2022年監(jiān)理工程師之合同管理通關(guān)試題庫(有答案)

2022年監(jiān)理工程師之合同管理通關(guān)試題庫(有答案)單選題（共80題）1、設(shè)備采購合同的買方在收到賣方提交的買賣雙方簽署的合同設(shè)備驗收證書或已生效的驗收款支付函正本一份并經(jīng)審核無誤后28日內(nèi)，向賣方支付合同價格的（）。A.5%B.10%C.25%D.30%【答案】C2、在施工中，承包人按照經(jīng)過工程師批準的施工方案施工導致事故，所發(fā)生的費用應(yīng)由()承擔。A.發(fā)包人B.承包人C.工程師D.發(fā)包人和承包人共同【答案】B3、根據(jù)FIDIC《施工合同條件》，工程師在收到索賠是報告或證明資料后（）天內(nèi)，或在工程師可能建議并經(jīng)承包商認可的其它期限內(nèi)，做出回應(yīng)。A.14天B.28天C.42天D.56天【答案】C4、建設(shè)工程材料采購合同，交貨地點約定不明確，不能達成補充協(xié)議，也不能按照合同有關(guān)條款或交易習慣確定，該標的物不需要運輸且出賣人不知道標的物所在地，則交貨地點為（）。（新教材刪除該知識點，題目僅供參考）A.標的物所在地B.合同訂立地C.買受人訂立合同時的營業(yè)地D.出賣人訂立合同時的營業(yè)地【答案】D5、保險決策主要表現(xiàn)在（）。A.是否投保和選擇保險人B.是否投保和選擇被保險人C.是否投保和選擇受益人D.選擇保險人和選擇受益人【答案】A6、關(guān)于技術(shù)服務(wù)，下列說法錯誤的是（）。A.賣方應(yīng)派遣技術(shù)熟練.稱職的技術(shù)人員到施工場地為買方提供技術(shù)服務(wù)B.賣方技術(shù)人員應(yīng)并服從買方的現(xiàn)場管理C.任何技術(shù)人員不合格，買方有權(quán)要求賣方撤換，因撤換而產(chǎn)生的費用應(yīng)由買方承擔D.不影響技術(shù)服務(wù)并且征得買方同意的條件下，賣方也可自負費用更換其技術(shù)人員【答案】C7、關(guān)于民事責任的說法錯誤的是（）A.民事責任包括合同責任與侵權(quán)責任B.合同責任包括違約責任與締約過失責任C.消除影響、恢復名譽屬于承擔民事責任的方式D.法律責任中的行政責任和刑事責任，能基于法律規(guī)定，合同中也能進行約定【答案】D8、下列關(guān)于建設(shè)工程勘察合同價格與支付要求說法錯誤的是（）。A.勘察服務(wù)完成之前，由于不可抗力解除合同時，定金不予退還B.發(fā)包人應(yīng)在收到中期支付申請后的28天內(nèi)將應(yīng)付款支付給勘察人C.發(fā)包人不按期支付應(yīng)付的，按通用合同條款的約定支付逾期付款違約金D.由于非勘察人原因解除合同時，定金不予退還【答案】C9、某施工項目招標，采用經(jīng)評審的最低投標價法評標，評標排名前2位的投標人為甲、乙。甲的投標報價為5000萬元，評標價為4990萬元。乙的投標報價為5030萬元，評標價位4980萬元，則中標人和中標價格分別為（）。A.甲，5000萬元B.甲，4990萬元C.乙，5030萬元D.乙，4980萬元【答案】C10、下列食物中脂肪含量較低的是（）。A.堅果B.水果C.淀粉D.菌藻類E.谷類【答案】B11、標準施工合同條款中未明確由誰來解釋文件之間的歧義，但可以結(jié)合監(jiān)理工程師職責中的規(guī)定，總監(jiān)理工程師應(yīng)與發(fā)包人和承包人進行協(xié)商，盡量達成一致。不能達成一致時，（）應(yīng)認真研究后審慎確定。A.總監(jiān)理工程師B.專業(yè)監(jiān)理工程師C.發(fā)包人D.承包人【答案】A12、下列關(guān)于合同公證的說法中，正確的是()。A.合同公證只能確認合同的真實性B.合同公證由工商行政管理機關(guān)作出C.合同公證的效力只能限于國內(nèi)D.經(jīng)公證的合同，法律效力高于經(jīng)過鑒證的合同【答案】D13、某工程項目，建設(shè)單位未按合同約定的時間支付監(jiān)理酬金。監(jiān)理單位在應(yīng)當獲得監(jiān)理酬金之日起30日內(nèi)未收到支付單據(jù)，且建設(shè)單位又未提出任何書面解釋，監(jiān)理單位按合同規(guī)定保護自己合法權(quán)益可以采取的措施是()A.發(fā)出終止合同的通知，通知送達建設(shè)單位后，合同即行終止B.發(fā)出終止合同的通知，通知發(fā)出后14日內(nèi)仍未獲得支付酬金，合同即行終止C.發(fā)出終止合同的通知，通知發(fā)出后14日內(nèi)未得到答復，可進一步發(fā)出終止合同的通知，第二份通知到達建設(shè)單位后，合同即行終止D.