機械維修合同范本

第頁共頁機械維修合同范本機械維修合同范本。承受效勞方〔甲方〕：_________提供效勞方〔乙方〕：_________一、設備細目及合同期內的維修效勞費用設備名稱品牌型號數(shù)量維修效勞合計合計二、合同期限〔以先到為準〕自年_________月_________日始，至_________年_________月_________日止；三、付款方式〔1〕效勞費用按年度支付，先付費，后效勞?！?〕合同期內發(fā)生的其它費用在乙方提供效勞完畢后5個工作日內，由甲方向乙方一次性支付。四、效勞內容〔1〕乙方應甲方要求對甲方的設備進展維護保養(yǎng)；每壹個月壹次?！?〕合同期內，乙方接到甲方的維修呼叫后及時上門修復合同設備在正常使用情況下所發(fā)生的一般故障。〔3〕乙方以對合同用戶的優(yōu)惠價格向甲方提供合同設備所需使用的耗材及零配件，并免費送貨。五、除外責任以下情況乙方向甲方提供滿意的效勞，需照章收費：〔1〕甲方違背操作標準所造成的機器及附件的故障；〔2〕甲方在運輸、保管本機及附件時方法不當造成的震動損傷、受潮、受熱引起的故障；〔3〕由于火災、水災，地震、電網電壓不穩(wěn)定及其它自然災害等非人為原因造成的設備損壞；〔4〕甲方自行拆卸機體及部件造成的設備損壞；〔5〕因非乙方提供的消耗材料、零部件等而造成的設備損壞；〔6〕甲方未能出示本效勞合同的有效原件。六、違約處理〔1〕因乙方不能及時履行合同所規(guī)定的效勞條款，并對甲方工作造成嚴重延誤時，甲方有權終止合同?！?〕因乙方工作失誤導致甲方設備損壞，乙方應賠償甲方相應零件并負責修復工作。〔3〕甲方未能按本合同條款3的規(guī)定及時付款時，乙方可解除合同并保存追繳甲方欠款的權利?！?〕甲方允許非乙方技術人員維修、維護、拆卸設備及附件或造成設備損壞，本合同自行作廢。七、說明〔1〕本合同中所述的“工作小時”是指法定工作日的9：00-17：00時段內的每一小時。〔2〕甲方的名稱、地址、、指定設備負責人等資料如有變更，請及時通知乙方否那么將會造成甲方利益的損失?！?〕如甲方所在地非_________市區(qū)且乙方上門效勞時發(fā)生差旅費、高速費、過橋費等費用時，上述費用由甲方支付。〔4〕如甲方將設備轉與別人，本效勞合同中乙方對該設備的效勞承諾既告無效?！?〕如有未盡事宜，甲乙雙方應在合同簽字前進展協(xié)商，達成一致后一式兩份填寫在附加條款中，填寫內容與本合同具有同等效力。〔6〕本維修合同效勞費用只涵蓋本合同第4款'效勞內容'所涉及的勞務，并不包括維修過程中發(fā)生的零配件及消耗品費用。八、附加條款雙方已就本合同的上述條款完全達成共識，任何一方的口頭要求均不能影響本合同條款的效力。甲方：___________________乙方：________________受權代表〔簽字〕：_______受權代表〔簽字〕：____經典推薦機械設備維修合同范本分享(15篇)日常生活中，只要是東西壞了我們都需要進展維修。家電維修常識包括手機維修、電腦維修、家電維修汽車維修。簽訂維修合同可以便于合同雙方協(xié)調配合。在我們簽訂合同的時候，一定要理解合同的內容。是否在為維修合同而煩惱呢？經過搜索和整理，我們?yōu)榇蠹页尸F(xiàn)“機械設備維修合同范本”，僅供參考，希望能為您提供參考！機械設備維修合同范本【篇1】買受人：保修人：上述當事人經協(xié)商一致，就設備簽訂保修協(xié)議如下：保修人在質量保修期內，按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和雙方約定，承當本質量保修責任。質量保修范圍包括硬盤、錄像機、攝像頭等，以及各方約定的其他工程。一、保修期保修期自安裝后試運行驗收合格之日起6個月。定期對設備運行狀況回訪，如有特殊情況，立即派技術人員上門檢測，以確保機器正常運行，進步使用壽命。二、保修裝備及人員保修裝備精良齊全，所有效勞人員持證上崗，配套效勞物品齊全，檢測手段先進，表達專業(yè)化素質。三、保修責任屬于保修范圍和內容的工程，保修人應當在接到修理通知之日后1天內派人修理。發(fā)生緊急搶修事故，承保修人在接到事故通知后，應當在24小時內到達事故現(xiàn)場搶修。非保修人施工質量或設備制造商設備質量引起的事故，搶修費用由買受人承當。四、買受人承當?shù)牧x務和責任1.向保修人提供雙方確認的設備維修所必須的技術資料。2.向保修人提供施工場地并專人配合。五、保修人承當?shù)牧x務和責任1.保修人向買受人的操作人員提供技術支持；2.維修檢調期間如保修人原因發(fā)生設備、人身等事故由保修人承當賠償責任。保修人應對其員工的平安負責。買受人〔簽字蓋章〕：_________保修人〔簽字蓋章〕：_________年月日年日機械設備維修合同范本【篇2】甲方：___________________________________乙方：___________________________________一、工程名稱：________________________________________二、工程內容：對外墻滲水進展維修施工。三、施工質量標準及要求：1、施工質量必須到達合格〔無滲漏〕，經甲方或質量部門驗收，達不到質量標準，應立即返修，其材料費、人工費用由乙方自行承當。2、施工原材料必須合格并符合施工要求。四、雙方的責任和義務：A、甲方的責任和義務：1、甲方應根據有關規(guī)定，為乙方提供平安可靠的施工現(xiàn)場。2、甲方有權對乙方的施工進展監(jiān)管。3、甲方應按合同規(guī)定及時辦理工程費用的結算、付款。4、因乙方責任造成的質量平安事故和延誤工期，其經濟損失由乙方承當，甲方可按損失情況扣除相應費用。B、乙方的責任何義務：1、乙方員工進入現(xiàn)場時，應遵守甲方公司的內部企業(yè)管理制度，2、乙方必須嚴把質量平安消費關，因此次施工涉及高空作業(yè)，施工人員必須穿戴好一切必要的勞保用品，杜絕任何平安事故的發(fā)生。3、乙方應組織好文明施工，并搞好施工場地內的清潔衛(wèi)生工作。五、工程款結算方法和驗收標準：1、工程款結算方法：經雙方協(xié)商，本次施工總費用為_______元。在工程施工完成后支付_____元。剩余局部，在工程完成后的___天內付清。2、驗收標準：以無滲漏為驗收標準。六、雙方協(xié)商的其它條款：________________________________。本合同壹式貳份，經雙方簽字蓋章后生效。甲方簽字：乙方簽字：甲方蓋章乙方蓋章年月日年月日機械設備維修合同范本【篇3】托修方＿＿＿＿＿＿簽訂時間＿＿＿＿＿＿合同編號＿＿承修方＿＿＿＿＿＿簽訂地點＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一、車輛型號：－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜車種｜｜牌照號｜｜發(fā)｜型號｜｜｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜動｜－－｜－－－｜｜車型｜｜底盤號｜｜機｜編號｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－二、車輛交接期限〔事宜〕：－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜送修｜接車｜｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜｜日期｜｜方式｜｜日期｜｜方式｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－－｜｜地點｜｜地點｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－三、維修類別及工程：－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－預計維修費總金額〔大寫〕＿＿＿＿＿〔其中工時費〕四、材料提供方式：五、質量保證期：維修車輛自出廠之日起，在正常使用情況下，＿＿＿天或行駛＿＿＿＿＿公里以內出現(xiàn)維修質量問題承修方負責。