承攬施工合同范本

第頁共頁承攬施工合同范本承攬施工合同范本。甲方：乙方：根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程詳細情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守。建立單位：工程名稱：一、乙方作為公司工程部承攬施工該工程，實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。工程部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方詳細施行，甲方予以監(jiān)管。二、乙方必須嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標準和平安施工的有關(guān)部門規(guī)定，平安消費、文明施工，認真執(zhí)行國家平安、質(zhì)量消費操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進展檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù)，不負擔詳細問題和責任。假設(shè)因違背上述規(guī)定或本工程的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承當；同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷工程部。三、甲方有權(quán)對正在施工的工程工程和施工地盤進展正常的管理和指導，乙方必須無條件承受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違背質(zhì)量、平安操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、平安隱患的情況，甲方有權(quán)責令停工整頓。四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承當任何連帶責任。五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題，所有涉及本工程工程的勞開工資問題均由乙方自行負責，甲方不承當任何連帶責任。六、乙方應(yīng)裝備和組建好工程經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、平安消費管理體系工程經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定，按時做好技術(shù)檔案及平安內(nèi)業(yè)等資料，隨時承受上級部門的檢查，并將有關(guān)證件材料及時上交公司。七、現(xiàn)場保險費、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本工程施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發(fā)生的一切事故承當全部責任及費用。八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定，正確計算施工本錢，賬簿設(shè)置齊全，以備稅務(wù)機關(guān)檢查，并及時上報統(tǒng)計財務(wù)報表。建立單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。九、由于建立單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承當相應(yīng)責任；由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`，后果、責任由乙方自行承當。同時，假設(shè)工程質(zhì)量、工期沒有到達合同約定的標準，乙方承當一切責任。十、乙方對平安消費負有直接責任，發(fā)生平安事故由乙方承當責任并承受上級部門的處分和法律責任。十一、乙方自行負責搜集整理各項施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程開工驗收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。十二、根據(jù)施工合同，掛靠有效期在合同范圍內(nèi)，有效期滿，雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后，本合同自動解除。十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲方：乙方：簽定日期：相關(guān)閱讀施工承攬合同對外建筑工程承包合同建筑工程承包合同是發(fā)包方〔建筑單位〕和承包方〔施工單位、勘察設(shè)計單位〕為完成某建筑工程而確立互相權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。國際工程承包合同一般具有以下法律特點：１．具有國際性。主要表如今兩個方面：一是合同的當事人是屬于不同國家或地區(qū)的公司、法人；二是承包人須在外國履行其全部或大局部合同義務(wù)，即合同的履行地是在承包人所屬國以外的其它國家或地區(qū)，故涉及到復雜的法律適用問題。２．需要巨額資金，故合同標的常常很大，交易中通常都需要各種各樣的銀行擔保。３．履約期長。４．風險較大。為減少風險，合同中除預(yù)訂有貨幣條款和不可抗力條款外，通常還含有價風格整條款、困難情勢條款等。對外建筑工程承包合同可以分為總承包合同、分包合同、固定總價合同和本錢加酬金合同等。以以下舉的是一個總承包合同：土木工程建筑承包合同第一章一般條款定義和釋義１．１在本合同中，除按上下文另具意義者外，以下詞語應(yīng)解釋如下：“業(yè)主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其權(quán)利合法繼承人，但不包括業(yè)主的受讓人，經(jīng)承包人同意者除外?！俺邪恕敝笜藭驯粯I(yè)主承受的某個或某些人、商行或公司，包括其別人代表，繼承人和業(yè)經(jīng)認可的受讓人?！肮こ處煛敝傅诙轮兴付ǖ墓こ處?，或由業(yè)主隨時任命且書面通知承包人以代替指定工程師履行合同職責的其它工程師?！肮こ處煷怼敝溉魏纬ｑv工程技術(shù)人員、監(jiān)理工程師，或由業(yè)主或工程師隨時任命的履行本合同第二條規(guī)定職責的任何工程現(xiàn)場監(jiān)視，其權(quán)限上工程師書面通告承包人。“工程”包括永久性工程和臨建工程?！昂贤敝负贤瑮l款、技術(shù)標準、圖紙、標價的建筑工程清單、單價和價格表〔假如有〕，還可指標書、承受證書以及承包協(xié)議〔如已完成〕?！昂贤瑑r格”指在承受證書中確定的數(shù)額，可按本合同以下條款規(guī)定增減。“建筑設(shè)備”指工程施工和維修中或有關(guān)施工和維修所需的全部設(shè)備或物品，不管任何性質(zhì)，但不包括旨在構(gòu)成或正在構(gòu)成永久性工程某一局部的材料或其它物品。