發(fā)出終止合同的通知，通知發(fā)出后14日內(nèi)未得到答復，可進一步發(fā)出通知，第二份通知發(fā)出后42日內(nèi)仍未得到答復，合同即行終止【答案】D14、根據(jù)《標準勘察招標文件》中的通用合同條款，勘察人應(yīng)對勘察方法的（）完全負責。A.完備性、可靠性、先進性B.完備性、正確性、經(jīng)濟性C.適用性、先進性、經(jīng)濟性D.正確性、適用性、可靠性【答案】D15、風險型CM合同的計價方式是（）。A.固定總價B.成本加酬金C.固定單價D.可調(diào)單價【答案】B16、在沒有乙建筑公司委托的情況下，甲某卻以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供應(yīng)商訂購了一批水泥。下列說法中，正確的說法是()A.甲某的行為屬無權(quán)代理，該合同無效B.甲某的行為屬表見代理，該合同有效C.乙建筑公司可以行使追認權(quán)或拒絕權(quán)D.水泥供應(yīng)商有正當理由相信甲某有代理權(quán)，如果乙建筑公司不支付水泥貨款，甲某就要承擔違約責任【答案】C17、關(guān)于建設(shè)工程設(shè)備采購合同中的開箱檢驗，說法正確的是（）。A.開箱檢驗包括對合同設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量及外觀的檢驗B.買方承擔賣方代表到場參加開箱檢驗的費用C.如果開箱檢驗時合同設(shè)備外包裝與交貨時一致，則檢驗中發(fā)現(xiàn)的合同設(shè)備與合同約定不符的情形，由賣方負責D.開箱檢驗的檢驗結(jié)果視為對合同設(shè)備質(zhì)量的確認，但賣方此后仍承擔質(zhì)量保證責任【答案】C18、（2017年真題）工程評標中，個別評標委員會成員對評標結(jié)果有異議時，正確的處理方法是（）。A.要求重新評標B.回頭說明其不同意見和理由C.書面說明其不同意見和理由D.要求其他成員說明同意的意見和理由【答案】C19、根據(jù)FIDIC《施工合同條件》，“不可預(yù)見”的風險分配方式正確的是（）。A.“不可預(yù)見”指承包商在提交投標書日期前不能合理預(yù)見的風險B.承包商在投標時將風險限制在“不可預(yù)見的”范圍內(nèi)C.業(yè)主獲得的標價和施工方案中承包商已考慮不可預(yù)見的風險D.承包商因不可預(yù)見的物質(zhì)條件遭受損失，有權(quán)提出工期和費用索賠，但不包括利潤【答案】D20、投標文件應(yīng)當對招標文件有關(guān)勘察設(shè)計服務(wù)期限、發(fā)包人要求、招標范圍、投標有效期等實質(zhì)性內(nèi)容作出響應(yīng)。除投標人須知前附表另有規(guī)定外，投標有效期為（）日。A.78B.14C.90D.30【答案】C21、（）可用保兌支票、銀行匯票或現(xiàn)金支票，一般情況下額度為合同價格的10%。A.履約擔保金B(yǎng).履約銀行保函C.履約商業(yè)保函D.履約擔保書【答案】A22、根據(jù)《標準設(shè)計施工總承包合同》，設(shè)計施工總承包合同承包人完成的設(shè)計工作成果和建造完成的建筑物，如無特別約定，則除（）以外的著作權(quán)歸發(fā)包人。A.收益權(quán)B.發(fā)布權(quán)C.署名權(quán)D.保護作品完整權(quán)【答案】C23、一般情況下由（）負責提供試運行所需的人員、器材和必要的條件，并承擔全部試運行費用。A.發(fā)包人B.設(shè)備供應(yīng)商C.承包人D.監(jiān)理人【答案】C24、根據(jù)《標準施工合同》，關(guān)于預(yù)付款擔保方式及生效的說法，正確的是（）。A.采用無條件擔保方式，并自預(yù)付款支付給承包人起生效B.采用有條件擔保方式，并自預(yù)付款支付給承包人起生效C.采用無條件擔保方式，并自合同協(xié)議書簽訂之日起生效D.采用有條件擔保方式，并自合同協(xié)議書簽訂之日起生效【答案】A25、關(guān)于留置的說法，正確的是（）。A.留置權(quán)可以通過合同的約定產(chǎn)生B.留置權(quán)不以債權(quán)人合法占有對方財產(chǎn)為前提C.行使留置權(quán)后留置財產(chǎn)的所有權(quán)歸債權(quán)人D.施工合同不可實施留置權(quán)【答案】D26、關(guān)于建設(shè)工程設(shè)計合同當事人的說法，正確的是（）。A.發(fā)包人只能是建設(shè)單位B.特殊情況下，承包人可以沒有設(shè)計資質(zhì)C.承包人的綜合資質(zhì)只設(shè)甲級D.承包人的行業(yè)資質(zhì)只設(shè)甲級【答案】C27、關(guān)于合同法律關(guān)系主體中自然人的表述，不正確的是（）。A.自然人從出生時起到死亡時止，具有民事權(quán)利能力B.自然人是指基于出生而成為民事法律關(guān)系主體的有生命的人C.