，并附必要的記錄和證明材料；在索賠事件終了后的28天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交最終索賠通知書，說明最終要求索賠的追加付款金額和延長的工期，并附必要的記錄和證明材料。索賠報告一般包括三部分內(nèi)容：第一部分是致監(jiān)理人的索賠說明信。信中簡明扼要的說明索賠的事項、理由和金額(工期)。P288第二部分為索賠報告正文，包括標題、事實與理由、損失計算。第三部分為詳細的計算結(jié)果和證明材料，作為對正文的補充。施工索賠程序與技巧施工索賠的程序

施工索賠程序與技巧施工索賠的程序4.監(jiān)理人對索賠文件的審核索賠要求的成立必須同時具備以下四個條件：①與合同相比較已經(jīng)造成了實際的額外費用增加或工期損失。②造成費用增加或工期損失的原因不是由于承包人自身的過失所造成。③這種經(jīng)濟損失或權利損害也不是應由承包人應承擔的風險所造成。④承包人在合同規(guī)定的期限內(nèi)提交了書面的索賠意向通知和索賠文件。施工索賠程序與技巧施工索賠的程序（1）各種工程合同文件建設工程合同文件組成；（2）施工日志；（3）各項設計交底記錄、變更圖紙、變更施工指令等；（4）經(jīng)發(fā)包人和監(jiān)理工程師簽認的簽證；（5）來往信件、指令、通知、答復等；（6）各項會議紀要；（9）施工計劃及現(xiàn)場實施情況記錄；（8）工程停電、停水和干擾事件影響的日期及恢復施工的日期（9）工程照片和工程聲像資料；（10）各種檢查報告和技術鑒定報告等。施工索賠的依據(jù)

施工索賠程序與技巧（1）各種工程合同文件建設工程合同文件組成；施工索賠的依據(jù)合同文件及解釋順序優(yōu)

(1)本合同協(xié)議書（包括補充協(xié)議）（合同文件的總綱)

(2)中標通知書（發(fā)包人的承諾）

(3)投標書及其附件（承包人的要約）

(4)本合同專用條款（權利與義務，做什么？）

(5)本合同通用條款（權利與義務，做什么？）

(6)標準、規(guī)范(怎么做？)

(9)圖紙(怎么做？)

(8)已標價工程量清單(做了以后，怎么結(jié)算、付款？)

(9)其他合同文件施工合同文件的組成合同文件及解釋順序優(yōu)(1)本合同協(xié)議書（包括補充協(xié)施工索賠計算工期索賠1.工程延誤的分類和識別工程延誤責任延誤原因

可原諒延誤不可原諒延誤承包人責任發(fā)包人和監(jiān)理人責任是夠可補償可補償延誤不可補償延誤活動類型關鍵延誤非關鍵延誤工期索賠延誤形式單獨延誤共同延誤不可控制因素施工索賠計算工期索賠工程延誤責任延誤原因可原諒延誤不可原

施工索賠計算工期索賠2.延誤的處理（1）單一延誤的處理綜上所述，在單一延誤的索賠中，承包人能否得到補償，如何補償，關鍵在于延誤是否影響了工期以及延誤的責任應由誰負責。一般原則如下：①延誤發(fā)生在關鍵活動上。②發(fā)包人責任的延誤，同時給予時間和經(jīng)濟補償。③承包人責任的延誤不能得到任何補償。④不可控制因素導致的延誤，可以得到時間補償，能否得到經(jīng)濟補償取決于合同規(guī)定。施工索賠計算工期索賠

施工索賠計算

工期索賠2.延誤的處理（2）共同延誤的處理

①兩個或兩個以上的延誤事件從發(fā)生到終止的時間完全相同的情況下：

多事件均為發(fā)包人或雙方不可控制因素——可索賠。

多事件均為承包人因素——不可索賠。

多事件為發(fā)包人引起的延誤或雙方不可控制因素引起的延誤與承包人的延誤并存——不可索賠（索賠慣例）。②兩個或兩個以上的延誤事件從發(fā)生到終止只有部分時間重合的情況下施工索賠計算工期索賠工期索賠費用索賠

