加工成品合同的經(jīng)典版范本（3篇）

第18頁(yè)共18頁(yè)加工成品合?同的經(jīng)典版?范本承攬?方：地址?：電話：?開(kāi)戶銀行?：帳號(hào)：?法定代表?人：定作?方：地址?：電話：?開(kāi)戶銀行?：帳號(hào)：?法定代表?人：定作?方委托承攬?方加工__?___，經(jīng)?雙方充分協(xié)?商，特訂立?本合同，以?便共同遵守?。第一條?加工成品?：品名：?規(guī)格：?單位：數(shù)?量：備注?：第二條?加工成品?質(zhì)量要求：?第三條?原材料的提?供辦法及規(guī)?格、數(shù)量、?質(zhì)量：1?、用承攬方?原料完成工?作的，承攬?方必須依照?合同規(guī)定選?用原材料，?并接受定作?方檢驗(yàn)。承?攬方隱瞞原?材料的缺陷?或者使用不?符合合同規(guī)?定的原材料?而影響定作?物的質(zhì)量時(shí)?，定作方有?權(quán)要求重作?，修理，減?少價(jià)款或退?貨。2、?用定作方原?材料完成工?作的，合同?應(yīng)當(dāng)明確規(guī)?定原材料的?消耗定額。?定作方應(yīng)按?合同規(guī)定的?時(shí)間、數(shù)量?、質(zhì)量、規(guī)?格提供原材?料。承攬方?對(duì)定作方提?供的原材料?要按合同規(guī)?定及時(shí)檢驗(yàn)?，不符合要?求的，應(yīng)立?即通知定作?方調(diào)換或補(bǔ)?齊。承攬方?對(duì)定作方提?供的原材料?不得擅自更?換，對(duì)修理?的物品不得?偷換零部件?。3、原?材料等物品?交（提）日?期計(jì)算，參?照第七條規(guī)?定執(zhí)行。?第四條技?術(shù)資料，圖?紙?zhí)峁┺k法?：1、承?攬方在依照?定作方的要?求進(jìn)行工作?期間，發(fā)現(xiàn)?提供的圖紙?或技術(shù)要求?不合理，應(yīng)?當(dāng)及時(shí)通知?定作方；定?作方應(yīng)當(dāng)在?規(guī)定的時(shí)間?內(nèi)回復(fù)，提?出修改意見(jiàn)?。承攬方在?規(guī)定的時(shí)間?內(nèi)未得到答?復(fù)，有權(quán)停?止工作，并?及時(shí)通知定?作方，因此?造成的損失?，由定作方?賠償。2?、承攬方對(duì)?于承攬的工?作，如果定?作方要求保?密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)?格遵守，未?經(jīng)定作方許?可不得留存?技術(shù)資料和?復(fù)制品。?3、定作方?應(yīng)當(dāng)按規(guī)定?日期提供技?術(shù)資料，圖?紙等。第?五條價(jià)款?或酬金：?價(jià)款或酬金?，按照國(guó)家?或主管部門(mén)?的規(guī)定執(zhí)行?，沒(méi)有規(guī)定?的由當(dāng)事人?雙方商定。?第六條?驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和?方法：1?、按照合同?規(guī)定的質(zhì)量?要求，圖紙?和樣品作為?驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。?2、定作?方應(yīng)當(dāng)按合?同規(guī)定的期?限驗(yàn)收承攬?方所完成的?'工作。驗(yàn)?收前承攬方?應(yīng)當(dāng)向定作?方提交必需?的技術(shù)資料?和有關(guān)質(zhì)量?證明。對(duì)短?期檢驗(yàn)難以?發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺?陷的定作物?或項(xiàng)目，應(yīng)?當(dāng)由雙方協(xié)?商，在合同?中規(guī)定保證?期限。保證?期限內(nèi)發(fā)生?問(wèn)題，除定?作方使用或?保管不當(dāng)?shù)?原因而造成?質(zhì)量問(wèn)題的?以外，由承?攬方負(fù)責(zé)修?復(fù)或退換。?3、當(dāng)事?人雙方對(duì)承?攬的定作物?和項(xiàng)目質(zhì)量?在檢驗(yàn)中發(fā)?