自然人僅指我國公民可以作為合同法律關(guān)系的主體D.作為合同法律關(guān)系主體的自然人必須具備相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力【答案】C28、發(fā)包人應(yīng)在合同簽訂后（）內(nèi)確定（），并將相關(guān)信息書面通知勘察人。A.7天，發(fā)包人代表B.14天，發(fā)包人代表C.7天，發(fā)包人項目負責人D.14天，發(fā)包人項目負責人【答案】B29、某工程項目，由于部分拆遷工作延誤不能按約定日期開工，工程師以書面形式通知承包人推遲開工時間，根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，承包人已到現(xiàn)場的人員和施工設(shè)備損失及合同工期的處理應(yīng)為()A.無須補償經(jīng)濟損失，合同工期不予順延B.無須補償經(jīng)濟損失，合同工期相應(yīng)順延C.補償承包人的經(jīng)濟損失，合同工期相應(yīng)順延D.補償承包人的經(jīng)濟損失，合同工期不予順延【答案】C30、某工程項目，承包人于2019年5月1日提交了工程竣工報告，5月15日通過了工程師組織的工程預(yù)驗收，5月25日發(fā)包人組織工程驗收，5月28日監(jiān)理人向承包人出具有經(jīng)發(fā)包人簽認的工程接收證書，承包人的竣工日期應(yīng)確定為（）。A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【答案】A31、賣方負責辦理租船訂艙，并承擔將貨物裝上船之前的一切費用的價格是指（）。A.FOB價B.FCA價C.CIF價D.CIP價【答案】C32、當事人履行合同時發(fā)現(xiàn)部分貨物的價款沒有約定，而且雙方又未能達成補充協(xié)議，依據(jù)《合同法》，應(yīng)按()的市場價格履行。A.訂立合同時訂立地B.履行合同時訂立地C.訂立合同時履行地D.履行合同時履行地【答案】C33、設(shè)計施工總承包合同模式下，關(guān)于“開始工作通知”說法正確的是（）。A.該通知由發(fā)包人發(fā)出B.應(yīng)提前7天向承包人發(fā)出該通知C.表明從發(fā)出該通知時間開始工作D.應(yīng)自合同生效之日起90天內(nèi)發(fā)出【答案】B34、FIDIC施工合同條件中的暫列金，是()的一項款額。A.不計入合同價格之內(nèi)B.用于不可預(yù)見項目使用C.由工程師或承包商代表控制使用D.專門用于承包商施工范圍內(nèi)工程使用【答案】B35、由于買方原因合同設(shè)備在考核中未能達到合同約定的技術(shù)性能考核指標，則賣方應(yīng)協(xié)助買方安排再次考核。由于買方原因未能達到技術(shù)性能考核指標時，為買方進行考核的機會不超過（）次。A.1B.2C.3D.4【答案】C36、勘察設(shè)計招標的開標中，投標人對開標有異議的，應(yīng)當在（）提出。A.投標截止時間之前B.開標現(xiàn)場C.開標完成后3內(nèi)D.開標完成后10日內(nèi)【答案】B37、《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》規(guī)定，發(fā)包人負責采購的材料，使用前需要進行試驗。關(guān)于檢驗責任的說法，正確的是()A.發(fā)包人負責檢驗，費用由發(fā)包人承擔B.承包人負責檢驗，費用由發(fā)包人承擔C.發(fā)包人負責檢驗，費用由承包人承擔D.承包人負責檢驗，費用由承包人承擔【答案】B38、監(jiān)理人征得發(fā)包人同意后，應(yīng)在開工日期（）向承包人發(fā)出開工通知。A.3天前B.7天前C.10天前D.14天前【答案】B39、（2018年真題）某工程施工項目招標，采用經(jīng)評審的最低投標價法評標，工期10個月以內(nèi)每提前1個月可給建設(shè)單位帶來收益30萬元。某投標人報價1800萬元，工期9個月，僅考慮工期因素，該投標人的合同價格和評標價格分別是（）。A.1800萬元，1800萬元B.1800萬元，1770萬元C.1830萬元，1800萬元D.1830萬元，1770萬元【答案】B40、FIDIC系列合同中，《設(shè)計一建造與交鑰匙工程合同條件》(1995年第1版)，又稱"橘皮書"適用于（）A.適用于承包商與專業(yè)工程施工分包商訂立的施工合同B.適用于投資金額相對較小、工期短或技術(shù)簡單，或重復性的工程項目施工C.合于承包商按發(fā)包人設(shè)計進行施工的房屋建筑和土木工程的施工項目D.適用于由承包商根據(jù)業(yè)主要求設(shè)計和施工的工程項目和房建項目【答案】D41、在分期付款買賣合同中，分期付款的買受人未支付到期價款的金額達到全部價款的()時，出賣人可以要求買受人支付全部價款或者解除合同。