六、驗收標準及方式＿＿＿＿＿＿＿＿七、結算方式及期限：現(xiàn)金＿＿＿轉帳＿＿＿銀行匯款＿＿＿期限＿＿＿八、違約責任及金額＿＿＿＿＿＿九、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附本。十、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁〔當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴〕。十一、雙方商定的其它條款＿＿＿＿＿＿＿＿－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜托修方單位名稱〔章〕｜承修方單位名稱〔章〕｜｜單位地址：｜單位地址：｜｜法定代表人：｜法定代表人：｜｜代表人｜代表人｜｜電掛｜電掛｜｜開戶銀行帳號｜開戶銀行帳號｜｜郵政編碼｜郵政編碼｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－說明：機械設備維修合同范本【篇4】甲方：_______________________乙方：_______________________經甲、乙雙方在同等，自愿，協(xié)商1致的根底上達成1致意見，并簽訂如下協(xié)定，確保雙方共同遵照執(zhí)行：1、維修標準及懇求一、乙方自愿選擇房屋維修并與甲方簽訂本合同。二、維修房屋必需在保證不影響方案，不影響戶主及鄰居棲身平安的條件下進展。三、維修工程：房屋屋頂翻新等。四、維修工程情勢：包工、不包料、包質量、包平安。五、乙方必需保證維修質量與平安工作，如質量與平安釀成的1切事故由乙方自行負責。六、乙方懇求在甲方指定的時間內負責清算完該工程釀成的淤泥雜物。七、維修工期在正常天氣下天內必需完工。2、維修款發(fā)放一、維修款總額為元，甲方在維修開工當日起，先支付給乙方糊口費、材料款元。二、維修工程終了，經甲方審定相符維修標準后支付剩余款元。三、在維修期間乙方在住房問題自行解決，甲方不作任何情勢的津貼及支配。四、維修收場后年內，如維修部份呈現(xiàn)質量問題〔如屋頂漏水等〕，在接到甲方通知1天內，乙方應予以保修。五、本合同自雙方簽名蓋章時生效，1式兩份，甲乙雙方各執(zhí)1份。甲方〔簽名〕_______________________乙方〔簽名〕_______________________簽訂日期：_________年_________月_________日機械設備維修合同范本【篇5】甲方：乙方：按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和老實信譽的原那么，雙方就股份分公司，四車間房屋屋頂大梁及檁條維修刷漆事項協(xié)商一致，特訂立本合同。一、施工內容及范圍1、甲方委托乙方維修公司四車間房屋屋頂大梁及檁條除銹維修刷漆工程。2、維修刷漆范圍是屋頂四車間屋頂全部檁條除銹刷漆及大梁掉漆局部除銹刷漆。3、車間天窗局部不在維護保養(yǎng)范圍內。二、施工形式及期限：乙方以承包勞務形式施工，承包勞務費。甲方負責維修工程的材料供給及全部材料費。開工及完工時間：定于20年2月1日——20年2月28日完工。三、工程造價及結算方式：1、本次維修勞務費總價值整，￥元，乙方工程完畢經甲方驗收合格后，甲方支付乙方工程勞務費的95%。即人民幣元整￥元。2、甲方預留工程勞務費的5%作為工程質量保證金，半年后未發(fā)現(xiàn)質量問題，全額支付質量保證金元整。￥元。3、乙方為甲方提供正規(guī)的勞務發(fā)票〔代稅務局簽印發(fā)票〕。四、甲方責任：1、為保證工程順利進展，甲方為乙方提供必要的水、氣、電等設施及設備。2、甲方為乙方提供適當?shù)墓ぷ鲌龅亍?、甲方為乙方提供5噸天車一臺，十米液壓升降車一部。4、甲方為乙方提供5人防塵口罩及線手套每人各一套。五、乙方責任：1、乙方必須按甲方要求進展施工。2、乙方必須遵守甲方公司的有關管理規(guī)定，例如防火平安等有關制度要求。3、乙方作業(yè)時不得損壞甲方設備、原材料等有關設施。4、乙方作業(yè)時應與甲方溝通，將爐料遮蓋好，不得將鐵屑等雜物掉入爐內。六、平安責任：1、乙方按國家有關規(guī)定，必須采取嚴格的施工平安措施。并承當·由于自身平安措施不力造成的事故責任和因此發(fā)生的費用及后果。2、乙方施工人員在施工過程中的人身平安由乙方負責，在施工過程中所發(fā)生的平安事故均由乙方承當責任。本合同未盡事宜由甲、乙雙方友好協(xié)商解決，如無法協(xié)商解決的可向合同簽署地法院提起公訴。本合同雙方簽名、蓋章時生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔簽字〕：_________法定代表人〔簽字〕：__________________年____月____日_________年____月____日機械設備維修合同范本【篇6】甲方：xxx小學乙方：為加快學前教育開展，使我校幼兒園維修改造盡快達標，經甲乙雙方協(xié)商決定對小學附屬幼兒園維修改造，由乙方負責施工，雙方本著公平、公正的原那么，達成如下合同：1、工程名稱：小學院附屬幼兒園維修改造2、質量要求：〔1〕更換門窗：塑鋼窗36.75㎡，191元/㎡，合計7000元；防盜門12.5㎡，326元/㎡，合計4000元；總計11000元〔2〕維修廁所三間：總計5000元；〔3〕樓頂維修〔做防水〕：20xx；〔4〕校園文化建立：5000元；〔5〕電路改造及有線電視安裝7000元以上五項共計30000元3、乙方自行裝備機械、用具等，甲方負責水、電、路通，乙方負責電費。4、乙方負責施工平安，對工人進展平安教育，加強管理，如出現(xiàn)平安事故甲方不負任何責任，由乙方負責。5、該工程由乙方墊資，待工程完畢經上級有關部門驗收合格后，甲方按90%付款，一年內不出現(xiàn)問題，再付10%，稅收由乙方負責交付。6、甲乙雙方未盡事宜另行協(xié)商。7、本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各持一份，中心校一份，財政所一份，自簽訂之日起生效，工期15天。甲方〔簽字〕：乙方〔簽字〕：20xx年月日機械設備維修合同范本【篇7】合同編號：___________甲方(定作人)：_________________法定住址：_______________________法定代表人：_____________________職務：___________________________委托代理人：_____________________身份證號碼：_____________________通訊地址：_______________________郵政編碼：_______________________聯(lián)絡人：_________________________：___________________________：___________________________帳號：_______________________________：_______________________乙方(承攬人)：_________________法定住址：_______________________法定代表人：_____________________職務：___________________________委托代理人：_____________________身份證號碼：_____________________通訊地址：_______________________郵政編碼：_______________________聯(lián)絡人：_________________________：___________________________：___________________________帳號：_______________________________：_______________________雙方本著互惠互利的原那么，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：第一條修繕修理工程、數(shù)量、報酬修繕修理工程及內容計量單位數(shù)量或工作量報酬單價金額合計人民幣金額(大寫):(注：空格如不夠用，可以另接)第二條定作人保證其有權對上述_________進展修繕。