版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
關(guān)于承攬加工合同模板匯編八篇甲方(定作方):
乙方(承攬方):
依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程實際狀況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方供應之圖紙加工,甲方供應圖紙工程全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu):由定作方供應鋼板材質(zhì):;系列:;噸位:;單價約元(大寫:);
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):;噸位:;單價約元(大寫:);
(3)其他:以上主構(gòu)件進展拋丸除銹,由定作方供應油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價款及結(jié)算方式
1、合同總價暫定為元,(大寫)(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付元,(大寫)給乙方作為合同定金(最終一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進展決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最終一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必需根據(jù)國家現(xiàn)行鋼構(gòu)造制作、驗收標準(鋼構(gòu)造工程施工質(zhì)量驗收標準)仔細加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量到達鋼構(gòu)造標準要求。
2、乙方需向甲方供應原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)試驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測工程:。
(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間:年月日開頭提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車,裝車時應根據(jù)規(guī)定要求進展裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避開運輸過程中消失構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸,運輸標志應當按要求實施(詳細要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方擔當,構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務
1、甲方向乙方供應完整的構(gòu)件圖紙?zhí)祝⒑炞终J可。由乙方根據(jù)甲方圖紙進展加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問準時賜予解答,若需要修轉(zhuǎn)變更的應當準時通知,否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)覺嚴峻質(zhì)量問題應準時通知乙方進展整改,乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場幫助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導致返工,乙方負責修復,并擔當返工費及直接費用。
七、違約責任
按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為年月日至年月日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:
托付代理人:法定代表人:
托付代理人:
年月日年月日
承攬加工合同篇2
托付方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的工程、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:
工程
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2.質(zhì)量標準:
乙方依據(jù)甲方供應圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進展加工。在加工工藝過程及運輸中甲方供應的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必需歸還甲方。
3.原料供給:
加工用鋅塊由甲方供給。
4.交貨方式:
由乙方負責來回運輸,運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結(jié)算方式:
____________________。
7.違約責任:
甲方托付乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________________年________月______日
承攬加工合同篇3
承攬方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
定作方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
定作方托付承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
其次條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的供應方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1。(用承攬方原料完成工作的),承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料,并承受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、削減價款或退貨。
2。(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應原材料,承攬方對定作方供應的原材料要按合同規(guī)定準時檢驗,不符合要求的,應馬上通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方供應的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3。交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙供應方法
1。承攬方在依照定作方的要求進展工作期間,發(fā)覺供應的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當準時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停頓工作,并準時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2。承攬方對于承攬的工作,假如定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3。定作方應當按規(guī)定日期供應技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1。根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2。定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或工程,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3。當事人雙方對承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗機構(gòu)供應檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1。交(提)定作物期限應當根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2。