A.1／2B.1／3C.1／4D.1／5【答案】D42、承包人施工期從監(jiān)理人發(fā)出的開工通知中寫明的開工日起算，至工程接收證書中寫明的實際竣工日止的時間稱為（）。A.施工期B.合同工期C.缺陷責任期D.保修期【答案】A43、在應(yīng)用膳食平衡寶塔進行膳食結(jié)構(gòu)評價時應(yīng)注意（）。A.奶制品和豆制品需要進行折算后才能相加B.每天必須嚴格遵守平衡膳食寶塔的數(shù)量和比例攝取食物C.只要能滿足平衡膳食寶塔的總量就可以，不必考慮三餐分配問題D.食物的選擇因人因地而異，特殊情況可以適當調(diào)整E.只要經(jīng)常遵循寶塔各層各類食物的大體比例就可以【答案】A44、設(shè)計團隊招標主要通過對（）進行評審確定中標人。A.設(shè)計單位資質(zhì)等級B.設(shè)計單位的業(yè)績C.擬派設(shè)計團隊負責人的實力信譽D.擬派設(shè)計團隊的綜合能力【答案】D45、根據(jù)標準施工合同的通用條款規(guī)定，下列關(guān)于監(jiān)理人進度管理任務(wù)的說法中，不正確的是（）。A.編制進度計劃B.對進度計劃提出修改意見C.控制施工工作按進度計劃執(zhí)行D.檢查進度計劃的執(zhí)行情況【答案】A46、拍賣抵押物所獲得的價款，超過債權(quán)的部分歸（）所有，不足部分由（）負責清償。A.抵押人、抵押人B.債務(wù)人、債務(wù)人C.抵押人、債務(wù)人D.債務(wù)人、抵押人【答案】C47、《建設(shè)工程設(shè)計合同（示范文本）》規(guī)定，設(shè)計單位在施工期間派駐現(xiàn)場設(shè)計代表的辦公用房，應(yīng)由()提供。A.發(fā)包人B.施工承包人C.監(jiān)理人D.設(shè)計單位【答案】A48、根據(jù)《建設(shè)工程設(shè)計合同（示范文本）》，關(guān)于違約責任的說法，正確的是（）。A.發(fā)包人要求終止合同，設(shè)計人未開始工作的，不退還定金B(yǎng).合同生效后，設(shè)計人要求終止合同的，應(yīng)全額返還定金C.發(fā)包人上級部門對設(shè)計文件不審批導致項目停建，設(shè)計人應(yīng)減收設(shè)計費D.因設(shè)計錯誤造成工程質(zhì)量事故的，設(shè)計人應(yīng)免收工程全部設(shè)計費【答案】A49、買賣雙方簽訂建材買賣合同，總價款為100萬元，約定由買方支付定金30萬元。由于資金周轉(zhuǎn)困難，買方只交付了25萬元，賣方予以簽收。下列說法正確的是（）。A.若買方不履行購買義務(wù)，25萬元予以沒收B.若買方不履行購買義務(wù)，仍可要求賣方返還5萬元C.若賣方不能交付貨物，應(yīng)返還50萬元D.若賣方不能交付貨物，應(yīng)返還40萬元【答案】B50、(2014年真題)根據(jù)《標準施工合同》，下列事件中，屬于不可抗力的是（）。A.政策匯率調(diào)整B.世界金融危機C.政府投資政策變化D.局部武裝暴動【答案】D51、按照監(jiān)理合同示范文本的規(guī)定，下列關(guān)于有異議的監(jiān)理酬金支付的說法中，正確的是()A.按監(jiān)理人要求的金額支付，異議部分與監(jiān)理人協(xié)商后在下次支付中扣回B.無異議部分的酬金按時支付，有異議部分暫不支付C.本次不支付，監(jiān)理人修改后并入下一次支付D.將支付通知書退回監(jiān)理人，修改重新提交后再支付【答案】B52、關(guān)于設(shè)計合同履行中設(shè)計文件審查的說法正確的是（）。A.發(fā)包人應(yīng)自設(shè)計人提交設(shè)計文件之日起14天內(nèi)完成審查B.發(fā)包人應(yīng)當組織專家會進行審查C.審查后認為不符合合同約定，則設(shè)計人提交修改后的設(shè)計文件后，審查期限繼續(xù)計算D.審查期限屆滿，發(fā)包人沒有做出審查結(jié)論也沒有提出異議，視為設(shè)計文件已獲同意【答案】D53、FIDIC《施工合同條件》采用（）模式。A.單價合同B.總價合同C.成本加酬金合同D.工程量清單計價【答案】D54、關(guān)于建設(shè)工程材料設(shè)備采購合同的特點，說法正確的有（）。A.合同買受人只能是承包人B.合同出賣人可以是生產(chǎn)廠家，也可以是從事物資流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的供應(yīng)商C.大型設(shè)備采購合同的條款一般限于物資交貨階段D.出賣人應(yīng)盡量提前交貨使建設(shè)項目及時發(fā)揮效益【答案】B55、技術(shù)復雜的建設(shè)工程項目，招標人可采用兩階段招標。關(guān)于第二階段評標的說法，錯誤的是（）。