2022年監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制真題練習(xí)試卷A卷附答案

2022年監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制真題練習(xí)試卷A卷附答案單選題（共80題）1、下列關(guān)于橋梁施工縫的處理，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.施工縫的位置應(yīng)在混凝土澆筑之前確定，且宜留置在結(jié)構(gòu)受剪力和彎矩較小并便于施工的部位B.對(duì)處理層混凝土的強(qiáng)度，當(dāng)采用水沖洗鑿毛時(shí)，應(yīng)達(dá)到2.5MPaC.有抗?jié)B要求的混凝土，其施工縫宜做成凹形、凸形或設(shè)置止水帶D.重要部位及有抗震要求的混凝土結(jié)構(gòu)或鋼筋稀疏的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，宜在施工縫處補(bǔ)插錨固鋼筋【答案】B2、施工單位法定代表人、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理每年接受安全培訓(xùn)的時(shí)間不得少于（）學(xué)時(shí)。A.20B.30C.40D.50【答案】B3、止水帶的搭接長(zhǎng)度一般不小于（），焊接的縫寬一般不小于（）。A.100mm，50mmB.100mm，70mmC.80mm，50mmD.80mm，70mm【答案】A4、隱患分為重大隱患和（）兩個(gè)等級(jí)。A.局部隱患B.一般隱患C.輕度隱患D.潛在隱患【答案】B5、鉆孔灌注樁施工的主要工序正確的是（）。A.鉆孔→埋設(shè)護(hù)筒→鉆機(jī)就位→清孔→鋼筋籠制作與吊裝→灌注水下混凝土B.埋設(shè)護(hù)筒→鉆機(jī)就位→鉆孔→清孔→鋼筋籠制作與吊裝→灌注水下混凝土C.鉆孔→灌注水下混凝土→埋設(shè)護(hù)筒→鉆機(jī)就位→鉆孔→清孔→鋼筋籠制作與吊裝D.鉆機(jī)就位→埋設(shè)護(hù)筒→鉆孔→鋼筋籠制作與吊裝→清孔→灌注水下混凝土【答案】B6、下列關(guān)于監(jiān)理人員在費(fèi)用監(jiān)理中的期限描述正確的是（）。A.工程計(jì)量權(quán)、付款審批權(quán)和付款簽證權(quán)B.工程變更的單價(jià)商議權(quán)C.在質(zhì)量控制中的監(jiān)督權(quán)D.工程結(jié)算的支付權(quán)【答案】A7、對(duì)多個(gè)施工段、多道工序，如果（），就可以在不增加資源的情況下，達(dá)到縮短工期的目的。A.合理分配施工資源B.找到一個(gè)最佳的施工順序C.提高工程所需材料的質(zhì)量D.全部由一家單位進(jìn)行施工【答案】B8、（）是施工、監(jiān)理合同段平安工地建設(shè)考核評(píng)價(jià)的主體，對(duì)項(xiàng)目平安工地建設(shè)負(fù)總責(zé)。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.施工單位D.交通運(yùn)輸主管部門(mén)【答案】A9、（）應(yīng)落實(shí)事故隱患排查治理和防控責(zé)任制度，組織事故隱患排查治理工作。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.施工單位D.設(shè)計(jì)單位【答案】C10、用高壓機(jī)械噴種，厚度不小于7cm，其中基層厚（）cm，表層（）cm。A.4，3B.5，2C.3，4D.2，5【答案】A11、單代號(hào)搭接網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中，某工作持續(xù)時(shí)間3天，有且僅有一個(gè)緊前工作，緊前工作最早第2天開(kāi)始，工作持續(xù)時(shí)間5天，該工作與緊前工作間的時(shí)距是FTF＝2天。該工作的最早開(kāi)始時(shí)間是第（）天。A.6B.0C.3D.5【答案】A12、費(fèi)用監(jiān)理的方法不包括（）。A.反饋監(jiān)理B.前饋監(jiān)理C.過(guò)程監(jiān)理D.跟蹤監(jiān)理【答案】D13、下列關(guān)于季節(jié)性凍土地區(qū)路基施工質(zhì)量要求中，路堤填筑的每層路基填土頂面應(yīng)設(shè)（）的橫坡。A.1%～4%B.2%～4%C.1%～5%D.2%～5%【答案】B14、工人在作業(yè)中，由于觸電發(fā)生了墜落事故，該事故屬于（）。A.高處墜落B.觸電C.物體打擊D.機(jī)械傷害【答案】B15、關(guān)于煤矸石路堤的填筑施工說(shuō)法不正確的是（）。A.來(lái)源不同的煤矸石填料，性能相差大時(shí)，應(yīng)分段填筑B.未經(jīng)充分氧化與陳化的煤矸石，用于路堤填筑時(shí)應(yīng)采取封閉措施C.每填筑2－3m應(yīng)設(shè)置300mm厚的細(xì)粒土隔離層，路堤頂面應(yīng)進(jìn)行封閉處理D.當(dāng)煤矸石填料粒徑大時(shí)，施工控制及壓實(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可參照土石路堤【答案】D16、關(guān)于模板、支架拆除說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.先拆非承重模板、后拆承重模板B.簡(jiǎn)支梁結(jié)構(gòu)模板宜從支座向跨中方向依次循環(huán)卸落C.懸臂梁結(jié)構(gòu)模板宜從懸臂端開(kāi)始順序卸落D.承重模板應(yīng)橫向同時(shí)、縱向?qū)ΨQ(chēng)均衡卸落【答案】B17、下列不屬于混凝土下部結(jié)構(gòu)的是（）。