交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;托付運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必需留給定作方以必要的途中時間;雙方另有商定的,按商定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸方法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他商定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并擔當逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍舊需要的,應當照數(shù)補齊,補交局部按逾期交付處理;少交、遲交局部定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無詳細規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付局部的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并擔當因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方供應的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應的原材料進展檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量擔當責任。
十、擅自調(diào)換定作方供應的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并擔當逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方供應原村料的,償付承攬方的未履行局部價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方供應原材料的,償付承攬方以未履行局部酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當擔當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償缺乏局部;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),擔當因此而多支出的費用。
第十四條不行抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予擔當違約責任,在定作方拖延承受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當擔當責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1。向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2。向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨便變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬加工合同篇4
甲方(承租方):
乙方(出租方):
甲方因_______需求,租用乙方演出器材設備,依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務,經(jīng)雙方協(xié)商全都,簽訂本合同。
第一條承攬甲方活動的工程
1、舞臺搭建和舞美設計布置;
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作;
3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸;
4、活動現(xiàn)場的錄像。
其次條租賃設備概況
設備的名稱:__________。
租賃用途:____________。
使用時間:_____年____月____日。
安裝時間:_____年____月____日____時。
安裝地點:___________________。
拆卸時間:_____年____月____日____時。
第三條租賃設備的運輸與操作
租賃設備的進退場調(diào)試安裝、操作由乙方擔當。
第四條租賃設備的使用及規(guī)定
1、合同期內(nèi),乙方設備由甲方統(tǒng)一治理使用,甲方下達合理、合法的演出設備使用任務,乙方應聽從指揮調(diào)遣,按甲方規(guī)定的時間,合同的標準保質(zhì)保量完成。
2、乙方應依據(jù)演出的作息時間,合理安排設備的修理、保養(yǎng)(費用自負),確保演出正常使用。
3、由甲方自身緣由造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方自負。
4、甲方應當積極協(xié)作乙方整理場地,供應電源,演出期間確保電路暢通,如發(fā)生事故,由甲方負責。
第五條安全與治安
1、甲方必需確保演出場地四周的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責(由乙方造成的緣由除外)。
2、夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設備。
第六條合同金額及付款方式
1、合同總價款為人民幣_______元(大寫:人民幣:________整)。
2、合同簽訂當日,甲方支付乙方定金合同總額_________%,即人民幣_______元(大寫:人民幣:_________整)。余額演出_______個工作日結(jié)清。
第七條雙方責任
1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工,甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并擔當相應的費用。
2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并擔當相應的損失費用。
3、本著高度負責,長期合作的精神,乙方保證按合同商定的器材明細表及節(jié)目單進展演出并保證舞臺結(jié)實安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動,應提前三天通知甲方并征得甲方同意。
第八條其他
1、對本合同內(nèi)容的任何修改、補充或變更須采納書面形式,經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更局部為本合同不行分割的組成局部。
2、本合同履行中,雙方如有爭議,可協(xié)商解決,協(xié)商不成可提交____仲裁委員會仲裁。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
銀行賬號:
托付代理人(簽章):
_______年_____月______日
乙方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
銀行賬號:
托付代理人(簽章):
_______年_____月______日
承攬加工合同篇5
甲方:(定作方)
地址:×××工業(yè)城
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
合同編號:合同簽訂地:×××工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權(quán)利和義務,特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方根據(jù)甲方供應之加工圖紙、技術(shù)指標、質(zhì)量標準、驗收標準及其它商定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名、規(guī)格單位單價備注
1.依據(jù)生產(chǎn)實際狀況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名規(guī)格技術(shù)標準或要求
備注
四、加工零部件價格及加工費確實定:
1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據(jù)《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它緣由,需要調(diào)整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執(zhí)行。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系,乙方供應給甲方的加工零部件必需最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必需保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格供應一樣質(zhì)量的加工零部件時,甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價風格整到與其它廠家一樣或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明緣由的,甲方可以終止本合同的履行。
3.加工費計算方法:
(1)對甲方供應的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格根底上,扣除甲方供應之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2)由甲方供應原材料、零部件的,乙方必需根據(jù)甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)取物料并根據(jù)甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進展加工,超過規(guī)定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨:
1.甲方向乙方下達訂單,乙方承受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認訂單的詳細要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方供應給乙方加工的材料貨值必需在5000元人民幣以下,同時,甲方必需填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產(chǎn)規(guī)劃變動,要求更改訂貨時,乙方承受:
(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認后回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必需在5000元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立即停頓該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量照實反映甲方,經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,幫助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4.乙方需領(lǐng)用甲方供應的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1.加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2.包裝物標識規(guī)定:_________________________________________________________;
3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采納相宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
4.乙方必需按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時,經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的愛護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,商定如下:
1.圖紙的設計與供應:乙方進展圖紙的設計開發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認,費用由乙方擔當。
2.模具的制造及其費用擔當:由乙方擔當;
3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標精確定。
4.模具的使用、修理、保養(yǎng)及費用擔當:由乙方擔當;
5.模具的學問產(chǎn)權(quán):甲方全部;
6.模具的全部權(quán):甲方全部。
八、學問產(chǎn)權(quán)愛護
1.根據(jù)雙方簽訂的《學問產(chǎn)權(quán)愛護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準與掌握
1.合同生效后日內(nèi),甲方應向乙方供應相關(guān)圖紙、檢驗標準及以下文件、資料:
(1)
(2)
(3)
2.產(chǎn)品質(zhì)量掌握:
(1)乙方須先按甲方供應的相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗合格后,進展小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產(chǎn)。
(2)甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)治理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進展抽檢;乙方應予協(xié)作,并免費安排住宿。甲方準時將每次抽檢、驗收結(jié)果通報乙方,以幫忙乙方解決質(zhì)量問題。
(3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進展檢查評審,并出具由甲方治理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責任根據(jù)質(zhì)保體系要求協(xié)作甲方進展工廠審查,并對甲方提出的不合格工程準時進展整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進展二次評審,如仍未到達要求,則可中止或終止本合同。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供給商名單及價格之具體書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供給商前必需經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5)一般狀況下,乙方可在甲方推舉的供給商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供給商,但應向甲方供應該供給商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可選購并投入生產(chǎn)。
(6)雖然甲方依據(jù)閱歷或樣品檢測結(jié)果向乙方推舉供給商,或者同意了乙方選定的供給商,或者借甲方名義選購原材料、零配件后向乙方供應,或?qū)庸ち悴考M展了檢驗。但是甲方的認可或受托購置行為并不代表乙方進貨質(zhì)量掌握責任的免除,由乙方對所選購零配部件的質(zhì)量擔當責任。雖然甲方進展了上述質(zhì)量檢驗與掌握活動,但甲方不對加工零部件的質(zhì)量擔當任何責任,由乙方擔當全部的產(chǎn)品質(zhì)量責任。
3.質(zhì)量整改
(1)同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)消失二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術(shù)檢驗人員予以幫忙,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4.產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與掌握,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
十、加工費的結(jié)算