“臨建工程”指工程施工或維修或有關(guān)工程施工或維修所需的各種臨時工程?！坝谰眯怨こ獭敝赴春贤瑢⑹┕ず途S修的永久工程。“技術(shù)標準”指在標書或任何標書更改中提及的標準，或由工程師隨時可能增加或書面同意增加的局部?！皥D紙”指技術(shù)標準中規(guī)定的圖紙，經(jīng)工程師書面同意對此種圖紙所作的任何更改，以及可由工程師隨時提供或書面認同的其他圖紙。“工地”指工程師設(shè)計的永久性或臨建工程施工所需的土地及其他場地，包括地面、地下、在之上或通過局部，以及由業(yè)主所提供的用作臨時儲存或其它目的的其它土地或場所，只要能按合同明文規(guī)定構(gòu)成工地的組成局部?！皹I(yè)經(jīng)認可”指已經(jīng)經(jīng)書面認可，包括過后對口頭認可的書面確認，“認可”指書面認可，包括上述規(guī)定在內(nèi)。１．２按合同上下文所需，單數(shù)含義的單詞也可據(jù)有復數(shù)的含義，反過來也是一樣。１．３合同條款的標題和邊注不得視為合同的一局部，不得用于考慮解釋條款或合同。１．４“費用”一詞應(yīng)視為含工地上或以外發(fā)生的間接費用。工程師及工程師代表２．１工程師必須按合同明文規(guī)定，履行作決斷、頒發(fā)證書和發(fā)出指令等職責。如業(yè)主簽發(fā)的工程師任命書中規(guī)定其某些職責的履行得經(jīng)業(yè)主專門認可，其要件應(yīng)在本合同第二局部予以規(guī)定。２．２工程師可隨時書面受權(quán)其代表代行其任何職權(quán)，但必須將所有此種受權(quán)書的副本提交給承包人和業(yè)主。在受權(quán)范圍內(nèi)，工程師代表給承包人的任何書面指令或認可〔僅限于此〕對承包人和業(yè)主具有與工程師的指令或認可同樣的效力。以下規(guī)定屬于例外：工程師代表對任何工程或材料的不予否認，不得影響工程師此后否認以及命令拆毀、挪動或撤除此種工程或材料的權(quán)利。假設(shè)承包人對工程師代表的任何決定不滿意，其有權(quán)將此決定提交工程師確認、取消或更改。轉(zhuǎn)讓和分包３．未經(jīng)業(yè)主事前書面同意，承包人不得將合同或其任何局部，或合同所規(guī)定或依合同而產(chǎn)生的任何收益轉(zhuǎn)讓，向承包人的開戶銀行支付按本合同規(guī)定到期或即將到期的款項除外。４．承包人不得轉(zhuǎn)包整個工程。除非合同另有規(guī)定，未經(jīng)工程師事前書面同意，承包人也不得分包工程的任何局部，但工程師不得無故不同意分包，一旦同意分包，此種同意不得免去承包人所承當?shù)娜魏魏贤?guī)定的責任或義務(wù)，他必須對任何分包人、其代表人、雇員或工人的行為、不履行和過失負完全責任，如同這些行為、不履行或過失是承包人、其代理人、雇員或工人所為。以計件方式提供勞力不得視為是本條所規(guī)定的分包。合同文件５．１以下要件得在合同第二局部規(guī)定：用以起草合同文件的語言；合同適用哪個國家的法律以及用哪個國家的法律解釋合同。假如文件用一種以上語言作成，用以解釋合同的語言也必須在第二局部中規(guī)定，且將被定為“主體語言”。５．２除合同中另有規(guī)定外，合同第一、二局部的條款規(guī)定優(yōu)于其它任何構(gòu)成合同的文件的規(guī)定。以上述規(guī)定為準，構(gòu)成合同的數(shù)個文件可視為能互相解釋，如意思模糊或不一致時，由工程師解釋和處理，并由此向承包人發(fā)出指令。如工程師認為，服從此種指令會使承包人發(fā)生額外費用，而此種費用是承包人由于上述意思模糊或不一致而按理無法預(yù)見的，工程師應(yīng)予以證明，業(yè)主必須支付相應(yīng)的額外款額以補償此種費用。６．１圖紙由工程師單獨保管，但須向承包人免費提供兩份副本，承包人所需的其余副本由他自己制作并承當費用。合同履行后，承包人須將全部合同圖紙歸還工程師。６．２承包人必須將按上述規(guī)定所提交的一份圖紙副本留在工地，讓工程師及其代理，或工程師書面受權(quán)的任何其它人在所有合理的時間內(nèi)查閱使用。６．３如工程師不在適當時間內(nèi)再提供圖紙或命令，包括指示、指令或認可，工程方案或進展便可能被延誤或中斷時，承包人必須書面通知工程師。通知書中應(yīng)詳細說明所需的圖紙或命令，所需原因和時間，以及假如不及時提供而可能造成的任何延誤和中斷。承攬施工的合同范本_合同范本甲方：乙方：根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程詳細情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守。建立單位：工程名稱：一、乙方作為公司工程部承攬施工該工程，實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。工程部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方詳細施行，甲方予以監(jiān)管。二、乙方必須嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標準和平安施工的有關(guān)部門規(guī)定，平安消費、文明施工，認真執(zhí)行國家平安、質(zhì)量消費操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進展檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù)，不負擔詳細問題和責任。假設(shè)因違背上述規(guī)定或本工程的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承當;同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷工程部.三、甲方有權(quán)對正在施工的工程工程和施工地盤進展正常的管理和指導，乙方必須無條件承受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違背質(zhì)量、平安操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、平安隱患的情況，甲方有權(quán)責令停工整頓。四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承當任何連帶責任。五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題，所有涉及本工程工程的勞開工資問題均由乙方自行負責，甲方不承當任何連帶責任。六、乙方應(yīng)裝備和組建好工程經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、平安消費管理體系工程經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定，按時做好技術(shù)檔案及平安內(nèi)業(yè)等資料，隨時承受上級部門的檢查，并將有關(guān)證件材料及時上交公司。