2023年二級建造師之二建建設工程法規(guī)及相關知識高分通關題型題庫附解析答案

2023年二級建造師之二建建設工程法規(guī)及相關知識高分通關題型題庫附解析答案

單選題（共85題）1、關于施工企業(yè)資質(zhì)證書的申請、延續(xù)和變更的說法，正確的是（）。A.企業(yè)首次申請資質(zhì)應當申請最低等級資質(zhì)，但增項申請資質(zhì)不必受此限制B.施工企業(yè)發(fā)生合并的，應當按照資質(zhì)等級較低的一方確定合并后的企業(yè)資質(zhì)等級C.被撤回建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的企業(yè)，可以在資質(zhì)被撤回后6個月內(nèi)，向資質(zhì)許可機關提出核定低于原等級同類別資質(zhì)的申請D.資質(zhì)許可機關逾期未作出資質(zhì)準予延續(xù)決定的，視為準予延續(xù)【答案】D2、（2017年真題）關于評標結果異議的說法，正確的是()。A.對評標結果異議不是對評標結果投訴必然的前置條件B.只有投標人有權對項目的評標結果提出異議C.對評標結果有異議，應當在中標候選人公示期間提出D.招標人對評標結果的異議作出答復前，招標投標活動繼續(xù)進行【答案】C3、場景(二）A.法律B.行政法規(guī)C.地方性法規(guī)D.行政規(guī)定【答案】B4、某大型工程基坑支護前，施工項目部擬安排專項方案的安全施工技術交底工作。以下說法正確的是（）。A.施工單位技術負責人應當向項目經(jīng)理進行交底B.方案編制人員應當向現(xiàn)場管理人員進行書面交底C.負責項目管理的技術人員應當向安全員書面交底D.交底記錄無需專職安全員簽字【答案】B5、二級和二級以下建筑施工專業(yè)承包資質(zhì)序列企業(yè)配置專職安全生產(chǎn)管理人員應不少于()。A.2人B.3人C.4人D.6人【答案】A6、關于施工企業(yè)違法行為應承擔法律責任的說法，正確的是（）。A.超越本單位資質(zhì)等級承攬工程的，責令停止違法行為并降低資質(zhì)等級B.將承包的工程轉(zhuǎn)包的，責令改正并沒收違法所得C.未取得資質(zhì)證書承攬工程的，予以取締，并處罰款；有違法所得的，予以沒收D.允許他人以本企業(yè)名義承攬工程的，沒收違法所得并處罰款和吊銷資質(zhì)證書【答案】C7、關于建設工程合同相關內(nèi)容的說法，正確的有（）。A.欠付工程款的利息起算，建設工程已實際交付的，為交付之日B.當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，承包人已提交竣工驗收報告、發(fā)包人拖延驗收的，以提交竣工驗收報告之日為竣工日期C.工程合同價款約定不明的，應當按照訂立合同時履行地的市場價格履行D.約定工程墊資利息的，當事人申請按約定支付利息的，法院不予支持【答案】B8、（2019年真題）合同權利轉(zhuǎn)讓未通知債務人，則()。A.轉(zhuǎn)讓合同無效B.對債務人不發(fā)生效力C.推定為未轉(zhuǎn)讓D.抗辯權發(fā)生轉(zhuǎn)移【答案】B9、根據(jù)《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法（試行）》,關于修改注冊建造師簽章的工程施工管理文件的說法,正確的是（）。A.應當征得所在企業(yè)同意后，由注冊建造師本人修改B.應當由注冊建造師所在企業(yè)指定他人修改C.應當由所在企業(yè)指定同等資格條件的注冊建造師修改D.應當由注冊建造師本人自行修改【答案】A10、某企業(yè)取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)后不再符合相應的資質(zhì)條件，經(jīng)整改逾期仍未達標，其資質(zhì)證書將被()A.撤銷B.撤回C.注銷D.吊銷【答案】B11、關于安裝工程一切險中的試車考核期的說法，正確的是（）。A.試車考核期應當在保險期之外B.試車考核期的長短只能根據(jù)法律的規(guī)定確定C.試車考核期不得超出保單中列明的考核期限D(zhuǎn).試車考核期超出了合同約定的期限，不得加收保險費【答案】C12、開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的（）公開進行。A.7天內(nèi)B.5天內(nèi)C.3天內(nèi)D.同一時間【答案】D13、根據(jù)我國《民事訴訟法》的規(guī)定，我國地域管轄的一般原則是（）。A.原告就被告原則B.