第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業(yè)。第四條材料材料名稱商標消費廠家規(guī)格型號計量單位數(shù)量質量提供人交付日期消耗定額單價價款(注：空格如不夠用，可以另接)第五條檢驗1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________第六條修繕修理時間從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日第七條質量要求修繕修理工程應符合_________的規(guī)定和要求，詳細的技術標準、質量要求包括：________________第八條資料提供1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。第九條轉包1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務，否那么，未被通知方有權單方面停頓此協(xié)議的執(zhí)行。4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。第十條保密承攬人應當就以下方面保守機密，未經定作人答應，不得留存復制品或者技術資料。詳細包括：1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中理解到的與雙方有關的內容及數(shù)據或信息確認為機密。2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。3.定作人對其專有機密信息自行負責。第十一條中途變更的后果定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。第十二條協(xié)助1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。第十三條監(jiān)視承攬人在工作期間，應當承受定作人必要的監(jiān)視檢驗，但定作人不得因監(jiān)視檢驗阻礙承攬人的正常工作。第十四條保管義務承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承當損害賠償責任。第十五條更換部件：1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進展。2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。3.更換部件的費用由定作人承當，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的消費商在_________市受權的維修(效勞)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供給商或直接代理商)處購置部件。4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。第十六條交付修繕修理工程完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。第十七條驗收1.雙方約定由_________來進展本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該局部費用由定作人來負擔。2.修繕修理工程檢驗標準根據________________，詳細驗收時間為：________________第十八條修繕費用本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕完畢并經歷收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。第十九條結算方式報酬與材料費的結算方式為：________________________________第二十條保修設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。但以下情況不屬保修范圍：1.別人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。第二十一條合同的變更本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的局部。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否那么，由此造成對方的經濟損失，由責任方承當。第二十二條合同的終止假如發(fā)生以下情況，各方有權單方面立即終止本協(xié)議。1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。2.未經定作人同意而私自更換部件。3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，假如造成設備損壞，承攬人要按市場價格進展賠償。4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。第二十三條合同的轉讓除合同中另有規(guī)定外或經雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。第二十四條聲明及保證定作人：1.定作人保證其有權簽署并有才能履行本合同。2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。承攬人：1.承攬人保證其有權簽署并有才能履行本合同。2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。第二十五條通知1.根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否那么，由未通知方承當由此而引起的相關責任。第二十六條爭議的處理1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進展解釋。2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按以下第____種方式解決(1)提交_________仲裁委員會仲裁;(2)依法向人民法院起訴。第二十七條不可抗力1.假如本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或局部義務，該義務的履行在不可抗力事件阻礙其履行期間應予中止。2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的才能，那么雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承當責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法意料或即使可意料到也不可防止且無法克制，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或局部的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不管曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。