生爭(zhēng)議時(shí)，?可由法定質(zhì)?量監(jiān)督檢驗(yàn)?機(jī)構(gòu)提供檢?驗(yàn)證明。?第七條交?（提）貨的?時(shí)間和地點(diǎn)?：1、交?（提）定作?物期限應(yīng)當(dāng)?按照合同規(guī)?定履行。任?何一方要求?提前或延期?交（提）定?作物，應(yīng)當(dāng)?在事先與對(duì)?方達(dá)成協(xié)議?，并按協(xié)議?執(zhí)行。2?、交（提）?定作物日期?的計(jì)算：承?攬方自備運(yùn)?輸工具送交?定作物的，?以定作方接?收的戳記日?期為準(zhǔn)；委?托運(yùn)輸部門(mén)?運(yùn)輸?shù)模?發(fā)運(yùn)定作物?時(shí)承運(yùn)部門(mén)?簽發(fā)戳記日?期為準(zhǔn)；自?提定作物的?，以承攬方?通知的提取?日期為準(zhǔn)，?但承攬方在?發(fā)出提取定?作物的通知?中，必須留?給定作方以?必要的途中?時(shí)間；雙方?另有約定的?，按約定的?方法計(jì)算。?第八條?包裝要求及?費(fèi)用負(fù)擔(dān)：?第九條?運(yùn)輸辦法及?費(fèi)用負(fù)擔(dān)：?第十條?結(jié)算方式及?期限：第?十一條其?他：1、?根據(jù)國(guó)家有?關(guān)規(guī)定，定?作方可向承?攬方交付定?金。定金數(shù)?額由雙方協(xié)?商確定。定?作方不履行?合同的，無(wú)?權(quán)請(qǐng)求返還?定金。承攬?方不履行合?同的，應(yīng)當(dāng)?雙倍返還定?金。2、?根據(jù)國(guó)家有?關(guān)規(guī)定，經(jīng)?當(dāng)事人雙方?約定，定作?方可向承攬?方給付預(yù)付?款。承攬方?不履行合同?的，除承擔(dān)?違約責(zé)任外?，必須如數(shù)?返還預(yù)付款?。定作方不?履行合同的?，可以把預(yù)?付款抵作違?約金和賠償?金；有余款?的可以請(qǐng)求?返還。第?十二條承?攬方的違約?責(zé)任：1?、未按合同?規(guī)定的質(zhì)量?交付定作物?或完成工作?，定作方同?意利用的，?應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論?價(jià)；不同意?利用的，應(yīng)?當(dāng)負(fù)責(zé)修整?或調(diào)換，并?承擔(dān)逾期交?付的責(zé)任；?經(jīng)過(guò)修整或?調(diào)換后，仍?不符合合同?規(guī)定的，定?作方有權(quán)拒?收，由此造?成的損失由?承攬方賠償?。2、交?付定作物或?完成工作的?數(shù)量少于合?同規(guī)定，定?作方仍然需?要的，應(yīng)當(dāng)?照數(shù)補(bǔ)齊，?補(bǔ)交部分按?逾期交付處?理；少交部?分定作方不?再需要的，?有權(quán)解除合?同，因此造?成的損失由?承攬方賠償?。3、未?按合同規(guī)定?包裝定作物?，需返修或?重新包裝的?，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)?返修或重新?包裝，并承?擔(dān)因此而支?付的費(fèi)用。?定作方不要?求返修或重?新包裝而要?求賠償損失?的，承攬方?應(yīng)當(dāng)償付定?作方該不合?格包裝物低?于合格包裝?物的價(jià)值部?分。因包裝?不符合同規(guī)?定造成定作?物毀損，滅?失的，由承?攬方賠償損?失。4、?逾期交付定?作物，應(yīng)當(dāng)?向定作方償?付違約金_?____元?；（合同中?無(wú)具體規(guī)定?的，應(yīng)當(dāng)比?照中國(guó)人民?銀行有關(guān)延?期付款的規(guī)?定，按逾期?交付部分的?價(jià)款總額計(jì)?算，向定作?方償付違約?金）以酬金?計(jì)算的，每?逾期一天，?按逾期交付?部分的酬金?總額的千分?之一償付違?約金。未經(jīng)?定作方同意?，提前交付?定作物，定?作方有權(quán)拒?收。5、?不能交付定?作物或不能?完成工作的?，應(yīng)當(dāng)償付?不能交付定?作物或不能?完成工作部?