被告就原告原則C.公平合理原則D.意思自治原則【答案】A14、關于合同履行說法錯誤的是（）A.全面履行原則是指合同當事人應當按照合同的約定全面履行自己的義務B.誠實信用原則要求當事人應當履行依據(jù)誠實信用原則產(chǎn)生的各種附隨義務，如告知的義務、照顧的義務等C.合同的主要內(nèi)容沒有約定或約定不明確的，當事人可以通過協(xié)商確定，不能達成補充協(xié)議的，按合同有關條款或者交易習慣確定D.執(zhí)行政府定價或者政府指導價的，在合同約定的交付期限內(nèi)政府價格調(diào)整時，按合同約定的價格執(zhí)行【答案】D15、建造師（），方有資格以建造師名義擔任建設工程項目施工的項目經(jīng)理及從事其他施工活動的管理。

A.受聘于某一個單位B.執(zhí)業(yè)資格考試合格后C.經(jīng)注冊后D.經(jīng)有關部門批準后【答案】C16、場景(七）A.請求仲裁機構撤銷建材商放棄債權的行為B.請求人民法院撤銷建材商放棄債權的行為C.通過仲裁機構行使代位權，要求工廠償還6萬元D.通過人民法院行使代位權，要求工廠償還6萬元【答案】B17、某施工單位與采石場簽定了石料供應合同，在合同中約定了違約責任。為確保合同履行，施工單位交付了3萬元定金。由于采石場未能按時交貨，根據(jù)合同約定應支付違約金4萬元。則本案中采石場最多應支付給施工單位（）A.10萬元B.7萬元C.6萬元D.4萬元【答案】C18、設備采購合同約定，任何一方不履行合同應當支付違約金5萬元。采購人按照約定向供應商交付定金4萬元，合同履行期限屆滿，供應商未能交付設備。則采購人能獲得法院支持的最高請求額是（）萬元。A.9B.10C.8D.5【答案】A19、在城市市區(qū)內(nèi)，可能產(chǎn)生噪聲污染的工程項目，施工單位應當在工程開工前（）天，向生態(tài)環(huán)境主管部門申報。A.3B.7C.15D.28【答案】C20、（2016年真題）關于工程建設強制性標準的說法，正確的是（）。A.工程建設中擬采用的新技術、新工藝、新材料，可不受強制性標準的限制B.工程建設強制性標準都是關于工程質(zhì)量的強制性條文C.工程建設中采用國際標準或者國外標準，可不受強制性標準的限制D.工程建設標準批準部門應當對工程項目執(zhí)行強制性標準情況進行監(jiān)督檢查【答案】D21、某施工項目材料采購合同中，雙方約定的違約金為12萬元，定金為6萬元。采購方交付定金的時候，實際只支付了5萬元的定金，供貨方違約后，采購方有權主張的最高給付金額為（）萬元。A.10B.17C.18D.12【答案】B22、（2017年真題）關于用人單位向勞動者支付報酬的說法，正確的是()。A.勞動報酬中的貨幣工資不包括津貼、補貼和獎金B(yǎng).用人單位支付的工資可以以實物或有價證券等形式代替貨幣形式支付C.勞動者依法參加社會活動期間，用人單位應當依法支付工資D.勞動者在婚喪假期間，用人單位可以不支付工資【答案】C23、關于融資租賃合同的說法，正確的是（）。A.承租人享有與受領標的物有關的買受人的權利B.出賣人不履行買賣合同義務的，由出租人行使索賠的權利C.承租人破產(chǎn)的，租賃物屬于破產(chǎn)財產(chǎn)D.出租人應當履行承租人占有租賃物期間的維修義務【答案】A24、關于安全施工技術交底，下面說法正確的是（）。A.施工單位負責項目管理的技術人員向施工作業(yè)人員的交底B.專職安全生產(chǎn)管理人員向施工作業(yè)人員交底C.施工單位負責項目管理的技術人員向?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員交底D.施工作業(yè)人員向施工單位負責人交底【答案】A25、在根據(jù)《文物保護法》，下列對違法行為處理方法中，正確的是（）。A.擅自遷移、拆除不可移動文物的，處以罰款B.擅自在文物保護范圍內(nèi)建設工程的，吊銷資質(zhì)證書C.刻劃、涂污文物尚不嚴重的，由公安機關或文物所在單位處以罰款D.刻劃、涂污文物尚不嚴重的，由公安機關或文物所在單位給予警告，可以并處罰款【答案】D26、根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》，建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證應當經(jīng)過住房城鄉(xiāng)建設主管部門或者其他有關部門考核合格的人員是（）。A.主要負責人，部門負責人和項目負責人B.主要負責人，項目負責人和專職安全生產(chǎn)管理人員C.部門負責人，項目負責人和專職安全生產(chǎn)管理人員D.