第二十八條合同的解釋本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原那么、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。第二十九條補充與附件本合同未盡事宜，按照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。第三十條合同的效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其受權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。定作人(蓋章)：____________承攬人(蓋章)：____________法定代表人(簽字)：________法定代表人(簽字)：________委托代理人(簽字)：________委托代理人(簽字)：________簽訂地點：__________________簽訂地點：___________________________年____月_________日_________年____月_________日機械設備維修合同范本【篇8】甲方(以下簡稱甲方)：乙方(以下簡稱乙方)：經甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將穆棱市八面通鎮(zhèn)溫馨家園小區(qū)住宅樓北樓下水管道維修工程承包給乙方，詳細事宜如下：一、工程范圍：甲方小區(qū)住宅樓北樓污水管道維修。二、承包方式：甲方以包工包料形式承包給乙方。三、工程要求：乙方負責甲方小區(qū)北樓住宅樓1-5單元所有壞損污水管道的維修，保證各單元污水總管道與院內過水井通暢;疏通院內屬于北樓的各過水井，保證過水井之間通暢;排除北樓地溝內淤堵的污物，維修地溝內壞損并影響排污的管道。乙方負責溝渠開挖，購置工程所有材料，保證材料質量，工程完工后所有開挖地面回填完好。四、以上工程總計價款20xx元，工程完畢驗收合格后，由甲方一次性支付乙方。五、工程總工期2天，從20xx年10月7日至20xx年10月8日，乙方須保證按期完工。六、其他要求：乙方在施工期間須文明施工，設臵平安設施，因施工發(fā)生的一切平安事故責任由乙方負責。七、工程質量保修期1年，保修期間因工程質量原因造成的排污管道塌陷、堵塞等問題，乙方負責無條件免費維修。八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。九、本合同從簽訂之日起生效。甲方：簽章：日期：乙方:簽章：日期標簽：合同樣本機械設備維修合同范本【篇9】甲方：乙方：毛家港鎮(zhèn)農村公路路面維修工程，遵循平等、自愿、公平和老實守信的原那么。通過公開招標，甲方對乙方的施工才能、施工業(yè)績、施工信譽審核，符合農村公路維修施工條件。甲方將的路面維修工程承包給乙方施工，工程施工事項甲乙雙方協(xié)商達成一致，訂立本合同。一、工程量地點：。二、工程內容1、工程承包范圍：路面維修〔路面構造為水泥混凝土路面〕、殘缺局部、清縫灌縫。2、在施工中所需的一切人力、物力、機械及其一切直接或間接的設施，均由乙方負責。三、承包方式1、本工程實行單價承包，工程計量以監(jiān)理檢驗合格并簽認范圍內的實際完成工程量計算。2、工程承包單價為含稅單價，稅款由乙方向有關稅務部門交納。3、工程價款為按招標確定的單價乘以實際完成水泥混凝土路面工程量計算。路面清縫灌縫按長度計算。四、甲方的義務和責任1、甲方負責施工前的施工放樣、全程監(jiān)視乙方施工。2、協(xié)調處理好各村公路維修施工的相關工作。3、甲方有權對不履行合同的施工單位中途終止合同。4、按照約定支付乙方工程款。五、乙方的義務和責任1、服從甲方施工管理，嚴格按照甲方施工前的放樣標準施工。2、固定專業(yè)技術人員，負責現(xiàn)場施工、管理、確保平安施工，如發(fā)生平安事故一切責任由乙方負責。3、認真組織管理好施工機械，確保工程質量、進度。4、施行和完本錢合同工程及其缺陷修復中的一切施工作業(yè)。六、質量要求嚴格按照施工程序施工，確保維修路面二年內不得損壞。七、工程開工和完工本工程于20xx年月日至月日完工。八、工程款結算方式本工程實行單價承包。合同單價為水泥混凝土，路面面層元/平方米，清縫、灌縫元/米。后期養(yǎng)生元，工程開工后，甲方先期支付30%工程預付款，待該項工程全部完成后，經甲方有關技術人員會同監(jiān)理人員驗收符合本項工程所應到達的質量要求后，甲方支付全部工程款項。九、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，存檔一份。甲方〔蓋章〕：乙方〔蓋章〕：代表〔簽字〕：代表〔簽字〕：年月日機械設備維修合同范本【篇10】甲方：〔以下簡稱甲方〕乙方：〔以下簡稱乙方〕按照《中華人民共和國合同法》、《建立工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和老實信譽的原那么，雙方就房屋維修事項協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況1、工程名稱：2、工程地點：3、工程范圍：4、合同工期：開工日年月日，開工日年月日，該工期包括法定節(jié)假日、穿插施工、配合施工的等待時間。因天氣或其它因素影響施工，經甲方確認同意后乙方可以適當延長工期。二、工程效勞形式包工、包料、包工期、包質量。三、結算方式甲、乙雙方及監(jiān)理人員就需要維修部位及工程量，進展技術聯(lián)絡單形式會簽，工程量以甲、乙雙方及監(jiān)理人員簽字確認后的技術聯(lián)絡單內容為基準，確定工程總造價。甲、乙雙方將雙方簽字蓋章的結算書和甲、乙雙方及監(jiān)理人員共同簽字的工程量技術聯(lián)絡單，作為合同附件附后。四、工程總價暫定為人民幣萬元〔最終以甲、乙雙方確認的結算值為準〕。五、工程質量監(jiān)視與檢查驗收乙方在施工中要嚴格按照國家、行業(yè)標準和企業(yè)標準及本合同約定進展施工，并隨時承受甲方的檢查，并為檢查、檢驗提供便利條件，對甲方提出的問題，乙方應及時進展整改，維修工程完畢后，由甲、乙雙方及被維修房屋的業(yè)主共同對工程進展驗收，驗收合格以三方簽字確認的《施工記錄單》為準。在開工驗收時，對于甲方或業(yè)主確認的尚未修復的工程質量問題，由乙方負責按甲方的要求繼續(xù)維修，并承當逾期責任。六、工程款支付工程完工驗收合格后付工程款總額的97%，剩下3%作為質量保證金，保修期滿后無質量問題全額支付乙方。七、保修1、自乙方維修工程完工后，乙方須對全部工程承當保修責任，保修期為年，自工程開工驗收合格并交付甲方之日起計算。2、工程保修金為工程款的％，保修期滿后十日內，甲方將保修金的剩余局部無息返還。3、保修期內，如維修工程出現(xiàn)質量問題，乙方應保證接到甲方通知后2小時內派人進展檢查及維修，并應在甲方確定的合理期限內修復完畢，如乙方逾期未派人修復或二次維修后仍出現(xiàn)問題的，甲方有權另行委托別人維修，所需費用和甲方因此受到的損失均由乙方承當。4、乙方在施工中必須嚴格按施工工藝要____作，維修后的工程假如再出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題，乙方應在接到甲方通知后兩天內修復完畢，并承當由于再次出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題而引發(fā)的一切影響和經濟賠償?shù)暮蠊?。如住戶裝修、物品遭受損失的賠償?shù)取?