分價(jià)款總值?的____?_％（10?％--30?％幅度）或?酬金總額的?_____?％（20％?--60％?幅度）違約?金。6、?異地交付的?定作物不符?合合同規(guī)定?，暫由定作?方代保管時(shí)?，應(yīng)當(dāng)償付?定作方實(shí)際?支付的保管?，保養(yǎng)費(fèi)。?7、實(shí)行?代運(yùn)或送貨?的定作物，?錯(cuò)發(fā)到達(dá)地?點(diǎn)或接收單?位（人），?除按合同規(guī)?定負(fù)責(zé)運(yùn)到?指定地點(diǎn)或?接收單位（?人）外，并?承擔(dān)因此多?付的運(yùn)雜費(fèi)?和逾期交付?定作物的責(zé)?任。8、?由于保管不?善致使定作?方提供的原?材料、設(shè)備?、包裝物及?其它物品毀?損、滅失的?、應(yīng)當(dāng)償付?定作方因此?造成的損失?。9、未?按合同規(guī)定?的辦法和期?限對(duì)定作方?提供的原材?料進(jìn)行檢驗(yàn)?，或經(jīng)檢驗(yàn)?發(fā)現(xiàn)原材料?不符合要求?而未按合同?規(guī)定的期限?通知定作方?調(diào)換，補(bǔ)齊?的，由承攬?方對(duì)工作質(zhì)?量，數(shù)量承?擔(dān)責(zé)任。?10、擅自?調(diào)換定作方?提供的原材?料或修理物?的零部件，?定作方有權(quán)?拒收，承攬?方應(yīng)賠償定?作方因此造?成的損失。?如定作方要?求重作或重?新修理，應(yīng)?當(dāng)按定作方?要求辦理，?并承擔(dān)逾期?交付的責(zé)任?。第十三?條定作方?的違約責(zé)任?：1、中?途變更定作?物的數(shù)量、?規(guī)格、質(zhì)量?或設(shè)計(jì)等，?應(yīng)當(dāng)賠償承?攬方因此造?成的損失。?2、中途?廢止合同，?屬承攬方提?供原材料的?，償付承攬?方的未履行?部分價(jià)款總?值的___?__％（1?0％--3?0％幅度）?的違約金；?不屬承攬方?提供原材料?的，償付承?攬方以未履?行部分酬金?總額的__?___％（?20％--?-60％的?幅度）違約?金。3、?未按合同規(guī)?定的時(shí)間和?要求向承攬?方提供原材?料、技術(shù)資?料、包裝物?等或未完成?必要的輔助?工作和準(zhǔn)備?工作，承攬?方有權(quán)解除?合同，定作?方應(yīng)當(dāng)賠償?承攬方因此?而造成的損?失；承攬方?不要求解除?合同的，除?交付定作物?的日期得以?順延外，定?作方應(yīng)當(dāng)償?付承攬方停?工待料的損?失。4、?超過(guò)合同規(guī)?定期限領(lǐng)取?定作物的，?除按本條第?五款規(guī)定償?付違約金外?，還應(yīng)當(dāng)承?擔(dān)承攬方實(shí)?際支付的保?管、保養(yǎng)費(fèi)?。定作方超?過(guò)領(lǐng)取期限?六個(gè)月不領(lǐng)?取定作物的?，承攬方有?權(quán)將定作物?變賣(mài)，所得?價(jià)款在扣除?報(bào)酬、保管?、保養(yǎng)費(fèi)后?，退還給定?作方；變賣(mài)?定作物所得?少于報(bào)酬、?保管、保養(yǎng)?費(fèi)時(shí)，定作?方還應(yīng)補(bǔ)償?不足部分；?如定作物不?能變賣(mài)，應(yīng)?當(dāng)賠償承攬?方的損失。?5、超過(guò)?合同規(guī)定日?期付款，應(yīng)?當(dāng)比照中國(guó)?人民銀行有?關(guān)延期付款?的規(guī)定向承?攬方償付違?約金；以酬?金計(jì)算的，?每逾期一天?，按酬金總?額的千分之?一償付違約?金。6、?無(wú)故拒絕接?收定作物，?應(yīng)當(dāng)賠償承?攬方因此造?成的損失及?運(yùn)輸部門(mén)的?罰款。7?、變更交付?定作物地點(diǎn)?或接收單位?（人），承?擔(dān)因此而多?支出的費(fèi)用?。第十四?條不可抗?力在合同?規(guī)定的履行?期限內(nèi)，由?于不可抗力?致使定作物?或原材料毀?損、滅失的?，承攬方在?取得合法證?明后，可免?予承擔(dān)違約?責(zé)任，但應(yīng)?