版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
承攬施工合同15篇
承攬施工合同1
發(fā)包人:____________________
身份證號(hào):____________________
電話:____________________
承包人:____________________
身份證號(hào):____________________
電話:____________________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。給賓館裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的賓館裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程簡(jiǎn)介
1.1工程地點(diǎn):____________________
1.2工程承包方式:承包人包工包料。發(fā)包人提供部分材料。
1.3工程期限100天。
1.4合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(大寫(xiě))伍拾叁萬(wàn)元(小寫(xiě))530000元整。
第二條承包范圍
2.1承包范圍;包房間:(走廊、客房)裝修。
2.2承包內(nèi)容:整體裝修,按圖施工。按每個(gè)房間實(shí)際情況隨圖紙改變。其中。不包電視、電腦、床上用品、其它外裝飾物、熱水器、空調(diào)、衣柜、監(jiān)控系統(tǒng)、消防設(shè)備、沙發(fā)、桌椅|、LED屏幕。
第三條發(fā)包人義務(wù)
3.1開(kāi)工前天為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。其中包括搬清宅內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⒄瑑?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆或遮蓋以不影響施工原則;
3.2提供施工期間的水源、電源及水費(fèi)、電費(fèi);
3.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰居之間的關(guān)系;
3.4不拆宅內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
3.5參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督、竣工驗(yàn)收。
第四條承包人義務(wù)
4.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
4.2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
4.3保護(hù)好原有的設(shè)施及陳設(shè);
4.4保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第五條工程變更
工程項(xiàng)目及施工方式如需變更雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
第六條工程延誤
6.1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)延長(zhǎng)。
①工程量變化設(shè)計(jì)變更;
②不可抗力;
③發(fā)包人同意工期順延及其他情況。
6.2因承包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工程的工期順延,因承包人、設(shè)備質(zhì)理不合格而影響工程質(zhì)量由承包人全權(quán)負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的返工費(fèi)。
6.3發(fā)包人未按期支付工程款,工期相應(yīng)順延。
第七條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定的工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(賓館裝飾裝修工程施工規(guī)范)施工過(guò)程中雙方工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,由相關(guān)部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包方承擔(dān),經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān).
第八條工程驗(yàn)收的保修
8.1雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。
①水電施工改造完工,開(kāi)關(guān)插座定位驗(yàn)收防水層經(jīng)48小時(shí)試水不漏;
②地磚鋪設(shè)完工;
③木工吊頂,木制品完成;
④油漆工程完工;
⑤全部工程完工,承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單;
8.2工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收。發(fā)包人應(yīng)在接到驗(yàn)收通后兩天內(nèi)驗(yàn)收。填寫(xiě)驗(yàn)收單,在工程款結(jié)清后辦理移交手續(xù);
8.3在工程質(zhì)檢合格雙方簽字日起保修期為12個(gè)月,12個(gè)月后人為造成裝修破損的發(fā)包人承擔(dān),因質(zhì)量造成的裝修承包人承擔(dān)維修責(zé)任。
第九條工程程款支付方式
合同簽訂當(dāng)日包發(fā)人支付裝修款貳拾萬(wàn)元,水、電暖安裝好以后,裝修到位,支付款30%,油漆工進(jìn)工地支付款27%,剩余款驗(yàn)收合格一次性付清。
工程驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內(nèi)如未有異議即視為同意。雙方填寫(xiě)工程驗(yàn)收單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字后三天內(nèi)承包人結(jié)清每期工程進(jìn)度款。
第十條
10.1合同雙方當(dāng)中任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失;
10.2未辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成的損失由發(fā)包人負(fù)責(zé);
10.3因一方原因造成合同無(wú)法繼續(xù)旅行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方。辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失;、
10.4發(fā)包人未按期支付每次工程進(jìn)度款,承包人有權(quán)停止施工。
第十一條合責(zé)罵爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過(guò)程事發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解,協(xié)議或調(diào)解不成,提交當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨谩?/p>
第十二條其他約定事項(xiàng)
拋光瓷磚(80x80)價(jià)格35~45元,燈飾價(jià)格,客房燈100~150元,水管,日豐管,墻紙35~45元。
第十三條附則
13.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
13.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;
13.3本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
13.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力;
發(fā)包人(蓋章):____________________承包人(蓋章):____________________
電話:____________________電話:____________________
日期:____________________日期:____________________承攬施工合同2
委托方(甲方):
承包方(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及國(guó)家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工程的具體情況,經(jīng)雙方充分協(xié)商,簽訂本合同。
一、工程項(xiàng)目:
1、工程名稱:閉路監(jiān)控系統(tǒng)供貨及安裝工程。
2、交貨及安裝工程地點(diǎn):
3、承包方式和承包范圍:本工程以包工包料、包質(zhì)量、包工期、包風(fēng)險(xiǎn)、包設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)方案以甲方認(rèn)可為準(zhǔn))的形式由乙方承包,乙方必須按照甲方確定的設(shè)計(jì)方案、系統(tǒng)功能、設(shè)備材料,承包整個(gè)系統(tǒng)的設(shè)備供應(yīng)及安裝和調(diào)試,并包通過(guò)有關(guān)技防辦部門(mén)的驗(yàn)收。(設(shè)計(jì)方案以甲方認(rèn)可為準(zhǔn))。
二、系統(tǒng)總造價(jià)及其支付:
(一)系統(tǒng)總造價(jià)
1、本監(jiān)控系統(tǒng)含稅總造價(jià)為人民幣xxx。
2、整個(gè)系統(tǒng)必須滿足甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)方案的功能要求,以甲方審定的設(shè)計(jì)、施工方案為標(biāo)準(zhǔn),在此基礎(chǔ)上價(jià)格不再作任何調(diào)整(甲方要求增加的工程除外)。
(二)工程款支付
甲方根據(jù)乙方的工程進(jìn)度向乙方支付工程款:
1、簽訂合同之日起x日內(nèi)甲方付總工程款的x%;
2、工程全部完工,測(cè)試成功即付總工程款的x%;
3、通過(guò)甲方及有關(guān)部門(mén)初驗(yàn)驗(yàn)收合格,并且系統(tǒng)無(wú)故障運(yùn)行一個(gè)月后,再付總工程款的x%。
三、工期:
1、本合同簽訂后,乙方于xx年x月x日進(jìn)場(chǎng),到x年x月x日止,xx完成安裝調(diào)試(以通過(guò)用戶及甲方代表驗(yàn)收合格為準(zhǔn))。