七、現(xiàn)場保險費、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本工程施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發(fā)生的一切事故承當全部責任及費用。八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定，正確計算施工本錢，賬簿設(shè)置齊全，以備稅務(wù)機關(guān)檢查，并及時上報統(tǒng)計財務(wù)報表。建立單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。九、由于建立單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承當相應(yīng)責任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`，后果、責任由乙方自行承當。同時，假設(shè)工程質(zhì)量、工期沒有到達合同約定的標準，乙方承當一切責任。十、乙方對平安消費負有直接責任，發(fā)生平安事故由乙方承當責任并承受上級部門的處分和法律責任。十一、乙方自行負責搜集整理各項施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程開工驗收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。十二、根據(jù)施工合同，掛靠有效期在合同范圍內(nèi)，有效期滿，雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后，本合同自動解除。十三、本協(xié)議雙方簽字蓋章后生效。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲方：乙方：簽定日期：承攬施工合同(篇一)訂做方〔以下簡稱需方〕：____承攬方〔以下簡稱供方〕：____訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：〔此合同單價為稅前價〕品名____規(guī)格____數(shù)量____單位____重量〔噸〕____單價____元/噸____價款〔元〕備注箱梁芯模____米正交____套____約計重量總計：____總金額〔大寫〕____元整二、技術(shù)資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；三、質(zhì)量要求：供方嚴格按圖紙加工，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)標準要求，并配合甲方的監(jiān)視檢查；四、交貨地點：供方廠內(nèi)驗收交貨；五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進展結(jié)算；七、結(jié)算方式：合同簽訂后需方預(yù)付材料款____元，需方在提取標的物時結(jié)清所提取標的物的剩余款項〔以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準〕。八、標的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的，標的物仍屬于供方所有。九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承當運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承當。十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。十一、違約責任：由違約方負責；十二、解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同件同樣有效。十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應(yīng)。訂做方：____承攬方：____單位：____單位：____法定代理人：____法定代理人：____委托代理人：____委托代理人：____：____：____開戶行：____戶名：____帳號：____卡號：____：____：____簽訂時間：_____年____月____日承攬施工合同(篇二)建立方：___〔以下簡稱甲方〕承包方：___〔以下簡稱乙方〕根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在承包過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。一、工程概況〔1〕工程名稱：___〔2〕工程地點：甘肅玉門黃花農(nóng)場〔3〕工程范圍和內(nèi)容：本房為___跨鋼構(gòu)造廠房，規(guī)格：長___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工?！?〕建筑外包面積：___平方米。〔5〕工程總造價：本工程總造價人民幣〔大寫〕：___，〔小寫￥：___〕二、鋼構(gòu)造施工準備〔一〕甲方：〔1〕做好建筑紅線以外的“三通”，負責進場道路的維修，保證施工材料能運到達場。〔2〕負責接通施工現(xiàn)場的施工用水、電、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內(nèi)場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應(yīng)資料。三、鋼構(gòu)造工程期限〔1〕根據(jù)需要，商定工程總工期為天〔日歷天，以甲方預(yù)付款到帳之日起計算〕，___年___月___10日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應(yīng)順延。四、鋼構(gòu)造工程價款的支付與結(jié)算〔1〕本合同的總造價經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本工程中面積有增減時，以工程聯(lián)絡(luò)單形式可作調(diào)整，將調(diào)整后的金額以書面形式通知對方?！?〕本合同簽訂后，甲方須付預(yù)付款___％計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___％計人民幣___元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的％，計人民幣___元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___％，計人民幣___元作為工程款，〔3〕工程開工驗收后，甲方方可使用，未經(jīng)歷收，甲方擅自使用或提早使用那么視為本工程驗收合格?！?