最新承攬合同通用模板

最新承攬合同通用模板承攬合同范本。

在日常生活中我們常常會(huì)使用到合同，簽訂承攬合同會(huì)受到法律的約束和愛護(hù)。我們是時(shí)候簽訂好需要的承攬合同了，可以更好的通過法律保障我們的權(quán)益。則簽訂承攬合同有什么需要注意的呢？的編輯特地為大家精心收集和整理了“最新承攬合同通用模板〞，希望對(duì)您的工作和生活有所幫忙。

最新承攬合同通用模板【篇1】

定作單位：〔下列簡(jiǎn)稱甲方〕

承攬單位：〔下列簡(jiǎn)稱乙方〕

根據(jù)?中華人民共和國(guó)建筑法》、?中華人民共和國(guó)合同法》、?加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本項(xiàng)目風(fēng)口平臺(tái)出鐵場(chǎng)構(gòu)件加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原那么，經(jīng)充沛協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

第一條加工構(gòu)件品名與價(jià)款

一、加工品名：某某高爐大修工程鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目風(fēng)口平臺(tái)出鐵場(chǎng)構(gòu)件加工制作，乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。

二、承攬方式：本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包平安及綜合單價(jià)包干、完工結(jié)算的承攬方式。

三、加工單價(jià)：每噸壹仟元整人民幣〔￥：1000.00元人民幣〕

四、本加工構(gòu)件綜合單價(jià)一次包定，不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門調(diào)價(jià)文件的影響；已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所波及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。

五、本加工構(gòu)件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場(chǎng)地進(jìn)行防腐涂裝，乙方免費(fèi)提供構(gòu)件機(jī)械翻身。

六、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi)，乙方開具發(fā)票。

第二條加工成品期限與交付

一、加工期限：暫定為三十日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

二、交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作轉(zhuǎn)換圖全部圖示狀態(tài)交付，并配合防腐涂裝。

三、交付地點(diǎn)：運(yùn)輸至甲方指定場(chǎng)地，甲方負(fù)責(zé)卸車。

第三條加工材料供給與采購(gòu)

一、甲方負(fù)責(zé)供給的材料：本加工構(gòu)件的所有項(xiàng)目鋼材由甲方供給，并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點(diǎn)，乙方負(fù)責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據(jù)〔板材材損2％、型材材損3％〕。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排版套材下料，排幅員必須經(jīng)過甲方確認(rèn)前方可下料切割，超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場(chǎng)廢鋼價(jià)在乙方項(xiàng)目款中扣除；如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費(fèi)材料按同期市場(chǎng)價(jià)在乙方項(xiàng)目款中扣除，并加收5％的采管費(fèi)。

二、乙方負(fù)責(zé)供給的材料：本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購(gòu)；采用甲控乙供形式；所有材料必須合乎施工圖設(shè)計(jì)要求。

三、乙方自行采購(gòu)的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗(yàn)定為不合格的材料、構(gòu)配件等，甲方有權(quán)制止使用，由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗(yàn)，其檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方承當(dāng)，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時(shí)內(nèi)清理出場(chǎng)。

五、材料代用，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時(shí)，由乙方承當(dāng)發(fā)生的費(fèi)用。

第四條加工成品質(zhì)量與驗(yàn)收

一、根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工表明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國(guó)家現(xiàn)行?建筑安裝項(xiàng)目施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》、?建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量管理方法》和有關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。

二、質(zhì)量等級(jí)：一次驗(yàn)收合格

三、保修期限：保修壹年。

四、技術(shù)資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)表明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標(biāo)程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。

甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________

法定代表人〔簽字〕：_________法定代表人〔簽字〕：_________

_________年____月____日_________年____月____日

最新承攬合同通用模板【篇2】

甲方：__________〔下列簡(jiǎn)稱甲方〕

乙方：__________〔下列簡(jiǎn)稱乙方〕

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原那么，遵照?合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達(dá)成下列約定，供雙方共同遵守：

一、項(xiàng)目概況：

1、甲方將〔地點(diǎn)〕涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完本錢合同約定內(nèi)容。

2、分項(xiàng)項(xiàng)目單價(jià)：

3、仿瓷：元每平方米〔含材料及人工〕。

4、乳膠漆：元每平方米〔含基層膩?zhàn)蛹叭斯ぁ场?/p>

5、墻紙粘貼：元每平方米。

6、清水漆：元每平方米〔噴漆，門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi)〕。

7、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算，不按展開面積計(jì)算，不按板材計(jì)算。

8、項(xiàng)目量：按項(xiàng)目驗(yàn)收的實(shí)際項(xiàng)目量計(jì)算。

9、施工工期：合同簽訂之日起計(jì)算工期，總工期為____天。

二、付款方式：

1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完項(xiàng)目量項(xiàng)目款的__%作為項(xiàng)目前期借支款。

2、項(xiàng)目竣工交驗(yàn)合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的__%，殘余__%__為項(xiàng)目質(zhì)保金，質(zhì)保期為__個(gè)月。

三、甲方責(zé)任：

1、辦理好項(xiàng)目動(dòng)工的手續(xù)，提供項(xiàng)目地質(zhì)資料和項(xiàng)目施工圖。

2、項(xiàng)目所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量；

3、甲方負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需資源，如施工用水、電和庫(kù)房等工作必備條件，開通施工場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆?，撤除現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)障礙物；

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠；

5、甲方對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督工作，對(duì)乙方違反有關(guān)平安、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等處分；

6、甲方工程部根據(jù)項(xiàng)目總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安頓，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安頓及管理。

三、乙方責(zé)任：

1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)家建筑安裝項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)定規(guī)范和施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題那么由乙方承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任；

2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備〔設(shè)備需自備〕、技術(shù)和勞動(dòng)力完本錢項(xiàng)目的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)項(xiàng)目需要聘請(qǐng)他人幫忙完成，乙方聘請(qǐng)的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請(qǐng)人員在工作過程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé)；

3、乙方要保證材料利用率，不得浪費(fèi)、破壞，不得更換甲方提供的原材料；

4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工平安等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、平安施工。

四、質(zhì)量要求：

1、嚴(yán)格按照甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必須平整光潔〔即壓光〕。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不合乎國(guó)家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承當(dāng)賠償責(zé)任；

7、驗(yàn)收規(guī)范，按國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行，項(xiàng)目驗(yàn)收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承當(dāng)違約責(zé)任；

8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后____日內(nèi)組織人員維修，超過____日乙方未進(jìn)行維修的，甲方可另請(qǐng)他人，費(fèi)用由乙方承當(dāng)。

五、平安施工與檢查：

1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行平安教育，應(yīng)遵照項(xiàng)目建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按平安規(guī)范組織施工，并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)督檢查工作；

2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的平安制度與施工流程工作，采取必須的平安防護(hù)措施，打消事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故，所有責(zé)任由乙方承當(dāng)，并承當(dāng)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用；

3、施工進(jìn)程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行工程的`平安制度和平安規(guī)定，對(duì)于違反工程平安制度規(guī)定的行為和平安隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處分。

六、違約責(zé)任：

1、違反本合同約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金%__；

2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長(zhǎng)項(xiàng)目期限；如因甲方原因造成工期延誤，那么工期順延，由此造成的誤工費(fèi)由甲方承當(dāng)，以簽證單為依據(jù)；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的賠償金，同時(shí)每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除：