索賠計算網(wǎng)絡圖分析法比例計算法總費用法實際費用法索賠的計算P273（自學）

工期索賠費用索賠索賠計算網(wǎng)絡圖分析法比例計算法總費用1.工期索賠的計算（1）網(wǎng)絡圖分析法分析索賠事件發(fā)生前后網(wǎng)絡計劃工期的差異（關鍵線路的時間差值）

關鍵線路：從網(wǎng)絡開始節(jié)點到終止節(jié)點耗費時間最長的線路稱為關鍵線路。關鍵線路決定計算工期。

施工索賠計算及案例1.工期索賠的計算施工索賠計算及案例關鍵線路：1-3-5-6-9-8,工期：25天。

關鍵線路：從網(wǎng)絡開始節(jié)點到終止節(jié)點耗費時間最長的線路稱為關鍵線路。關鍵線路決定計算工期。

施工索賠計算及案例⑨關鍵線路：1-3-5-6-9-8,工期：25天。關鍵線1.工期索賠的計算（2）比例計算法公式為：

①按工程量進行比例類推工期索賠值=原合同工期×額外增加的工程量/原合同工程量②按造價進行比例類推工期索賠值=原合同工期×額外增加的工程量的價格/原合同總價案例：某工程施工合同總價3800萬元，總工期15個月，現(xiàn)業(yè)主指令增加附加工程的價格為960萬元，則承包商應提出索賠工期？

施工索賠計算及案例1.工期索賠的計算施工索賠計算及案例人工費工程量增加（工人數(shù)量、天數(shù)）停工、人員閑置生產(chǎn)率降低材料費材料用量增加（超過合同）單價上漲（見合同規(guī)定）索賠事件導致機械費工程量增加（天數(shù)、臺數(shù)）臺班費上漲機械閑置、窩工工作效率降低

費用索賠人工費工程量增加停工、人員閑置生產(chǎn)率降低材料費材料用2.費用索賠的計算（1）總費用法索賠費用=工程結(jié)算造價-工程預算造價（或合同價）（2）實際費用法索賠費用=每個或每類索賠事件的費用之和

施工索賠計算及案例2.費用索賠的計算施工索賠計算及案例索賠報告書P286題目：××項目臨時停工索賠事件:業(yè)主供應材料未到，以及現(xiàn)場停水停電影響:

造成現(xiàn)場停工，雖然安排部分工人做其他工作，但是仍然有停工；機械造成停工。要求:延長工期14天，費用索賠9895元。其中:

人工停工費在盡量安排工人從事其它工作之后，按補償?shù)墓ばР钣嬎?。機械停工費考慮是自有設備，僅按折舊臺班費計算。本索賠事項雙方同意不計取管理費和利潤.證據(jù):相應的合同條款，施工現(xiàn)場情況記錄,工人工資單等

證據(jù)資料

附在索賠報告之后事件真實簡潔清楚責任明確用詞婉轉(zhuǎn)

施工索賠報告書索賠報告書P286事件簡潔責任明確用詞婉轉(zhuǎn)施工索賠報告書本PPT為可編輯版本，您看到以下內(nèi)容請刪除后使用，謝謝您的理解本PPT為可編輯版本，您看到以下內(nèi)容請刪除后使用，謝謝您的理105【解析】【解答】（1）氯化鈉是由鈉離子和氯離子構成的；金剛石是由碳原子構成的；干冰是由二氧化碳分子構成的；（2）質(zhì)子數(shù)為11的是鈉元素，鈉元素原子的最外層電子數(shù)1，在化學反應中容易失去一個電子形成陽離子；（3）化學變化是生成新分子的變化，其實質(zhì)是分子分解成原子，原子重新組合形成新的分子，故該反應中沒有變的是碳原子和氧原子。

故答案為：氯化鈉；失去；D。

【分析】物質(zhì)有微粒構成，構成物質(zhì)的微粒有原子、分子、離子是那種，金屬、稀有氣體由原子構成；常見氣體由分子構成；堿和鹽由離子構成。在化學變化中，原子種類、質(zhì)量、數(shù)目保持不變。26.用微粒的觀點解釋下列現(xiàn)象：

（1）今年我國要求“公共場所全面禁煙”．非吸煙者往往因別人吸煙而造成被動吸煙。

（2）夏天鋼軌間的縫隙變小。

【答案】（1）分子是在不斷的運動的.