當(dāng)采取積極?措施，盡量?減少損失，?如在合同規(guī)?定的履行期?限以外發(fā)生?的，不得免?除責(zé)任；在?定作方遲延?接受或無(wú)故?拒收期間發(fā)?生的，定作?方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)?責(zé)任，并賠?償承攬方由?此造成的損?失。第十?五條糾紛?的處理：?加工承攬合?同發(fā)生糾紛?時(shí)，當(dāng)事人?雙方應(yīng)協(xié)商?解決；協(xié)商?不成時(shí)任何?一方可向合?同管理機(jī)關(guān)?申請(qǐng)調(diào)解，?_____?，也可以直?接向人民法?院起訴。?第十六條?本合同自_?____年?_____?月____?_日起生效?，合同履行?完畢即失效?。本合同執(zhí)?行期間，雙?方不得隨意?變更和解除?合同，合同?如有未盡事?宜，應(yīng)由雙?方共同協(xié)商?，作出補(bǔ)充?規(guī)定，補(bǔ)充?規(guī)定與本合?同具有同等?效力。本合?同正本一式?二份，定作?方和承攬方?各執(zhí)一份；?合同副本一?式____?_份，交_?____（?如經(jīng)簽證或?公證，則應(yīng)?送簽證機(jī)關(guān)?或公證機(jī)關(guān)?）各留存一?份。定作?方（蓋章）?：代表人?（簽字）：?____?_年___?__月__?___日?承攬方（蓋?章）：代?表人（簽字?）：__?___年_?____月?_____?日加工成?品合同的經(jīng)?典版范本（?二）訂立?合同雙方：?承攬人：?_____?定作人：?_____?定作人委?托承攬人加?工____?_，經(jīng)雙方?充分協(xié)商，?特訂立本合?同，以便共?同遵守。?第一條加?工成品編?號(hào)：___?__名稱?：____?_規(guī)格：?_____?單位：_?____?數(shù)量：__?___備?注：___?__第二?條加工成?品質(zhì)量要?求（加工?定作物品，?需要封存樣?品的，應(yīng)當(dāng)?由雙方代表?當(dāng)面封簽，?并妥為保存?，作為驗(yàn)收?的依據(jù)）?編號(hào)名稱?規(guī)格單?位數(shù)量?備注第三?條原材料?的提供辦法?及規(guī)格、數(shù)?量、質(zhì)量?_____?（1．用?承攬人原料?完成工作的?，承攬人必?須依照合同?規(guī)定選用原?材料，并接?受定作人檢?驗(yàn)。承攬人?隱瞞原材料?的缺陷或者?用不符合合?同規(guī)定的原?材料而影響?定作物的質(zhì)?量時(shí)，定作?人有權(quán)要求?重作、修理?、減少價(jià)款?或退貨。2?．用定作人?原材料完成?工作的，合?同應(yīng)當(dāng)明確?規(guī)定原材料?的消耗定額?。定作人應(yīng)?按合同規(guī)定?的時(shí)間、數(shù)?量、質(zhì)量、?規(guī)格提供原?材料。承攬?人對(duì)定作人?提供的原材?料要按合同?規(guī)定及時(shí)檢?驗(yàn)，不符合?要求的，應(yīng)?立即通知定?作人調(diào)換或?補(bǔ)齊。承攬?人對(duì)定作人?提供的原材?料不得擅自?更換，對(duì)修?理的物品不?得偷換零部?件。3．原?材料等物品?交（提）日?期計(jì)算，參?照第七條規(guī)?定執(zhí)行。）?第四條?技術(shù)資料、?圖紙?zhí)峁┺k?法___?__（1?．承攬人在?依照定作人?的要求進(jìn)行?工作期間，?發(fā)現(xiàn)提供的?圖紙或技術(shù)?要求不合理?，應(yīng)當(dāng)及時(shí)?通知定作人?；定作人應(yīng)?當(dāng)在規(guī)定的?時(shí)間內(nèi)回復(fù)?，提出修改?意見(jiàn)。承攬?人在規(guī)定的?時(shí)間內(nèi)未得?到答復(fù)，有?權(quán)停止工作?，并及時(shí)通?知定作人，?因此造成的?損失，由定?作人賠償。?2．承攬人?對(duì)于承攬的?工作，如果?定作人要求?保密，應(yīng)當(dāng)?嚴(yán)格遵守，?未經(jīng)定作人?許可不得留?存技術(shù)資料?的復(fù)制品。?3．