1、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除；

2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同；

3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承當(dāng)違約責(zé)任。

八、合同履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成局部，具有同等法律效力。

甲方〔簽章〕：__________乙方〔手印〕：__________

地址：________________地址：________________

最新承攬合同通用模板【篇3】

建設(shè)單位：〔下列簡(jiǎn)稱發(fā)包方〕：

法定代表人：

地址：

開戶銀行：

帳號(hào)：

施工單位：〔下列簡(jiǎn)稱承包方〕：

法定代表人：

地址：

開戶銀行：

帳號(hào)：

雙方經(jīng)充沛協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條項(xiàng)目名稱：

第二條項(xiàng)目地點(diǎn)：

第三條建筑面積：

第四條項(xiàng)目?jī)r(jià)款及付款辦法：

第五條項(xiàng)目期限〔動(dòng)工、竣工時(shí)間〕

第六條項(xiàng)目質(zhì)量規(guī)范

第七條承包形式及材料設(shè)備供給

第八條發(fā)包方義務(wù)：

1、動(dòng)工前______天，發(fā)包方給承包方施工圖一式______份，并做到“三通一平〞；

辦好施工許可證。〔發(fā)包方可委托承包方做“三通一平〞工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行〕

2、按協(xié)議分工，動(dòng)工前______天發(fā)包方辦好材料供給并交承包方簽認(rèn)。

3、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位，共同審查施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作，

負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目質(zhì)量。

4、按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。

第九條承包方義務(wù)：

1、按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供給。

2、編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。動(dòng)工前_____天交發(fā)包方一式_____份。

3、按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工。

4、竣工后，_______天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交發(fā)包方。

5、保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

第十條其它約定：

1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承包方按照發(fā)包方的要求完成安裝任務(wù)；不適用于承包方按照發(fā)包方客戶的要求完成安裝任務(wù)。

2、承包方在完成安裝工作過程中對(duì)第三人造成損害或者自身損害的，發(fā)包方不承當(dāng)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn)：發(fā)包方對(duì)承包方的定作、指示或者選任均無差錯(cuò)。

3、承包方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成安裝任務(wù)，未經(jīng)發(fā)包方同意，不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。

4、承包方得以發(fā)包方未支付報(bào)酬為由，對(duì)發(fā)包方的器械進(jìn)行留置。

5、合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。

6、本合同一式兩份，發(fā)包方、承包方各一份，自雙方簽字〔蓋章〕后生效。

第十一條附表及其他具有合同效力的文件。

發(fā)包方：〔蓋章〕

簽約日期：______年_____月_____日

承包方：〔蓋章〕

簽約日期：______年_____月_____日

最新承攬合同通用模板【篇4】

定作人(下列簡(jiǎn)稱甲方)：_________

安裝地點(diǎn)：_________

身份證號(hào)碼：_________聯(lián)系：_________

承攬人(下列簡(jiǎn)稱乙方)：_________

營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：_________注冊(cè)地址：_________

法定代表人：_________聯(lián)系：_________

本廚房設(shè)計(jì)師：_________聯(lián)系：_________

安裝負(fù)責(zé)人：_________聯(lián)系：_________

根據(jù)?中華人民共和國(guó)合同法》、?中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益愛護(hù)法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合整體廚房企業(yè)規(guī)范和本廚房的具體情況，甲、乙雙方遵循自愿、平等、公平、老實(shí)信用的原那么，達(dá)本錢合同并共同遵守。

第1條付款方式

1.1合同價(jià)款以訂貨系統(tǒng)價(jià)格作為計(jì)價(jià)依據(jù)，具體見雙方簽訂的訂購(gòu)單，貨款以現(xiàn)金或者(_________)方式支付。

1.2甲方在乙方整體廚房展示廳預(yù)約上門設(shè)計(jì)時(shí)需要交納設(shè)計(jì)定金，行業(yè)慣例為合同總價(jià)款的_________%，(人民幣_(tái)________圓)，乙方登門出具設(shè)計(jì)計(jì)劃后由于甲方原因不定做的，定金作為乙方勞務(wù)本錢和甲方信譽(yù)保證金不予退還;如甲方定做的，設(shè)計(jì)定金轉(zhuǎn)化為貨款，甲方只需交納余款。

1.3由于整體廚房產(chǎn)品屬于個(gè)性化定制產(chǎn)品，廚房生產(chǎn)廠家需要根據(jù)定單進(jìn)行物資采購(gòu)、加工生產(chǎn)，因此整體廚房須付齊全款前方可定做，同時(shí)乙方需給甲方開具發(fā)票。

1.4由于整體廚房產(chǎn)品屬于個(gè)性化定制產(chǎn)品，一旦下達(dá)生產(chǎn)定單貨款不退，整體廚房產(chǎn)品不退不換。但依據(jù)?家用廚房設(shè)備》(gb/t18884.4-XX)中6.5條之規(guī)定判定廚房產(chǎn)品不合格、而乙方在90日內(nèi)沒按照合同約定整改到位的，以及法律明確規(guī)定應(yīng)退換貨的其他情形乙方應(yīng)給予退換貨。

第2條交貨日期/安裝日期

交貨日期：整體廚房屬于定制產(chǎn)品，精細(xì)化制造與諸多效勞環(huán)節(jié)需要較長(zhǎng)周期;而且整體廚房安裝應(yīng)是家庭裝修的最后環(huán)節(jié)之一。在乙方所在地區(qū)范圍內(nèi)，乙方免費(fèi)為甲方運(yùn)輸合同內(nèi)產(chǎn)品(除折價(jià)樣品和喬遷外)。

從甲方確認(rèn)計(jì)劃并交齊全款(或者交付總價(jià)款的_________%)且廚房裝修滿足尺寸測(cè)量要求、乙方下達(dá)生產(chǎn)定單之日起各地區(qū)最短交貨周期如下(下表為各大中城市或整體廚房生產(chǎn)商所在城市最短交貨周期，其他地區(qū)地順延2-3天，節(jié)假日生產(chǎn)周期順延)：

甲方交齊全款、乙方下達(dá)生產(chǎn)定單日期為_________年_________月_________日，方案交貨日期為_________年_________月_________日。安裝日期為交貨日期之日始三日內(nèi)。

第3條效勞范圍

3.1整體廚房配置要求：甲方定做的整體廚房配置明細(xì)以乙方訂貨系統(tǒng)輸出的定單明細(xì)為準(zhǔn)，甲乙雙方簽字確認(rèn)。

3.2整體廚房效勞內(nèi)容：乙方僅對(duì)其所經(jīng)銷的廚房生產(chǎn)廠家提供的合同內(nèi)整體廚房部品提供安裝效勞，并負(fù)責(zé)本合同項(xiàng)下的售后效勞保證，對(duì)甲方自購(gòu)或通過其他方式獲得的產(chǎn)品以及廚房根底項(xiàng)目的裝飾裝修不提供安裝效勞與售后效勞保證，也不承當(dāng)其質(zhì)量不良所引起的連帶責(zé)任。