2、在履約過(guò)程中,因?yàn)樽兏O(shè)計(jì)所影響的工期或甲方責(zé)任、不可抗力等造成工期延期的,經(jīng)甲、乙雙方簽證認(rèn)可后作出工期調(diào)整,以此確定竣工日期。
四、供貨及安裝:
1、本工程必須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)施工安裝規(guī)范進(jìn)行施工。
2、乙方工程使用的材料、設(shè)備必須符合甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)方案的規(guī)定,否則,甲方有權(quán)要求乙方更換,有關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
3、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經(jīng)甲方書(shū)面認(rèn)可,方可采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)安裝。
五、維修保養(yǎng):
1、本監(jiān)控系統(tǒng)保修期為?一?年,自工程完工并通過(guò)甲方及有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收合格之日起計(jì)。保修期內(nèi),如系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)故障,乙方必須在接到甲方通知之日起?24小時(shí)內(nèi)派員維修,若非因甲方人為損壞的,乙方免收一切費(fèi)用。
年限
材料費(fèi)
維護(hù)服務(wù)費(fèi)
第一年
免
免
第二、三年
收取材料成本費(fèi)
20xx元/年
2、保修期屆滿后,甲方要求乙方修理的,以本合同附表一中的價(jià)格適當(dāng)向甲方收費(fèi)。
3、保修期屆滿后,甲乙雙方另簽訂技術(shù)維護(hù)協(xié)議,乙方應(yīng)對(duì)系統(tǒng)提供優(yōu)惠的有償技術(shù)維護(hù)。承攬施工合同3
建設(shè)方:___(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:___(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確雙方在承包過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
(1)工程名稱:___
(2)工程地點(diǎn):甘肅玉門(mén)黃花農(nóng)場(chǎng)
(3)工程范圍和內(nèi)容:本房為_(kāi)__跨鋼結(jié)構(gòu)廠房,規(guī)格:長(zhǎng)___米;寬___米檐高_(dá)__米,按圖紙施工。
(4)建筑外包面積:___平方米。
(5)工程總造價(jià):本工程總造價(jià)人民幣(大寫(xiě)):___,(小寫(xiě)¥:___)
二、鋼結(jié)構(gòu)施工準(zhǔn)備
(一)甲方:
(1)做好建筑紅線以外的“三通”,負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)道路的維修,保證施工材料能運(yùn)達(dá)到場(chǎng)。
(2)負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場(chǎng)的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要,做好紅外線以內(nèi)場(chǎng)地平整,拆遷障礙物等工作及提供相應(yīng)資料。
三、鋼結(jié)構(gòu)工程期限
(1)根據(jù)需要,商定工程總工期為天(日歷天,以甲方預(yù)付款到帳之日起計(jì)算),___年___月___10日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢,如遇停電、雨天及其外來(lái)因素影響而造成停工的,工期相應(yīng)順延。
四、鋼結(jié)構(gòu)工程價(jià)款的支付與結(jié)算
(1)本合同的總造價(jià)經(jīng)雙方約定后,任何一方不得擅自改變,但發(fā)生圖紙變更或本項(xiàng)目中面積有增減時(shí),以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整,將調(diào)整后的金額以書(shū)面形式通知對(duì)方。
(2)本合同簽訂后,甲方須付預(yù)付款___%計(jì)人民幣_(tái)__元作為合同定金及備料款,乙方鋼材進(jìn)場(chǎng)甲方付本工程合同總造價(jià)的___%計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程進(jìn)度款,乙方彩鋼板進(jìn)場(chǎng)后甲方付本工程合同總造價(jià)的%,計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程進(jìn)度款,工程安裝完畢驗(yàn)收后甲方付本工程合同總造價(jià)的___%,計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程款,
(3)工程竣工驗(yàn)收后,甲方方可使用,未經(jīng)驗(yàn)收,甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗(yàn)收合格。
(4)如甲方因未及時(shí)支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工,窩工損失,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
(5)本合同結(jié)算方式:___。
五、附則
(1)本合同一式___份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
(2)本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。
(3)本合同簽訂后,甲乙雙方如需提出修改時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
附:
甲方:___乙方:___
法定代表人:___法定代表人:___
委托代理人:___委托代理人:___電話:___電話:___
本合同簽訂日期:___年___月___日承攬施工合同4
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》以及相關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機(jī)械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下:
第一條:施工項(xiàng)目名稱.施工內(nèi)容施工地點(diǎn)施工期限:_____年____月___日起至相應(yīng)工程完工。
第二條施工機(jī)械及工程款計(jì)算與支付
一、機(jī)械設(shè)備:序號(hào)_____、機(jī)械名稱、規(guī)格_____、型號(hào)、數(shù)量_____(臺(tái))。
二、工程款計(jì)價(jià)方式:累計(jì)簽發(fā)的時(shí)間,按累計(jì)時(shí)間乘以單價(jià)進(jìn)行計(jì)算,不考慮作業(yè)次數(shù)。單價(jià)為:用挖斗___元/小時(shí),用破碎_(kāi)__元/小時(shí)。
三、工程款計(jì)算方式說(shuō)明
1、甲方在乙方當(dāng)次臺(tái)班完工后,由甲方指定的現(xiàn)場(chǎng)代表向乙方出具《機(jī)械工作時(shí)間簽證單》;并認(rèn)可此人簽發(fā)的單據(jù),
2、機(jī)械設(shè)備按實(shí)際工作時(shí)間進(jìn)行計(jì)量,精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機(jī)械故障)間歇時(shí)間在10分鐘內(nèi),不予以扣除臺(tái)班時(shí)間,超過(guò)10分鐘應(yīng)扣除相應(yīng)時(shí)間。
3、乙方每天工作后應(yīng)及時(shí)要求甲方給予簽發(fā)單據(jù),簽發(fā)單據(jù)的時(shí)間若超過(guò)1天甲方將不予認(rèn)可其量。
三、支付方式
甲方以工程開(kāi)工日為起算日,甲方支付乙方的工程款項(xiàng)按現(xiàn)場(chǎng)工程完成進(jìn)度付款,完成工程進(jìn)度50%時(shí),甲方按挖機(jī)總工時(shí)的30%支付乙方款項(xiàng),完成工程進(jìn)度100%,甲方按按挖機(jī)總工時(shí)的60%支付乙方款項(xiàng),余款待甲方工程建設(shè)方結(jié)算付款后全部結(jié)清。乙方收到甲方支付的工程款時(shí),應(yīng)由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條機(jī)械設(shè)備的使用和管理
一、乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn),按甲方的書(shū)面通知將工程所需的機(jī)械運(yùn)送至本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)。
二、甲方應(yīng)就乙方提供機(jī)械的型號(hào)、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進(jìn)行驗(yàn)收并簽署書(shū)面的確認(rèn)書(shū)。必須進(jìn)行安裝、檢驗(yàn)、檢測(cè)合格后方可投入使用的機(jī)械設(shè)備。
三、甲方除承擔(dān)本合同約定的工程款外,其余因機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸、使用、施工等發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
四、機(jī)械設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)管理。施工特種作業(yè)人員,應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法規(guī),持證上崗。乙方也可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員承擔(dān)機(jī)械設(shè)備管理,受托方行為視為乙方行為。乙方應(yīng)提供機(jī)械設(shè)備管理的資料,滿足施工項(xiàng)目受檢需要。
五、因故障造成機(jī)械無(wú)法正常運(yùn)行,乙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修。甲方按照當(dāng)班次機(jī)械設(shè)備的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。