〕如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應(yīng)承當相應(yīng)經(jīng)濟責任?！?〕本合同結(jié)算方式：___。五、附那么〔1〕本合同一式___份，甲乙雙方各執(zhí)一份?！?〕本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效?！?〕本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。附：甲方：___乙方：___法定代表人：___法定代表人：___委托代理人：___委托代理人:___：___：___本合同簽訂日期：___年___月___日承攬施工合同(篇三)建立單位：〔以下簡稱甲方〕施工單位：〔以下簡稱乙方〕根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和老實信譽的原那么，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。第一條工程概況及承包范圍一、工程名稱：二、工程地點：三、工程范圍和內(nèi)容：1、承包范圍：2、工程建筑面積：3、構(gòu)造：4、層數(shù)、建筑高度：詳見經(jīng)甲方單位審核通過的施工圖5、其他：本合同價包括土建、鋼構(gòu)造，圍墻，地坪，第二條合同價款及調(diào)整一、工程合同價款采用固定合同，總造價為〔大寫〕:人民幣:萬元，〔大寫〕二、雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素：1、調(diào)整方式：〔1〕遇業(yè)主方要求或設(shè)計標準要求比原業(yè)主方認可方案增加的工程內(nèi)容?！?〕遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容?！?〕遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。以上各項經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。2、調(diào)整原那么：〔1〕合同報價書已有一樣工程的，按該工程的單價同比例下浮后執(zhí)行?！?〕合同報價書中無一樣工程的，以市場信息價為根底或參照本合同報價書而確定該工程的單價?！?〕工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行?！?〕增加的工程量務(wù)必確定增加價款。三、本工程最終結(jié)算價款為：固定合同價+追加合同價款+現(xiàn)場簽證與圖紙變更〔補充協(xié)議或工程聯(lián)絡(luò)單〕。第三條合同價款的支付與結(jié)算一、工程款支付：1、合同簽訂之日進入施工現(xiàn)場3日內(nèi)，甲方支付合同總價的%預(yù)付款，場平根底完工后3日內(nèi)，甲方支付該工程合同總價的%進度款。2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方遞交結(jié)算文件當日起7日內(nèi)審核完畢，如未審核代表甲方已確認并在14日內(nèi)付清余款(即工程開工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認并移交資料后支付至開工結(jié)算價的97%)，剩余3%作為工程質(zhì)保金，質(zhì)保金在工程開工后滿1年內(nèi)付清，以開工通知書日期為準。3、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，支付金額作相應(yīng)增減。二、結(jié)算：1、乙方在工程開工報告經(jīng)甲方認可后的7日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報告及資料。2、工程最終造價按本合同第二條關(guān)于造價的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無約定的，按國家合同法有關(guān)規(guī)定施行。3、甲方自收到乙方的結(jié)算報告及結(jié)算資料后7日內(nèi)給予確認或提出修改意見。4、甲方與乙方對變更局部工程款結(jié)算發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的可委托雙方都認可的審價機構(gòu)審價確定。第四條工程期限一、根據(jù)工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。方案進場日期年月日，詳細進場日期甲方應(yīng)提早5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應(yīng)提早5天通知乙方。二、如遇以下情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應(yīng)順延：1、按施工準備規(guī)定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水、電、道路未能接通，障礙物未能去除，影響進場施工時；2、工程量變化、設(shè)計變更或提供的工程地質(zhì)資料不準而影響進度時；3、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工時；4、人力不可抗拒的因素而延誤工期；5、其它因甲方不可預(yù)見原因造成的中途停工。第五條施工準備甲方：1、xx年xx月xx日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，并接到施工現(xiàn)場。2、xx年xx月xx日前，負責接通施工現(xiàn)場的施工用水、電、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。〔水電由乙方單獨設(shè)立分表，從土建單位指定的位置接出水電〕。做好紅線以內(nèi)的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，并提供相應(yīng)的資料。3、甲方負責設(shè)計時，合同簽訂后3天內(nèi)〔以收簽最后一張圖紙為準〕提供完好的建筑安裝施工圖及有關(guān)施工技術(shù)資料。4、組織甲、乙方和設(shè)計單位及有關(guān)部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內(nèi)分送有關(guān)單位，并在7日內(nèi)提供會審紀要和修改后的施工圖〔甲方供圖時〕。5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續(xù)；協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應(yīng)該辦理的手續(xù)。6、甲方應(yīng)在施工準備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發(fā)出進場施工的書面通知。