或者甲乙雙方就上述安裝與售后效勞作如下約定：_________。

因受專業(yè)限制，在設(shè)計(jì)安裝前，乙方設(shè)計(jì)師僅提出廚房根底項(xiàng)目改造的倡議，甲方需自行請(qǐng)專業(yè)公司、專業(yè)人員將需改造的廚房根底項(xiàng)目等工作完成，以滿足整體廚房的安裝需要。此類工作包括但不限于：廚房根底項(xiàng)目(包括廚房墻地面磚鋪貼、吊頂門窗安裝、水表與角閥及建筑上水管線安裝、下水管線安裝、插座安裝、煤氣設(shè)備與管線安裝、煙道口開挖等)、煤氣軟管與卡子的提供與安裝(甲方應(yīng)請(qǐng)煤氣公司調(diào)試開通氣源)、煙道防雨罩的提供與安裝、其他甲方自購(gòu)的部品安裝(乙方可依據(jù)甲方提供的開孔孔模板免費(fèi)開挖盆孔、嵌式灶位孔)等。

第4條項(xiàng)目配合

4.1甲方親自(或委托代理人)與乙方履行合同：確認(rèn)設(shè)計(jì)計(jì)劃(包括效果示意圖、平立面圖、臺(tái)面圖等)與現(xiàn)場(chǎng)交底后簽訂本合同(含訂購(gòu)單)、辦理驗(yàn)收交接手續(xù)和其他事宜。

4.2乙方倡議甲方首先裝修廚房，按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)師倡議將廚房根底項(xiàng)目改造完成后由設(shè)計(jì)師復(fù)測(cè)，同時(shí)將自購(gòu)部品實(shí)物與尺寸提供應(yīng)設(shè)計(jì)師并在圖紙上予以確認(rèn)、確定最終設(shè)計(jì)計(jì)劃。在甲方交齊全款(或者交付總價(jià)款的_________%)后，己方依據(jù)訂單安頓生產(chǎn)。乙方倡議在瓦工、木工作業(yè)完成后再進(jìn)行整體廚房安裝，防止交叉施工可能給廚房帶來的損壞。倡議甲方與乙方設(shè)計(jì)師隨時(shí)溝通，以確定適宜的安裝時(shí)間。

4.3乙方倡議甲方盡量購(gòu)置乙方的整體廚房產(chǎn)品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品，甲方應(yīng)購(gòu)置有信譽(yù)保證廠家的產(chǎn)品，并要求其經(jīng)銷(效勞)商提供效勞，同時(shí)索取并保留好保修證和發(fā)票等以獲得售后保證;如由于該局部產(chǎn)品質(zhì)量不良或安裝不當(dāng)所造成的后果與乙方無關(guān)。

4.4施工過程中甲方需給乙方提供必要的施工條件。乙方按照設(shè)計(jì)計(jì)劃圖紙與相關(guān)規(guī)范進(jìn)行施工(如由于乙方原因需要現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整計(jì)劃的，經(jīng)甲方同意后調(diào)整并由乙方承當(dāng)調(diào)整費(fèi)用)，乙方安裝過程中負(fù)責(zé)對(duì)廚房現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施和廚房成品進(jìn)行愛護(hù)，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行試機(jī)演示和使用講解，加入竣工驗(yàn)收。

4.5施工平安等重要事項(xiàng)約定：

(1)甲方有義務(wù)向乙方詳盡表明隱蔽式水、電、氣線路的位置及走向、墻體材料，并聽從乙方技術(shù)性指導(dǎo)倡議，如甲方?jīng)]有履行該義務(wù)的，出現(xiàn)施工平安責(zé)任事故、返工或安裝后影響使用的'，責(zé)任由甲方承當(dāng)。

(2)整體廚房施工前的地面應(yīng)當(dāng)是已經(jīng)由房屋建筑開發(fā)商或者裝飾公司做好防水處理的，并不會(huì)因此在使用過程中滲漏水影響臨近用戶生活;甲方廚房水電氣管線、插座等質(zhì)量與安裝必須合格，并應(yīng)由建筑開發(fā)商、裝飾公司提供相關(guān)的效勞與質(zhì)量保證，乙方不承當(dāng)以上零部件質(zhì)量不良或安裝不當(dāng)所造成的一切后果與連帶責(zé)任。

(3)因乙方在施工過程中違反相關(guān)平安操作規(guī)程、消防條例等，導(dǎo)致發(fā)生平安或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承當(dāng)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。

第5條驗(yàn)收交接與保修

5.1整體廚房以雙方確認(rèn)的設(shè)計(jì)計(jì)劃圖紙及驗(yàn)收交接單注明的技術(shù)規(guī)范(未盡規(guī)范見?家用廚房設(shè)備》gb/t18884-XX中相關(guān)規(guī)范)為評(píng)定驗(yàn)收規(guī)范。

5.2訂購(gòu)單所載明的貨物與產(chǎn)品手冊(cè)相對(duì)應(yīng)時(shí)，手冊(cè)中的產(chǎn)品外觀特征為照片效果，與實(shí)物存在一定誤差，展示樣品與實(shí)物存在一定誤差;甲方訂購(gòu)產(chǎn)品特性以簽訂的系統(tǒng)訂購(gòu)單所注明的要求為準(zhǔn)，如生產(chǎn)廠家為了技術(shù)進(jìn)步需要，需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)或更新，乙方應(yīng)在交付時(shí)給甲方提供升級(jí)或更新產(chǎn)品。

5.3整體廚房在安裝現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)具體工況組裝、拼接、障礙切割、孔洞開挖、不影響正常使用和不改變最根本的設(shè)計(jì)計(jì)劃的部分調(diào)整等工作以及安裝前開箱驗(yàn)貨、提前預(yù)裝等，屬于正常的安裝標(biāo)準(zhǔn)。

5.4由于整體廚房安裝往往與裝修施工交叉在一起，為了防止扯皮現(xiàn)象發(fā)生，整體廚房完工當(dāng)天必須由甲方親自(或指派代理人)現(xiàn)場(chǎng)與乙方共同驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收交接手續(xù)。

5.5乙方對(duì)整體廚房櫥柜局部保修兩年(家電按照家電三包規(guī)定執(zhí)行);乙方對(duì)水盆、水龍頭的配套高低水配件、垃圾桶等易損件保修壹年并只承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任，對(duì)本合同外的部件不提供效勞與質(zhì)量保證。甲方需要乙方提供合同內(nèi)產(chǎn)品的保修效勞時(shí)，需要提供保修證、有效發(fā)票與合同(包括訂購(gòu)單與驗(yàn)收交接單等)，否那么乙方按照保外收費(fèi)處理。

5.6對(duì)于超出保修期或非保修工程，以及乙方在銷售時(shí)性能故障(非外觀缺損)已維修到位的樣品或其他折價(jià)品，乙方提供收費(fèi)維修效勞，乙方按照企業(yè)收費(fèi)規(guī)范收費(fèi)并向甲方開具發(fā)票或正式收據(jù)。

5.7整體廚房主要部件(臺(tái)面、柜體、門板、把手、非易損功能件)自購(gòu)置之日起五年內(nèi)一般使用同品質(zhì)材料維修(臺(tái)面與門板等維修可能存在一定色差);由于產(chǎn)品存在更新?lián)Q代與不斷技術(shù)更新的可能性，超出保修期后甲方可能需要重新選擇換代產(chǎn)品維修。對(duì)于有平安使用要求的產(chǎn)品(如電器、經(jīng)常開關(guān)的水龍頭及上水角閥等)乙方倡議甲方在超過產(chǎn)品折舊(壽命)期時(shí)要予以更換，以確保使用平安。