（2）夏天溫度高，鐵原子間的間隔變小.【考點】物質(zhì)的微粒性

【解析】【解答】（1）吸煙生成煙霧，煙霧分子因為運動，擴散到空氣中，使非吸煙者被動吸入煙霧分子，造成被動吸煙；

（2）鋼軌由鐵原子構成.每兩根鋼軌間都有一定的間隙，夏天由于氣溫高，使得鋼軌中鐵原子的間隔變大，表現(xiàn)為鋼軌的體積膨脹，則鋼軌間的間隙變小.

故答案為：（1）分子是在不斷運動的；（2）夏天高溫，鐵原子間的間隔變小.

【分析】微粒觀點的主要內(nèi)容：物質(zhì)是由分子（或原子構成），分子間有間隔，分子處于永停息的運動狀態(tài)中.（1）煙霧分子屬氣體分子，在空氣中擴散較快，使非吸煙者被動吸煙；

（2）鐵原子間有一定的間隔，溫度升高，則鐵原子間間隔變大，反之則變小，夏天高溫狀態(tài)下，鐵原子間間隔變大，使得鋼軌體積膨脹，則鋼軌間的縫隙變小.【解析】【解答】（1）氯化鈉是由鈉離子和氯離子構成的；金剛石106【考點】物質(zhì)的微粒性

【解析】【解答】（1）鐵屬于金屬單質(zhì)，是由鐵原子直接構成；氯化鈉是由鈉離子和氯離子構成的；二氧化碳是由二氧化碳分子構成的．（2）①當質(zhì)子數(shù)=核外電子數(shù)，為原子，a=2+8=10，該粒子是原子．原子序數(shù)=質(zhì)子數(shù)=10．②當a=8時，質(zhì)子數(shù)=8，核外電子數(shù)=10，質(zhì)子數(shù)＜核外電子數(shù)，為陰離子。

故答案為：原子；離子；分子；10；10；陰離子。

【分析】物質(zhì)有微粒構成，構成物質(zhì)的微粒有原子、分子、離子是那種，金屬、稀有氣體由原子構成；常見氣體由分子構成；堿和鹽由離子構成。當核電荷數(shù)等于核外電子數(shù)，表示原子，小于時表示陰離子，大于時表示陽離子。25.初中化學學習中，我們初步認識了物質(zhì)的微觀結(jié)構。（3）升高溫度分子運動速度就加快，只要能說明溫度高了運動速度快了的例子都可以，例如陽光下或者溫度高衣服干得快，溫度高水蒸發(fā)的快，糖在熱水里比在冷水里溶解的快等；

（4）由于注射器裝入的藥品少，現(xiàn)象明顯，又是封閉狀態(tài)，所以可以控制體積節(jié)省藥品、可以減少氣體揮發(fā)造成的污染等．

故答案為：（1）固體；

（2）分子的質(zhì)量大小或者相對分子質(zhì)量大小（合理即給分）；

（3）陽光下或者溫度高衣服干得快，溫度高水蒸發(fā)的快，糖在熱水里比在冷水里溶解的快等；

（4）可以控制體積節(jié)省藥品、可以減少氣體揮發(fā)造成的污染等

【分析】（1）根據(jù)實驗現(xiàn)象判斷氯化銨的狀態(tài)；（2）根據(jù)它們的相對分子質(zhì)量的區(qū)別考慮；（3）根據(jù)溫度與運動速度的關系考慮；（4）根據(jù)注射器的特點考慮．【考點】物質(zhì)的微粒性107【解析】【解答】A、向一定質(zhì)量的鹽酸和氯化鈣的混合溶液中逐滴加入碳酸鈉溶液至過量的過程中，生成氯化鈉的質(zhì)量不斷增大，當碳酸鈉與鹽酸和氯化鈣完全反應時，氯化鈉的質(zhì)量不再增大，A符合題意；

B、向稀硫酸中加水，溶液的pH逐漸增大至接近于7，B不符合題意；

C、向