乙方：1、在由乙方提供設(shè)計時，本合同簽訂之日起3日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供有關(guān)技術(shù)資料，并保證資料數(shù)據(jù)真實、準確。2、由乙方提供設(shè)計時，在本合同簽訂之日起3日內(nèi)，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會后3日內(nèi)，由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設(shè)計并報原設(shè)計單位審核。3、編制施工組織設(shè)計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。4、提供辦理建筑施工答應(yīng)證的有關(guān)資料，配合甲方代表的現(xiàn)場管理。5、構(gòu)件已制作，具備發(fā)運安裝條件時，乙方應(yīng)書面通知甲方，準備進場安裝。第六條雙方的職責甲方的職責1、甲方委派同志為駐工地代表，詳細行使以下權(quán)利、職責：〔1〕下達的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效；〔2〕有權(quán)對乙方工程量的增減核實確認；〔3〕有權(quán)代表甲方確認設(shè)計變更或工程洽商；〔4〕有權(quán)代表甲方對乙方施工的工程進展驗收?！?〕檢查和監(jiān)視乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同；〔6〕乙方工程負責人及有關(guān)人員的調(diào)換需事先經(jīng)其同意；2、甲方應(yīng)保證乙方進場施工能順利進展，假設(shè)在乙方進場施工后，因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苷Ｊ┕?，一切責任由甲方承當。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項的遺留問題。3、組織乙方和設(shè)計單位進展圖紙會審，向乙方進展設(shè)計交底。該圖紙會審紀要經(jīng)甲方或甲方代表確認后，作為乙方預(yù)算、施工、決算的根據(jù)。乙方的職責1、乙方委派同志為駐工地代表，詳細行使以下權(quán)利、職責：〔1〕乙方的要求、懇求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。〔2〕乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案，和根據(jù)合同發(fā)出的指令，組織施工。2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求進展施工。3、遵守地方政府和有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定。4、乙方按有關(guān)規(guī)定，采取嚴格的平安防護措施，承當由于自身平安措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，非乙方責任造成平安事故，由責任方承當有關(guān)責任和費用。第七條施工與設(shè)計變更正式的施工設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為制作施工的有效根據(jù)，開工前由甲方組織設(shè)計交底和三方會審作紀要，作為施工與結(jié)算的補充根據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。甲方如需設(shè)計變更，須在制作前15天由原設(shè)計單位作正式修改通知書或修改圖紙，并且費用已經(jīng)業(yè)主確認后，乙方予以施行。重大修改或增加造價時，必須另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改，甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟損失。造成工期延誤的，工期順延。如由乙方提供設(shè)計圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的，如甲方需變更設(shè)計時，應(yīng)由甲方正式以書面通知乙方進展設(shè)計變更，方法與上款一樣。經(jīng)甲方認可的設(shè)計變更，發(fā)生工程費用變動，工程款按實結(jié)算。第八條平安施工一、乙方應(yīng)遵守工程建立平安消費有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按平安標準組織施工，并隨時承受行業(yè)平安檢查人員依法施行的監(jiān)視檢查，采取必要的平安防護措施，消除事故隱患。由于乙方平安措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承當。二、甲方應(yīng)對其派駐在施工場地的工作人員進展平安教育，并對他們的平安負責。因甲方原因?qū)е碌钠桨彩鹿?，由甲方承當責任及發(fā)生的費用。三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員答應(yīng)，不得擅自進入施工現(xiàn)場，否那么發(fā)生人身事故均由甲方負責并承當費用。四、甲方應(yīng)在其認為必要的處所設(shè)立平安警告牌或平安公告欄。五、乙方在進場施工前應(yīng)組織全體施工人員進展平安培訓和教育。未經(jīng)教育培訓，不得上崗作業(yè)。六、發(fā)生重大傷亡事故及其他平安事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報告有關(guān)部門并通知工程經(jīng)理，同時按有關(guān)部門要求進展處理，費用由事故責任方承當。第九條工程質(zhì)量一、工程質(zhì)量標準：合格。二、對工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負責。三、乙方必須嚴格按施工圖設(shè)計和說明文件及國家有關(guān)標準、規(guī)程、標準的要求施工。四、乙方在施工中應(yīng)自覺承受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)視，隨時承受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達不到合同約定的標準的應(yīng)及時整改，包括修理或返工，直至到達約定標準。五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應(yīng)違背國家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進展。