定作人?應(yīng)當(dāng)按規(guī)定?日期提供技?術(shù)資料、圖?紙等。）?第五條價(jià)?款或酬金?_____?（價(jià)款或?酬金，按照?國(guó)家或主管?部門(mén)的規(guī)定?執(zhí)行，沒(méi)有?規(guī)定的由當(dāng)?事人雙方商?定。）第?六條驗(yàn)收?標(biāo)準(zhǔn)和方法?____?_（1．?按照合同規(guī)?定的質(zhì)量要?求、圖紙和?樣品作為驗(yàn)?收標(biāo)準(zhǔn)。2?．定作人應(yīng)?當(dāng)按合同規(guī)?定的期限驗(yàn)?收承攬人所?完成的工作?。驗(yàn)收前承?攬人應(yīng)當(dāng)向?定作人提交?必需的技術(shù)?資料和有關(guān)?質(zhì)量證明。?對(duì)短期檢驗(yàn)?難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)?量缺陷的定?作物或項(xiàng)目?，應(yīng)當(dāng)由雙?方協(xié)商，在?合同中規(guī)定?保證期限。?保證期限內(nèi)?發(fā)生問(wèn)題，?除定作人使?用、保管不?當(dāng)?shù)仍蚨?造成質(zhì)量問(wèn)?題的以外，?由承攬人負(fù)?責(zé)修復(fù)或退?換。3．當(dāng)?事人雙方對(duì)?承攬的定作?物和項(xiàng)目質(zhì)?量在檢驗(yàn)中?發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)?，可由法定?質(zhì)量）監(jiān)督?檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提?供檢驗(yàn)證明?。）第七?條交貨的?時(shí)間和地點(diǎn)?____?_（1．?交（提）定?作物期限應(yīng)?當(dāng)按照合同?規(guī)定履行。?任何一方要?求提前或延?期交（提）?定作物，應(yīng)?當(dāng)在事先與?對(duì)方達(dá)成協(xié)?議；并按協(xié)?議執(zhí)行。2?．交（提）?定作物日期?的計(jì)算：承?攬人自備運(yùn)?輸工具送交?定作物的，?以定作人接?收的戳記日?期為準(zhǔn)；委?托運(yùn)輸部門(mén)?運(yùn)輸?shù)?，?發(fā)運(yùn)定作物?時(shí)承運(yùn)部門(mén)?簽發(fā)戳記日?期為準(zhǔn)，自?提定作物的?，以承攬人?通知的提取?日期為準(zhǔn)，?但承攬人在?發(fā)出提取定?作物的通知?，必須留給?定作人以必?要的途中時(shí)?間；雙方另?有約定的，?按約定的方?法計(jì)算。）?第八條?包裝要求及?費(fèi)用負(fù)擔(dān)?_____?第九條?運(yùn)輸辦法及?費(fèi)用負(fù)擔(dān)?_____?第十條?結(jié)算方式及?期限__?___第?十一條其?他___?__（如?：1．根據(jù)?國(guó)家有關(guān)規(guī)?定，定作人?可向承攬人?交付定金，?定金數(shù)額由?雙方協(xié)商確?定。定作人?不履行合同?的，無(wú)權(quán)請(qǐng)?求返還定金?，承攬人不?履行合同的?，應(yīng)當(dāng)雙倍?返還定金。?2．根據(jù)國(guó)?家有關(guān)規(guī)定?，經(jīng)當(dāng)事人?雙方約定，?定作人可向?承攬人給付?預(yù)付款。承?攬人不履行?合同的，除?承擔(dān)違約責(zé)?任外，必須?如數(shù)返還預(yù)?付款。定作?人不履行合?同的，可以?把預(yù)付款抵?作違約金和?賠償金；有?余款的可以?請(qǐng)求返還，?等等。）?加工成品合?同的經(jīng)典版?范本（三）?承攬方(?甲方)：_?____?定作方(乙?方)：__?___甲?乙雙方為了?保證全面地?履行各自的?義務(wù)，簽訂?本合同，共?同信守執(zhí)行?。第一條?甲方加工定?作物的名稱?、規(guī)格、質(zhì)?量、數(shù)量、?加工費(fèi)定?作物名稱：?_____?型號(hào)：_?____?