A.橋臺(tái)混凝土B.橋墩混凝土C.臺(tái)帽混凝土D.基礎(chǔ)混凝土【答案】D18、鉆孔灌注樁鉆孔底沉淀物厚度，對(duì)于摩擦樁，要符合設(shè)計(jì)規(guī)定，設(shè)計(jì)未規(guī)定時(shí)，對(duì)于直徑≤1.5m的樁應(yīng)不大于（）mm。A.20B.30C.40D.50【答案】A19、以下關(guān)于混凝土、鋼筋混凝土預(yù)制構(gòu)件施工質(zhì)量要求，不符合規(guī)定的是（）。A.每個(gè)預(yù)制塊件應(yīng)一次澆筑完成不得間斷B.腹板底部為擴(kuò)大斷面的T形梁應(yīng)先澆筑其上部腹板C.U形梁式拱肋，宜一次澆筑完成，首先澆筑底板至底板承托的頂面，待上述混凝土沉實(shí)后，再澆筑腹板D.連續(xù)箱梁梁段的澆筑，應(yīng)先澆底板，振搗密實(shí)后，再行澆筑腹板【答案】B20、掛籃前移及在其上澆筑混凝土?xí)r，抗傾覆穩(wěn)定系數(shù)應(yīng)不小于（）。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0【答案】B21、對(duì)多個(gè)施工段、多道工序，如果（），就可以在不增加資源的情況下，達(dá)到縮短工期的目的。A.合理分配施工資源B.找到一個(gè)最佳的施工順序C.提高工程所需材料的質(zhì)量D.全部由一家單位進(jìn)行施工【答案】B22、同日施工的兩工作段的銜接處理應(yīng)符合下列規(guī)定：前一段拌和整型后，留（）不碾壓。后一段施工時(shí)在前一段的未壓部分再加部分水泥重新拌和，并與后一段一起碾壓。A.3～5mB.5～8mC.9～10mD.10～12m【答案】B23、路堤填前壓實(shí)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)中，三級(jí)、四級(jí)公路，壓實(shí)度應(yīng)不小于（）。A.70%B.75%C.80%D.85%【答案】D24、在隧道施工過(guò)程中，洞頂和洞外的排水，多采用（）實(shí)施。A.二次襯砌B.復(fù)合式襯砌施工工藝C.截水溝、排水溝D.防水混凝土【答案】C25、關(guān)于支座安裝的說(shuō)法，不正確的是（）。A.支座安裝前，應(yīng)對(duì)支座墊石的混凝土強(qiáng)度、平面位置、頂面高程、預(yù)留地腳螺栓和預(yù)埋鋼板等進(jìn)行檢查B.安裝后填灌漿料的支座，其墊石的頂面應(yīng)預(yù)留出足夠的厚度C.支座安裝時(shí)，應(yīng)分別在墊石和支座上標(biāo)出縱橫向的中心十字線D.支座安裝完成，其橫橋向的中心線應(yīng)與梁橫橋向的中心線水平投影重合或相平行【答案】D26、下列屬于隧道防止洞口段洞頂出現(xiàn)偏壓的措施的是（）。A.隧道開(kāi)挖進(jìn)洞前應(yīng)盡早完成洞口排水系統(tǒng)B.平衡壓重填土C.不得采用深眼大爆破開(kāi)挖邊（仰）坡D.嚴(yán)格禁止超量裝藥【答案】B27、關(guān)于監(jiān)督施工單位按已批準(zhǔn)的施工方案組織中的專(zhuān)項(xiàng)安全施工方案實(shí)施的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程必須按照批準(zhǔn)的專(zhuān)項(xiàng)安全施工方案進(jìn)行施工B.在施工過(guò)程中需要對(duì)專(zhuān)項(xiàng)安全施工方案進(jìn)行修改的，必須報(bào)原批準(zhǔn)部門(mén)同意C.建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案的實(shí)施進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督檢查D.在施工過(guò)程中需要對(duì)專(zhuān)項(xiàng)安全施工方案進(jìn)行修改的，不得擅自修改【答案】C28、集料的公稱(chēng)最大粒徑不超過(guò)31.5mm，該瀝青混合料屬于（）。A.細(xì)粒式B.粗粒式C.中粒式D.特粗式【答案】B29、某技術(shù)方案進(jìn)行單因素敏感性分析的結(jié)果是：產(chǎn)品售價(jià)下降10%時(shí)內(nèi)部收益率的變化率為55%；原材料價(jià)格上漲10%時(shí)內(nèi)部收益率的變化率為39%；建設(shè)投資上漲10%時(shí)內(nèi)部收益率的變化率為50%；人工工資上漲10%時(shí)內(nèi)部收益率的變化率為30%.則該技術(shù)方案的內(nèi)部收益率對(duì)（）最敏感。A.人工工資B.產(chǎn)品售價(jià)C.原材料價(jià)格D.建設(shè)投資【答案】B30、安全生產(chǎn)管理的原則描述錯(cuò)誤的是（）A.一崗一責(zé)B.三管三必須C.三同時(shí)D.安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理【答案】A31、對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更。屬于工程費(fèi)用監(jiān)理的（）措施。A.組織B.經(jīng)濟(jì)C.技術(shù)D.合同【答案】C32、對(duì)于隱蔽工程和有爭(zhēng)議的工程計(jì)量，（）應(yīng)組織相關(guān)單位代表到施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地進(jìn)行確認(rèn)。A.監(jiān)理工程師B.發(fā)包人C.承包人D.設(shè)計(jì)單位【答案】A33、下列關(guān)于水泥路面試驗(yàn)路段旁站、見(jiàn)證試拌、試錯(cuò)過(guò)程中應(yīng)確定的內(nèi)容錯(cuò)誤的是（）。