1.加工費的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金,乙方依據(jù)余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2.質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%,其次年結(jié)算________%,第三年結(jié)算____________%。
十一、驗收方法
1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收,驗收標準與手段根據(jù)本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)視檢查機關(guān)檢測結(jié)果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時間和方法
1.甲方在驗收過程中,假如發(fā)覺加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應妥為保管并在天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗狀況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定局部的貨款。
2.乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內(nèi)負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3.加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中消失質(zhì)量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責幫助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不擔當任何責任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方擔當賠償責任。
4.加工零部件消失售后質(zhì)量問題的,由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)視檢查機關(guān)檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方擔當全部責任。
十三、乙方違約責任:
1.乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的,依據(jù)不憐憫況進展處理,詳細如下:
(1)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、選擇、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應準時知會甲方,并按第(4)條承受扣罰。
(2)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成規(guī)劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元/次;
(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;
(6)有意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰20230元以上的違約金,情節(jié)嚴峻的除罰款外取消供給商資格;
(7)未經(jīng)確認,私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供給廠家,扣罰20230元以上的違約金,情節(jié)嚴峻的除罰款外取消供給商資格;
(8)送貨實物數(shù)量或重量缺乏,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進展扣罰,乙方還必需負責包換或包修,并擔當修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進展扣罰,乙方必需返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并擔當支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方擔當。
5.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應照數(shù)補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購規(guī)劃。
6.加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應擔當甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并擔當由此增加的費用。
十四、甲方的違約責任
1.甲方逾期付款的,應根據(jù)中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2.甲方無正值理由拒絕接貨的,應當擔當由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當擔當乙方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除:
1.合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商全都均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的狀況消失,均可解除合同。
2.乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3.合同因任何緣由而解除,乙方應在30天內(nèi)將甲方全部為履行本合同而供應乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標標識、技術(shù)資料、供給商名單等,歸還甲方。
十六、不行抗力
1.甲乙雙方的任何一方由于不行抗力的緣由不能履行合同時,應準時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑谌〉糜嘘P(guān)主管機關(guān)證明以后,允許延期履行、局部履行或者不履行合同,并依據(jù)狀況可局部或全部免予擔當違約責任。
十七、其他
1.按本合同規(guī)定應當償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應當在明確責任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算方法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由消失時。
3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4.雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《商標使用治理合同》、《學問產(chǎn)權(quán)愛護協(xié)議》為本合同的附件。
十八、其他需商定事項:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
甲方:乙方:
授權(quán)代表:授權(quán)代表:
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
承攬加工合同篇6
簽定日期:_______年____月____日
定作方(甲方):______________
電話:________________________
承攬方(乙方):______________
電話:________________________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴厲履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額
定作方供給原材料:
原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙供應方法:______________________________________________。
2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸方法、運雜費用和負擔:__________________________________。