5.8甲方在廚房使用過程中應(yīng)注意做好防水防腐蝕、防燙防高溫、防外力(如強(qiáng)烈敲擊、硬物刻劃等)、防梗塞、保持廚房使用環(huán)境枯燥清潔等使用保養(yǎng)工作。詳細(xì)的產(chǎn)品使用保養(yǎng)考前須知與保修政策見乙方提供的表明書與保修證及乙方公開的最新書面文件。

5.9以下情況屬于整體廚房產(chǎn)品在目前技術(shù)條件下的正常偏差，不屬于不合格項(xiàng)：

(1)人造石臺(tái)面板采用樹脂材料等聚合而成，因受運(yùn)輸及客戶房間開度尺寸的影響，臺(tái)面需做現(xiàn)場(chǎng)拼接。接縫處為無縫隙平滑處理，因樹脂材料的顏色變化等原因會(huì)有可見痕跡。

(2)鑒于目前行業(yè)的通用技術(shù)水平和材料的限制，人造石臺(tái)面板在使用過程中可能出現(xiàn)少量自然裂紋現(xiàn)象，裂紋后采取粘接修補(bǔ)的方式進(jìn)行修復(fù);因人造石臺(tái)面板的特性，維修后可能存在一定色差。

(3)人造石臺(tái)面板在墻面平直情況下與墻面之間應(yīng)留有2-5mm以內(nèi)間隙保證伸縮需要。另為安裝和通風(fēng)的需要，以及在墻體不平整情況下，靠墻柜體離墻有5-15mm的間隙，以方便門板的正常開啟。

(4)其他正常的使用誤差請(qǐng)參考表明書及乙方公開的最新書面文件。

第6條違約責(zé)任

6.1有證據(jù)證明：由于乙方原因造成整套貨物逾期交付而耽擱使用的，每拖期一天，乙方按實(shí)際付款金額的2‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補(bǔ)償規(guī)范，但最高不超過該套廚房的成交價(jià)格。

6.2有證據(jù)證明：由于乙方原因造成局部貨物逾期交付而耽擱使用的，每拖期一天，乙方按所缺貨物付款金額的2‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補(bǔ)償規(guī)范，但最高不超過所缺貨物的成交價(jià)格。耽擱使用是指無法進(jìn)行洗滌、烹飪等根本炊事操作導(dǎo)致無法進(jìn)行根本的用餐活動(dòng)的情況，此類情況乙方按照上述規(guī)范向甲方進(jìn)行一次性補(bǔ)償。局部貨物逾期交付但不影響根本用餐活動(dòng)的、以及交接后可能出現(xiàn)的故障維修乙方只需按照規(guī)定修復(fù)即可。但由于甲方原因延期、甲方同意延期以及不可抗力等非乙方意志原因?qū)е碌难悠诓灰暈橐曳竭`約。

6.3有證據(jù)證明：因甲方延遲提供施工條件、遲延安裝不超過60天的，甲方可不承當(dāng)責(zé)任。但由于甲方原因?qū)е乱曳椒倒せ驅(qū)掖紊祥T的，返工或?qū)掖紊祥T所產(chǎn)生的一切費(fèi)用，以及與此相關(guān)的直接責(zé)任由甲方承當(dāng)。

6.4因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標(biāo)的超過60天的，從第61天開始甲方應(yīng)向乙方支付倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)用等違約金，但每天的違約金規(guī)范最高不超過貨款總額的1‰(千分之一)。

6.5因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標(biāo)的不超過2年的，乙方要保證貨物的齊全完好，如發(fā)生損失，責(zé)任由乙方承當(dāng);保管期超過2年，合同標(biāo)的發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題的(結(jié)構(gòu)性質(zhì)量問題除外)，乙方不承當(dāng)責(zé)任，只需保證貨物齊全，而且產(chǎn)品按照保外處理。甲方推遲安裝超過2年，乙方在無法通知甲方、或者甲方拒不按照合同約定履行債務(wù)的情況下，乙方有權(quán)按照?中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》第八十二條、第八十三條、第八十四條、第八十五條的規(guī)定將甲方財(cái)產(chǎn)作留置處理。留置后所得缺乏以支付倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)的，甲方仍需補(bǔ)齊。

6.6安裝過程中乙方應(yīng)妥善愛護(hù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施和廚房產(chǎn)品，如造成損毀，應(yīng)據(jù)實(shí)承當(dāng)修復(fù)或賠償責(zé)任。

6.7甲方可通過適宜途徑或者直接向乙方業(yè)務(wù)人員核對(duì)訂購(gòu)單與待驗(yàn)收廚房產(chǎn)品，如在驗(yàn)收交接時(shí)或在驗(yàn)收后有證據(jù)證明乙方有以次充好、偷換材料等違約行為，乙方應(yīng)承當(dāng)違約責(zé)任，除無償修復(fù)好或更換該局部不合格材料外，并應(yīng)賠償甲方該局部不合格材料付款金額的2倍作為違約金。

6.8任何一方向另一方提出權(quán)利主張時(shí)，必須提供有效證據(jù)且權(quán)利主張要合乎本合同約定，本合同沒有約定的按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定處理。

第7條合同糾紛解決方式

甲乙雙方在履行本合同時(shí)所發(fā)生的一切爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)提交合同履行地消費(fèi)者協(xié)會(huì)調(diào)解。調(diào)解不成時(shí)可選擇如下方式解決(在所選擇的括號(hào)內(nèi)打√，如選擇仲裁，應(yīng)當(dāng)注明具體仲裁委員會(huì)名稱)：

※提交_________仲裁委員會(huì)仲裁()

※依法向人民法院起訴()

第8條其它約定

雙方簽訂交接單后甲方提出產(chǎn)品有外觀缺陷或數(shù)量誤差的，乙方不負(fù)違約責(zé)任。甲方無法證明是乙方責(zé)任的由甲方承當(dāng)責(zé)任;甲方能夠證明是乙方責(zé)任的由乙方修復(fù)或補(bǔ)足，乙方不負(fù)違約責(zé)任。乙方拒絕修復(fù)或修補(bǔ)的，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)違約責(zé)任。

第9條合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同中的涂改局部無效;如確需增加約定的可以補(bǔ)充約定，補(bǔ)充條款不得與法律法規(guī)明令禁止的規(guī)定相沖突。該合同一式三份，甲方一份、乙方二份。

第10條_________。

定作人(簽章)：_________承攬人(簽章)：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

代理人：_________代理人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

附件

1、承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。本承攬合同適用?中華人民共和國(guó)合同法》分那么第十五章的規(guī)定以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

2、本合同適合于各整體廚房生產(chǎn)商、經(jīng)銷商與消費(fèi)者就"整體廚房"的購(gòu)銷、安裝、效勞等事宜，達(dá)成一致意思表示時(shí)使用。

3、消費(fèi)者對(duì)本合同中的條款應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀和理解，尤其是對(duì)有下劃線的條款要做到真正理解，合同一旦簽訂即視為當(dāng)事人雙方對(duì)合同條款無異議。

4、合同中雙方當(dāng)事人手寫體條款的效力高于印刷體條款的效力，補(bǔ)充條款的效力高于事先印刷條款的效力。

5、提倡各整體廚房生產(chǎn)商、經(jīng)銷商以高于本合同之規(guī)范向消費(fèi)者提供更高規(guī)范的效勞，如技術(shù)規(guī)范、保修承諾等。