主要負責人，項目負責人和從業(yè)人員【答案】B27、質(zhì)押擔保因質(zhì)物的不同可分為（）。A.動產(chǎn)質(zhì)押和權利質(zhì)押B.不動產(chǎn)質(zhì)押和動產(chǎn)質(zhì)押C.權利質(zhì)押和義務質(zhì)押D.財產(chǎn)質(zhì)押和人身質(zhì)押【答案】A28、在進行沉井準備工作時，地下水位應控制在沉井基坑底（）m以下。A.1.0B.1.5C.0.5D.2.0【答案】C29、根據(jù)《物權法》，住宅建設用地使用權期間屆滿的，（）。A.自動續(xù)期B.依法辦理手續(xù)后續(xù)期C.自動消滅D.由主管部門注銷【答案】A30、張某因不能勝任工作，公司經(jīng)理辦公會研究決定，從8月1日起解除與張某的勞動合同。該公司以書面形式通知張某的最遲日期是()A.6月1日B.6月16日C.7月2日D.7月16日【答案】C31、（2021年第1批真題）根據(jù)《保障農(nóng)民工工資支付條例》，施工總承包單位應當建立用工管理臺賬，并保存至工程完工且工資全部結清后至少()。A.3年B.1年C.2年D.5年【答案】A32、建筑企業(yè)資質(zhì)證書有效期為（）年。A.3B.4C.5D.6【答案】C33、注冊建造師違法從事相關活動的，由（）以上人民政府建設主管部門依法查處，并將違法事實、處理結果告知注冊機關。A.省級B.市級C.縣級D.鄉(xiāng)級【答案】C34、關于工傷保險，下列說法正確的是（）。A.事業(yè)單位、社會團體可以參加工傷保險B.工傷保險是面向用人單位全體員工的強制性保險C.工傷保險費用由用人單位和職工共同繳納D.工傷保險基金由用人單位繳納的工傷保險費及其利息構成【答案】B35、根據(jù)我國法的形式，下列規(guī)范性文件屬于行政法規(guī)的是()A.《建筑法》B.《建設工程質(zhì)量管理條例》C.《招標公告發(fā)布暫行辦法》D.《安徽省建設工程造價管理辦法》【答案】B36、某醫(yī)院為了節(jié)約建設投資，將建筑面積為13萬m2的外科大樓工程發(fā)包給了一家具有二級資質(zhì)等級的施工總承包單位。為此，該醫(yī)院受到責令改正，并處以罰款的處罰。罰款的數(shù)額應為（）。A.5萬元以上10萬元以下B.10萬元以上20萬元以下C.20萬元以上50萬元以下D.50萬元以上100萬元以下【答案】D37、下列情形中，屬于施工合同可撤銷的情形是（）。A.承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的B.沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的C.在訂立施工合同時顯失公平，損害了一方當事人的利益D.建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的【答案】C38、下列關于和解的說法，理解不正確的是（）。A.和解不能發(fā)生在仲裁、訴訟程序之外B.當事人申請仲裁后，達成和解協(xié)議的，可撤回仲裁申請C.當事人達成和解協(xié)議的，撤回仲裁申請后反悔的，可根據(jù)仲裁協(xié)議申請仲裁D.和解可以發(fā)生在民事訴訟的任何階段【答案】A39、根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，以他人名義投標騙取中標的，屬于（）行為。A.資質(zhì)不良B.工程質(zhì)量不良C.工程安全不良D.承攬業(yè)務不良【答案】D40、甲、乙、丙三家施工單位通過合同約定實行聯(lián)合共同承包。該3個施工單位的資質(zhì)等級依次為施工總承包特級、一級和二級。根據(jù)《中華人民共和國建筑法》的規(guī)定，該聯(lián)合體應當按照（）的資質(zhì)等級許可范圍承攬工程。A.甲B.乙C.丙D.三家施工單位約定【答案】C41、根據(jù)《物權法》，下列各項財產(chǎn)作為抵押物時，抵押權自登記時設立的是（）。A.正在使用的船舶、航空器B.交通運輸工具C.生產(chǎn)設備、原材料D.建設用地使用權【答案】D42、在建設工程招標投標中，關于中標的說法，正確的是（）。A.國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，招標人應當確定排名第一的中標候選人為中標人B.招標人應當授權評標委員會直接確定中標人C.中標候選人的經(jīng)營、財務狀況發(fā)生較大變化的，取消其中標資格D.