、在保修期內，乙方應定期對施工工程進展巡訪，做好回訪記錄，并對存在隱患的質量問題，予以及時解決。乙方現(xiàn)預留保修負責人的書面通信地址和，以便通知乙方進展維修。八、違約責任1、乙方逾期開工、逾期開工或逾期履行其他義務的，每逾期一日，均應當向甲方承當暫定工程總造價‰的違約金，任何一項逾期達七日或累計出現(xiàn)三次以上〔含三次〕遲延履行的，甲方有權解除合同，乙方應當承當因此而造成的甲方的一切損失〔包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金〕。2、乙方未經甲方答應停工達兩日〔含兩日〕以上的，甲方有權解除合同，乙方并應當無條件于兩日內退場，雙方于乙方退場后結算。3、乙方違背本合同其他任何一項義務，經甲方通知其限期改正，期滿后仍未改正的，甲方有權解除本合同，乙方應當承當因此而造成的甲方的一切損失。4、對乙方成心或忽略導致的材料和施工工藝不符合技術標準及環(huán)保要求引起的工程質量問題，或與合同約定不符的，無論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過保修期，均自甲方或業(yè)主知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。5、未經甲方書面同意，乙方不得將本合同項下的權利、義務轉讓別人，否那么，甲方有權解除合同。6、乙方維修過的部位所出現(xiàn)的工程質量問題在未解決前，甲方有權回絕支付任何款項。7、凡因乙方原因導致本合同解除的，乙方應承當合同暫定價款10％的違約賠償金，如該違約賠償金缺乏以彌補甲方所受到的損失的〔包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金〕，乙方還應賠償甲方所受到的損失。九、平安施工乙方按有關規(guī)定采取嚴格的施工平安措施，承當由于自身平安措施不力造成的事故責任和因此發(fā)生的費用及后果，乙方施工人員的人身平安由乙方負責。乙方應為施工人員購置人身意外傷害險及與工程施工有關的一切保險。凡在施工過程中發(fā)生平安責任事故或其他責任事故，均由乙方承當責任。十、施工責任1、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利，并負責同住戶及下屬有關部門協(xié)調。乙方按施工工藝要求施工。2、乙方在施工中要保護好小區(qū)內的方磚步道、花草樹木，不能損壞。在住戶家維修要嚴格遵守物業(yè)規(guī)定的制度，如有住戶投訴或乙方損害物品，甲方有權在應付乙方的工程款中扣除。3、乙方指派為本工程駐工地代表，按本合同要求組織施工，保質、保量、按期完本錢合同規(guī)定之內容。并負責與甲方進展溝通、聯(lián)絡，該負責人向甲方所作出的針對本工程任何承諾、保證、函件、簽字、確認等均視為乙方的行為，均由乙方承當責任。4、乙方嚴格按照甲方確認的施工做法以及質量標準要求進展施工，做好各項質量檢查記錄。嚴格執(zhí)行施工標準、平安操作規(guī)程、防火平安規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定，確保工程到達合同約定及甲方要求。5、工程開工驗收合格且交付使用前乙方負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品、半成品進展保護并承當費用。6、乙方維修時必須每天將垃圾集中在甲方的指定地點，保持施工現(xiàn)場的清潔，并在甲方要求的時間內去除，開工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作，否那么，甲方有權委托別人清理，所發(fā)生的費用由甲方在應付給乙方的工程款中扣除。7、在施工中隨時承受甲方代表及其委派人員的質量檢查、檢驗及監(jiān)視，為檢查、檢驗、監(jiān)視提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承當因自身原因導致返工、修改的費用。8、維修施工所需辦理的一切審批手續(xù)〔指按有關法律法規(guī)規(guī)定需報批的工程〕由乙方負責辦理并承當費用，一切責任由乙方承當。9、本合同約定的維修工程必須由乙方自行完成，未經甲方同意，乙方不得將該工程擅自分包、轉包或交由其他任何第三人完成，否那么，甲方有權解除本合同。10、乙方在維修過程中應注意與維修業(yè)主保持良好的溝通，防止產生糾紛，如因乙方原因與維修業(yè)主產生糾紛而使甲方受到損失的，由乙方承當責任，甲方有權在應付乙方的工程款中扣除，缺乏局部甲方有權向乙方追償。11、乙方在維修施工過程中應注意保護甲方及業(yè)主的財產、物品，不得破壞小區(qū)內的建筑物及相關設施、設備。在維修工程中，凡由于乙方原因導致甲方或第三人人身或財產損害的，乙方應當予以賠償。甲方有權在應付乙方的工程款中扣除，缺乏局部甲方、業(yè)主或有關權利人有權向乙方追償。十一、其它1、本工程如涉及工程價款確實認，相關確實認需經甲方代表、甲方預算部門確認并加蓋甲方公章后為有效，其別人〔除法定代表人〕簽字或缺少前述任一確認、或非加蓋甲方公章〔例如簽證章等〕，甲方均不予認可。2、如涉及工程量確實認，必須經甲方代表、工程部經理共同會簽且加蓋甲方簽證專用章前方為有效，缺一不可。3、甲、乙雙方確定的結算書和甲、乙雙方及監(jiān)理人員共同簽字的工程量技術聯(lián)絡單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。4、本合同壹式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。5、未盡事宜或合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不了，由該維修工程所在地人民法院解決。甲方：乙方：〔蓋章〕〔蓋章〕法定代表人：法定代表人：〔簽字〕〔簽字〕經辦人：經辦人：〔簽字〕〔簽字〕延伸閱讀：合同協(xié)議書考前須知一、核實確認對方當事人的主體資格1、合同對方為自然人〔____查看：自然人、法人區(qū)別〕：核實并復印、保存其身份證件(勿以名片代之)，確認其真實身份及行為才能。2、合同對方為法人：到當?shù)毓ど滩块T查詢其工商注冊資料并實地考察其公司情況，確定其真實性；合同簽約人非法定代表人的，核實是否經其所在公司受權委托，查驗其受權委托書、介紹信；簽訂合同必須加蓋對方單位公章或合同專用章，并簽字、蓋騎縫章。二、合同條款1、“首頁貴如油”當簽訂了大量的合同時，這句“首頁貴如油”就顯得恰如其分了。當你想在眾多的合同中尋找一份想要的合同時，假如從第一張紙上無法看到足夠信息而需要翻閱第二頁，在繁忙〔尤其是未得到詳細目錄供查閱〕的情況下，這種工作量有時是難以想象的。無論合同是否裝訂、裝潢，合同第一頁至少應當寫明合同名稱、簽約主體、簽約時間三項根本內容。2、“簡稱”前后要統(tǒng)一合同當事人一般在合同中簡稱為甲方、乙方，在正文中，直接引述“甲方”、“乙方”即可。這聽起來似乎再明白不過，但很多合同“簡稱”前后不一，比方有的買賣合同中，前款規(guī)定雙方當事人簡稱“甲方、乙方”，后款正文中又出現(xiàn)“買方、賣方”，前后不一。3、權利、義務條款第一，權利、義務等不要出如今一個大標題下，而應分開表述，防止對某項條款是權利還是義務有不同認識，從而產生爭議。第二，弄清概念，正確使用。從法律角度來講:〔1〕可以，指“有權選擇”，可為，亦可不為；〔2〕應當，指“必須做”，無權進展其他選擇；〔3〕有權，指“權利歸屬”，選擇為與不為均可；〔4〕有義務，指“義務歸屬”，必須履行；〔5〕責任，根據合同內容的不同，可能指“工作內容”、“相關義務”、“承當?shù)姆珊蠊钡?。第三，大局部合同中的權利、義務已經在我國民法中進展規(guī)定，如買方要付錢、賣方要付貨，出租方要提供貨物、承租方要支付費用等，但是對于特殊要求，一定要予以明確。