6、本合同一式三份，當(dāng)事人可以根據(jù)需要適當(dāng)增加份數(shù)。

7、本合同應(yīng)當(dāng)使用鋼筆或者黑色炭水筆填寫。

8、本合同由青島市工商行政管理局統(tǒng)一指定印刷企業(yè)印刷、發(fā)行，由青島市工商行政管理局負(fù)責(zé)解釋。任何單位或機(jī)構(gòu)不得擅自印刷、翻印、買賣和發(fā)行。

最新承攬合同通用模板【篇5】

第一局部合同協(xié)議書

發(fā)包人〔全稱〕

承包人〔全稱〕

依照?中華人民共和國(guó)合同法》、?中華人民共和國(guó)建筑法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信原那么，合同雙方就_____工程項(xiàng)目總承包事宜經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。

一、項(xiàng)目概況

項(xiàng)目名稱：

項(xiàng)目地點(diǎn)：

項(xiàng)目承包范圍：

二、主要技術(shù)來源

三、主要日期

合同期限(絕對(duì)日期或相對(duì)日期)：

施工期限(絕對(duì)日期或相對(duì)日期)：

〔其中：竣工日期(絕對(duì)日期或相對(duì)日期)：〕

四、項(xiàng)目質(zhì)量規(guī)范

項(xiàng)目質(zhì)量規(guī)范：

五、合同價(jià)格和付款貨幣

合同價(jià)格為人民幣〔大寫〕：元。

除根據(jù)合同約定的在項(xiàng)目實(shí)施過程中需進(jìn)行增減的款項(xiàng)外，合同價(jià)格不作調(diào)整。

六、本協(xié)議書中有關(guān)詞語的含義與合同通用條款中賦予的定義與解釋相同。

七、合同生效

合同訂立時(shí)間：年月日

合同訂立地點(diǎn)：

本合同在下列條件滿足之后生效：_____________________

發(fā)包人：承包人：

〔公章或合同專用章〕〔公章或合同專用章〕

法定代表人或其授權(quán)代表：法定代表人或其授權(quán)代表：

〔簽字〕〔簽字〕

工商注冊(cè)住所：工商注冊(cè)住所：

企業(yè)代碼：企業(yè)代碼：

法定代表人：法定代表人：

授權(quán)代表：授權(quán)代表：

電話：電話：

傳真：傳真：

電子郵箱：電子郵箱：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號(hào)：賬號(hào)：

第二局部通用條款

第1條一般規(guī)定

1.1定義與解釋

1.1.1通用條款，指根據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，合同當(dāng)事人在履行項(xiàng)目總承包合同過程中所遵守的一般性條款，由本文件第1條至第20條組成。

1.1.2專用條款，指根據(jù)項(xiàng)目總承包工程的實(shí)際，對(duì)通用條款進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，并同意共同遵守的條款。

1.1.3項(xiàng)目總承包，指承包人受業(yè)主委托，按照合同約定對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工〔含竣工試驗(yàn)〕、試運(yùn)行等實(shí)行全過程或設(shè)計(jì)與其他階段的項(xiàng)目承包。

1.1.4發(fā)包人，指在合同協(xié)議書中約定的，被稱為發(fā)包人的當(dāng)事人，包括其合法繼承人和經(jīng)許可的受讓人。

1.1.5承包人，指在合同協(xié)議書中約定的，被發(fā)包人接受的具有項(xiàng)目總承包主體資格的當(dāng)事人，包括其合法繼承人。

1.1.6分包人，指接受承包人根據(jù)合同約定對(duì)外分包的局部項(xiàng)目或效勞的，并具有相應(yīng)資格的法人或其他組織。

1.1.7發(fā)包人代表，指發(fā)包人指定的履行本合同的代表。

1.1.8監(jiān)理人，指發(fā)包人委托的具有相應(yīng)資質(zhì)的項(xiàng)目監(jiān)理單位。

1.1.9項(xiàng)目總監(jiān)，指由監(jiān)理人授權(quán)、負(fù)責(zé)履行監(jiān)理合同的總監(jiān)理項(xiàng)目師。

1.1.10工程經(jīng)理，指承包人按照合同約定任命的負(fù)責(zé)履行合同的代表。

1.1.11永久性項(xiàng)目，指承包人根據(jù)合同約定，進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、竣工試驗(yàn)、竣工后試驗(yàn)和〔或〕試運(yùn)行考核并交付發(fā)包人進(jìn)行生產(chǎn)操作或使用的項(xiàng)目。

1.1.12單項(xiàng)項(xiàng)目，指專用條件中列明的具有某項(xiàng)獨(dú)立功能的項(xiàng)目單元，是永久性項(xiàng)目的組成局部。

1.1.13臨時(shí)性項(xiàng)目，指為實(shí)施、完成永久性項(xiàng)目及修補(bǔ)任何質(zhì)量缺陷，在現(xiàn)場(chǎng)所需搭建的臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物，不構(gòu)成永久性項(xiàng)目實(shí)體的項(xiàng)目。

1.1.14現(xiàn)場(chǎng)或場(chǎng)地，指合同約定的用于承包人現(xiàn)場(chǎng)辦公、居住、設(shè)備材料部件寄存、施工機(jī)具、設(shè)施寄存和項(xiàng)目實(shí)施的任何地點(diǎn)。

1.1.15工程根底資料，指發(fā)包人提供應(yīng)承包人的經(jīng)有關(guān)部門對(duì)工程批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的文件、報(bào)告〔選廠報(bào)告、資源報(bào)告、勘察報(bào)告〕、資料〔氣象、水文、地質(zhì)〕、協(xié)議〔燃料、水、電、氣、運(yùn)輸〕和有關(guān)數(shù)據(jù)等，設(shè)計(jì)所須的根底資料。

1.1.16現(xiàn)場(chǎng)障礙資料，指發(fā)包人為承包人完成設(shè)計(jì)、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、構(gòu)筑物、須受愛護(hù)的古建筑、古樹木等坐標(biāo)方位、數(shù)據(jù)和其他情況的資料。

1.1.17設(shè)計(jì)階段，指規(guī)劃設(shè)計(jì)、總體設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)等階段。

1.1.18項(xiàng)目物資，設(shè)計(jì)文件規(guī)定的并構(gòu)成永久性項(xiàng)目實(shí)體的設(shè)備、材料和部件，及竣工后試驗(yàn)所需的材料等。

1.1.19施工，指承包人把設(shè)計(jì)文件轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目的過程，包括土建、安裝和竣工試驗(yàn)等作業(yè)。

1.1.20竣工試驗(yàn)，指項(xiàng)目的土建、安裝完工后，項(xiàng)目或〔和〕單項(xiàng)項(xiàng)目被業(yè)主接收前由承包商負(fù)責(zé)進(jìn)行的試驗(yàn)。

1.1.21施工竣工，指項(xiàng)目已按合同約定和設(shè)計(jì)要求完成土建、安裝，并通過竣工試驗(yàn)。

1.1.22項(xiàng)目接收，指項(xiàng)目或〔和〕單項(xiàng)項(xiàng)目通過竣工試驗(yàn)后，為使發(fā)包人的操作人員、使用人員進(jìn)入崗位進(jìn)行竣工后試驗(yàn)、試運(yùn)行準(zhǔn)備，由承包人與發(fā)包人進(jìn)行項(xiàng)目交接，并由發(fā)包人頒發(fā)接收證書的過程。