A.合理的投料順序和時(shí)間、純拌和時(shí)間、總拌和時(shí)間B.檢驗(yàn)混凝土試件的彎拉強(qiáng)度是否滿足要求C.施工組織形式和人員編制是否合理D.驗(yàn)證施工各工藝環(huán)節(jié)的操作要領(lǐng)，編制各關(guān)鍵崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)【答案】D34、監(jiān)理合同簽訂之日至工程開(kāi)工令確定的合同工程開(kāi)工之日為（）的監(jiān)理工作。A.施工準(zhǔn)備階段B.施工階段C.交工驗(yàn)收與缺陷責(zé)任期D.竣工驗(yàn)收階段【答案】A35、下列不屬于公路工程竣工驗(yàn)收具備的條件有（）。A.通車(chē)試運(yùn)營(yíng)2年以上B.監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量評(píng)定合格C.各參建單位完成工作總結(jié)報(bào)告D.質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)工程質(zhì)量檢測(cè)鑒定合格，并形成工程質(zhì)量鑒定報(bào)告【答案】B36、某公司計(jì)劃在5年內(nèi)每年年末投資300萬(wàn)元。年利率為6％，按復(fù)利計(jì)息，則第5年末可一次性回收的本利和為（）萬(wàn)元。A.1556.41B.1253.22C.1691.13D.1595.40【答案】C37、下列四種時(shí)差中，對(duì)緊前緊后工作均有影響的是（）。A.總時(shí)差B.局部時(shí)差C.相關(guān)時(shí)差D.獨(dú)立時(shí)差【答案】A38、各行業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的最低資本金比例按以下規(guī)定執(zhí)行，錯(cuò)誤的是（）A.城市和交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目：城市軌道交通項(xiàng)目由25%調(diào)整為20%B.港口、沿海及內(nèi)河航運(yùn)、機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目由30%調(diào)整為25%C.公路項(xiàng)目由25%調(diào)整為10%D.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目：保障性住房和普通商品住房項(xiàng)目維持20%不變【答案】C39、價(jià)值工程活動(dòng)的核心是（）。A.功能分析B.成果分析C.價(jià)值評(píng)價(jià)D.方案創(chuàng)造【答案】A40、從兼顧合同的公平性及簡(jiǎn)化合同管理的要求出發(fā)，對(duì)于工期較短（一年甚至更短）的項(xiàng)目，可不考慮設(shè)立（）條款，由承包人在報(bào)價(jià)中去考慮相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用（通常一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包人能對(duì)短期內(nèi)可能出現(xiàn)的物價(jià)上漲進(jìn)行預(yù)測(cè)），以簡(jiǎn)化費(fèi)用監(jiān)理工作。A.工程變更B.價(jià)格調(diào)整C.工期調(diào)整D.進(jìn)度款結(jié)算【答案】B41、某工程合同價(jià)為2000萬(wàn)元，合同價(jià)的50％為可調(diào)部分?？烧{(diào)部分，人工費(fèi)占35％，材料費(fèi)55％，其余占10％。結(jié)算時(shí)，人工費(fèi)價(jià)格指數(shù)增長(zhǎng)20％，材料費(fèi)價(jià)格指數(shù)增長(zhǎng)20％，其余未發(fā)生變化。按照調(diào)值公式法計(jì)算，該工程的結(jié)算工程價(jià)款為（）萬(wàn)元。A.2110B.2100C.2180D.2200【答案】C42、全面辨識(shí)應(yīng)每年不少于（），專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)應(yīng)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)或其要素發(fā)生重大變化或管理部門(mén)有特殊要求時(shí)及時(shí)開(kāi)展。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)后形成風(fēng)險(xiǎn)清單。A.4次B.3次C.1次D.2次【答案】C43、無(wú)機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料施工期的日最低氣溫應(yīng)在（）以上。A.0℃B.3℃C.5℃D.10℃【答案】C44、地質(zhì)預(yù)報(bào)等級(jí)最強(qiáng)的是（）。A.A級(jí)B.B級(jí)C.C級(jí)D.D級(jí)【答案】A45、關(guān)于投資方案不確定性分忻與風(fēng)險(xiǎn)分析的說(shuō)法,正確的是（）A.敏感性分析只適用于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)B.風(fēng)險(xiǎn)分析只適用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)C.盈虧平衡分析只適用于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)D.