如違背國家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承當，并順延工期。六、乙方應(yīng)按鋼構(gòu)造工程質(zhì)量驗收標準對分項、分部工程質(zhì)量進展評定。鋼構(gòu)造工程主構(gòu)件安裝完工時，應(yīng)通知監(jiān)理工程師進展中間構(gòu)造驗收。驗收合格后進入下一道工序。七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時書面報告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報質(zhì)檢部門備案；重大質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、甲方、質(zhì)檢部門共同研究決定。八、自工程開工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承當保修責任，質(zhì)保金為合同總價的5%，保修期為一年。第十條工程驗收1、驗收合格的，由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認。實際開工日期為乙方向甲方提交開工驗收報告之日。2、驗收不合格，由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，并承當因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原來由甲方全部承當，工期順延。四、特殊原因，在該工程承攬合同中，假設(shè)幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視詳細情況書面要求局部單體工程甩項開工驗收，甲、乙雙方也可另行簽訂甩項開工協(xié)議。第十一條違約責任乙方的違約責任1、主構(gòu)造工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計要求的，應(yīng)予返工或修理，承當其費用。2、由乙方設(shè)計時，因設(shè)計錯誤造成返工時，發(fā)生的各種費用由乙方自行承當。3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應(yīng)按《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。4、工程開工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認并移交資料后，甲方未按合同約定支付工程尾款，經(jīng)催告超過28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率4倍計息。第十二條解決合同糾紛方式合同發(fā)生爭執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。第十三條附那么一、本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。第十四條附件1、屋面的顏色：2、墻面的顏色：3、外門顏色：4、內(nèi)門顏色建立單位：承攬單位：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：：開戶銀行：賬號：：身份證號：日期：日期：承攬施工合同(篇四)承攬方〔甲方〕：xx定作方〔乙方〕：xx甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量加工費單位總價第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承當定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承當?shù)谌龡l加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承當定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承當?shù)谒臈l乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量單價總價圖紙、技術(shù)資料及交付時間第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承當?shù)诹鶙l加工費結(jié)算方法與時間第七條乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金。甲方不履行合同的，除承當違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。第八條甲方的違約責任1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承當逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的xx‰償付違約金。5．甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部價款總值xx％的違約金。6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，到達合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否那么乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責任1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。2．乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價款總值xx％的違約金。3．乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5．乙方如無故回絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。6．乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承當因此而多支出的費用。第十條聲明及保證〔一〕甲方：1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。4．甲方為簽署本合同所需的`內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力?！捕骋曳剑?．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方獲得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)機密〔技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)機密〕予以保密。