1.1.23竣工后試驗(yàn)，指項(xiàng)目被發(fā)包人接收后，按合同約定由發(fā)包人自行組織的試驗(yàn)、或在發(fā)包人組織領(lǐng)導(dǎo)下并由承包人指導(dǎo)進(jìn)行項(xiàng)目的功能試驗(yàn)。

1.1.24試運(yùn)行考核，指根據(jù)合同約定，在項(xiàng)目完成竣工試驗(yàn)后，由發(fā)包人自行或在發(fā)包人的組織領(lǐng)導(dǎo)下由承包人指導(dǎo)下進(jìn)行的包括合同目標(biāo)考核驗(yàn)收在內(nèi)的全部試驗(yàn)。

1.1.25考核驗(yàn)收證書，指試運(yùn)行考核的全部試驗(yàn)完成并被驗(yàn)收后，由發(fā)包人簽發(fā)的驗(yàn)收證書。

1.1.26項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，指承包人接到考核驗(yàn)收證書、完成掃尾項(xiàng)目和缺陷修復(fù)，并按合同約定提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工資料、竣工結(jié)算資料，由發(fā)包人組織的`項(xiàng)目結(jié)算與驗(yàn)收。

1.1.27工程進(jìn)度方案，指自合同生效之日起，按合同約定的項(xiàng)目全部實(shí)施階段〔包括：設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、竣工試驗(yàn)、項(xiàng)目接收、竣工后試驗(yàn)至試運(yùn)行考核各階段的〕或合同約定的假設(shè)干實(shí)施階段的時(shí)間方案安頓。

1.1.28施工動(dòng)工日期，指合同協(xié)議書中約定的，承包人開始現(xiàn)場(chǎng)施工的絕對(duì)日期或相對(duì)日期。

1.1.29竣工日期，指合同協(xié)議書中約定的，由承包人完成項(xiàng)目施工〔含竣工試驗(yàn)〕的絕對(duì)日期或相對(duì)日期，包括按合同約定的任何延長(zhǎng)日期。

1.1.30變更，指發(fā)包人書面通知或書面批準(zhǔn)的，對(duì)項(xiàng)目所作的任何更改。

1.1.31合同價(jià)格，指合同協(xié)議書中約定的、承包人進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、竣工試驗(yàn)、竣工后試驗(yàn)和效勞等工作的價(jià)款。

1.1.32合同價(jià)風(fēng)格整，指依據(jù)合同約定需要增減的費(fèi)用而對(duì)合同價(jià)格進(jìn)行的相應(yīng)調(diào)整。

1.1.33合同總價(jià)，指根據(jù)合同約定，經(jīng)調(diào)整后的合同價(jià)格。

1.1.34預(yù)付款，是指根據(jù)合同約定，由發(fā)包人預(yù)先支付給承包人的款項(xiàng)。

1.1.35項(xiàng)目進(jìn)度款，指發(fā)包人根據(jù)合同約定的支付內(nèi)容、支付條件，分期向承包人支付的設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工的進(jìn)度款，及竣工后試驗(yàn)的效勞費(fèi)等款項(xiàng)。

1.1.36項(xiàng)目質(zhì)量保修責(zé)任書，指依據(jù)有關(guān)質(zhì)量保修的法律規(guī)定，發(fā)包人與承包人簽訂的質(zhì)量保修責(zé)任書。

1.1.37書面形式，指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。數(shù)據(jù)電文包括：電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件。

1.1.38違約責(zé)任，指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不合乎合同約定所須承當(dāng)?shù)呢?zé)任。

1.1.39不可抗力，指不能預(yù)見、不能防止并不能克服的客觀情況。

1.1.40根據(jù)本合同項(xiàng)目的特點(diǎn)，補(bǔ)充約定的其他定義。

1.1.41條款標(biāo)題不能作為合同解釋的依據(jù)。

1.2合同文件

1.2.1合同文件的組成。合同文件相互解釋，互為表明。除專用條款另有約定外，組本錢合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：

〔1〕本合同協(xié)議書

〔2〕中標(biāo)通知書

〔3〕投標(biāo)書及其附件

〔4〕本合同專用條款

〔5〕本合同通用條款

〔6〕規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)技術(shù)文件

〔7〕設(shè)計(jì)文件、資料和圖紙

〔8〕構(gòu)成合同組成局部的其他文件。

雙方在履行合同過程中形成的通知、會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、補(bǔ)充文件、指令、傳真、電子郵件、變更和洽商等書面形式的文件構(gòu)本錢合同的組成局部。

1.2.2當(dāng)合同文件的條款內(nèi)容模糊不清或不相一致，并且不能依據(jù)合同約定的解釋順序闡述分明時(shí)，在不影響項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，由當(dāng)事人協(xié)商解決，

也可采納監(jiān)理人的解釋。當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商未能達(dá)成一致或不接受監(jiān)理人的解釋的，根據(jù)16.3款關(guān)于爭(zhēng)議和裁決的約定解決。

1.2.3合同中的條款標(biāo)題僅為閱讀方便，不作為對(duì)合同條款進(jìn)行解釋的依據(jù)。

1.2.4本合同中所使用的“日〞、“月〞、“年〞均指公歷的日、月、年。本合同中所使用的任何期間的起點(diǎn)均指相應(yīng)事件發(fā)生之日的下一日。如果任何時(shí)間的起算是以某一期間屆滿為條件，那么起算點(diǎn)為該期間屆滿之日的下一日。任何期間的到期日為該期間屆滿之日的當(dāng)日?！肮ぷ魅炸曋赋袊?guó)法定節(jié)假日之外的其他公歷日。

1.3語言文字

合同文件以中國(guó)的漢語簡(jiǎn)體語言文字編寫、解釋和表明。合同當(dāng)事人在專用條款約定使用兩種及以上語言時(shí)，漢語為優(yōu)先解釋和表明本合同的主導(dǎo)語言。

在少數(shù)民族地區(qū)，當(dāng)事人可以約定使用少數(shù)民族語言編寫、解釋和表明本合同文件。

1.4適用法律

本合同適用中華人民共和國(guó)的法律。需要明示的具體適用法律的名稱在專用條款中約定。

1.5規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)

1.5.1適用于本項(xiàng)目的國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、或〔和〕行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、或〔和〕項(xiàng)目所在地方的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、或〔和〕企業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的名稱〔或編號(hào)〕，在專用條款中約定。

1.5.2發(fā)包人使用國(guó)外規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的，負(fù)責(zé)提供原文版本和中文譯本，并在專用條款中約定提供的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的名稱、份數(shù)和時(shí)間。

1.5.3沒有相應(yīng)成文規(guī)定的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由發(fā)包人在專用條款中約定的時(shí)間向承包人列明技術(shù)要求，承包人按約定的時(shí)間和技術(shù)要求提出實(shí)施辦法，經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后執(zhí)行。承包人需要對(duì)實(shí)施辦法進(jìn)行研發(fā)試驗(yàn)的，或須對(duì)施工人員進(jìn)行特殊培訓(xùn)的，另行簽訂協(xié)議作為本合同附件，其費(fèi)用由發(fā)包人承當(dāng)。

1.5.4遵守合同約定的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購(gòu)、加工和施工，任何一方不得改變國(guó)家強(qiáng)制性規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

1.5.5發(fā)包人有權(quán)按照合同和適用法律規(guī)定的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)承包人的設(shè)計(jì)、實(shí)施提出平安、質(zhì)量、環(huán)境愛護(hù)和職業(yè)健康方面的倡議、修改和變更。