規(guī)格：__?___質(zhì)?量要求：_?____?計(jì)量單位：?_____?數(shù)量：_?____?加工費(fèi)：_?____?單位總價(jià)：?_____?第二條、?加工成品的?完工時(shí)間、?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與?方法、包裝?標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用?承擔(dān)定作物?名稱完工時(shí)?間檢驗(yàn)時(shí)間?地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)?準(zhǔn)與方法包?裝標(biāo)準(zhǔn)包裝?費(fèi)承擔(dān)。?第三條、加?工成品的交?付時(shí)間、地?點(diǎn)、運(yùn)輸方?法與運(yùn)費(fèi)承?擔(dān)定作物名?稱交付時(shí)間?交付地點(diǎn)運(yùn)?輸方法運(yùn)輸?價(jià)款承擔(dān)。?第四條、?乙方提供原?材料名稱、?規(guī)格、質(zhì)量?、數(shù)量、價(jià)?款等及圖紙?、技術(shù)資料?。材料名?稱：___?__型號(hào)?：____?_規(guī)格：?_____?質(zhì)量要求?：____?_計(jì)量單?位：___?__數(shù)量?：____?_單價(jià)：?_____?總價(jià)：_?____?圖紙、技：?_____?術(shù)資料及?：____?_交付時(shí)?間：___?__第五?條原材料交?付時(shí)間、地?點(diǎn)、包裝、?檢驗(yàn)方法、?運(yùn)輸材料?名稱：__?___交?付時(shí)間：_?____?交付地點(diǎn)：?_____?交付數(shù)量?：____?_包裝要?求：___?__檢驗(yàn)?方法：__?___運(yùn)?輸方法：_?____?運(yùn)費(fèi)承擔(dān)：?第六條加?工費(fèi)結(jié)算辦?法與時(shí)間_?____。?第七條乙?方應(yīng)于__?___年_?____月?_____?日前向甲方?交付定金_?____元?;乙方應(yīng)于?_____?年____?_月___?__日前向?甲方交付預(yù)?付款___?__元。乙?方不履行合?同的，無(wú)權(quán)?請(qǐng)求返還定?金。甲方不?履行合同的?，除承擔(dān)違?約責(zé)任外，?必須如數(shù)返?還預(yù)付款。?乙方不履行?合同的，可?以把預(yù)付款?抵作違約金?和賠償金，?有余款可以?請(qǐng)求返還。?第八條甲?方的違約責(zé)?任1.甲?方如未按合?同規(guī)定的質(zhì)?量交付定作?物，乙方同?意利用的，?應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論?價(jià);不同意?利用的，甲?方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)?修理或調(diào)換?，并承擔(dān)逾?期交付的責(zé)?任;經(jīng)過(guò)修?整或調(diào)整后?，仍不符合?合同規(guī)定的?有權(quán)拒收，?由此造成的?損失由甲方?賠償。2?.甲方交付?定作物的數(shù)?量少于合同?規(guī)定的，乙?方仍然需要?的，甲方應(yīng)?當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊?，補(bǔ)交部分?按逾期交付?處理;乙方?不再需要的?，有權(quán)解除?合同，因此?造成的損失?由甲方賠償?。3.因?甲方包裝不?善造成定作?物毀損的，?由甲方賠償?損失。4?.甲方逾期?交付定作物?，應(yīng)當(dāng)向乙?方償付違約?金，每逾期?一天，按逾?期交付部分?的價(jià)款總額?的____?_‰償付違?約金。5?.甲方不能?交付定作物?的，應(yīng)向乙?方償付不能?交付定作物?部分價(jià)款總?值____?_%的違約?金。6.?由甲方負(fù)責(zé)?送貨的，如?運(yùn)輸中造成?定作物損壞?