排名第一的中標候選人放棄中標的，招標人應當重新招標【答案】A43、（2015年真題）根據(jù)《勞動合同法》，勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立()以上的固定期限勞動合同。A.5年B.3年C.2年D.1年【答案】C44、下列請求事項中，屬于人民法院不受理公民法人和其他組織提起的行政訴訟請求事項的是（）。A.對吊銷許可證和執(zhí)照等行政處罰不服的B.對財產(chǎn)的查封等行政強制措施不服的C.認為行政機關侵犯法律規(guī)定的經(jīng)營自主權的D.認為某地方性法規(guī)違法的【答案】D45、某施工單位安全生產(chǎn)設施不符合國家規(guī)定，造成3人死亡多人重傷，應認定為（）。A.工程重大安全事故罪B.重大勞動安全事故罪C.重大責任事故罪D.重大傷亡事故罪【答案】B46、以下事項可以由行政法規(guī)規(guī)定的事項為()。A.行政拘留?B.稅種的設立?C.對非國有財產(chǎn)的征收?D.企業(yè)注冊【答案】D47、根據(jù)《關于適用民事訴訟法的解釋》的規(guī)定，因合同糾紛引起的訴訟，合同對履行地點沒有約定或約定不明的說法錯誤的是（）。A.合同對履行地點沒有約定或者約定不明確，爭議標的為給付貨幣的，接收貨幣一方所在地為合同履行地B.交付不動產(chǎn)的，不動產(chǎn)所在地為合同履行地C.即時結清的合同，交易行為地為合同履行地D.合同沒有實際履行，當事人雙方住所地都不在合同約定的履行地的，由原告住所地人民法院管轄【答案】D48、在建設工程竣工驗收后，向建設行政主管部門或者其他有關部門移交建設項目檔案的主體是（）。A.施工單位B.設計單位C.監(jiān)理單位D.建設單位【答案】D49、以下不屬于法的形式的是（）。A.法律規(guī)范的外部表現(xiàn)形式B.法律規(guī)范的效力等級C.法律規(guī)范的時間效力D.法律規(guī)范創(chuàng)制機關的性質(zhì)及級別【答案】C50、根據(jù)《招標投標法》規(guī)定，下列表述正確的是（）。A.投標截止前撤回已提交的投標文件，應當沒收保證金B(yǎng).補充、修改已提交的投標文件，應當在提交投標保證金之前進行C.撤回已提交的投標文件，應當在投標截止時間前進行D.撤回已提交的投標文件，應當以書面形式通知其他投標人【答案】C51、下列選項中，中標人按照合同約定，可以分包的部分是（）。A.關鍵性工作B.主體結構中的混凝土工程C.主體結構中的鋼結構工程D.主體結構中的砌體工程【答案】C52、某建設項目實行施工總承包，則該建設工程的安全生產(chǎn)事故應急救援預案應由（）編制。A.建設單位統(tǒng)一組織B.監(jiān)理單位統(tǒng)一組織C.總承包單位統(tǒng)一組織D.總承包單位和分包單位各自【答案】C53、關于無效施工合同工程款結算說法正確的是（）A.建設工程經(jīng)驗收合格的，發(fā)包人應當按照合同約定進行工程款結算B.建設工程驗收不合格，修復后的建設工程經(jīng)驗收仍不合格的，發(fā)包人可以在結算中大幅度減少結算金額C.建設工程驗收不合格，修復后的建設工程經(jīng)驗收合格的，維修費用應當由發(fā)包人與承包人共同承擔D.建設工程經(jīng)驗收合格的，發(fā)包人可以參照合同關于工程價款的約定折價補償承包人【答案】D54、關于工程建設強制性國家標準的內(nèi)容，說法正確的是（）A.標準可以由行業(yè)主管部門發(fā)布B.標準文本應當免費向社會公開C.對標準解釋的效力低于標準本身D.對標準進行復審的周期一般不得超過3年【答案】B55、開標地點應當為（）。

A.招投標雙方確認的地點B.建設行政主管部門指定的場所C.招標文件中預先確定的地點D.投標人共同認可的地點【答案】C56、某建設工程在施工過程中發(fā)生一起安全事故，導致5人死亡，20人重傷，直接經(jīng)濟損失5,000萬元，則此次事故為（）。A.一般事故B.較大事故C.重大事故D.特別重大事故【答案】C57、根據(jù)《最高人民法院關于審理工傷保險行政案件若干問題的規(guī)定》，關于承擔工傷保險責任單位的說法，正確的是（）。A.職工與兩個單位建立勞動關系，工傷事故發(fā)生時，該兩個單位共同為承擔工傷保險責任的單位B.勞務派遣單位派遣的職工在用工單位工作期間因工傷亡的，用工單位為承擔工傷保險責任的單位C.單位指派到其他單位工作的職工因工傷亡的，職工為之工作的單位為承擔工傷保險責任的單位D.個人掛靠其他單位對外經(jīng)營，其聘用人員因工傷亡的，被掛靠單位為承擔工傷保險責任的單位【答案】D58、某建設工程項目，甲公司中標后將其轉(zhuǎn)包給不具有相應資質(zhì)等級的乙公司，乙公司施工工程不符合規(guī)定質(zhì)量標準，給建設單位造成損失。