盈虧平衡分析只適用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)【答案】C46、某橋梁在施工過(guò)程中，發(fā)生一起質(zhì)量事故，該質(zhì)量事故造成直接經(jīng)濟(jì)損失6500萬(wàn)元，則該工程屬于（）A.特別重大質(zhì)量事故B.重大質(zhì)量事故C.較大質(zhì)量事故D.一般質(zhì)量事故【答案】B47、關(guān)于隧道洞內(nèi)防排水，（）在注漿段的注漿孔全部注完后，要進(jìn)行注漿效果檢查和評(píng)定，不合格者應(yīng)補(bǔ)鉆孔注漿。A.監(jiān)理工程師B.監(jiān)理員C.技術(shù)員D.技術(shù)主管【答案】A48、沿海地區(qū)或冬季撒除冰鹽的路面或橋面中可摻入或復(fù)配（）。A.引氣劑B.高效減水劑C.阻銹劑D.引氣高效減水劑【答案】C49、若在冬季進(jìn)行噴射混凝土施工，則噴射混凝土作業(yè)區(qū)的氣溫不宜低于（）。A.2℃B.4℃C.5℃D.8℃【答案】C50、鉆孔泥漿應(yīng)始終高出孔外水位或地下水位（）。A.0.5～1.0mB.1.0～1.5mC.1.5～2.0mD.2.0～2.5m【答案】B51、對(duì)高速公路和一級(jí)公路，密級(jí)配瀝青混合料的厚度不宜小于公稱(chēng)最大粒徑的（）。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍【答案】C52、適用于各個(gè)等級(jí)的公路和各個(gè)層次的瀝青是（）。A.A級(jí)瀝青B.B級(jí)瀝青C.C級(jí)瀝青D.D級(jí)瀝青【答案】A53、《公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》明確規(guī)定，施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)當(dāng)按照每（）萬(wàn)元施工合同額配備一名的比例配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員，不足的至少配備一名。A.5000B.6000C.10000D.15000【答案】A54、填石路堤施工時(shí)，路基邊線與邊坡不應(yīng)出現(xiàn)單向累計(jì)長(zhǎng)度超過(guò)（）m的彎折。A.30B.40C.50D.60【答案】C55、塑性指數(shù)為15～20的黏性土以及含有一定數(shù)量黏性土的中粒土和粗粒土均適宜于用石灰穩(wěn)定。對(duì)于石灰穩(wěn)定土集料的壓碎值要求，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.一般公路的底基層不大于40%B.高速公路的底基層不大于30%C.二級(jí)及二級(jí)以下公路的基層不大于35%D.一級(jí)公路的底基層不大于35%【答案】D56、關(guān)鍵項(xiàng)目（除機(jī)電工程）的合格率不應(yīng)低于（）。A.80%B.90%C.95%D.100%【答案】C57、在品質(zhì)工程評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)中，（）為控制指標(biāo)。A.基本要求B.評(píng)價(jià)指標(biāo)C.加分指標(biāo)D.總體評(píng)價(jià)【答案】A58、下列不屬于斜拉橋主梁施工監(jiān)控的主要內(nèi)容的是（）。A.變形B.應(yīng)力C.強(qiáng)度D.溫度【答案】C59、下列有關(guān)路床填料的表述中，不正確的是（）。A.高速、一級(jí)公路路床宜采用砂礫、碎石等水穩(wěn)性好的粗粒料B.高速、一級(jí)公路路床可采用級(jí)配好的碎石土，礫石土等C.當(dāng)粗粒料缺乏時(shí)，可采用無(wú)機(jī)結(jié)合料改良細(xì)粒土作為高速、一級(jí)公路路床的填料D.砂性土、粉質(zhì)土可用作高速和一級(jí)公路路床的填料【答案】D60、施工前應(yīng)由（）對(duì)控制性樁點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交樁，并應(yīng)在復(fù)測(cè)原控制網(wǎng)的基礎(chǔ)上，根據(jù)施工需要適當(dāng)加密、優(yōu)化，建立施工測(cè)量控制網(wǎng)。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.勘察設(shè)計(jì)單位D.施工單位【答案】C61、不確定性與風(fēng)險(xiǎn)的基本分析方法主要有臨界分析、敏感性分析和（）。A.動(dòng)態(tài)分析B.概率分析C.風(fēng)險(xiǎn)分析D.決策分析【答案】B62、某工程項(xiàng)目，已知（F/A，i，n）=1.333，F(xiàn)=100萬(wàn)元，則A應(yīng)為（）萬(wàn)元。A.100B.133.3C.75D.25【答案】C63、路基挖至路床頂面以上（）時(shí)，完成臨時(shí)排水溝后應(yīng)停止開(kāi)挖，待冬期過(guò)后再進(jìn)行施工。A.0.5mB.0.8mC.1mD.1.2m【答案】C64、下列不屬于施工單位不得租用的施工機(jī)械的是（）。A.國(guó)家明令淘汰或者禁止使用的B.不是在指定廠家購(gòu)買(mǎi)的C.超過(guò)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或者制造廠家規(guī)定使用年限的D.經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)不到安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的【答案】B65、落實(shí)監(jiān)理機(jī)構(gòu)中進(jìn)度控制的人員、具體任務(wù)和職能分工屬于進(jìn)度控制中的（）。