六、機(jī)械設(shè)備發(fā)生事故或未遂惡性事故時(shí),乙方應(yīng)及時(shí)組織搶險(xiǎn),防止事態(tài)擴(kuò)大,保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),并報(bào)告甲方和有關(guān)部門(mén),聽(tīng)候處理。因以下情況而導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失及全部責(zé)任均由乙方承擔(dān):
1、屬于乙方使用不當(dāng)或者現(xiàn)場(chǎng)安全措施不當(dāng)所發(fā)生的事故;
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場(chǎng)管理人員違章指揮發(fā)生的事故;
3、屬于機(jī)械設(shè)備制造質(zhì)量、機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況不良、機(jī)械設(shè)備發(fā)生故障,安全裝置失效所發(fā)生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有權(quán)按照該項(xiàng)目的施工進(jìn)度和管理要求對(duì)乙方的工程機(jī)械進(jìn)行統(tǒng)籌安排,包括機(jī)械的數(shù)量安排、組合安排、工作時(shí)間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機(jī)械設(shè)備和駕駛員。甲方認(rèn)為駕駛員不能勝任,乙方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)換人,否則甲方將另行安排機(jī)械進(jìn)場(chǎng),乙方無(wú)條件退出。并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機(jī)械出現(xiàn)故障無(wú)法使用的,甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號(hào)、性能的機(jī)械;乙方不能履行前述義務(wù)時(shí),甲方有權(quán)單方解除本合同。
4、若乙方因機(jī)械設(shè)備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求,甲方可無(wú)理由,無(wú)條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè),甲方可按排其他機(jī)械進(jìn)場(chǎng)施工。乙方無(wú)條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價(jià)款。
6、甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)、維護(hù)作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
l、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)向甲方提供約定的合格機(jī)械設(shè)備。乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提供機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應(yīng)當(dāng)提供技術(shù)保障,承擔(dān)機(jī)械在施工期間的維修保養(yǎng)義務(wù)。
3、乙方派出隨機(jī)操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項(xiàng)規(guī)章制度。
5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價(jià)款。
第五條違約責(zé)任
任何一方不履行或者不適當(dāng)履行合同義務(wù),應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對(duì)方造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
一、甲方違約責(zé)任
甲方未按合同約定支付工程款時(shí),每逾期一日,須按應(yīng)付款額的萬(wàn)分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個(gè)月仍未清償時(shí),乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責(zé)任
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機(jī)械設(shè)備或提供的機(jī)械設(shè)備型號(hào)和規(guī)格與合同不符,經(jīng)甲書(shū)面告知仍不能按時(shí)履行或達(dá)不到甲方要求導(dǎo)致合同無(wú)法履行的,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機(jī)械設(shè)備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失;乙方逾期超過(guò)5日的,甲方有權(quán)解除合同。
3、因乙方機(jī)械設(shè)備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項(xiàng)、第六項(xiàng)的約定且將可能導(dǎo)致甲方工程延誤時(shí),甲方有權(quán)單方解除本合同,要求乙方退場(chǎng)并賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。
4、除本條前三項(xiàng)約定外,乙方違反本合同其他義務(wù)而導(dǎo)致甲方因此遭受經(jīng)濟(jì)損失時(shí),乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務(wù)協(xié)調(diào)項(xiàng)目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無(wú)法履行以上承諾而導(dǎo)致甲方無(wú)法正常施工時(shí),甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔(dān)任何違約責(zé)任或經(jīng)濟(jì)損失。
第六條不可抗力
一方當(dāng)事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,可部分或全部免除責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知對(duì)方,并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供證明。
第七條解決爭(zhēng)議的方式
本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁(yè),一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過(guò)程中形成的各種書(shū)面文件,經(jīng)雙方簽署確認(rèn)后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說(shuō)明外,以文件生成時(shí)間在后的為準(zhǔn)。
3、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日承攬施工合同5
發(fā)包人(甲方):
承攬人(乙方):
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商就甲方承建私人住宅樓工程,經(jīng)甲方同意以包工的方式,承包給乙方施工,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,特訂立如下合同。
一、施工地點(diǎn):邊墻壕村自留地,建筑面積:平方米。
二、建筑施工責(zé)任追究承攬內(nèi)容
1、經(jīng)甲方同意以包工的方式承包給乙方施工,由于在二樓建筑時(shí),建筑所需用磚從磚車(chē)上扔到一樓的樓板上,由于人力作業(yè)的能力有限所以乙方有向后方運(yùn)輸(或分散碼放)的責(zé)任。由于乙方?jīng)]有向后方運(yùn)輸和分散故而磚對(duì)樓板壓力過(guò)大,應(yīng)而造成了由東向西數(shù)的第1、2、3、4、間房的第一層樓板,每間房由南向北數(shù)的第1、2、3、4、塊樓不同程度的損傷和彎曲。
2、由于甲方不能保證上述樓板以后會(huì)出現(xiàn)如何情況,結(jié)合實(shí)際乙方也同意由于乙方施工造成的原因,愿意承擔(dān)以后的所有責(zé)任。
3、乙方肯定的承諾上述房間的樓板在以后出現(xiàn)問(wèn)題包括連帶責(zé)任造成的一切由乙方承擔(dān),于甲方?jīng)]有任何責(zé)任。
4、由于甲方考慮乙方的經(jīng)濟(jì)能力因此需有倆位擔(dān)保人,擔(dān)保人和乙方有同等責(zé)任。
三、本合同雙方簽字后生效,一式二份雙方各持一份,雙方必須共同遵守執(zhí)行,合同未盡事宜,按《中華人民共和國(guó)合同法》及國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
甲方:
乙方:
xx年xx月xx日:承攬施工合同6
甲方:(全稱)乙方:(全稱)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其相關(guān)法律、法規(guī),為了明確雙方的權(quán)利義務(wù),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信的原則,雙方就本工程經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下施工條款,特簽定本合同。
第一條、工程概況
第二條、綜合單價(jià)
1、錨固深度為
2、本報(bào)價(jià)包含檢測(cè)費(fèi),不包含稅金,施工用電費(fèi)和管理費(fèi)。
3、甲方提供無(wú)銹無(wú)油的鋼筋、電源、腳手架等。
4、植筋錨固采用植筋膠。
第三條、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
工程質(zhì)量必須符合國(guó)家的規(guī)范要求,達(dá)到鋼筋對(duì)應(yīng)抗拉值。
第四條、工期
本工期為天,從年月日至年月號(hào)。
第五條、合同價(jià)款支付