（新教材刪除該知識點，題目僅供參考）A.評標委員會檢查各投標書是否按照第一階段提出的要求作出響應(yīng)性修改B.投標人在澄清問題會后，應(yīng)以書面形式對投標書的不明之處加以說明C.技術(shù)標未通過者，商務(wù)標原封不動退還給投標人D.技術(shù)標未通過，但商務(wù)報價及優(yōu)惠條件對項目有利的，可參加第二階段評標【答案】D56、保證合同中，債務(wù)人與保證人對保證期間沒有約定或者約定不明確的，保證期間為主債務(wù)履行期屆滿之日起（）個月。A.1B.3C.6D.12【答案】C57、（2019年真題）某施工項目招標，采用經(jīng)評審的最低投標價法評標，評標排名前2位的投標人為甲、乙。甲的投標報價為5000萬元，評標價為4990萬元。乙的投標報價為5030萬元，評標價為4980萬元，則中標人和中標價格分別為（）。A.甲，5000萬元B.甲，4990萬元C.乙，5030萬元D.乙，4980萬元【答案】C58、在勘察設(shè)計招標中，國有資金占控股地位的依法必須進行招標的項目，關(guān)于如何確定中標人的說法，正確的是（）。A.招標人可以確定任何一名中標候選人為中標人B.招標人可以授權(quán)招標代理機構(gòu)直接確定中標人C.排名第一的中標候選人放棄中標，可以在評標委員會推薦的中標侯選人中依次確定中標人D.排名第一的中標候選人被查實不符合條件的，應(yīng)當重新招標【答案】C59、（2015年真題）根據(jù)《標準施工合同》，關(guān)于簽約合同價總金額的說法，正確的是（）。A.只包括暫列金額，不包括暫估價B.即不包括暫列金額，也不包括暫估價C.不包括暫列金額，只包括暫估價D.既包括暫列金額，也包括暫估價【答案】D60、大型設(shè)備采購招標包括設(shè)備及伴隨服務(wù)，投標人的伴隨服務(wù)內(nèi)容之一是()。A.申請設(shè)備使用許可B.設(shè)備的技術(shù)指標改進C.設(shè)備的調(diào)試D.設(shè)備運抵現(xiàn)場的保管【答案】C61、下列關(guān)于大宗建筑材料或通用型批量生產(chǎn)的中小型設(shè)備采購的說法正確的是（）。A.適宜招標選擇供貨商B.屬于加工承攬合同C.供貨商負責從生產(chǎn)到保修的全過程D.采購人較多考慮性價比【答案】A62、根據(jù)九部委發(fā)布的《標準施工招標文件》規(guī)定，建筑工程一切險的投保人應(yīng)當是（）。A.施工合同的發(fā)包人B.施工合同的承包人C.施工合同發(fā)包人和承包人D.工程項目的代建方和施工合同的發(fā)包人【答案】B63、根據(jù)NEC《工程施工合同》，關(guān)于“補償事件”的說法，正確的是（）。A.只能由承包商向項目經(jīng)理通知補償事件B.補償事件的影響過于不明確以致無法合理預(yù)測的，應(yīng)待影響明確后再行計價補償C.為消除歧義和矛盾而變更工程信息所發(fā)的指令屬補償事件D.若變更由承包商提供的工程信息，則按對承包商最有利的解釋進行計價【答案】C64、工程建設(shè)涉及的合同中，采用定金擔保的合同是（）。A.勘察合同B.倉儲合同C.施工合同D.監(jiān)理合同【答案】A65、承包商按投標文件中承諾的數(shù)量和型號的施工機械投入到施工中。監(jiān)理人發(fā)現(xiàn)承包商使用的機械影響了工程進度，要求承包商增加。根據(jù)《施工合同標準文本》，承包商對此指示（）。A.可以拒絕執(zhí)行B.應(yīng)當執(zhí)行，但可獲得費用補償C.應(yīng)當執(zhí)行，但可獲得費用和利潤的補償D.應(yīng)當執(zhí)行，不能獲得補償【答案】D66、某工程項目，由于部分拆遷工作延誤不能按約定日期開工，工程師以書面形式通知承包人推遲開工時間，根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，承包人已到現(xiàn)場的人員和施工設(shè)備損失及合同工期的處理應(yīng)為()A.無須補償經(jīng)濟損失，合同工期不予順延B.無須補償經(jīng)濟損失，合同工期相應(yīng)順延C.補償承包人的經(jīng)濟損失，合同工期相應(yīng)順延D.補償承包人的經(jīng)濟損失，合同工期不予順延【答案】C67、保修期自（）起算。A.開工日B.約定竣工日C.缺陷責任期D.實際竣工日【答案】D68、由于采購方在合同內(nèi)填錯到貨地點導致供貨方送貨不能順利交接貨物的，所產(chǎn)生的后果由（）承擔。A.采購方B.代運方C.供貨方D.采購方和供貨方共同【答案】A69、下列關(guān)于學齡前兒童三餐二點制的敘述，正確的是（）。A.午后點心應(yīng)該高能量，以應(yīng)對下午的活動B.早餐、早點應(yīng)該占一日能量和營養(yǎng)素的30%C.晚餐占一日能量和營養(yǎng)素的30%D.