1.6遵守法律

1.6.1在履行合同期間，國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定由發(fā)包人辦理并取得立項(xiàng)、城市規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃批文、土地使用許可、動(dòng)工批準(zhǔn)或施工許可證、項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，及其他許可、執(zhí)照、證件、批件等，發(fā)包人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與有關(guān)部門和單位的關(guān)系。因此造成承包人的動(dòng)工延誤、暫停、費(fèi)用增加、進(jìn)度延誤時(shí)，發(fā)包人按承包人實(shí)際增加的合理費(fèi)用給予賠償，竣工日期相應(yīng)順延。

1.6.2承包人在履行合同期間遵守適用法律、行政法規(guī)、或行業(yè)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購(gòu)、加工、施工、竣工試驗(yàn)和竣工后試驗(yàn)，并承當(dāng)質(zhì)量保修責(zé)任。承包人須辦理履行合同所需的由承包人辦理的各種許可、執(zhí)照、批文和手續(xù)等，保證發(fā)包人免受因此造成的損失。并因此給發(fā)包人造成損失的，承包人按發(fā)包人的實(shí)際增加的合理費(fèi)用給予賠償?？⒐と掌谘诱`，由承包人負(fù)責(zé)。

1.6.3承包人按時(shí)向所雇傭人員發(fā)放工資，為其辦理人身保險(xiǎn)，并繳納相關(guān)稅費(fèi)。

最新承攬合同通用模板【篇6】

承攬方(甲方)：_________

定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)

定作物名稱：_________

型號(hào)：_________

規(guī)格：_________

質(zhì)量要求：_________

計(jì)量單位：_________

數(shù)量：_________

加工費(fèi)：_________

單位總價(jià)：_________

第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)規(guī)范與辦法、包裝規(guī)范與費(fèi)用承當(dāng)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)規(guī)范與辦法包裝規(guī)范包裝費(fèi)承當(dāng)。

第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸辦法與運(yùn)費(fèi)承當(dāng)定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸辦法運(yùn)輸價(jià)款承當(dāng)。

第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。

材料名稱：_________

型號(hào)：_________

規(guī)格：_________

質(zhì)量要求：_________

計(jì)量單位：_________

數(shù)量：_________

單價(jià)：_________

總價(jià)：_________

圖紙、技：_________

術(shù)資料及：_________

交付時(shí)間：_________

第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)辦法、運(yùn)輸

材料名稱：_________

交付時(shí)間：_________

交付地點(diǎn)：_________

交付數(shù)量：_________

包裝要求：_________

檢驗(yàn)辦法：_________

運(yùn)輸辦法：_________

運(yùn)費(fèi)承當(dāng)：

第六條加工費(fèi)結(jié)算方法與時(shí)間_________。

第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的，除承當(dāng)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還。

第八條甲方的違約責(zé)任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不合乎合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部?jī)r(jià)款總值_________%的違約金。

6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否那么乙方有權(quán)拒收。

第九條乙方的違約責(zé)任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價(jià)款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)對(duì)比中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。

第十條聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行

為。

4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的’判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對(duì)從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或局部?jī)?nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能防止并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)蕩、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方;否那么，由未通知方承當(dāng)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

第十四條爭(zhēng)議的處理

1.本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

第十六條補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙辦法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_________定作方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

地址：_________地址：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

最新承攬合同通用模板【篇7】

承攬方：

定作方：

定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春——吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作，經(jīng)雙方充沛協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量

第二條加工成品質(zhì)量要求：

第三條原材料的提供方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不合乎要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)物品不得偷換。

1、原材料等物品交〔提〕日期計(jì)算，雙方協(xié)商。

第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。

2、承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3、承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條總價(jià)款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元〔即總價(jià)款的%〕，在加工量到達(dá)%，定作方付給承攬方元〔即總價(jià)款的%〕，在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方元〔即總價(jià)款的%〕，預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清?！矁r(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗(yàn)收規(guī)范和辦法

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收規(guī)范。

2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或工程，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。

交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交〔提〕定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的辦法計(jì)算?！?/p>

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其它

〔如：根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承當(dāng)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還。等等?！?/p>

第十二條承攬方的違約責(zé)任

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不合乎合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理；少交、遲交局部定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承當(dāng)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值局部。因包裝不合乎合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物〔包括返修、更換、補(bǔ)交等〕，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元；〔合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)對(duì)比中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金〕以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作局部?jī)r(jià)款總值的__％〔30－50％的幅度〕或酬金總額的__％〔30－50％幅度〕違約金。

6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

7、未按合同規(guī)定的方法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不合乎要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承當(dāng)責(zé)任。

8、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承當(dāng)逾期交付的.責(zé)任。

9、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。

第十三條定作方的違約責(zé)任

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

2、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

3、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承當(dāng)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償缺乏局部；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

4、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)對(duì)比中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

5、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

6、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位〔人〕，承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承當(dāng)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承當(dāng)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式__份，交__〔如經(jīng)鑒證或公證，那么應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)〕各留存一份。

定作方：〔蓋章〕承攬方：〔蓋章〕

代表人：〔蓋章〕代表人：〔蓋章〕

地址：地址：

：：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號(hào)：帳號(hào)：

____年___月___日訂

最新承攬合同通用模板【篇8】

甲方：_________

乙方：_________

根據(jù)?中華人民共和國(guó)合同法》、?中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和老實(shí)信用原那么，就項(xiàng)目作業(yè)承攬協(xié)商一致，簽訂本合同，雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。

一、項(xiàng)目概況：

1、項(xiàng)目名稱：_________

2、項(xiàng)目地點(diǎn)：_________。

3、承攬方式：該項(xiàng)目為包工包料(即包清工)。

二、項(xiàng)目工期

1、本項(xiàng)目的工期從_____年____月____日至_____年____月____日，總?cè)諝v天數(shù)_______天。

2、乙方應(yīng)無條件執(zhí)行甲方的進(jìn)度方案安頓(包括新調(diào)整的進(jìn)度方案)。

3、因刮風(fēng)、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安頓好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應(yīng)承當(dāng)賠償責(zé)任。

三、承包價(jià)款及支付方式

1、項(xiàng)目款總價(jià)為_____元。

2、支付方式：合同簽訂后支付項(xiàng)目款，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后甲方向乙方支付的項(xiàng)目款應(yīng)到達(dá)項(xiàng)目款總額的_____%，殘余_____%的項(xiàng)目款作為乙方的質(zhì)保金，在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收一年后由甲方向乙方支付。

四、項(xiàng)目質(zhì)量規(guī)范及驗(yàn)收

在施工過程中，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的本項(xiàng)目施工圖紙及圖紙變更手續(xù)精心施工，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

五、雙方責(zé)任和權(quán)利

(一)甲方的責(zé)任和權(quán)利

1、甲方對(duì)承包工作質(zhì)量、項(xiàng)目進(jìn)度、平安生產(chǎn)、文明施工有監(jiān)督、檢查、查究乙方違約責(zé)任的權(quán)利，對(duì)違反本項(xiàng)目工程管理制度行為的和項(xiàng)目質(zhì)量、平安生產(chǎn)達(dá)不到規(guī)范，甲方有要求乙方承當(dāng)違約責(zé)任的權(quán)利，乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失，甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。