乙方的施工人員、設(shè)備、材料進(jìn)入工現(xiàn)場(chǎng)后,甲方支付乙方材料款的30%,本植筋工程完工后,一次性付清乙方全部工程款。
第六條、甲方責(zé)任:
1、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)向乙方提供圖紙和實(shí)際定位、放線工作;并進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量要求交底。
2、甲方為乙方提供施工中的各項(xiàng)便利條件并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)該項(xiàng)目的全過(guò)程管理。
3、提供的材料,必須符合設(shè)計(jì)要求和國(guó)家規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并根據(jù)乙方提出的材料計(jì)劃將工程所需的材料送至施工地點(diǎn)50米范圍內(nèi)。
4、按合同約定按時(shí)撥付工程款,若因甲方變動(dòng)造成的停工、窩工應(yīng)給予乙方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
第七條、乙方責(zé)任:
1、乙方必須遵守甲方的現(xiàn)場(chǎng)管理制度。
2、乙方嚴(yán)格按國(guó)家相關(guān)要求的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)施工。
3、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)要帶好安全帽,高空作業(yè)要佩帶安全帶,遵守各項(xiàng)安全操作規(guī)范做到文明施工。工程施工存在不安全因素時(shí)乙方有權(quán)向甲方提出不予施工,由甲方配合排除安全隱患后方可施工。
4、提供施工所需的材料質(zhì)檢報(bào)告、合格證等相關(guān)資料。
第八條、安全責(zé)任:
乙方必須對(duì)工人做好安全技術(shù)交底按照合同規(guī)定的工程范圍進(jìn)行施工,施工中造成事故的,有事故責(zé)任方負(fù)責(zé)。
第九條、工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方須嚴(yán)格按照甲方的施工圖紙精心施工,確保工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
2、施工完畢,由甲、乙、監(jiān)理方共同驗(yàn)收,由具有檢測(cè)資質(zhì)的單位出具檢測(cè)報(bào)告。
第十條、違約責(zé)任
1、甲方未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供材料、資金、施工圖紙等,工期相應(yīng)順延。
2、在施工中由于原材料和施工工藝不合格而引起的質(zhì)量問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé),由于設(shè)計(jì)原因、基礎(chǔ)的強(qiáng)度及鋼筋不合格等與乙方無(wú)關(guān)的因素導(dǎo)致的工程不合格,乙方不負(fù)責(zé)任。
第十一條、爭(zhēng)議
雙方在合同履行中發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)本著友好的原則協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),向人民法院起訴。
第十二條、合同生效與終止
本合同甲、乙雙方必須嚴(yán)格履行合同規(guī)定的全部條款,任何一方違約,則按《合同法》及有關(guān)約定條款處理。合同一式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份,雙方簽字蓋章后生效,雙方合同約定的本工程內(nèi)容全部完工,工程款支付完畢后,本合同條款即告終止。
甲方:(章)代表人:?jiǎn)挝坏刂罚郝?lián)系電話:
乙方(章)代表人:?jiǎn)挝坏刂罚郝?lián)系電話:
合同簽訂日期:年月日承攬施工合同7
承攬方:河南安信達(dá)防水有限公司黑龍江分公司(以下稱乙方)
定作方:哈爾濱振陽(yáng)建筑工程有限責(zé)任公司(以下稱甲方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務(wù),中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、承攬名稱:、方式、地點(diǎn)、竣工日期。
a、承攬項(xiàng)目名稱:北樹(shù)小區(qū)6#樓
b、承攬項(xiàng)目地點(diǎn):哈爾濱道外區(qū)三棵樹(shù)大街三機(jī)街、北樹(shù)小學(xué)、天恒小區(qū)地段
c、本工程自20xx年月日開(kāi)工自20xx年月日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書(shū)面報(bào)告且需得另一方的書(shū)面同意。
d、承攬方式:包工不包料。
e、承攬價(jià)格:
以實(shí)際粘貼面積4.5元/㎡計(jì)算。
f、工程量計(jì)算方法:
每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積,搭接不另行計(jì)算面積,附加層及卷邊單計(jì)算面積,附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn)。
2、承攬工程內(nèi)容:
窗臺(tái)SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
a、材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。
b、施工質(zhì)量:按照防水工程施工規(guī)范,結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良,符合國(guó)家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、付款方式:
工程完工驗(yàn)收后天內(nèi),結(jié)算全部工程款,置留工程總造價(jià)的%保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗(yàn)收方法:
工程完工當(dāng)天,雙方共同驗(yàn)收,驗(yàn)收結(jié)束后,甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。
6、工程保修期限:
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年,5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水,由承攬方無(wú)代價(jià)修復(fù),如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預(yù)留的%保修金,若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負(fù)責(zé)。
7、工期:根據(jù)定作方的要求而定。
8、安全施工條例:
1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。
2)、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故,責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。
9、糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可以通過(guò)法律解決。
10、期限與其它:
本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過(guò)后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清,合同自動(dòng)失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同
如有未盡事宜,應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書(shū)面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費(fèi)用。
本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定作方:
承攬方:
定作方代表:
承攬方代表:
20xx年月日承攬施工合同8
發(fā)包人:
承攬人:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國(guó)家建筑施工合同文本的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成以下合同條款內(nèi)容:
一、承包項(xiàng)目:甲方有工程,地址承包給乙方施工,工程項(xiàng)目,工程價(jià)格,其中單價(jià)內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應(yīng)工作內(nèi)容()等。
二、工程質(zhì)量:乙方必須嚴(yán)格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),按甲方提供的圖紙施工,確保質(zhì)量,達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程,所有施工程序必須按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行,如乙方出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題而造成返工的,工料損失均由乙方自身承擔(dān),在各項(xiàng)施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。
三、施工程序:工程所需的原材料由乙方自行采購(gòu),甲方要求檢測(cè)的材料需現(xiàn)場(chǎng)取樣檢測(cè)合格后方可使用。如因設(shè)計(jì)方案或甲方方案變更,乙方必須無(wú)條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進(jìn)度計(jì)劃如期完成,不準(zhǔn)找任何借口拖延工期或因短時(shí)間的下雨而拖延工期。
四、施工期限:總工期天,要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè),從年月日至年月日竣工,乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量,如在規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有完成,造成工期拖延的,將以合同總價(jià)的5‰每天進(jìn)行罰款,罰款在合同總價(jià)中直接扣除。