未經(jīng)該商業(yè)機密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)機密的全部或局部內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違背上述保密義務(wù)的，應(yīng)承當相應(yīng)的違約責任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克制、不能防止并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在xx天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。第十三條通知1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx〔書信、、電報、當面送交等方式〕傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。2．各方通訊地址如下：xx。3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi)，以書面形式通知對方；否那么，由未通知方承當由此而引起的相應(yīng)責任。第十四條爭議的處理1．本合同受xx國法律管轄并按其進展解釋。2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第xx種方式解決：〔1〕提交xx仲裁委員會仲裁；〔2〕依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)根據(jù)合同目的和文本原義進展，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補充與附件本合同未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其受權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執(zhí)xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。承攬方〔蓋章〕：xxxx定作方〔蓋章〕：xxxx法定代表人〔簽字〕：xx法定代表人〔簽字〕：xx地址：xxxxxx地址：xxxxxxxx年xx月xx日xx年xx月xx日簽訂地點：xxxx簽訂地點：xxxx承攬施工合同(篇五)甲方：_________乙方：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和老實信譽原那么，就工程作業(yè)承攬協(xié)商一致，簽訂本合同，雙方共同遵照執(zhí)行。一、工程概況：1、工程名稱：_________2、工程地點：_________。3、承攬方式：該工程為包工包料(即包清工)。二、工程工期1、本工程的工期從_____年____月____日至_____年____月____日，總?cè)諝v天數(shù)_______天。2、乙方應(yīng)無條件執(zhí)行甲方的進度方案安排(包括新調(diào)整的進度方案)。3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應(yīng)承當賠償責任。三、承包價款及支付方式1、工程款總價為_____元。2、支付方式：合同簽訂后支付工程款，工程開工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應(yīng)到達工程款總額的_____%，剩余_____%的工程款作為乙方的質(zhì)保金，在工程開工驗收一年后由甲方向乙方支付。四、工程質(zhì)量標準及驗收在施工過程中，乙方應(yīng)嚴格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續(xù)精心施工，認真執(zhí)行國家現(xiàn)行施工標準及驗收標準。五、雙方責任和權(quán)利(一)甲方的責任和權(quán)利1、甲方對承包工作質(zhì)量、工程進度、平安消費、文明施工有監(jiān)視、檢查、追究乙方違約責任的權(quán)利，對違背本工程工程管理制度行為的和工程質(zhì)量、平安消費達不到標準，甲方有要求乙方承當違約責任的權(quán)利，乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟損失，甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。2、乙方固定技術(shù)力量達不到合格標準，甲方有權(quán)與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。3、乙方不服從工程部工作安排、施工管理，平安文明施工管理或工程工期、質(zhì)量達不到工程部的質(zhì)量工期要求，甲方有權(quán)與乙方解除本合同并要求乙方退場。(二)乙方責任和權(quán)利1、遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關(guān)規(guī)章制度，做好平安、文明施工、環(huán)境和職業(yè)安康平安、勞動保護等工作。2、嚴格按照設(shè)計圖紙、施工驗收標準、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計精心組織施工，確保工程質(zhì)量到達約定的標準，對本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負責;根據(jù)業(yè)主或甲方的方案要求(包括調(diào)整后的方案)，合理組織，科學安排作業(yè)方案，投入足夠的人力、物力、保證工期;承當由于自身責任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。3、乙方的技術(shù)工人必須按國家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，否那么由此給甲方造成損失的應(yīng)由乙方進展賠償。4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)視、檢查、管理;承受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對質(zhì)量、進度、技術(shù)、平安消費、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理：承受甲方隨時檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。5、做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程局部的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞，應(yīng)自行承當由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的