A.組織措施B.經(jīng)濟(jì)措施C.合同措施D.信息管理措施【答案】A66、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、設(shè)區(qū)的市級(jí)以上地方人民政府及其有關(guān)部門(mén)，對(duì)其組織編制哪些規(guī)劃應(yīng)當(dāng)進(jìn)行環(huán)境評(píng)價(jià)，并編寫(xiě)有關(guān)環(huán)境影響的篇章或者說(shuō)明的規(guī)劃草案或者報(bào)告書(shū)，否則規(guī)劃的審批機(jī)關(guān)不予審批？（）A.土地利用的有關(guān)規(guī)劃B.區(qū)域、流域、海域的建設(shè)、開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃C.工業(yè)、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)的有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃D.能源、水利、交通、城市建設(shè)、旅游、自然資源開(kāi)發(fā)的有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃【答案】A67、關(guān)于凈現(xiàn)值的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.對(duì)于單個(gè)的獨(dú)立方案而言，當(dāng)NPV≥0時(shí)，則認(rèn)為方案是可取的B.對(duì)于多個(gè)方案，則不僅要求方案NPV≥0，且選擇一個(gè)方案時(shí)，應(yīng)選NPV值中最大的C.在費(fèi)用（成本）相同時(shí)，可使用凈現(xiàn)值進(jìn)行比較D.折現(xiàn)率越大，其凈現(xiàn)值越小【答案】C68、（）是表示其物理力學(xué)性能及耐久性的一個(gè)綜合指標(biāo)，所以工程實(shí)際往往把它作為檢測(cè)噴射混凝土質(zhì)量的重要指標(biāo)。A.抗壓強(qiáng)度B.抗拉強(qiáng)度C.疲勞強(qiáng)度D.黏結(jié)強(qiáng)度【答案】A69、質(zhì)量管理體系審核由（）對(duì)體系各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，這些人員應(yīng)獨(dú)立于被審核的部門(mén)和活動(dòng)范圍。A.企業(yè)內(nèi)勝任的管理人員B.行業(yè)認(rèn)可的審核人員C.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)D.外審專(zhuān)家【答案】A70、根據(jù)《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》（2018年版）專(zhuān)用合同條款第10.1條規(guī)定:監(jiān)理人應(yīng)在（）內(nèi)對(duì)承包人施工進(jìn)度計(jì)劃和施工方案說(shuō)明予以批復(fù)或提出修改意見(jiàn)。A.14天B.24天C.7天D.10天【答案】A71、路堤填方試驗(yàn)路段應(yīng)在路基主線上選擇地質(zhì)條件、路基斷面形式等具有代表性的地段進(jìn)行試驗(yàn)，試驗(yàn)路段的長(zhǎng)度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】D72、某常規(guī)投資方案，當(dāng)貸款利率為12%時(shí)，凈現(xiàn)值為150萬(wàn)元；當(dāng)貸款利率為14%時(shí)，凈現(xiàn)值為－100萬(wàn)元，則該方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的取值范圍為（）。A.＜12％B.12%～13%C.13％～14%D.＞14％【答案】C73、企業(yè)待崗、轉(zhuǎn)崗、換崗的職工，在重新上崗前，應(yīng)接受一次安全培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不得少于（）。A.20學(xué)時(shí)B.10學(xué)時(shí)C.40學(xué)時(shí)D.15學(xué)時(shí)【答案】A74、下列瀝青路面面層施工縫處理的做法，錯(cuò)誤的是（）。A.縱向接縫應(yīng)是熱接縫并應(yīng)連續(xù)和平行，縫邊垂直并形成直線B.橫向接縫在相連的層次和相鄰的行程間均應(yīng)至少錯(cuò)開(kāi)0.5mC.縱縫上的混合料，應(yīng)在攤鋪機(jī)的后面立即用一臺(tái)靜力鋼輪壓路機(jī)以靜力進(jìn)行碾壓D.縱向接縫與橫坡變坡線的重合應(yīng)在15cm以內(nèi)，與下層接縫應(yīng)錯(cuò)開(kāi)15cm以上【答案】B75、脹縫傳力桿應(yīng)在一端設(shè)置鍍鋅鋼管帽或塑料套筒，套帽厚度不應(yīng)小于2.0mm，并應(yīng)密封不透水，套帽長(zhǎng)度宜為（），套帽內(nèi)活動(dòng)空隙的長(zhǎng)度宜為（）。A.100mm、30mmB.80mm、30mmC.100mm、50mmD.80mm、50mm【答案】A76、公路工程施工階段監(jiān)理時(shí)間范圍是（）。A.監(jiān)理合同簽訂之日至工程開(kāi)工令確定的合同工程開(kāi)工之日B.合同工程開(kāi)工之日至工程交工驗(yàn)收申請(qǐng)受理之日C.