五、安全責(zé)任:乙方在施工期間要嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規(guī)定》,盡心盡責(zé)做好安全工作,不準(zhǔn)做對(duì)各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準(zhǔn)無(wú)理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象,出現(xiàn)一次均處500元罰款,并要求肇事者從事發(fā)日至工程結(jié)束不準(zhǔn)進(jìn)入工地,罰金在合同總價(jià)中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔(dān)后果,甲方概不負(fù)責(zé)。施工現(xiàn)場(chǎng)乙方不準(zhǔn)帶小孩、閑雜人員進(jìn)入。
六、文明施工:乙方必須達(dá)到市級(jí)文明施工工地要求。
七、施工材料、機(jī)械及用具事項(xiàng):所有材料、施工機(jī)械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負(fù)責(zé)機(jī)械的運(yùn)輸及保管工作,只負(fù)責(zé)圖紙和技術(shù)服務(wù)。
八、付款方式:根據(jù)所做工作量按期付款50%,按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗(yàn)收合格后付至總價(jià)的90%,留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。
九、備注:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日建設(shè)工程承攬施工合同范文2
發(fā)包方:
承包方:
甲方經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),在建蓋磚混結(jié)構(gòu)房屋層,約平方米?,F(xiàn)經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商,達(dá)成如下承攬施工協(xié)議供雙方共同遵守:
一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具,自行進(jìn)行建筑施工,乙方完成全部工程施工并清除室內(nèi)全部建筑垃圾,甲方按建筑每層人民幣元/平方米支付工時(shí)費(fèi),結(jié)算面積以雙方驗(yàn)收時(shí)共同確認(rèn)的面積為準(zhǔn)。
二、工期自年月日起至年月日止。
三、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按雙方確認(rèn)的書(shū)面文件,無(wú)書(shū)面文件的按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
四、工程勞務(wù)費(fèi)在澆地梁時(shí)付元;第一層澆頂時(shí)付元;第二層澆頂時(shí)付元;其余款項(xiàng)在房屋驗(yàn)收、結(jié)算后扣除3%的保修金后一次性付清。發(fā)生的所有與勞務(wù)有關(guān)的稅、費(fèi)全部由乙方承擔(dān)。
五、甲方主要義務(wù)
1、提供施工圖紙給乙方,圖紙經(jīng)乙方簽字后作為施工和驗(yàn)收的依據(jù)。
2、簽收乙方提出的材料計(jì)劃并按乙方要求的材料數(shù)量和質(zhì)量提供各種建筑材料。
3、按約定按時(shí)支付費(fèi)用及時(shí)驗(yàn)收。
六、乙方主要義務(wù):
1、按甲方要求和建筑規(guī)范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內(nèi)、室外墻面裝飾)、膩?zhàn)臃弁抗蔚裙こ蹋こ虘?yīng)達(dá)到甲方掃地即可入住坐房。
2、提前提出合理、合規(guī)范的材料用料計(jì)劃交甲方購(gòu)買(mǎi),對(duì)甲方購(gòu)買(mǎi)回使用的材料進(jìn)行驗(yàn)收、簽收。
3、為甲方提出、提供合理、合規(guī)范的施工方案和許多技術(shù)。
4、乙方負(fù)責(zé)出檐蓋青瓦壓高及室內(nèi)半墻瓷磚(廚房、客廳、衛(wèi)生間、樓梯走道)。
5、柱梁無(wú)凸凹無(wú)蜂窩,如出現(xiàn)柱梁空洞大,由乙方負(fù)責(zé)返工。賠償經(jīng)濟(jì)損失。
6、房屋支磚粉刷平整度不得超過(guò)1公分。
7、標(biāo)高3.42米,一層二層3.42米。
七、乙方必須合法用工,對(duì)所用工人負(fù)責(zé)完全的法律責(zé)任:乙方必須按安全生產(chǎn)規(guī)程施工、文明施工,施工過(guò)程中的一切安全事故責(zé)任由乙方自行負(fù)完全責(zé)任。
八、乙方應(yīng)本著合理、合規(guī)的原則節(jié)約用材,造成返工、浪費(fèi)的,乙方負(fù)賠償責(zé)任。
九、工程按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合格等級(jí)和雙方書(shū)面約定進(jìn)行驗(yàn)收、交付。
十、工程質(zhì)量保修按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行,保修期一年,自驗(yàn)收合格后開(kāi)始計(jì)算,在保修期內(nèi),乙方依法承擔(dān)保修責(zé)任。保修期滿,房屋無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,保修金退還乙方。
十一、任何一方違約則賠償對(duì)方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。
十二、本協(xié)議未盡事宜依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)處理,雙方補(bǔ)充協(xié)議具有合同效力。
十三、此合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,簽字后生效發(fā)生法律效力。
十四、發(fā)生爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決或依法訴訟。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):__________________年____月____日_________年____月____日承攬施工合同9
發(fā)包方:___________________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:___________________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)甲乙雙方協(xié)商,甲方將______________________工程承包給了乙方施工,為明確雙方職責(zé),確保工程順利完工,依據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠(chéng)信的原則。雙方協(xié)商一致,就本工程具體情況,達(dá)成以下條款:
一、工程名稱:_____________________________________
二、工程地點(diǎn):_____________________________________
三、工程價(jià)款:按圖紙實(shí)際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米,工程總價(jià)138600元
四、工程承包方式及范圍:
1、承包方式:包工不包料
2、承包范圍:本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)、墻板、屋面板的加工制作及安裝,施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負(fù),施工過(guò)程中所需的腳手架及吊車(chē)由甲方負(fù)責(zé)。注;工程中鋼結(jié)構(gòu)的油漆由甲方涂刷,乙方只做焊口部位的補(bǔ)刷。
五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):乙方按照甲方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行施工,施工過(guò)程中甲方逐項(xiàng)驗(yàn)收,確認(rèn)合格,施工完畢驗(yàn)收完畢。
六、工程開(kāi)竣工日期:_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤,工期順延。
七、付款方式:本工程乙方進(jìn)場(chǎng)甲方支付10000元生活費(fèi),主鋼立完,甲方支付人工費(fèi)總額的___,次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗(yàn)收合格后十五天內(nèi)一次付清。墻板、屋面板安裝完畢,付工程人工總費(fèi)的_____%,在竣工驗(yàn)收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。
八、甲乙雙方責(zé)、權(quán)、利:甲方必須保證乙方施工所需材料及時(shí)足額供應(yīng),若材料短缺造成工期延誤,乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程,若因質(zhì)量事故造成延誤工期,材料浪費(fèi),乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失
九、安全:為保證工程質(zhì)量和施工安全,甲方指派_______為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人,乙方指派____________為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人,共同齊抓共管,在施工期間,遵守《中華人民共和國(guó)治安法》及甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員指揮,不得強(qiáng)干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故,由乙方自行負(fù)責(zé),在施工期間,乙方應(yīng)理好自己的工人,不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為,若因此造成的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