2、乙方固定技術(shù)力量達(dá)不到合格規(guī)范，甲方有權(quán)與乙方解除本合同，并要求乙方隨時(shí)退場(chǎng)。

3、乙方不服從工程部工作安頓、施工管理，平安文明施工管理或項(xiàng)目工期、質(zhì)量達(dá)不到工程部的質(zhì)量工期要求，甲方有權(quán)與乙方解除本合同并要求乙方退場(chǎng)。

(二)乙方責(zé)任和權(quán)利

1、遵守國(guó)家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關(guān)規(guī)章制度，做好平安、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康平安、勞動(dòng)愛護(hù)等工作。

2、嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計(jì)精心組織施工，確保項(xiàng)目質(zhì)量到達(dá)約定的規(guī)范，對(duì)本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的項(xiàng)目質(zhì)量向甲方負(fù)責(zé);根據(jù)業(yè)主或甲方的方案要求(包括調(diào)整后的方案)，合理組織，科學(xué)安頓作業(yè)方案，投入足夠的人力、物力、保證工期;承當(dāng)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。

3、乙方的技術(shù)工人必須按國(guó)家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，否那么由此給甲方造成損失的應(yīng)由乙方進(jìn)行賠償。

4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)、平安生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境愛護(hù)等方面的管理：接受甲方隨時(shí)檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

5、做好施工場(chǎng)地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完項(xiàng)目局部的成品愛護(hù)工作。因乙方責(zé)任發(fā)生損壞，應(yīng)自行承當(dāng)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失及各種罰款。

6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機(jī)具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施。

7、按國(guó)家政策規(guī)定與每個(gè)務(wù)工人員簽訂?勞動(dòng)合同》、交納社會(huì)保險(xiǎn)并按合同所約定的條款支付務(wù)工人員工資及相關(guān)待遇，出現(xiàn)勞務(wù)糾紛、工傷及勞動(dòng)平安事故等均由乙方自行承當(dāng)責(zé)任，甲方不承當(dāng)任何責(zé)任。

8、為其施工人配備必要的勞動(dòng)愛護(hù)和平安防護(hù)用品(如平安帽、平安帶、工作服、手套及其它相關(guān)的.防護(hù)用品)。

9、在甲方未能按時(shí)拔付項(xiàng)目款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對(duì)甲方的諒解。

10、乙方因違章操作，違章指揮造成質(zhì)量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機(jī)械等損失費(fèi)，由乙方無條件賠償。

六、違約責(zé)任：

1、本協(xié)議一經(jīng)簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充沛條件違約或毀約，支付守約方合同總價(jià)5%的違約金。

2、乙方應(yīng)未按本合同約定按時(shí)完工的，每逾期一日按項(xiàng)目款總額的1%向甲方支付違約金。

3、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的平安質(zhì)量規(guī)范施工，如因質(zhì)量不合格造成返工的，材料費(fèi)、人工費(fèi)均由乙方負(fù)責(zé)，由此給甲方造成損失的，乙方還應(yīng)承當(dāng)賠償責(zé)任。

七、爭(zhēng)議的解決方式：

甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，可自行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

八、合同的效力

本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部項(xiàng)目作業(yè)內(nèi)容竣工驗(yàn)收、項(xiàng)目?jī)r(jià)款結(jié)清后即失效。

十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。

十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

最新承攬合同通用模板【篇9】

承攬方〔甲方〕：xx定作方〔乙方〕：xx

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條

甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱

型號(hào)

規(guī)格

質(zhì)量要求

計(jì)量單位

數(shù)量

加工費(fèi)

單位

總價(jià)

第二條

加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)規(guī)范與辦法、包裝規(guī)范與費(fèi)用承當(dāng)定作物名稱

完工時(shí)間

檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)

檢驗(yàn)規(guī)范與辦法

包裝規(guī)范

包裝費(fèi)承當(dāng)

第三條

加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸辦法與運(yùn)費(fèi)承當(dāng)定作物名稱

交付時(shí)間

交付地點(diǎn)

運(yùn)輸辦法

運(yùn)輸價(jià)款承當(dāng)

第四條

乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱

型號(hào)

規(guī)格

質(zhì)量要求

計(jì)量單位

數(shù)量

單價(jià)

總價(jià)

圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間

第五條

原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)辦法、運(yùn)輸材料名稱

交付時(shí)間

交付地點(diǎn)

交付數(shù)量

包裝要求

檢驗(yàn)辦法

運(yùn)輸辦法和運(yùn)費(fèi)承當(dāng)

第六條

加工費(fèi)結(jié)算方法與時(shí)間

第七條

乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的，除承當(dāng)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還。

第八條甲方的違約責(zé)任

1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不合乎合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價(jià)款總額的xx‰償付違約金。

5．甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部?jī)r(jià)款總值xx％的違約金。

6．由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否那么乙方有權(quán)拒收。

第九條乙方的違約責(zé)任

1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

2．乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價(jià)款總值xx％的違約金。

3．乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)對(duì)比中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

5．乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

6．乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。

第十條聲明及保證

〔一〕甲方：

1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

〔二〕乙方：

1．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對(duì)從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密〔技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密〕予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的.原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或局部?jī)?nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。

一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能防止并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)蕩、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在xx天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

第十三條通知

1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx〔書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式〕傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

2．各方通訊地址如下：xx。

3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方；否那么，由未通知方承當(dāng)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

第十四條爭(zhēng)議的處理

1．本合同受xx國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第xx種方式解決：

〔1〕提交xx仲裁委員會(huì)仲裁；

〔2〕依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

第十六條補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙辦法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執(zhí)xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。

承攬方〔蓋章〕：xxxx定作方〔蓋章〕：xxxx

法定代表人〔簽字〕：xx法定代表人〔簽字〕：xx

地址：xxxxxx地址：xxxxxx

xx年xx月xx日xx年xx月xx日

簽訂地點(diǎn)：xxxx簽訂地點(diǎn)：xxxx

最新承攬合同通用模板【篇10】

房主人(甲方):

承建人(乙方):

根據(jù)?中華人民共和國(guó)合同法》、?建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本本項(xiàng)目具體情況，為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體項(xiàng)目中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。

一、建筑工程：私人住宅主體工程。

二、建筑面積：按實(shí)際板面計(jì)算。

三、承建方式及施工準(zhǔn)備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu)，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425#水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325#水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm，第三層80mm，再做琉璃瓦。

四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。

五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。

六、單價(jià)按實(shí)際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整，其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。

七、工期在20xx年9月30日前完工。

八、室內(nèi)只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。

九、乙方必須按照平安施工標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的平安防護(hù)措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。

十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。

甲方簽字：

身份證號(hào)碼：

聯(lián)系：

乙方簽字：

身份證號(hào)碼：

聯(lián)系：

年月日

最新承攬合同通用模板【篇11】

合同編號(hào)：_________

定作方：_________

承攬方：_________

一、工程名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注

_______________________________________________________________.

二、工程的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求

_______________________________________________________________.

三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┓椒氨Ｃ芤?/p>

_______________________________________________________________.

四、驗(yàn)收規(guī)范、辦法和期限

_______________________________________________________________.

五、結(jié)算方式及期限

_______________________________________________________________.

六、違約責(zé)任

_______________________________________________________________.

七、解決合同糾紛的方式

_______________________________________________________________.

八、雙方協(xié)商的其它條款

_______________________________________________________________.

定作方(蓋章)：_________承攬方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_________代表人(簽字)：_________

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

最新承攬合同通用模板【篇12】

甲方：

乙方：

為了搞好本村(