合同工程開(kāi)工之日至工程交工驗(yàn)收之日D.合同工程開(kāi)工之日至工程竣工驗(yàn)收之日【答案】B77、二級(jí)及二級(jí)以上公路，一般土質(zhì)的壓實(shí)度應(yīng)不小于（），三級(jí)、四級(jí)公路，壓實(shí)度應(yīng)不?。ǎ?。A.95%，90%B.90%，85%C.85%，80%D.80%，75%【答案】B78、稀漿封層和微表處兩幅縱縫搭接寬度不宜超過(guò)（），橫向接縫宜做成對(duì)接縫。分兩層攤鋪時(shí)，第一層攤鋪后至少應(yīng)開(kāi)放交通（）后方可進(jìn)行第二層攤鋪。A.70cm，12hB.70cm，24hC.80cm，12hD.80cm，24h【答案】D79、砌筑用砂漿，一組砂漿試樣的強(qiáng)度為該組試樣（）試件（）抗壓極限強(qiáng)度的平均值。A.2個(gè)，14dB.3個(gè)，14dC.2個(gè)，28dD.3個(gè)，28d【答案】D80、關(guān)于路基冬期施工的說(shuō)法不正確的是（）。A.填筑路堤應(yīng)按橫斷面全寬平填，每層松鋪厚度比正常施工增加20%～30%B.當(dāng)填筑高程距路床底面1m時(shí)，碾壓密實(shí)后應(yīng)停止填筑C.冬期過(guò)后應(yīng)對(duì)填方路堤進(jìn)行補(bǔ)充壓實(shí)D.路基挖至路床頂面以上1m時(shí)，完成臨時(shí)排水溝后應(yīng)停止開(kāi)挖，待冬期過(guò)后再進(jìn)行施工【答案】A多選題（共40題）1、下列屬于投資估算編制依據(jù)的是（）。A.建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告B.設(shè)備的市場(chǎng)詢價(jià)C.國(guó)家和地區(qū)所頒發(fā)的規(guī)定及有關(guān)定額、計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、估算指標(biāo)等D.銀行利率、匯率、物價(jià)指數(shù)及其他有關(guān)資料E.施工組織設(shè)計(jì)【答案】ABCD2、瀝青混合料按其結(jié)構(gòu)組成通?？梢苑殖桑ǎ?。A.懸浮密實(shí)結(jié)構(gòu)B.骨架空隙結(jié)構(gòu)C.骨架密實(shí)結(jié)構(gòu)D.懸浮空隙結(jié)構(gòu)E.嵌鎖型結(jié)構(gòu)【答案】ABC3、修筑功能層（墊層）的材料特點(diǎn)包括（）。A.強(qiáng)度要求高B.強(qiáng)度要求不一定高C.水穩(wěn)定性好D.承載能力強(qiáng)E.隔溫性能好【答案】BC4、水泥混凝土路面施工遇到下列（）的天氣情況，必須停止施工。A.風(fēng)力達(dá)到5級(jí)以上的強(qiáng)風(fēng)天氣B.現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)3晝夜的平均氣溫低于5℃C.夜間最低氣溫低于-3℃D.現(xiàn)場(chǎng)氣溫高于40℃E.現(xiàn)場(chǎng)降雨、雷陣雨、冰雹或降雪【答案】CD5、公路隧道機(jī)電工程的質(zhì)量監(jiān)理過(guò)程中，對(duì)于風(fēng)機(jī)的檢驗(yàn)，下列說(shuō)法正確的有（）。A.風(fēng)機(jī)運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)后，保持包裝和密封良好B.風(fēng)機(jī)安裝前應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行外觀清理檢查，并做好記錄C.進(jìn).出風(fēng)口應(yīng)敞開(kāi)D.搬運(yùn)設(shè)備應(yīng)有專(zhuān)人指揮，使用的工具及繩索必須符合安全要求。E.軸流風(fēng)機(jī)還應(yīng)進(jìn)行液壓油油位檢査【答案】ABD6、屬于特殊地質(zhì)地段的有（）。A.軟弱黃土地層B.膨脹地層C.巖溶D.巖爆E.斷層【答案】ABD7、橋梁橋頭搭板施工質(zhì)量要求（）。A.鋼筋混凝土搭板及枕梁應(yīng)采用預(yù)制B.鋼筋混凝土搭板及枕梁應(yīng)采用現(xiàn)澆C.搭板鋼筋與其下的墊層間宜設(shè)置墊塊并交錯(cuò)布置D.在上下層鋼筋之間應(yīng)設(shè)置支撐，保證位置準(zhǔn)確E.澆筑搭板混凝土?xí)r應(yīng)按搭板的坡度由高向低處進(jìn)行【答案】BCD8、關(guān)于防水層鋪設(shè)施工說(shuō)法正確的有（）。A.防水層應(yīng)超前二次襯砌施工1～2個(gè)循環(huán)的距離襯砌段進(jìn)行鋪設(shè)B.宜采用專(zhuān)用臺(tái)車(chē)鋪設(shè)防水層C.防水層應(yīng)環(huán)向分幅鋪設(shè)，拱部和邊墻應(yīng)無(wú)縱向搭接D.鋪掛的固定點(diǎn)間距：拱部宜為0.5～0.7m，側(cè)墻宜為0.7～1.0m，在凹處適當(dāng)加密固定點(diǎn)E.無(wú)紡布與防水板應(yīng)分別鋪掛，先鋪掛防水板后鋪掛無(wú)紡布【答案】ABD9、毛某訴張明房屋糾紛一案，經(jīng)某中級(jí)人民法院一審判決后，毛某不服，但沒(méi)有上訴，而是于收到判決書(shū)20日后，向該省高級(jí)人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。該省高?jí)人民法院接到其再審申請(qǐng)后，經(jīng)審查，認(rèn)為該判決確有錯(cuò)誤，遂指令作出生效判決的中級(jí)人民法院再審。該中級(jí)人民法院裁定撤銷(xiāo)原判決，決定按二審程序?qū)υ摪高M(jìn)行再審，同時(shí)，要求毛某在接到通知一周內(nèi)向法院交納案件受理費(fèi)。