午餐加午后點心占一日能量和營養(yǎng)素的40%E.晚餐應(yīng)清淡，以避免影響睡眠【答案】B70、依據(jù)監(jiān)理合同示范文本規(guī)定，監(jiān)理業(yè)務(wù)暫停期限超過半年以上時，監(jiān)理人解除合同的程序為()A.發(fā)出終止合同通知，通知到達后的第14天合同終止B.發(fā)出終止合同通知，如果14天內(nèi)未得到答復，合同終止C.發(fā)出終止合同通知，如果14天內(nèi)未得到答復，發(fā)出第二份終止合同通知，第二份通知發(fā)出后35天內(nèi)沒有答復，合同終止D.發(fā)出終止合同通知，如果14天內(nèi)未得到答復，發(fā)出第二份終止合同通’知，第二份通知發(fā)出后42天內(nèi)沒有答復，合同終止【答案】D71、根據(jù)《標準施工招標文件》的施工合同文本通用合同條款，如果一個建設(shè)工程項目的施工采用平行發(fā)包的方式分別交由多個承包人施工，為防止重復投保或漏保，雙方可在專用條款中約定由（）投保為宜。A.發(fā)包人B.其中一個承包人C.多個承包人分別D.組成聯(lián)合體【答案】A72、工程師發(fā)現(xiàn)工程存在質(zhì)量缺陷，發(fā)布了暫停施工指令。承包人修復缺陷工程并經(jīng)過工程師的檢查認可后，向工程師提出了請求復工的書面報告，但48小時內(nèi)未收到工程師的任何指示。根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，承包人正確的應(yīng)對措施是()。A.繼續(xù)停工等待工程師的指示B.向工程師再次發(fā)出請求復工的報告C.自行復工D.向發(fā)包人提交請求復工的報告【答案】C73、非語言傳播包括（）。A.類語言B.動態(tài)體語C.時間語言D.靜態(tài)體語E.空間語言【答案】A74、根據(jù)《標準設(shè)計施工總承包合同》，承包人編制進度付款支付分解表時，勘察設(shè)計費分解的原則是()。A.按提交勘察設(shè)計階段性成果文件的時間、對應(yīng)的工作量進行分解B.按勘察設(shè)計總費用、勘察設(shè)計工作持續(xù)時間進行分解C.按提交勘察設(shè)計階段性成果的次數(shù)平均分解D.按勘察設(shè)計總費用、項目施工周期進行分解【答案】A75、執(zhí)行政府指導價的合同，當事人一方逾期交付標的物，遇到政府指導價上漲時，交付標的物后的結(jié)算應(yīng)按照()執(zhí)行。A.原價格B.新價格C.市場價D.雙方協(xié)商的價格【答案】A76、發(fā)包人無故拖延支付工程款，且無任何延誤支付說明。承包人可以向發(fā)包人發(fā)出通知，要求其支付工程款。發(fā)包人收到承包人通知后的（）天內(nèi)仍不履行的，承包人有權(quán)暫停施工，并通知監(jiān)理人，發(fā)包人應(yīng)承擔由此增加的費用和(或)工期延誤，并支付承包人合理利潤。A.1B.14C.28D.56【答案】C77、建筑高度超過50m的普通旅館，采用下列哪一種吊頂是錯誤的？()A.輕鋼龍骨紙面石膏板B.輕鋼龍骨GRC板C.內(nèi)外表面及相應(yīng)龍骨均涂覆一級飾面型防火涂料的膠合板D.輕鋼龍骨硅酸鈣板【答案】C78、按照《民法典》擔保物權(quán)分編和合同編的規(guī)定，可以作為保證人的是（）。A.廠礦的職能部門B.有限責任公司C.政府機關(guān)D.某高等學校【答案】B79、承包人行使建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的期限為（）。A.1個月B.6個月C.1年D.2年【答案】B80、依據(jù)監(jiān)理合同示范文本規(guī)定，下列職權(quán)中，不屬于監(jiān)理人的是()A.工程規(guī)劃設(shè)計的建議權(quán)B.工程款支付審核和簽認權(quán)C.工程項目設(shè)計標準的認定權(quán)D.協(xié)調(diào)工程項目有關(guān)協(xié)作單位的主持權(quán)【答案】C多選題（共40題）1、按照合同訂立方式的不同，建設(shè)工程材料設(shè)備采購合同可以分為（）。A.材料采購合同B.設(shè)備采購合同C.即時買賣合同D.競爭買賣合同E.自由買賣合同【答案】D2、根據(jù)合同，業(yè)主應(yīng)任命一名"業(yè)主代表"代表業(yè)主進行日常管理工作，業(yè)主方應(yīng)將業(yè)主代表的（）通知給承包商。A.姓名B.地址C.職責D.權(quán)力E.社保證明【答案】ABCD3、根據(jù)FIDIC《施工合同條件》，關(guān)于指定分包商的說法，正確的有（）。【相關(guān)知識點新教材已刪除】A.指定分包商由雇主或工程師選定B.指定分包商應(yīng)當與雇主、承包商共同訂立分包合同C.