下列說法中，正確的是（）。A.甲、乙承擔連帶賠償責任B.建設單位與甲公司有直接合同關系，應由甲公司承擔賠償責任C.實際施工并造成損失的是乙公司，應由乙公司承擔賠償責任D.因建設單位管理不到位，應由建設單位承擔部分損失【答案】A59、（2016年真題）關于定金的說法，正確的是（）。A.債務人履行債務后，定金不可抵作價款B.訂金與定金的法律效果相同C.定金超過合同金額的20%，則定金無效D.定金的法律性質(zhì)是擔?！敬鸢浮緿60、甲委托乙代理其出售某處房產(chǎn)。乙與丙串通以低于市場價格簽訂房產(chǎn)買賣合同，將該房產(chǎn)賣給丙，乙收取丙回扣3萬元。根據(jù)代理法律制度，甲遭受的損失應由(）承擔。A.甲B.乙C.甲、乙連帶D.乙、丙連帶【答案】D61、建設工程施工合同約定承包人墊資至基礎工程完工,約定墊資利率為全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率的2倍，基礎工程完工后，發(fā)包人未能按約定支付墊資款項及其利息，雙方發(fā)生爭議，關于該項目墊資及其利息的說法，正確的是（）。A.承包人主張該項目墊資應當按照工程欠款進行處理的，人民法院不予支持B.關于墊資的約定無效C.約定的墊資金額過高,導致建設工程施工合同無效D.承包人向人民法院請求發(fā)包人按照約定支付利息的，人民法院應當全部支持【答案】A62、乙公司以國產(chǎn)水泥為樣品，偽稱某國進口水泥，與甲公司簽訂了合同，后甲公司得知這一事實。此時恰逢某國進口水泥滯銷，國產(chǎn)水泥價格上漲。下列說法錯誤的是（）。A.甲公司有權自知道樣品為國產(chǎn)水泥之日起一年內(nèi)主張撤銷該合同B.乙公司有權自合同訂立之日起一年內(nèi)主張撤銷該合同C.甲公司有權決定履行該合同，乙公司無權拒絕履行D.在甲公司決定撤銷該合同前，乙公司有權按約定向甲公司要求支付貨款【答案】B63、關于建設工程發(fā)包、轉(zhuǎn)包、分包、掛靠的說法，正確的有（）。A.合同約定由承包單位負責采購的主要建筑材料、構配件及工程設備或租賃的施工機械設備，由其他單位或個人采購、租賃，屬于轉(zhuǎn)包B.專業(yè)作業(yè)承包人可以將其承包的勞務再分包的C.總承包單位將主體結構工程分包給其他企業(yè)的，屬于掛靠D.建設單位推薦分包單位的，屬于違法發(fā)包行為【答案】A64、以下關于企業(yè)資質(zhì)證書變更的說法中正確的是（）。A.企業(yè)在建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期內(nèi)名稱、地址、注冊資本、法定代表人等發(fā)生變更的，應當在工商部門辦理變更手續(xù)后2個月內(nèi)辦理資質(zhì)證書變更手續(xù)B.建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書遺失補辦，由申請人告知資質(zhì)許可機關，由資質(zhì)許可機關在官網(wǎng)發(fā)布信息C.省、自治區(qū)、直轄市人民政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門應當自受理變更申請之日起5日內(nèi)將有關變更證明材料報國務院住房城鄉(xiāng)建設主管部門D.變更結果應當在資質(zhì)證書變更后30日內(nèi)，報國務院住房城鄉(xiāng)建設主管部門備案【答案】B65、施工單位的主要負責人、項目負責人構成違法行為時，5年內(nèi)不得擔任任何施工單位的主要負責人、項目負責人，自（）起算。A.造成重大安全事故之日B.構成違法之日C.刑罰判決之日D.刑罰執(zhí)行完畢或受處分之日【答案】D66、從事建筑活動的建筑業(yè)企業(yè)，應當具備下列選項中除（）以外的法定條件。A.有符合國家規(guī)定的凈資產(chǎn)B.有符合規(guī)定的主要人員C.有符合規(guī)定的技術裝備D.有從事相關建筑活動的業(yè)績【答案】D67、下列不屬于合同法定解除的條件的是（）。A.在履行期限屆滿之前，當事人一方以自己的行為表明不履行主要債務B.因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的C.當事人一方的違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的D.當事人一方遲延履行主要債務【答案】D68、（2019年真題）關于貨運中的多式聯(lián)運的說法，正確的是()。