下列說(shuō)法正確的是：A.毛某可以向作出生效判決的法院的上級(jí)法院提出再審申請(qǐng)B.中級(jí)人民法院應(yīng)該適用第一審程序?qū)徖碓撛賹彴讣﨏.該中級(jí)人民法院在接到再審指令之后，應(yīng)當(dāng)作出裁定，中止原判決的執(zhí)行，而不是裁定撤銷(xiāo)原判決D.再審案件一律免交案件受理費(fèi)，所以再審法院要求毛某交納案件受理費(fèi)沒(méi)有法律依據(jù)【答案】ABC10、高速公路路面工程中，以下部位需要撒鋪黏層的是（）。A.中面層與下面層之間B.路緣石的側(cè)面C.雨水進(jìn)水口的側(cè)面D.檢查井的側(cè)面E.上面層上面【答案】ABCD11、崩塌是整體巖塊在重力作用下傾倒、崩落。主要原因是（）。A.巖體風(fēng)化破碎B.邊坡較陡C.邊坡較高D.土質(zhì)較差E.外力作用【答案】AC12、橋梁工程的基本組成包括（）。A.上部構(gòu)造B.下部結(jié)構(gòu)C.支座D.附屬構(gòu)造物E.橋墩【答案】ABCD13、施工組織設(shè)計(jì)的檢查主要體現(xiàn)在（）。A.設(shè)備、材料、人員情況檢查B.準(zhǔn)備工作情況檢查C.施工過(guò)程的主要施工控制指標(biāo)檢查D.施工現(xiàn)場(chǎng)布置合理性檢查E.資金準(zhǔn)備情況檢查【答案】BCD14、以下屬于初期支護(hù)的是（）A.噴射混凝土B.錨桿C.鋼架D.鋼筋網(wǎng)E.管棚【答案】ABCD15、對(duì)混凝土的配合比重新進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)的情況包括（）。A.對(duì)混凝土性能指標(biāo)有特殊要求時(shí)B.觀密度實(shí)測(cè)值與計(jì)算值之差的絕對(duì)值不超過(guò)計(jì)算值的2%時(shí)C.水泥、外加劑或礦物摻合料品種、質(zhì)量有顯著變化時(shí)D.該配合比的混凝土生產(chǎn)間斷半年以上時(shí)E.該配合比的混凝土生產(chǎn)間斷三個(gè)月以上時(shí)【答案】ACD16、關(guān)于施工單位安全生產(chǎn)責(zé)任體系的說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。A.工程項(xiàng)目施工單位要成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任，副組長(zhǎng)由安全總監(jiān).副經(jīng)理.總工程師擔(dān)任，成員由各部門(mén)負(fù)責(zé)人，以及分包單位負(fù)責(zé)人組成B.施工單位是安全生產(chǎn)責(zé)任主體，主要負(fù)責(zé)人依法對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)C.工程項(xiàng)目實(shí)行施工總承包的，建設(shè)單位對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)D.列入工程概算的安全作業(yè)環(huán)境及安全事故措施所需費(fèi)用，應(yīng)用于施工安全防護(hù)用具及設(shè)施的采購(gòu)和更新，安全事故措施的落實(shí)，安全生產(chǎn)條件的改善E.施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)明確安全技術(shù)措施，危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程還應(yīng)編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案【答案】C17、以下適用《民事訴訟法》移送管轄規(guī)定的做法，哪些是錯(cuò)誤的？A.甲市人民法院立案后發(fā)現(xiàn)對(duì)案件沒(méi)有管轄權(quán)，但是被告一方?jīng)]有提出管轄異議，出于訴訟效率考慮還是審理了此案B.乙市人民法院接到甲市人民法院移送來(lái)的案件后發(fā)現(xiàn)還是沒(méi)有管轄權(quán)，遂將之另行移送到了丙市人民法院C.丙市人民法院接到乙市人民法院移送的案件后發(fā)現(xiàn)還是沒(méi)有管轄權(quán)，只好提交本院審判委員會(huì)處理解決D.丁市人民法院本來(lái)已經(jīng)受理某案，結(jié)果由于行政區(qū)域變更，在審理之前失去了管轄權(quán)，于是又將之移送給剛剛獲得管轄權(quán)的戊市人民法院【答案】ABCD18、在關(guān)鍵線路中選擇被壓縮的各項(xiàng)工作必須滿足的要求是（）。A.被壓縮的工作是關(guān)鍵線路上的工作B.被壓縮的工作成本較高C.被壓縮工作資源供給條件較差D.被壓縮工作的持續(xù)時(shí)間不短于最短工期，工期可進(jìn)行壓縮E.被壓縮工作的費(fèi)用斜率是關(guān)鍵線路上可壓縮工作中最小的工作【答案】AD19、綠色公路建設(shè)五大任務(wù)包括（）。A.統(tǒng)籌資源利用，實(shí)現(xiàn)集約節(jié)約B.加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，注重自然和諧C.著眼周期成本，強(qiáng)化建養(yǎng)并重D.實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)工程高效E.完善標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，推動(dòng)示范引領(lǐng)【答案】AC20、重大風(fēng)險(xiǎn)登記主要內(nèi)容包括（）。A.基本信息B.管控信息C.預(yù)警信息D.事故信息E.