，甲方應(yīng)當(dāng)?負(fù)責(zé)修理，?達(dá)到合同規(guī)?定的質(zhì)量要?求，否則乙?方有權(quán)拒收?。第九條?乙方的違約?責(zé)任1.?乙方如中途?變更定作物?的數(shù)量、規(guī)?格、質(zhì)量或?設(shè)計(jì)等，應(yīng)?當(dāng)賠償甲方?因此造成的?損失。2?.乙方如中?途廢止合同?，應(yīng)償付甲?方未履行部?分定作物價(jià)?款總值__?___%的?違約金。?3.乙方如?未按合同規(guī)?定的時(shí)間向?甲方提供圖?紙和其它技?術(shù)資料，除?交付定作物?的日期得以?順延外，乙?方應(yīng)當(dāng)償付?甲方因停工?待料的損失?。4.乙?方如超過(guò)合?同規(guī)定日期?付款，應(yīng)當(dāng)?比照中國(guó)人?民銀行有關(guān)?延期付款的?規(guī)定，向甲?方償付違約?金。5.?乙方如無(wú)故?拒絕接收定?作物，應(yīng)當(dāng)?賠償甲方因?此造成的損?失。6.?乙方如變更?交付定作物?地點(diǎn)，應(yīng)承?擔(dān)因此而多?支出的費(fèi)用?。第十條?聲明及保證?(一)甲?方：1.?甲方為一家?依法設(shè)立并?合法存續(xù)的?企業(yè)，有權(quán)?簽署并有能?力履行本合?同。2.?甲方簽署和?履行本合同?所需的一切?手續(xù)均已辦?妥并合法有?效。3.?在簽署本合?同時(shí)，任何?法院、__?___機(jī)構(gòu)?、____?_或監(jiān)管機(jī)?構(gòu)均未作出?任何足以對(duì)?甲方履行本?合同產(chǎn)生重?大不利影響?的判決、裁?定、裁決或?具體行政行?為。4?.甲方為簽?署本合同所?需的內(nèi)部授?權(quán)程序均已?完成，本合?同的簽署人?是甲方的法?定代表人或?授權(quán)代表人?。本合同生?效后即對(duì)合?同雙方具有?法律約束力?。(二)?乙方：1?.乙方為一?家依法設(shè)立?并合法存續(xù)?的企業(yè)，有?權(quán)簽署并有?能力履行本?合同。2?.乙方簽署?和履行本合?同所需的一?切手續(xù)均已?辦妥并合法?有效。3?.在簽署本?合同時(shí)，任?何法院、_?____機(jī)?構(gòu)、___?__或監(jiān)管?機(jī)構(gòu)均未作?出任何足以?對(duì)乙方履行?本合同產(chǎn)生?重大不利影?響的判決、?裁定、裁決?或具體行政?行為。4?.乙方為簽?署本合同所?需的內(nèi)部授?權(quán)程序均已?完成，本合?同的簽署人?是乙方的法?定代表人或?授權(quán)代表人?。本合同生?效后即對(duì)合?同雙方具有?法律約束力?。第十一?條保密第?十二條不可?抗力本合?同所稱不可?抗力是指不?能預(yù)見(jiàn)、不?能克服、不?能避免并對(duì)?一方當(dāng)事人?造成重大影?響的客觀事?件，包括但?不限于自然?災(zāi)害如洪水?、地震、火?災(zāi)和風(fēng)暴等?以及社會(huì)事?件如戰(zhàn)爭(zhēng)、?_____?、政府行為?等。如因不?可抗力事件?的發(fā)生導(dǎo)致?合同無(wú)法履?行時(shí)，遇不?可抗力的一?方應(yīng)立即將?事故情況書(shū)?面告知另一?方，并應(yīng)在?_____?天內(nèi)，提供?事故詳情及?合同不能履?行或者需要?延期履行的?書(shū)面資料，?雙方認(rèn)可后?協(xié)商終止合?同或暫時(shí)延?遲合同的履?行。第十?三條通知?1.根據(jù)本?合同需要發(fā)?出的全部通?知以及雙方?的文件往來(lái)?及與本合同?有關(guān)的通知?和要求等，?必須用書(shū)面?形式，可采?用____?_(書(shū)信、?傳真、電報(bào)?、當(dāng)面送交?等方式)傳?遞。以上方?式無(wú)法送達(dá)?的，方可采?取公告送達(dá)?的方式。?2.各方通?訊地址如下?：____?_。3.?一方變更通?知或通訊地?址，應(yīng)自變?更之日起_?____日?內(nèi)，以書(shū)面?形式通知對(duì)?方;否則，?由未通知方?承擔(dān)由此而?引起的相應(yīng)?