A.多式聯(lián)運經(jīng)營人對全程運輸承擔義務B.指兩個以上承運人以同一運輸方式聯(lián)運C.多式聯(lián)運單據(jù)不可以轉(zhuǎn)讓D.區(qū)段承運人與訂立合同的承運人對區(qū)段運輸負連帶責任【答案】A69、關于水池滿水試驗時機的說法正確的是（）。A.混凝土水池，是在防水層施工之后進行B.混凝土水池，是在保溫層施工之后進行C.裝配式預應力混凝土水池，是在預應力施加前進行D.對于石砌體水池，是在池體勾縫之后進行【答案】D70、根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》的規(guī)定，關于建筑工程施工許可證法定批準條件的說法，錯誤的是（）。A.申領施工許可證是取得建設用地規(guī)劃許可證的前置條件B.保證安全的施工措施須在申領施工許可證前編制完成C.只有法律和行政法規(guī)才有權設定施工許可證的申領條件D.消防設計審核不合格的，不予頒發(fā)施工許可證【答案】A71、（2020年真題）下列全部使用國有資金投資的項目中，依法必須進行招標的項目是（）。A.施工單項合同估算價在400萬元以上B.重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元以下C.勘察單項合同估算價在100萬元以下D.監(jiān)理單項合同估算價在50萬元以上【答案】A72、氧化塘多采用（）結構。A.鋼筋混凝土B.磚砌C.土膜D.鋼【答案】C73、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，實行施工總承包的，由（）為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險。A.建設單位B.分包單位C.監(jiān)理單位D.總承包單位【答案】D74、某施工合同約定以《建設工程價款結算暫行辦法》作為結算依據(jù)，該工程結算價約7000萬元，發(fā)包人應從接到承包人竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起（）天內(nèi)核對（審查）完畢并提出審查意見。A.20B.30C.45D.60【答案】D75、缺陷是指建設工程質(zhì)量不符合工程建設強制性標準、設計文件，以及承包合同的約定。缺陷責任期一般為（）年，最長不超過（）年，由發(fā)、承包雙方在合同中約定。A.2，3B.3，5C.1，3D.1，2【答案】D76、根據(jù)《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》，不屬于強制性標準監(jiān)督檢查內(nèi)容的有（）。A.有關工程技術人員是否熟悉、掌握強制性標準的規(guī)定B.工程項目的規(guī)劃、勘察、設計、施工、驗收等是否符合強制性標準的規(guī)定C.工程項目采用的材料設備是否符合強制性標準的規(guī)定D.有關行政部門處理重大事故是否符合強制性標準的規(guī)定【答案】D77、關于合同形式的說法，正確的是（）。A.合同必須采用書面形式B.口頭形式屬于合同的其他形式C.未依法采取書面形式訂立的合同無效D.合同可以采用數(shù)據(jù)電文形式【答案】D78、沉井施工分節(jié)制作時，如果設計無要求，混凝土強度應達到設計強度等級（）后，方可拆除模板或澆筑后節(jié)混凝土。A.30%B.50%C.75%D.60%【答案】C79、關于買賣合同的規(guī)定，下列說法錯誤的是（）。A.標的物在交付之前產(chǎn)生的孳息，歸出賣人所有B.試用期間屆滿，試用買賣的買受人對是否購買標的物未做表示的，視為放棄購買C.憑樣品買賣，是指標的物的品質(zhì)須與特定的樣品品質(zhì)一致的買賣D.因標的物的從物不符合約定而解除合同的，解除合同的效力不及于主物【答案】B80、（2015年真題）下列評標委員會成員的行為，合法的是()。A.向招標人征詢確定中標人的意向B.對投標提出否決意見C.接受投標人主動提出的澄清D.接受個人所提出的傾向意見【答案】B81、乙施工企業(yè)和丙施工企業(yè)聯(lián)合共同承包甲公司的建筑工程項目，由于聯(lián)合體管理不善，造成該建筑項目損失。關于共同承包責任的說法，正確的是（）。A.甲公司有權請求乙施工企業(yè)與丙施工企業(yè)承擔連帶責任B.乙施工企業(yè)和丙施工企業(yè)對甲公司各承擔一半責任C.甲公司應該向過錯較大的一方請求賠償D.