生產(chǎn)信息【答案】ABCD21、下列說(shuō)法中，關(guān)于噴射混凝土正確的是（）。A.噴射方式分為干式與濕式兩種B.每次噴射作業(yè)前或作業(yè)期間，要檢查使用材料C.檢查噴射機(jī)械配套情況和實(shí)際功效，進(jìn)行必要的試噴D.噴混凝土終凝后3h起，開(kāi)始灑水養(yǎng)護(hù)E.養(yǎng)護(hù)時(shí)間不應(yīng)少于7d【答案】BC22、依據(jù)我國(guó)民事訴訟法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，下列關(guān)于管轄問(wèn)題的哪些表述是不正確的？()A.適用督促程序的案件只能由基層人民法院管轄B.按級(jí)別管轄權(quán)限，高級(jí)人民法院有權(quán)管轄其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由其管轄的第一審案件C.協(xié)議管轄可以變更級(jí)別管轄D.提交答辯狀期間屆滿后，原告增加訴訟請(qǐng)求金額致使案件標(biāo)的額超過(guò)受訴人民法院級(jí)別管轄標(biāo)準(zhǔn)，被告提出管轄權(quán)異議，請(qǐng)求由上級(jí)人民法院管轄的，人民法院可以根據(jù)管轄恒定的原則不予審查，直接裁定駁回被告的請(qǐng)求【答案】BCD23、下列有關(guān)施工機(jī)械使用費(fèi)計(jì)算的表述中，正確的是（）。A.施工機(jī)械使用費(fèi)=工（機(jī)械臺(tái)班消耗量x機(jī)械臺(tái)班單價(jià)）+工程儀器儀表使用費(fèi)B.機(jī)械臺(tái)班單價(jià)由不變費(fèi)用、可變費(fèi)用和機(jī)上人工費(fèi)用組成C.工程儀器儀表使用費(fèi)是指機(jī)電工程施工作業(yè)所發(fā)生的儀器儀表使用費(fèi)D.可變費(fèi)用中的臺(tái)班人工費(fèi)工日單價(jià)與生產(chǎn)工人人工費(fèi)單價(jià)相同E.變費(fèi)用包括折舊費(fèi)、檢修費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、安拆輔助費(fèi)等【答案】ACD24、后張法預(yù)應(yīng)力混凝土的澆筑時(shí)，預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)混凝土的澆筑及養(yǎng)生應(yīng)符合的要求有（）。A.澆筑混凝土?xí)r，應(yīng)保持錨塞、錨圈和墊板位置的穩(wěn)固B.在混凝土澆筑和預(yù)應(yīng)力鋼筋張拉前，錨具的所有支承表面（如墊板）應(yīng)加以清洗C.拌和后超過(guò)35min的混凝土不得使用D.為避免孔道變形，不允許振搗器觸及套管。E.混凝土立方體強(qiáng)度尚未達(dá)到18~20MPa時(shí)，不得拆除模板。【答案】ABD25、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)也是現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制的重要手段。標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)包括（）。A.標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)試驗(yàn)B.集料的級(jí)配試驗(yàn)C.混合料的配合比試驗(yàn)D.結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度試驗(yàn)E.驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)【答案】ABCD26、監(jiān)理人員在工程費(fèi)用支付中責(zé)任重大，為了做好這一工作，監(jiān)理人員必須遵循的基本原則有（）。A.必須以合同為依據(jù)B.必須遵循規(guī)定的程序C.必須以合同工程量進(jìn)行計(jì)量D.必須以工程計(jì)量為基礎(chǔ)E.必須準(zhǔn)確、及時(shí)【答案】ABD27、采用非水溶性的粉狀外加劑時(shí)，應(yīng)保證其（）。A.結(jié)塊B.不得結(jié)塊C.分散均勻D.攪拌充分E.不得攪拌【答案】BCD28、張某與李某因買(mǎi)賣(mài)合同糾紛，經(jīng)某區(qū)人民法院審理作出一審判決。李某不服，向市中級(jí)人民法院上訴。該市中級(jí)人民法院經(jīng)審理作出維持原判的終審判決。兩年后，市檢察院在檢查工作中發(fā)現(xiàn)某區(qū)人民法院的一審判決中認(rèn)定事實(shí)的主要證據(jù)不足，于是決定提出抗訴。關(guān)于本案的敘述，正確的有：A.檢察院依審判監(jiān)督程序提出抗訴無(wú)期限的限制，故本案中檢察院可以在兩年后提出抗訴B.本案應(yīng)由市檢察院向某區(qū)人民法院提出抗訴C.本案應(yīng)由市檢察院向某市中級(jí)人民法院提出抗訴D.本案應(yīng)由市檢察院提請(qǐng)省檢察院向某市中級(jí)人民法院提出抗訴【答案】AD29、產(chǎn)生路基沉陷的主要原因有（）。A.路基填料不當(dāng)B.填筑方法不合理C.壓實(shí)不足D.土體發(fā)生膨脹、收縮以及冬季凍脹等E.巖石地基吸水軟化【答案】ABCD30、下列屬于基本施工方式的是（）。A.平行流水作業(yè)法B.平行順序作業(yè)法C.流水作業(yè)法D.平行作業(yè)法E.依次作業(yè)法【答案】CD31、下列關(guān)于明洞回填施工的說(shuō)法中，正確的有（）。A.明洞拱背回填應(yīng)在外模拆除、防水層和排水盲管施工完成后進(jìn)行，機(jī)械回填時(shí)，拱圈混凝土強(qiáng)度應(yīng)不小于