指定分包商完成的工作是招標文件中規(guī)定由承包商承包范圍內(nèi)的工作D.承包商不對指定分包商的施工協(xié)調(diào)收取管理費E.承包商不對指定分包商的違法行為承擔責任【答案】A4、能夠引起合同法律關(guān)系產(chǎn)生、變更和消滅的法律事實有（）。A.合同當事人違約B.氣侯條件C.法院判決D.仲裁機構(gòu)裁定E.物價正常波動【答案】ACD5、建設(shè)工程材料采購中，交貨質(zhì)量檢驗的方法有()A.物理試驗法B.理論換算法C.衡量法D.化學分析法E.查點法【答案】AD6、如投保工程一切險的保險金額少于工程實際價值，工程因保險事件損害時正確做法（）。A.保險公司按投保的保險金額所占百分比賠償實際損失B.損失賠償?shù)牟蛔悴糠钟杀ｋU事件的投保責任方負責補償C.永久工程損失賠償?shù)牟蛔悴糠钟砂l(fā)包人承擔D.已完工工程損失不足部分由承包人承擔E.臨時工程損失由發(fā)包人承擔【答案】AC7、建設(shè)工程施工合同的當事人有（）A.工程師B.采購方C.供貨方D.承包人E.發(fā)包人【答案】D8、中標通知書發(fā)出后，其法律效力約束的對象有()A.招標代理機構(gòu)B.招標人C.評標委員會D.中標人E.未中標的投標人【答案】BD9、關(guān)于保證擔保方式的說法，正確的有（）。A.保證可分為一般保證和連帶責任保證兩種方式B.當事人沒有約定保證方式的，按一般保證承擔保證責任C.以公益為目的的事業(yè)單位不能作為保證人D.連帶責任保證的責任重于一般保證的責任E.保證擔保的范圍僅限于違約金和損害賠償金【答案】ABCD10、依據(jù)FIDIC《分包合同條件》，分包商應(yīng)立即執(zhí)行的變更指令包括()A.工程師直接送達的書面指令B.工程師代表直接送達的書面指令C.承包商代表直接送達的書面指令D.經(jīng)工程師代表確認承包商代表發(fā)出的書面指令E.經(jīng)承包商代表確認工程師代表發(fā)出的書面指令【答案】C11、設(shè)計單位提交的設(shè)計文件應(yīng)滿足的要求有（）。A.符合法律法規(guī)、規(guī)范標準的強制性規(guī)定和發(fā)包人要求B.深度滿足本合同相應(yīng)設(shè)計階段的規(guī)定要求即可C.注明工程合理使用壽命年限D(zhuǎn).可以指定生產(chǎn)廠及供應(yīng)商E.提出保障施工作業(yè)人員安全和預(yù)防生產(chǎn)安全事故的措施建議【答案】AC12、發(fā)包人逾期不支付工程價款時，關(guān)于建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的說法正確的是（）。A.工程質(zhì)量合格但尚未竣工，不得主張該權(quán)利B.實際施工人.分包人不得主張該權(quán)利C.就逾期支付建設(shè)工程價款的利息.違約金.損害賠償金等主張優(yōu)先受償?shù)?，人民法院?yīng)予支持D.該權(quán)利行使期限為6個月E.行使期限自工程竣工之日起算【答案】BD13、根據(jù)NEC《工程施工合同》，關(guān)于合同風險預(yù)警機制“早期警告”的說法，正確的有（）。A.項目經(jīng)理遇有風險事件可以向?qū)Ψ桨l(fā)出早期警告B.承包商可以提出召開早期警告會議C.承包商負責記錄早期警告會議建議或決定D.雇主主持早期警告會議E.地方行政機關(guān)代表可以受邀參加早期警告會議【相關(guān)知識點新教材已刪除】【答案】AB14、《標準施工合同》中給出的合同附件格式有（）。A.合同協(xié)議書B.預(yù)付款保函C.業(yè)主支付保函D.履約保函E.項目經(jīng)理任命書【答案】ABD15、下列屬于民事責任承擔的方式的有（）。A.罰款B.停止侵害C.賠償損失D.責令停產(chǎn)停業(yè)E.繼續(xù)履行【答案】BC16、下列在施工過程發(fā)生的事件中，可以順延工期的情況包括()A.不可抗力事件的影響B(tài).承包人采購的施工材料未按時交貨C.施工許可證沒有及時頒發(fā)D.不具備合同約定的開工條件E.工程師未按合同約定提供所需指令【答案】ACD17、(2017年真題)關(guān)于建設(shè)工程施工合同中，物價浮動合同價格調(diào)整的說法，正確的有（）。A.通用條款規(guī)定的基準日期指投標截止日前第28天B.承包人以基準日期前的市場價格編制工程報價，長期合同中調(diào)價公式中的可調(diào)因素價格指數(shù)來源于基準日的價格C.合同履行期間市場價格浮動對施工成本造成的影響是否允許調(diào)整合同價格，要視合同成本高低來決定D.適用于工期在12個月以內(nèi)的《簡明施工合同》的通用條款應(yīng)設(shè)有調(diào)價條款E.