4.貨款及費用結(jié)算方法及期限:____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
承攬加工合同篇7
發(fā)包人:(以下簡稱甲方)承包人:(以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程詳細狀況,為明確雙方在合同履行過程中的權(quán)利、義務和責任,本著公平、互利、保證質(zhì)量的原則,按期保質(zhì)完本錢工程,經(jīng)雙方協(xié)商,達成以下協(xié)議:
一、工程慨況
工程名稱:工程地址:
二、合同價格
木質(zhì)門元/樘,(此價格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等全部費用,包括工人工資、材料費、檢測費、協(xié)作費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運輸、卸貨至工地現(xiàn)場甲方指定地點、安裝施工、成品愛護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的`額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死,固定不變,不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調(diào)整)。
三、承包范圍
承包的內(nèi)容:
四、工期期限
1、開頭工作日期:年日,完畢工作日期:門必需于年日完成。
2、乙方必需按甲方規(guī)劃完成;
3、在施工過程中,乙方按商定的工期進度及質(zhì)量組織施工,若乙方
不能按商定完成,甲方有權(quán)解除本合同,乙方必需在2日內(nèi)撤出施工現(xiàn)場。甲方不以結(jié)算,一切費用由乙方自行擔當。
五、質(zhì)量要求
1、根據(jù)設計圖紙及相關(guān)圖集標準施工,工程質(zhì)量、技術(shù)必需到達《木門窗安裝標準》《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收標準》及施工設計圖紙和甲方的詳細要求,質(zhì)量評定得分必需到達90%以上,乙方施工局部在交驗時到達合格。
2、因乙方施工質(zhì)量緣由造成返工者,由乙方全權(quán)擔當返工發(fā)生的一切費用。
六、承包方式:包工包料包工期。人工:含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費;材料:材料必需按設計圖紙及相關(guān)圖集標準規(guī)定進場合格材料,必需供應材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證、檢測報告等)。必需根據(jù)甲方規(guī)定工期完成施工任務。
七、工程價款的支付和結(jié)算方式1、付款方式:每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。
2、結(jié)算方式:
(1)本工程預付款元;
(3)全部門窗安裝完畢,待工程竣工驗收合格且交付建立單位后,甲方在確定工程結(jié)算后2個月內(nèi)支付至工程結(jié)算的95%;
(4)其余5%作為質(zhì)量保證金,保修期屆滿之日起一個月內(nèi)無息支付。
八、工程驗收與結(jié)算
1.本合同項下門窗安裝工程竣工驗收,以設計安裝圖紙及說明書,國家頒發(fā)的質(zhì)量檢驗標準準時進展驗收。
2.工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定向甲方提交竣工驗收報告申請。
3.甲方收到竣工驗收報告申請后七天內(nèi)組織驗收,并在驗收后七天內(nèi)賜予認可或提出修改意見。
4.經(jīng)甲方組織驗收,該安裝工程全部或局部不符合雙方商定的國家質(zhì)量檢驗標準的,為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的局部返工,費用由乙方擔當,工期超過本合同商定期限的,乙方須擔當違約責任。
5.驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方擔當,驗收合格之后相應物品的毀損、滅失的風險由責任方擔當
九、安全文明施工
1、班組進場前承包人指定治理人員一名隨時與甲方協(xié)調(diào)。進場后必需做好入場教育、三級教育、安全技術(shù)交底,凡進入該工程工程的各位人員,必需聽從現(xiàn)場治理人員統(tǒng)一指揮,遵守現(xiàn)場治理的一切規(guī)章制度,配帶安全設施,按相關(guān)操作規(guī)程作業(yè),保證安裝質(zhì)量。做到工完場清,保證制安現(xiàn)場清潔。因返工或工程懲罰,由乙方負責擔當罰款返工費及材料損失。
2、乙方全部參與制安的工人,進入制安現(xiàn)場必需嚴格遵守建筑安全法規(guī),嚴格按相應安全操作標準和《現(xiàn)場施工治理規(guī)定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規(guī)程,發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全擔當;乙方參與安裝的人員如違反工程部規(guī)章制度時,由工程部對乙方處以200元/次的罰款,在工程款中扣除。但凡因綜合質(zhì)量和文明安裝檢查未達標的,工程部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發(fā)生重大傷亡安全事故,乙方應按有關(guān)規(guī)定馬上上報甲方,并愛護好現(xiàn)場,做好防護措施,防止事故擴大、擴散,同時按本合同商定的相關(guān)條款和相關(guān)法律、行政法規(guī)對事故進展處理。
2、乙方和甲方對事故責任有爭議時,應按相關(guān)規(guī)定處理。
十一、雙方權(quán)利義務
甲方權(quán)利義務
1、幫助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工協(xié)作關(guān)系。
2、在本合同簽訂后五日內(nèi),向乙方供應土建圖紙及詳細技術(shù)要求,準時與乙方進展施工現(xiàn)場技術(shù)交底。
3、依據(jù)本合同商定,按期足額向乙方支付工程款項。
(二)乙方權(quán)利義務
1、乙方負責對洞口尺寸的實測、復核工作。
(1)乙方在門制作前,應自行進入施工現(xiàn)場對洞口尺寸進展實測,并提交甲方審核確認,但甲方的審核確認并不視為對該尺寸擔當任何責任。
(2)乙方在門安裝前,應對洞口尺寸進展二次復測,如有異議應當在進場施工前書面報告甲方,并按甲方要求執(zhí)行。否則,視為乙方認可施工現(xiàn)場條件,由此產(chǎn)生的誤差、損失及責任均由乙方自行擔當,且不予延長工期,不予增加任何費用。
5、乙方應聽從甲方、監(jiān)理方、質(zhì)檢等單位對該工程的
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年度個人二手房交易安全保障協(xié)議3篇
- 二零二五版羅馬柱歷史文化遺址保護合同4篇
- 二零二五版藥店營業(yè)員藥品配送及聘用合同4篇
- 2025版投資經(jīng)理借貸雙方合作協(xié)議書3篇
- 二零二五年度國際藝術(shù)品拍賣交易合同3篇
- 二零二五年度出差工作成果評估與獎勵合同3篇
- 2025年度戶外景觀設計施工與后期養(yǎng)護合同4篇
- 2025版投標文件制作及審核服務合同模板3篇
- 2025年度蘋果種植基地水資源利用合同4篇
- 2025版企業(yè)委托持股法律事務處理合同3篇
- 中央2025年國務院發(fā)展研究中心有關(guān)直屬事業(yè)單位招聘19人筆試歷年參考題庫附帶答案詳解
- 2024年09月北京中信銀行北京分行社會招考(917)筆試歷年參考題庫附帶答案詳解
- 外呼合作協(xié)議
- 小學二年級100以內(nèi)進退位加減法800道題
- 保險公司2025年工作總結(jié)與2025年工作計劃
- 2024年公司領(lǐng)導在新年動員會上的講話樣本(3篇)
- 眼科護理進修專題匯報
- GB/T 33629-2024風能發(fā)電系統(tǒng)雷電防護
- 深靜脈血栓(DVT)課件
- 2023年四川省廣元市中考數(shù)學試卷
- GB/T 19885-2005聲學隔聲間的隔聲性能測定實驗室和現(xiàn)場測量
評論
0/150
提交評論