4、重視爭議的解決方式一般在合同中，我們約定為“出現(xiàn)爭議后，雙方通過協(xié)商解決；協(xié)商不成或超過30天未達成一致意見的，雙方可向XXXX人民法院〔或仲裁機構〕提起訴訟〔或仲裁〕解決”。根據我國《民事訴訟法》的規(guī)定，可供當事人選擇的管轄法院包括原告住所地法院、被告住所地法院、合同簽訂地法院、合同履行地法院、標的物所在地法院，當事人可以根據需要選擇其一。在我國現(xiàn)有司法體制下，由于存在著案件承辦人員辦案水準差異、地方保護、異地解決爭議本錢較高等客觀因素，造成管轄法院〔仲裁機構〕的選擇對訴訟〔仲裁〕結果會產生影響。對此，我們建議在簽訂合同約定管轄法院時，盡量選擇對我們最為有利的“我們公司所在地法院”。5、細節(jié)上顯功夫1〕數(shù)字制作合同時，涉及合同金額的數(shù)字，宜同時采用漢字大寫和阿拉伯數(shù)字小寫，注意二者是否等值，并強調當二者不一致時，以大寫的漢字為準。2〕貨幣單位我們公司以國際工程為主，所有的涉外合同在簽訂時要明確貨幣的單位，尤其是幾經修改后的合同文本。3〕公司標識與名稱的使用在制作合同時，首先要表述清楚雙方當事人的全稱，然后再加以簡稱，如中鐵十二局集團國際工程〔以下簡稱甲方〕。4〕權利、義務約定中，主體的準確性如：有的單位在制作合同權利、義務條款時，在標題“甲方的權利”中出現(xiàn)了“乙方有權要求甲方XXXX”，將本應屬于甲方的權利歸于乙方，這種問題或者由于筆誤出現(xiàn)，或者是條款放錯位置，導致該權利的歸屬出現(xiàn)爭議。5〕明確“書面”在合同制作時，時常用到“本合同的修改需以書面方式作出方為有效”，可以根據實際情況，應明確“書面形式”指：“合同書、信件和數(shù)據電文〔包括電報、電傳、、____、短信等電子數(shù)據交換〕等”。6〕頁碼在沒有騎縫章的情況下，沒有合同頁碼可能導致對方抽頁、換頁等，這看似是小問題，但大多數(shù)員工并未養(yǎng)成這一習慣。7〕蓋章用印我們應爭取先由對方蓋章、簽字，我方后簽字、蓋章。三、承辦單位應該注意1〕重視合同會談工作。法務人員無法全程參與合同簽訂、履行全過程，承辦單位在合同會談階段應該就合同內容進展全面會談，爭取對我方最大的利益，同時可以適當取舍予以讓步。2〕及時溝通。在合同履行階段，出現(xiàn)對方違約時，應及時書面告知對方，一旦涉訴，“一紙告知”將為我們勝訴立下汗馬功績。3〕受權代理人的一致性。有些單位對方合同簽訂人與結算簽字人不符，即使我們與其是“老熟人”、“不怕其不認賬”，也要防止合同簽訂人與結算簽字人不符的情況，否那么一旦出現(xiàn)訴訟，受權代理人不成認結算簽字人的行為，我們將直接敗訴。4〕注重保存合同履行時產生的書面材料。合同原件要保存，受權委托書要保存，通訊記錄要保存，變更違約要保存，聯(lián)絡人、聯(lián)絡變更要保存。機械設備維修合同范本【篇11】甲方：乙方：為了維護學校的校產平安，經學校領導班子研究，決定將男生宿舍損壞的'門窗更換，由王進生老板負責維修。一、工程工程甲方的男、女生宿舍局部門、窗已損壞，需要更換，由乙方負責維修。二、相關事項1、乙方包工包料，負責完成甲方的工程工程。2、修建標準：鐵門按原有規(guī)格的門更換成1.2毫米的鐵門，窗按原來規(guī)格換成推拉的鋁合金窗。3、造價：〔1〕鐵門按每平方米380元計算；〔2〕鋁合金窗按每平方米270元計算.4、工期:20__年8月25日前完成。5、工程結算及付款方式本工程經甲方驗收合格，甲方按決算金額向乙方一次性付款，但乙方要向甲方提供真實的發(fā)票，稅款由乙方支付。6、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。甲方代表〔簽名〕：乙方：〔簽名〕：時間：機械設備維修合同范本【篇12】甲方：****注冊地址：****法定代表人：****乙方：****注冊地址：****企業(yè)資質證書號：****法定代表人：****根據《合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關條款，為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，按照確保工程質量、工程進度、工程平安的原那么，就乙方承攬****維修工程，達成協(xié)議如下,共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：******2.工程地點：******3.工程內容〔工程量〕：******維修4、承包方式：包工包料5、質量等級：合格二、工程工期1、開工日期：******2、開工日期：******三、合同價款及價款的支付與結算1、單價〔******發(fā)生的人工及材料的價格〕：人民幣******元〔大寫：******〕，數(shù)量：******套，合同總價：人民幣******元〔大寫：******〕。2、工程開工后，由甲方組織有關部門結合驗收合格后，按付至合同總價的90%，留下10%做質保金。工程驗收合格1年后，再次組織驗收，工程無質量問題，甲方將質保金全額支付，質保金不計利息。3、本工程質保期5年，該質保期自甲方驗收合格，簽署驗收合格證書之日起開場計算；本合同對質保期另有專項約定的，按約定執(zhí)行。4、符合結算條件時，乙方應提早開出價款發(fā)票，甲方收到價款發(fā)票后10日內付款。四、工程質量要求1、執(zhí)行本合同約定的技術標準及國家、行業(yè)的有關施工驗收標準、質量檢驗標準，確保施工質量。2、工程質量技術標準及施工材料要求：①防盜門：選用鋼制防盜門，規(guī)格為2.2m*1.5m，鋼板為2mm厚，門為雙扇、且向外開，百葉寬度為2cm，鎖具為圓柱門閂，顏色為白色，并且門上噴平安警示標志等。②百葉窗：采用白色鋼窗，規(guī)格為1.2m*0.8m，百葉寬度為2cm，百葉窗應具有防水、防小動物，通風散熱，防腐蝕、耐老化,抗沖擊.使用壽命10—___年.材料消費必須通過國家質檢局檢驗認可。③檔鼠板：0.6米高，鋼板為2mm厚，刷黃黑10厘米色條。五、雙方義務1、甲方責任：〔1〕甲方有權對乙方的工程材料、質量、進度等進展監(jiān)視檢查?！?〕甲方不對乙方施工過程中發(fā)生的或對第三方造成的任何人身財產損失承當任何責任?！?〕甲方按協(xié)議約定向乙方撥付工程款。2.乙方責任：〔1〕向甲方提供施工圖紙及施工組織設計和進度方案報表。并應嚴格根據施工設計和技術標準施工，不得擅自減少施工材料和降低材料質量?！?〕工程開工時，向甲方提交施工材料合格證、檢測報告及建立主管部門頒發(fā)的準用證，使用材料由甲方現(xiàn)場負責人抽檢合格，必要時由甲方抽送質量檢測部門檢驗合格前方可使用?！?〕乙方在施工過程中嚴格按標準及施工工藝施工，自覺遵守有關平安技術、操作規(guī)程和工地平安制度。在施工過程中發(fā)生一切傷亡和財產損失均由乙方負責，甲方無任何連帶責任?！?〕乙方應加強施工現(xiàn)場的管理，使用材料、施工用的半成品由乙方負責保護并應堆放整齊、施工現(xiàn)場的垃圾和雜物應及時清理做到文明施工。六、平安考前須知根據施工要求，乙方施工必須嚴格執(zhí)行以下平安考前須知：1、乙方對進入施工現(xiàn)場的所有人員，必須進展平安教育，專業(yè)培訓，并交待危險點和平安考前須知，未經平安培訓和教育者不得進入施工現(xiàn)場。2、施工用的電、電纜線、開關箱及開關、閘刀、觸電保安器應完好無損，并由專職電工進展管理，接線或撤除，其它人員不得亂拉亂拆?！菜胁僮餍袨楸仨毞辖ㄖI(yè)管理規(guī)定〕。3、進入施工現(xiàn)場必須戴平安帽，穿工作服，穿防滑膠鞋，平安帽標準佩戴率達100%。所用的高空作業(yè)吊籃、工器具，必須結實、平安、無損壞，所用的材料必須用繩索傳遞，嚴禁高空亂扔，高空作業(yè)架下必須有專人監(jiān)護，設好圍欄，并掛好警示牌，嚴禁人員、車輛靠近。