工期12個月以上的施工合同，由于承包人在投標階段不可能合理預(yù)測一年以后的市場價格變化，因此應(yīng)設(shè)有調(diào)價條款，由發(fā)包人和承包人共同分擔市場價格變化的風險【答案】AB18、能夠引起合同法律關(guān)系產(chǎn)生、變更和消滅的法律事實有()。A.合同當事人違約B.地震C.法院判決D.仲裁機構(gòu)裁決E.物價正常波動【答案】ABCD19、根據(jù)《工程建設(shè)項目勘察設(shè)計招標投標辦法》，工程勘察設(shè)計可以不進行招標的情形有（）。A.建設(shè)單位依法能夠自行勘察設(shè)計B.能滿足技術(shù)條件的勘察設(shè)計單位少于3家C.搶險救災(zāi)情況緊急不適宜進行招標D.項目投資大、工期長，能勝任的勘察設(shè)計單位較少E.建設(shè)單位已有長期合作的勘察設(shè)計單位【答案】ABC20、勘察人應(yīng)當針對不同的巖土地質(zhì)，按照勘探取樣規(guī)范規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)（）的不同，合理選用取樣方法和取樣工具進行取樣，包括并不限于土樣、水樣、巖芯等。A.地層特征B.取樣深度C.設(shè)備條件D.試驗項目E.設(shè)計要求【答案】ABCD21、建筑工程設(shè)計方案評標時，關(guān)于評標委員會的說法不正確的是（）。A.評標委員會人數(shù)為5人以上B.由技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成C.技術(shù)和經(jīng)濟方面的專家不得少于建筑專業(yè)專家總數(shù)的2/3D.建筑專業(yè)專家不得少于成員總數(shù)的2/3E.應(yīng)當按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審【答案】ABCD22、設(shè)計施工總承包合同，暫列金額在通用條款內(nèi)列出的可選用的條款有（）。A.區(qū)段工程應(yīng)達到的要求B.約定分部移交區(qū)段的名稱C.計日工費和暫估價均已包括在合同價格內(nèi)，實施過程中不再另行考慮D.發(fā)包人不提供施工設(shè)備或臨時設(shè)施E.實際發(fā)生的費用另行補償?shù)姆绞健敬鸢浮緾23、招標人根據(jù)標準施工招標文件編制招標文件的做法正確的是（）。A.應(yīng)不加修改地引用《標準施工招標文件》中的“評標辦法前附表”B.應(yīng)根據(jù)項目的具體特點和實際需要引用《標準施工招標文件》中的“投標人須知”C.“評標辦法前附表”無需考慮招標項目的具體特點和實際需要D.“投標人須知前附表”需要考慮招標項目的具體特點和實際需要E.應(yīng)不加修改地引用《標準施工招標文件》中的“通用合同條款”【答案】D24、根據(jù)標準設(shè)計施工總承包合同通用條款的規(guī)定，發(fā)包人要求監(jiān)理人投保的險種有（）。A.第三者責任險B.監(jiān)理職業(yè)責任險C.工傷保險D.人身意外傷害保險E.建筑工程一切險【答案】CD25、（2019年真題）關(guān)于民事代理的說法，正確的有（）。A.代理人必須在代理范圍內(nèi)實施代理行為B.代理人只能依照被代理人的意志實施代理行為C.代理人以自己的名義實施代理行為D.被代理人對代理人的代理行為承擔責任E.被代理人對代理人不當代理行為不承擔責任【答案】AD26、根據(jù)《合同法》，下列關(guān)于違約賠償損失的說法中，正確的有()。A.損失賠償額應(yīng)相當于因違約所造成的損失B.損失賠償額不應(yīng)包括合同履行后可以獲得的利益C.損失賠償額不以合同當事人訂立合同時預(yù)見的違約損失為限D(zhuǎn).損失賠償額不包括未采取適當措施致使擴大的損失E.損失賠償額包括當事人因防止損失擴大而支出的合理費用【答案】AD27、施工合同履行過程中，當發(fā)包人要求提前竣工時，與承包人簽訂提前竣工協(xié)議所包含的內(nèi)容有()A.提前竣工時間B.發(fā)包人為趕工提供的便利條件C.承包人的趕工措施D.提前竣工所需追加的合同價款E.承包人不能按約定的時間竣工時，拖期違約賠償金的計算方法【答案】ABCD28、關(guān)于資格預(yù)審申請文件的澄清，下列說法正確的是（）。A.資格審查委員會可以要求申請人進行必要的澄清B.申請人可以主動提出澄清，資格審查委員會應(yīng)當接受C.申請人的澄清經(jīng)資格審查委員會同意可以改變資格預(yù)審申請文件的實質(zhì)性內(nèi)容D.申請人的澄清明內(nèi)容屬于資格預(yù)審申請文件的組成部分E.申請人不按資格審查委員會要求澄清或說明，按該項不符合標準對待，予以淘汰【答案】AD29、設(shè)計施工總承包合同規(guī)定，發(fā)包人要求文件說明的其他要求包括（）。A.對承包人的主要人員資格要求B.承包