十、本合同未盡事宜,在施工過(guò)程中雙方友好協(xié)商。
十一、本合同一式兩份,甲方雙方各執(zhí)一份,雙方簽字之日生效,完工、款清后自動(dòng)失效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):__________________年____月____日_________年____月____日承攬施工合同10
發(fā)包人:____________________
身份證號(hào):____________________
電話:____________________
承包人:____________________
身份證號(hào):____________________
電話:____________________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。給賓館裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的賓館裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程簡(jiǎn)介
工程地點(diǎn):____________________
工程承包方式:承包人包工包料。發(fā)包人提供部分材料。
工程期限100天。
合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(大寫(xiě))伍拾叁萬(wàn)元(小寫(xiě))530000元整。
第二條承包范圍
承包范圍;包房間:(走廊、客房)裝修。
承包內(nèi)容:整體裝修,按圖施工。按每個(gè)房間實(shí)際情況隨圖紙改變。其中。不包電視、電腦、床上用品、其它外裝飾物、熱水器、空調(diào)、衣柜、監(jiān)控系統(tǒng)、消防設(shè)備、沙發(fā)、桌椅|、LED屏幕。
第三條發(fā)包人義務(wù)
開(kāi)工前天為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。其中包括搬清宅內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⒄瑑?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆或遮蓋以不影響施工原則;
提供施工期間的水源、電源及水費(fèi)、電費(fèi);
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰居之間的關(guān)系;
不拆宅內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)
或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的.監(jiān)督、竣工驗(yàn)收。
第四條承包人義務(wù)
施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
保護(hù)好原有的設(shè)施及陳設(shè);
保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第五條工程變更
工程項(xiàng)目及施工方式如需變更雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
第六條工程延誤
對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)延長(zhǎng)。
①工程量變化設(shè)計(jì)變更;
②不可抗力;
③發(fā)包人同意工期順延及其他情況。
因承包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工程的工期順延,因承包人、設(shè)備質(zhì)理不合格而影響工程質(zhì)量由承包人全權(quán)負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的返工費(fèi)。
發(fā)包人未按期支付工程款,工期相應(yīng)順延。
第七條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定的工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(賓館裝飾裝修工程施工規(guī)范)施工過(guò)程中雙方工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,由相關(guān)部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包方承擔(dān),經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān).
第八條工程驗(yàn)收的保修
雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。
①水電施工改造完工,開(kāi)關(guān)插座定位驗(yàn)收防水層經(jīng)48小時(shí)試水不漏;
②地磚鋪設(shè)完工;
③木工吊頂,木制品完成;
④油漆工程完工;
⑤全部工程完工,承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單;
工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收。發(fā)包人應(yīng)在接到驗(yàn)收通后兩天內(nèi)驗(yàn)收。填寫(xiě)驗(yàn)收單,在工程款結(jié)清后辦理移交手續(xù);
在工程質(zhì)檢合格雙方簽字日起保修期為12個(gè)月,12個(gè)月后人為造成裝修破損的發(fā)包人承擔(dān),因質(zhì)量造成的裝修承包人承擔(dān)維修責(zé)任。
第九條工程程款支付方式
合同簽訂當(dāng)日包發(fā)人支付裝修款貳拾萬(wàn)元,水、電暖安裝好以后,裝修到位,支付款30%,油漆工進(jìn)工地支付款27%,剩余款驗(yàn)收合格一次性付清。
工程驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內(nèi)如未有異議即視為同意。雙方填寫(xiě)工程驗(yàn)收單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字后三天內(nèi)承包人結(jié)清每期工程進(jìn)度款。
第十條
合同雙方當(dāng)中任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失;
未辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成的損失由發(fā)包人負(fù)責(zé);
因一方原因造成合同無(wú)法繼續(xù)旅行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方。辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失;、
發(fā)包人未按期支付每次工程進(jìn)度款,承包人有權(quán)停止施工。
第十一條合責(zé)罵爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過(guò)程事發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解,協(xié)議或調(diào)解不成,提交當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨谩?/p>
第十二條其他約定事項(xiàng)
拋光瓷磚(80x80)價(jià)格35~45元,燈飾價(jià)格,客房燈100~150元,水管,日豐管,墻紙35~45元。
第十三條附則
本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力;
發(fā)包人(蓋章):____________________承包人(蓋章):____________________
電話:____________________電話:____________________
日期:____________________日期:____________________承攬施工合同11
認(rèn)立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春——吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作_,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量
第二條加工成品質(zhì)量要求:
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
(1.用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)物品不得偷換。2.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供
(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價(jià)款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價(jià)款的%),在加工量達(dá)到%,定作方付給承攬方元(即總價(jià)款的%),在加工量全部完成時(shí),在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方元(即總價(jià)款的%),預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處,時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。
(1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限______
第十一條其它_________
(如:1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條***在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)
地址:地址:
電話:電話:
開(kāi)戶銀行:開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):帳號(hào):
年月日訂承攬施工合同12
甲方:________________________
乙方:________________________
根據(jù)《民法典》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設(shè)單位:________________________
工程名稱:________________________