高空作業(yè)人員應系好平安帶，平安帶應系在結實的構件上。4、進入施工現(xiàn)場的所有工作人員，要防火、防盜，嚴禁吸煙，工作前四個小時嚴禁喝酒，所用一切易燃物品應有專人保管，門上的鑰匙有專人保管，收工時應把所用的電全部拉閘，做到萬無一失后，人員方可撒離。5、工作現(xiàn)場的電纜、電線、照明器材、消防器材、通訊線路、電視網絡等一切設施應保持完好無損，不得撤除和破壞，必須撤除時需經甲方同意，工作完畢后應恢復完好。6、乙方所用的車輛應完好無損，做到平安行駛、文明行駛。嚴禁酒后駕駛、疲勞駕駛，乙方在施工中造成車輛事故、人身傷害和一切經濟損失，均由乙方負責。7、乙方應嚴格執(zhí)行《建立工程平安消費管理條例》的有關規(guī)定。8、乙方必須派專職平安監(jiān)護人配合甲方對施工進展全過程平安監(jiān)護，乙方監(jiān)護人不在施工現(xiàn)場的不得施工，甲方監(jiān)護行為不代替乙方自行監(jiān)護，不保證乙方絕對平安，也不對乙方產生的人身損害和財產損害承當責任。9、乙方施工人員必須在甲方指定的工作范圍內施工，不得跨越、挪動平安圍欄；不得進入非工作區(qū)以外的帶電區(qū)域進展其它活動。10、乙方在施工中有違章和不平安行為的，甲方有權停頓乙方工作，并要求乙方進展限期整改或整頓。因此造成的一切損失〔包括人身、設備等〕，由乙方承當全部責任。七、開工驗收工程完成后，乙方在2日內向甲方提交開工報告，甲方接到開工報告5日內，以本合同約定的質量、技術等組織有關部門共同驗收，并辦理相關手續(xù)，最終工程量以驗收后的實際工程量雙方確認為準。八、違約責任1、假如乙方未能按合同約定的日期開工，每遲延一天，乙方應向甲方支付合同總價款1‰的違約金，甲方直接從合同價款中扣除；延遲開工10日，甲方有權解除合同，乙方應向甲方支付違約金1萬元，該違約金不足以支付甲方損失的，乙方應予賠償。2、假如乙方未按合同規(guī)定的時間開工，每遲延一天，乙方應向甲方支付合同總價款1‰的違約金，甲方直接從合同價款中扣除。3、甲方驗收發(fā)現(xiàn)存在質量質量缺陷的，乙方應負責無償處理，直至工程質量符合驗收標準；假如乙方經兩次返修后仍不能符合驗收標準，甲方可另行委托承修，其費用由乙方支付。4、乙方不得將本合同工程轉包給第三方，乙方轉包的，甲方有權解除合同，乙方并應賠償甲方的一切損失。5、乙方不依約履行保修義務，甲方可另行安排第三方代乙方履行保修義務，發(fā)生的所有費用從保修金中扣除，缺乏局部由乙方補足。6、因甲方原因造成工期拖延，乙方有權順延工期。7、甲方應按合同約定支付合同價款，每遲延一天，甲方應向乙方支付合同總價款1%的違約金。8、乙方違背本合同第六條約定的平安考前須知，除按第六條約定執(zhí)行外，乙方向甲方支付本合同價款的30%違約金。九、爭議解決方式如發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向甲方所在地人民法院提出訴訟。十、協(xié)議由以下文件組成，優(yōu)先解釋順序如下：1、本協(xié)議及附件：報價單2、乙方在競爭性會談過程中做出的書面說明或承諾；3、甲方的競爭性會談文件；4、乙方的競爭性會談文件。注：假設乙方文件中相關條款優(yōu)于甲方的要求，那么以該條款為準。十一、本合同一式六份，甲乙雙方各執(zhí)三份。十二、本合同雙方蓋章生效。機械設備維修合同范本【篇13】甲方：乙方：為保證樓房屋漏水維修質量簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：第一條維修標準及要求1、乙方自愿選擇房屋維修形式并與甲方簽訂本合同。2、維修地點：廠區(qū)木工房室內墻壁及地面漏水狀況維修。3、維修標準：維修必須在保證不影響房屋的平安前提下進展。維修以解決防漏為主。4、維修要求：①乙方進展施工，提供人工，材料。②乙方應做好施工現(xiàn)場的平安質量工作，造成的一切事故責任由乙方自行負責。5、維修工期：在正常天氣下3天內必須完成。6、維修后保質：建立工程維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為3年，即維修后應當繼續(xù)最低保修3年。且在出現(xiàn)漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內響應。第二條維修工程款的發(fā)放合計金額為：￥760.00元大寫：人民幣染佰陸拾圓整。乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合計金額，假設超出，缺乏部份的由乙方自行解決。第三條其它約定1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。2、本合同自雙方簽名蓋章時生效，一式兩份，甲、已方雙方各執(zhí)一份。甲方(蓋章)：乙方：簽訂日期：年月日機械設備維修合同范本【篇14】委托方〔甲方〕：地址：：：：賬號：開戶銀行：甲方蓋章：甲方法定代表人：委托代理人簽字：日期：承攬方〔乙方〕：地址：：：：開戶銀行：賬號：乙方蓋章：乙方法定代表人：委托代理人簽字：日期：根據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，甲方委托乙方對xxx〔以下簡稱業(yè)主〕在xx市xx路xx號地下室泵房內的水泵設備進展維修保養(yǎng)效勞，經甲、乙雙方友好協(xié)商，簽訂本合同并遵照執(zhí)行。1.效勞工程：水泵設備維修保養(yǎng)。2.水泵類型、數(shù)量及效勞費用水泵類型效勞工程數(shù)量〔臺〕年維保費用備注30kw消防泵2臺￥0.00元45kw噴淋泵2臺￥0.00元1.1kw消防增壓泵2臺￥0.00元1.1kw噴淋增壓泵2臺￥0.00元5.5kw變頻控制生活泵2臺￥0.00元本合同費用總金額〔大寫〕：所有效勞范圍包含水泵，水泵電氣控制柜〔含變頻器〕以及成套中的儀表、保護裝置、氣壓罐等?；信c水泵相連接進、出口閥門，乙方負責維修，保養(yǎng)；因閥門質量無法維修需更換的，那么由甲方負責。3.付款方式3.1合同簽訂開場效勞后五個工作日內甲方支付給乙方本合同費用總金額的90％，計人民幣〔大寫〕：。3.2合同到期時合同設備經業(yè)主和甲方共同確認無故障，處于正常運行狀態(tài)的，甲方在合同到期后五個工作日內一次性付清合同費用總金額的另10％，計人民幣〔大寫〕：。3.3乙方承諾已充分理解了合同設備和現(xiàn)場情況，在合同履約過程中，乙方不會提出任何形式的加價或索賠的要求。4.效勞內容4.1日常維護：乙方派出維保專業(yè)人員對上述設備提供至少每60天1次的例行保養(yǎng)工作，其中包括對設備機件的平安及功能清潔、調整、檢查及光滑加油，設置、調整操作等以使設備正常運行。每180天一次對設備除銹、油漆，對儀表進展計量檢定，保證二次供水正常，泵房整潔。對維保設備的平安性能負責?！苍O備正常是指包括但不限于以下內容：各固定連接部位不應有松動；各運動部件運轉應正常，不得有異常聲響和摩擦現(xiàn)象；附屬系統(tǒng)的運轉應正常；管道連接應結實無滲漏；軸承的溫度應符合設備技術文件的規(guī)定；各光滑點的光滑油溫度、密封液和冷卻水的溫度均應符合設備技術文件的規(guī)定；光滑油不得有滲漏和霧狀噴油現(xiàn)象；泵的平安保護和電控裝置及各局部儀表均應靈敏、正確、可靠；機械密封〔或填料密封〕的泄漏量應符合設備技術文件的規(guī)定，且溫升應正常?！?.2保養(yǎng)內容：按國家相關水泵維修保養(yǎng)標準進展。保養(yǎng)后的水泵應到達但不限于以下標準：①原制造廠家的產品企業(yè)標準；②其它現(xiàn)行有效的相關通用標準。4.3乙方應協(xié)助業(yè)主通過消防年檢，負責整改本合同范圍的各項內容。4.4乙方提供的常規(guī)維護保養(yǎng)工作一般在非公休假日的正常工作時間內進展。