對于超過自己應賠償?shù)哪遣糠址蓊~，乙施工企業(yè)和丙施工企業(yè)都不能進行追償【答案】A82、生產(chǎn)經(jīng)營單位使用涉及生命安全、危險性較大的特種設備，必須按照國家有關規(guī)定，由專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，（），方可投人使用。A.專業(yè)檢測機構檢測合格，取得安全標志B.專業(yè)檢測機構檢測合格，報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準C.專業(yè)檢測機構檢測合格，申請安全使用證D.建立專門安全管理制度，定期檢測評估【答案】A83、（2021年真題第1批）根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證相關規(guī)定》下列施工企業(yè)的違法行為中，屬于應當撤銷安全生產(chǎn)許可證的是（）。A.冒用安全生產(chǎn)許可證的B.安全生產(chǎn)許可證未辦理延期手續(xù)繼續(xù)從事施工活動的C.使用偽造的安全生產(chǎn)許可證的D.以賄賂手段取得安全生產(chǎn)許可證的【答案】D84、下列關于見證取樣和送檢的說法，錯誤的是（）。A.見證人員是建設單位或工程監(jiān)理單位人員B.見證人員應在試樣或包裝上作出標識、封志C.標識和封志應標明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數(shù)量D.檢測機構應當將檢測過程中發(fā)現(xiàn)涉及結構安全檢測結果的不合格情況，及時報告工程所在地建設主管部門【答案】B85、關于施工許可的說法，正確的是（）。A.省級人民政府建設主管部門對小型工程限額的調(diào)整，應當報國務院建設主管部門備案B.農(nóng)民自建低層住宅的，應當申請領取施工許可證C.限額以下小型工程應當申請取施工許可證D.施工分包合同簽訂后，申請領取施工許可證【答案】A多選題（共30題）1、建設工程中常見的施工合同主體糾紛一般包括（）A.因承包商資質(zhì)不夠?qū)е碌募m紛B.因無權代理與表見代理導致的糾紛C.因聯(lián)合體承包導致的糾紛D.因“掛靠”問題而產(chǎn)生的糾紛E.因履約范圍不清而產(chǎn)生的糾紛【答案】ABCD2、以下符合基坑工程施工安全要點要求的有()。A.基坑工程必須按照規(guī)定編制、審核專項施工方案，組織專家論證B.基坑工程施工企業(yè)必須具有相應的資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證，嚴禁無資質(zhì)、超范圍從事基坑工程施工C.基坑開始施工前，應當向現(xiàn)場管理人員和作業(yè)人員進行安全技術交底D.基坑周邊施工材料、設施或車輛荷載嚴禁超過設計要求的地面荷裁限值E.基坑施工必須做到先開挖后支護，嚴禁超挖，及時回填【答案】BCD3、下列法律法規(guī)中，屬于建設行政法規(guī)的有()。A.《建設工程質(zhì)量管理條例》B.《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》C.《招標投標法》D.《建設工程勘察設計條例》E.《北京市建筑市場管理條例》【答案】ABD4、建設單位就專業(yè)分包工程存在的施工質(zhì)量缺陷提起民事訴訟，根據(jù)《民事訴訟法》及相關司法解釋，建設單位可以將()列為共同被告。A.招標代理機構B.總承包企業(yè)C.分包企業(yè)D.實際施工人E.建設行政主管部門【答案】BCD5、（2015年真題）根據(jù)《民法典》，免除施工單位違約責任的情形有（）。A.施工單位因安全事故隱患，被監(jiān)理工程責令暫停施工，致使工期延誤B.因拖欠農(nóng)民工工資，部分農(nóng)民工停工抗議，致使工期延誤C.地震導致已完工程被爆破拆除重建，造成建設單位費用增加D.由于戰(zhàn)爭，施工單位暫停施工，致使工期延誤E.因延遲履行而遭遇洪水，致使工期延誤【答案】CD6、合法有效的仲裁協(xié)議必須同時具有下列內(nèi)容（）。A.選定的仲裁委員會B.仲裁事項C.仲裁地點D.選定的仲裁員E.請求仲裁的意思表示【答案】AB7、根據(jù)《民法典》，當事人可以解除合同的情形有（）。A.作為當事人一方的公民死亡B.因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的C.當事人一方延遲履行主要債務，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行D.法定代表人變更E.