一、乙方作為公司項(xiàng)目部承攬施工該工程,實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、依法納稅,經(jīng)營(yíng)收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費(fèi)人民幣_(tái)______元。項(xiàng)目部的實(shí)際人員配置、運(yùn)營(yíng)和工程的施工由乙方具體實(shí)施,甲方予以監(jiān)管。
二、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全施工的有關(guān)部門(mén)規(guī)定,安全生產(chǎn)、文明施工,認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測(cè)以及備案的,甲方只負(fù)責(zé)蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù),不負(fù)擔(dān)具體問(wèn)題和責(zé)任。若因違反上述規(guī)定或本項(xiàng)目的其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失,全部由乙方承擔(dān);同時(shí)甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項(xiàng)目部。
三、甲方有權(quán)對(duì)正在施工的工程項(xiàng)目和施工地盤(pán)進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo),乙方必須無(wú)條件接受甲方的管理。對(duì)發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況,甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中,凡與其他單位和個(gè)人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛,完全由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問(wèn)題,所有涉及本工程項(xiàng)目的勞動(dòng)工資問(wèn)題均由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
六、乙方應(yīng)配備和組建好項(xiàng)目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項(xiàng)目經(jīng)理及成員要有上級(jí)有關(guān)部門(mén)部門(mén)頒發(fā)的上崗資格證。并自覺(jué)遵守上級(jí)有關(guān)部門(mén)規(guī)定,按時(shí)做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時(shí)接受上級(jí)部門(mén)的檢查,并將有關(guān)證件材料及時(shí)上交公司。
七、現(xiàn)場(chǎng)保險(xiǎn)費(fèi)、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費(fèi)等一切費(fèi)用均由乙方繳納辦理,并負(fù)責(zé)為本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的全體人員辦理人身意外傷害保險(xiǎn),并對(duì)施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費(fèi)用。
八、乙方必須遵守公司財(cái)務(wù)制度及有關(guān)部門(mén)規(guī)定,正確計(jì)算施工成本,賬簿設(shè)置齊全,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,并及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費(fèi)及稅費(fèi),其余撥付給乙方。
九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤,乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時(shí),若工程質(zhì)量、工期沒(méi)有達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
十、乙方對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任,發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級(jí)部門(mén)的處罰和法律責(zé)任。
十一、乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項(xiàng)施工文件,該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。
十二、依據(jù)施工合同,掛靠有效期在合同范圍內(nèi),有效期滿,雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后,本合同自動(dòng)解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:________________________
日期:____________________
乙方:________________________
日期:____________________承攬施工合同13
發(fā)包人(甲方):
承攬人(乙方):
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商就甲方承建私人住宅樓工程,經(jīng)甲方同意以包工、包機(jī)械、包模板不包料的方式,承包給乙方施工,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,特訂立如下合同。
一、施工地點(diǎn):
建筑面積:平方米。
二、承攬內(nèi)容及承攬價(jià)格:
1、承攬內(nèi)容:按甲方提供的施工圖紙(從基礎(chǔ)以上至封頂)和修改通知內(nèi)容(泥工、鋼筋、模板、水電)施工。即主體結(jié)構(gòu)工程(包括砌墻、架模板、樓板為清水模板)、鋼筋制作安裝、砼澆筑等全部?jī)?nèi)容)。1—4樓自拌混凝土,5—6樓用商混,泵車(chē)錢(qián)由乙方自付。
泥作裝修工程:
(1)室內(nèi)裝修:內(nèi)墻面抹灰噴刷雙飛粉二遍。天棚面抹灰噴刷雙飛粉二遍。地面砼澆筑、室內(nèi)地坪C15抹面找平,室內(nèi)地磚,樓梯地面瓷磚、樓道、樓梯、室內(nèi)踢腳線、衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、衛(wèi)生間防水、衛(wèi)生間地磚、廚房墻磚、6樓樓頂防水。室內(nèi)裝修包括1—6樓,其中1—2樓不貼地板磚。
(2)室外裝修:外墻面一般抹灰按施工圖規(guī)范要求貼墻磚、
水電內(nèi)容:包括強(qiáng)、弱電予埋管道、穿線、配電箱、開(kāi)關(guān)、插座、電器安裝。給排水管道安裝、有線電視、監(jiān)控器線管、潔具安裝等全部?jī)?nèi)容。
腳手架、斜道上料臺(tái)、施工安全圍護(hù)搭設(shè)、拆除。場(chǎng)地圍欄設(shè)置,抄平施放線、水電管道洞抹灰補(bǔ)平、混凝土、砂漿攪拌機(jī)和井架提升機(jī)安裝、拆除及進(jìn)退場(chǎng)、上下車(chē)、腳手架用料、模板用料進(jìn)出場(chǎng)。上下車(chē)、建筑材料進(jìn)場(chǎng)堆碼、場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸、場(chǎng)地每日清掃、建筑垃圾余土上車(chē),打掃衛(wèi)生,按質(zhì)按量承攬完成,包并工。
2、承攬價(jià)格:按建筑面積承攬,每平方米單價(jià)為人民幣315元,工程竣工驗(yàn)收后按實(shí)際面積結(jié)算。(建筑面積計(jì)規(guī)則,執(zhí)行云南省現(xiàn)行定額計(jì)算規(guī)則)。
3、乙方負(fù)責(zé)提供自己使用的施工機(jī)械,垂直運(yùn)輸、卷?yè)P(yáng)機(jī)和用電管理,手推車(chē)、手工工具、小型電動(dòng)工具、易耗品及使用、安裝、拆除、操作使用、清洗和保養(yǎng)維修。若因違反操作規(guī)程使用,造成電源、水源損失由乙方負(fù)責(zé)賠償甲方提供的電源、水電費(fèi)用,及甲方提供的材料。
三、質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):
乙方必須嚴(yán)格按施工圖及國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范要求施工,按國(guó)家建筑工程標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,質(zhì)量等級(jí)為單項(xiàng)及總體驗(yàn)收一次性達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),觀感評(píng)定質(zhì)量總體驗(yàn)收不合格者,乙方無(wú)條件返工,返
四、施工期限、付款辦法和保修事項(xiàng):
1、施工日期:按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同,從20xx年11月14日至20xx年6月14日止,共計(jì)7個(gè)月。
2、付款方式:乙方材料進(jìn)場(chǎng)時(shí),甲方付給乙方材料款壹萬(wàn)元,第一層板面澆筑完畢付貳萬(wàn)元,以后每層板面澆筑完畢付壹萬(wàn)伍仟元??⒐を?yàn)收合格后,經(jīng)結(jié)算后扣保修款,尾款在工程完工30天內(nèi)付清。封頂裝修后按施工進(jìn)度80%支付進(jìn)度款。
3、保修期為一年。從驗(yàn)收之日起計(jì)算,保修費(fèi)按承攬價(jià)款3%扣下,無(wú)質(zhì)量問(wèn)題保修期滿結(jié)清。凡屬乙方因施工質(zhì)量問(wèn)題,乙方接到通知兩天內(nèi)必須到場(chǎng)保修,若不到場(chǎng),甲方保修,保修費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
五、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)任:
1、負(fù)責(zé)對(duì)乙方進(jìn)場(chǎng)施工作業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。
2、為保證工程順利施工按時(shí)付進(jìn)度款。