4.5乙方提供全日24小時緊急修理效勞，甲方發(fā)現(xiàn)維保設備發(fā)生故障或有不正常運行現(xiàn)象，撥打xxxxxxxx應急通知乙方從速派遣稱職人員處理，乙方承諾根據已接到的甲方通知，在4個小時內到達現(xiàn)場處理故障。假設故障造成業(yè)主停水的，乙方承諾根據已接到的甲方通知，在3小時內到達現(xiàn)場處理故障。4.6乙方保證維保設備運轉率到達或高于99。假設維保設備在1個維保年度內低于此運轉率時，乙方將按每降低1免收維保效勞費1。設備運轉率365天x24小時–停運時間x100365天x24小時停運時間只包括由于乙方維保原因導致的設備停用時間。4.7乙方應針對合同設備的正確使用以及故障的判斷和簡單處理對業(yè)主和甲方相關人員進展培訓，以便共同配合做好合同設備的維修保養(yǎng)。5.效勞期限本合同提供效勞的期限為壹年，從xx年xx月xx日到xx年xx月xx日止。6.雙方責任6.1乙方應當具備國家有關規(guī)定的水泵維護保養(yǎng)資質，且具有經營水泵維護保養(yǎng)業(yè)務的范圍。乙方指派的工作人員應當按照國家有關規(guī)定具備水泵維護保養(yǎng)資質。6.2甲方應為乙方在不違背國家規(guī)定和業(yè)主管理規(guī)定的情況下，提供進展例行保養(yǎng)或緊急修理效勞所必要場所的方便。在例行保養(yǎng)或緊急修理效勞期間，乙方須按照國家規(guī)定做好平安預防措施，如設置現(xiàn)場平安警示、用于確保平安的技術措施、維護保養(yǎng)作業(yè)人員的作業(yè)平安措施等。由于乙方未做好平安預防措施所造成的事故，由乙方承當全部責任。6.3乙方應掌握所效勞設備的準確信息。當出現(xiàn)不滿足設備運行的條件時，乙方有及時書面告知甲方的義務，并提出整改建議。6.4在乙方對其效勞內容進展效勞的過程中，如發(fā)現(xiàn)局部機件損壞或失效需要更換時，應及時書面告知甲方，在征得甲方同意后施行更換，被更換零部件的材料費由乙方承當。乙方提供的零部件應為設備原制造廠出品的原廠合格配件。乙方經努力仍無法采購到原廠配件的，經業(yè)主和甲方同意，乙方可以采購其它品牌的同型號配件，但應保證該配件的質量、性能、技術參數(shù)等不低于原廠配件。6.5甲方負責合同設備日常管理工作。乙方負責做好保養(yǎng)工作書面記錄，由維護保養(yǎng)工作人員和甲方受權人員共同簽字確認。保養(yǎng)工作記錄內容應當包括設備的名稱、維護保養(yǎng)單位名稱、使用單位名稱、設備型號和額定功率等技術參數(shù)、維護保養(yǎng)工程、維護保養(yǎng)日期、配件更換記錄、使用建議等。6.6乙方對維護保養(yǎng)的設備的使用性能負責，在維護保養(yǎng)過程中嚴格執(zhí)行技術標準要求，保證設備的性能符合相關技術標準要求。在維保期間，乙方應對設備可能存在的故障隱患作出評估，并進展恰當?shù)念A防性處理，以保證設備的平安運行。假設故障隱患超出維護保養(yǎng)范圍的，應及時書面通知甲方，并提出消除隱患建議。6.7由于乙方維保不當所造成的損失，由乙方承當全部責任。7.合同的生效、變更與終止7.1本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。7.2假設雙方在本合同有效期內就本合同有關事項提出變更，需另行簽訂變更協(xié)議。7.3當出現(xiàn)以下任一情形時，乙方有權終止合同。①假設甲方未按本合同之規(guī)定期限付款，且未按催告函中規(guī)定的付款期限付款，乙方有權終止履行本合同，且暫時免除保養(yǎng)責任。②未經乙方同意已有非乙方雇員或非乙方受權人員對設備進展過維修且使設備狀態(tài)變化或受損時。但乙方無正當理由停頓效勞、無法勝任維修工程的除外。7.4乙方履行義務不符合國家有關水泵維護保養(yǎng)的規(guī)定或者合同約定，甲方可隨時以書面形式通知乙方解除合同，并不免除乙方賠償損失的責任。7.5在雙方均無違約的情況下，雙方不能協(xié)商一致解除合同的，任何一方可以提早2個月書面通知對方解除合同，雙方按合同履行期限結清款項。7.6本合同如有未盡事項，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向人民法院起訴。7.7本合同一式六份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，業(yè)主備案二份。一、什么是合同中的違約責任違約責任無疑是合同法中最重要的責任形式，性質上仍然屬于法定責任。由于違約責任產生于當事人對有效合同的違背，故歸之為基于合同的責任。中國《合同法》對違約責任的歸責原那么的規(guī)定，在現(xiàn)時學術界通說的是嚴格責任原那么，表達在《合同法》第107條，該條對違約方承當責任沒有規(guī)定以違約方的過錯為要件。中國《合同法》規(guī)定的違約責任是嚴格的，違約者獲罹責任容易，免除責任困難。因此，非常有必要歸納中國《合同法》所允許的違約免責原因?！逗贤ā芬?guī)定的免責原因僅有第117條的不可抗力，意外原因和情勢變更都沒有成為合同法認可的免責原因。債權人過錯當然是免責原因，但《合同法》并沒有單獨給予規(guī)定，在審訊理論中，沒有可資引用的獨立條文，而是表達在各分那么條款中。如買賣合同中的延遲受領，運輸合同中的包裝瑕疵，保管合同中的貨物的自身瑕疵等等。因此，《合同法》中法定的免責原因應該是：不可抗力和債權人過錯。除法定免責原因外，合同法允許當事人在合同中約定免責條款，這屬于約定免責原因。約定的免責條款受到合同法的限制，規(guī)定在第39條、40條、53條，以防止當事人以約定免責條款為手段造成合同權利義務的重大失衡，尤其在格式條款中。二、合同上的.補償責任是指什么補償責任是相對無效合同中的賠償責任和合同生效后締約責任的概括。這一類責任發(fā)生在合同有效的背景下，但責任的根底不是合同的約定，而是法律的規(guī)定，即對法定義務的違背。但由于以合同有效為背景，所以將之歸入基于合同的責任類型。從邏輯上看，補償責任是介于基于合同責任和基于合同法責任的中間地帶。相對無效的合同，相對于絕對無效而言，受利益損失的當事人有撤消合同的權利，合同在撤消后歸于無效，按無效合同處理。但當事人也有選擇不撤消合同，讓合同有效的權利。合同在不撤消的情況下，合同相對人對受損失的當事人所負的賠償責任，即稱之為補償責任。只有成認相對無效合同中存在補償責任，才能解決當事人不行使撤消權時的利益失衡問題，也才能完善合同法第54條規(guī)定的當事人“變更權”的內容。有主張相對無效的合同當事人不行使撤消權即無權要求補償，這種觀點不失為一種觀點和主張，但是目前難以為審訊理論所承受。補償責任的另一種情形是合同生效后的締約責任。締約過失責任有廣義和狹義之分，我國《合同法》第42條規(guī)定的締約過失責任局限在合同訂立的過程中，屬于狹義的締約過失，有學者稱之為前合同責任。因此，締約過程中一方當事人因過錯導致別人受損失，假如合同不生效或不成立，可以按照合同法第42條規(guī)定處理；假如合同成立，受損當事人又選擇合同有效，此種情形下的責任不屬于合同法第42條規(guī)定的締約過失責任，只能歸入我們所主張的補償責任類型。平安消費責任書為貫徹落實國家《平安消費法》，加強本企業(yè)平安消費監(jiān)視管理工作，有效預防消費平安事故的發(fā)生，特制定本平安消費責任書。一、目的要求：1、認真貫徹執(zhí)行上級有關平安消費的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章和本公司的平安消費規(guī)定。對轄屬內平安消費負全面責任。2、對員工進展平安消費、消防平安教育，并掌握滅火器材的使用以及發(fā)生平安意外時自救、逃生的根本要領。3、保證各責任范圍內的通道暢通、物品堆放標準并符合防塌防火防盜防水平安要求以及各種水、電、氣掣閥的按需啟閉和下班時的平