當事人一方發(fā)生合并、分立【答案】BC8、（2021年真題第2批）關于依法必須招標的項目公示中標候選人的說法，正確的有（）。A.招標人應當自收到評標報告之日起5日內(nèi)公示中標候選人B.中標候選人公示期不得少于3日C.招標人應當自收到對評標結果的異議之日起5日內(nèi)作出答復D.投標人對評標結果有異議的，應當在中標候選人公示期間提出E.招標人在對評標結果的異議作出答復前，可以暫停招標投標活動【答案】BD9、下列關于施工許可證延期開工、核驗和開工報告重新辦理的規(guī)定，正確的是（）。A.如不能按期開工可申請延期，并且只能延期一次B.中止施工滿半年的工程恢復施工前，建設單位應當向發(fā)證機關報告C.因故不能按期開工超過3個月的工程，應當重新辦理開工報告的批準手續(xù)D.建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內(nèi)開工E.既不開工又不申請延期或者超過延期時限的，施工許可證自行廢止【答案】BD10、下列關于用工方式和用工管理的說法中，正確的有()。A.施工總承包企業(yè)可以通過自有勞務人員分包、勞務派遣等方式完成勞務作業(yè)B.專業(yè)承包企業(yè)不能通過勞務派遣方式完成勞務作業(yè)C.施工勞務作業(yè)應組織自有勞務人員完成勞務分包D.推行勞務人員實名制管理E.施工總承包企業(yè)對所承包工程項目的農(nóng)民工工資負總責【答案】ACD11、下列情形中，勞動者可以立即解除勞動合同，不需要事先告知用人單位的有（）。A.用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動者勞動的，或者用人單位違章指揮、強令冒險作業(yè)危及勞動者人身安全的，B.未按照勞動合同約定提供勞動保護或者勞動條件的C.未及時足額支付勞動報酬的D.未依法為勞動者繳納商業(yè)保險費的E.用人單位違章指揮、強令冒險作業(yè)危及勞動者人身安全的，【答案】A12、建筑公司委托一加工廠加工構件，后由于意外情況，建筑公司提出解除合同，但加工廠認為自己已經(jīng)完成了70%的構件加工，應該繼續(xù)履行，下列說法正確的是（）。A.建筑公司取消合同屬于違約行為B.已完工作量超過一半，應當繼續(xù)履行合同C.建筑公司有權解除合同D.建筑公司必須與加工廠協(xié)商一致才能解除合同E.建筑公司應賠償加工廠損失【答案】C13、下列事項只能制定法律的有（）。A.基本民事制度B.歷史文化保護C.環(huán)境保護D.城鄉(xiāng)建設與管理E.訴訟和仲裁制度【答案】A14、6月1日，甲乙雙方簽訂建材買賣合同，總價款為100萬元，約定由買方支付定金30萬元。由于資金周轉(zhuǎn)困難，買方于6月10日交付了25萬元，賣方予以簽收。下列說法正確的有（）。A.買賣合同是主合同，定金合同是從合同B.買賣合同自6月10日成立C.定金合同自6月1日成立D.若買方不履行購買義務，仍可要求賣方返還5萬元E.若賣方不能交付貨物，應返還50萬元【答案】AD15、（2017年真題）關于建設工程保修義務和損失賠償責任的說法，正確的是()。A.施工企業(yè)未按照設計要求施工造成的質(zhì)量缺陷，由施工企業(yè)負責返修并承擔賠償責任B.因設計問題造成的質(zhì)量缺陷，施工企業(yè)先負責維修，其賠償責任由施工企業(yè)向設計單位索賠C.因建筑材料質(zhì)量不合格引起的質(zhì)量缺陷，如屬施工企業(yè)采購的，由施工企業(yè)負責維修并承擔賠償責任D.因監(jiān)理單位錯誤管理造成的質(zhì)量缺陷，先由施工企業(yè)負責維修，其賠償責任由施工企業(yè)向監(jiān)理單位索賠E.因使用單位使用不當造成的損壞問題，先由施工企業(yè)負責維修，其損失由使用單位自行承擔【答案】AC16、（2016年真題）建設工程施工合同中，承包人的主要義務有()。A.自行完成建設工程主體結構施工B.及時驗收隱蔽工程C.提供必要的施工條件D.交付竣工驗收合格的建設工程E.無償修理質(zhì)量不合格的建設工程【答案】AD17、保險事故發(fā)生后，投保人、被保險人或者受益人應當向保險人提供其所能提供的與確認保險事故的（）等有關的證明和資料。A.過程B.原因C.損失程度D.狀態(tài)E.性質(zhì)【答案】BC18、級別管轄，是指按照一定的標準，劃分上下級法院之間受理第一審民事案件的分工和權限。我國各級法院的名稱為（）。A.基層人民法院B.區(qū)人民法院C.中級人民法院D.高級人民法院E.最高人民法院【答案】ACD19、從事建筑活動的建筑業(yè)企業(yè)，應當具備以下()條件。A.有符合