3、從開(kāi)工之日起至竣工驗(yàn)收合格止,對(duì)每道工序進(jìn)行檢查驗(yàn)收,驗(yàn)收合格才能進(jìn)行下道工序施工。
六、乙方應(yīng)負(fù)責(zé)任:
1、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定《安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》,達(dá)到《施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》,做到安全生產(chǎn)、安全用電,做好進(jìn)場(chǎng)職工安全勞動(dòng)保護(hù)工作,若不遵守有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn),造成損失,一切損失、費(fèi)用和法律責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。乙方
應(yīng)該使用安全合格的施工機(jī)械、腳手架、桿、扣件、安全護(hù)欄材料、警示標(biāo)志。
2、本承攬工程乙方安全管理責(zé)任目標(biāo)是:
A、死亡率為零;
B、重傷率為零;
C、輕傷率為零;
D、整個(gè)承攬工程乙方負(fù)責(zé)的范圍內(nèi)安全生產(chǎn)必須達(dá)標(biāo),杜絕安全事故發(fā)生。
3、乙方承攬工程負(fù)責(zé)人譙倫強(qiáng)為本承攬工程安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,對(duì)本承攬工程安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任,如突破上述安全生產(chǎn)指標(biāo),由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4、乙方必須負(fù)責(zé)組織所有進(jìn)場(chǎng)施工作業(yè)人員參加一、二級(jí)宣傳教育,負(fù)責(zé)組織對(duì)參加承攬作業(yè)人員三級(jí)安全教育和培訓(xùn),并熟悉所有從事的生產(chǎn)環(huán)境和安全生產(chǎn)狀況后方可進(jìn)場(chǎng)作業(yè)。未經(jīng)教育人員,不允許上崗作業(yè)。承攬方所從事的特種作業(yè)的施工人員,必須經(jīng)培訓(xùn)、考試合格持證上崗,各種機(jī)械的操作必須定人,專人負(fù)責(zé)保證安全,各進(jìn)場(chǎng)人員必須佩帶安全帽,特種作業(yè)安全帶、安全繩。
5、整個(gè)工程腳手架、斜道上料臺(tái)、四口及安全圍護(hù)欄搭設(shè),安全措施搭設(shè)必須按國(guó)家有關(guān)規(guī)范搭設(shè),若搭設(shè)不到位或不規(guī)范,發(fā)生事故責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。在整個(gè)施工過(guò)程中,發(fā)生一切安全事故由乙方負(fù)責(zé),與甲方無(wú)關(guān)。
6、施工期間乙方必須參加保險(xiǎn)繳納費(fèi)用,提供施工作業(yè)人員的一切勞動(dòng)保護(hù)用品、費(fèi)用以及發(fā)生事故后,賠償外的一切經(jīng)濟(jì)費(fèi)用和開(kāi)支。甲方不承擔(dān)一切安全事故的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
7、發(fā)生事故后乙方應(yīng)及時(shí)組織搶救及上報(bào)有關(guān)部門(mén)。
七、其他事項(xiàng):
1、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須遵紀(jì)守法,若違法亂紀(jì)造成損失,一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。乙方進(jìn)場(chǎng)人員必須節(jié)約愛(ài)護(hù)原材料,發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)行為,造成損失,甲方有權(quán)扣款。
2、乙方在施工中,中途違約,甲方不再進(jìn)行結(jié)算付款,并有權(quán)追究造成毀約損失責(zé)任。
3、本合同雙方簽字后生效,一式四份雙方各持二份,雙方必須共同遵守執(zhí)行,合同未盡事宜,按《中華人民共和國(guó)合同法》及國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
甲方:發(fā)包工程人乙方:承攬工程負(fù)責(zé)人簽名(章)簽名(章)
電話:電話:
身份證號(hào):身份證號(hào):
承攬合同簽字生效日期年月日
簽字地點(diǎn):
年月日承攬施工合同14
承攬方:____(以下稱乙方)
定作方:____(以下稱甲方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務(wù),中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、承攬名稱、方式、地點(diǎn)、竣工日期。
a、承攬項(xiàng)目名稱:______
b、承攬項(xiàng)目地點(diǎn):______
c、本工程自____年__月__日開(kāi)工自____年__月__日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書(shū)面報(bào)告且需得另一方的書(shū)面同意。
d、承攬方式:____。
e、承攬價(jià)格:以實(shí)際粘貼面積____元/㎡計(jì)算。
f、工程量計(jì)算方法:每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積,搭接不另行計(jì)算面積,附加層及卷邊單計(jì)算面積,附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn)。
2、承攬工程內(nèi)容:
窗臺(tái)______防水層、屋面____隔氣層、防水層、屋面____防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
a、材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。
b、施工質(zhì)量:按照防水工程施工規(guī)范,結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良,符合國(guó)家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、付款方式:
工程完工驗(yàn)收后__天內(nèi),結(jié)算全部工程款,置留工程總造價(jià)的__%保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗(yàn)收方法:
工程完工當(dāng)天,雙方共同驗(yàn)收,驗(yàn)收結(jié)束后,甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。
6、工程保修期限:
本公司承諾工程質(zhì)量保修__年,__年內(nèi)因施工工藝造成的漏水,由承攬方無(wú)代價(jià)修復(fù),如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預(yù)留的%保修金,若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負(fù)責(zé)。
7、工期:根據(jù)定作方的要求而定。
8、安全施工條例:
1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。
2)、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故,責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。
9、糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可以通過(guò)法律解決。
10、期限與其它:
本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過(guò)后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清,合同自動(dòng)失效,本合同執(zhí)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年度生物質(zhì)能發(fā)電純勞務(wù)分包合同模板4篇
- 2025年度智能電動(dòng)汽車(chē)車(chē)輛借用協(xié)議書(shū)匯編4篇
- 2025年洗車(chē)服務(wù)行業(yè)新能源汽車(chē)充電站合作合同3篇
- 2025年洗車(chē)店租賃與客戶數(shù)據(jù)安全保護(hù)合同3篇
- 2025年度個(gè)人住房抵押貸款延期還款補(bǔ)充協(xié)議4篇
- 2025年度個(gè)人汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)示范文本3篇
- 2025年度健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)合同模板4篇
- 2025年浙江甌海建設(shè)集團(tuán)有限公司招聘筆試參考題庫(kù)含答案解析
- 2025年校企共同開(kāi)發(fā)新型課程體系合作協(xié)議書(shū)3篇
- 2025年度個(gè)人股權(quán)質(zhì)押股權(quán)信托服務(wù)合同(信托保障版)4篇
- GB/T 14600-2009電子工業(yè)用氣體氧化亞氮
- 小學(xué)道德與法治學(xué)科高級(jí)(一級(jí))教師職稱考試試題(有答案)
- 申請(qǐng)使用物業(yè)專項(xiàng)維修資金征求業(yè)主意見(jiàn)表
- 河北省承德市各縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政村村莊村名居民村民委員會(huì)明細(xì)
- 實(shí)用性閱讀與交流任務(wù)群設(shè)計(jì)思路與教學(xué)建議
- 應(yīng)急柜檢查表
- 通風(fēng)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)
- 酒店市場(chǎng)營(yíng)銷教案
- 房屋買(mǎi)賣(mài)合同簡(jiǎn)單范本 房屋買(mǎi)賣(mài)合同簡(jiǎn)易范本
- 無(wú)抽搐電休克治療規(guī)范
- 環(huán)保有限公司營(yíng)銷策劃方案
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論