2022年度一級建造師之一建工程法規(guī)考試題庫

2022年度一級建造師之一建工程法規(guī)考試題庫

單選題（共55題）1、A、B、C三家施工單位的資質(zhì)等級依次為施工總承包二級、一級、特級。其中，A和C組成了聯(lián)合體，并在招標(biāo)文件要求的截止日期之前提交了投標(biāo)文件。下列行為不符合法律規(guī)定的是（）。A.A和C將聯(lián)合體協(xié)議一并提交給了招標(biāo)人B.B加入由A和C組成的聯(lián)合體并在截止日期前征得了招標(biāo)人的同意C.C又按照單獨(dú)承包的報價提交了一份投標(biāo)文件D.A和C商定由A為牽頭人并以其名義提交了投標(biāo)保證金【答案】C2、下列損失中,屬于安裝工程一切險的保險責(zé)任范圍的是（）A.因原材料缺引起的保險財產(chǎn)本身的損失B.火災(zāi)造成的損失C.由于超電壓造成電氣設(shè)備本身的損失D.施工用機(jī)失靈造成的本身損失【答案】B3、下列選項(xiàng)中，當(dāng)事人不能據(jù)以向人民法院申請執(zhí)行的是（）。A.人民法院制作的生效民事判決、裁定、調(diào)解書B.仲裁機(jī)構(gòu)制作的生效仲裁裁決書、仲裁調(diào)解書C.公證機(jī)關(guān)依法賦制執(zhí)行效力的債權(quán)文書D.當(dāng)事人在訴訟、仲裁外達(dá)成的調(diào)解書【答案】D4、關(guān)于投標(biāo)聯(lián)合體資格條件的說法，正確的是()（2013）A.聯(lián)合體牽頭單位具備招標(biāo)文件規(guī)定的相應(yīng)資格條件即可B.聯(lián)合體一方具備招標(biāo)文件規(guī)定的相應(yīng)資格條件即可C.聯(lián)合體各方均當(dāng)具備招標(biāo)文件規(guī)定的相應(yīng)資格條件D.由不同專業(yè)的單位組成聯(lián)合體，按照資質(zhì)登記較低的單位確定其資質(zhì)等級【答案】C5、某施工企業(yè)于2012年3月5日向發(fā)包人提交了竣工驗(yàn)收報告，比合同約定工期提前一周，但發(fā)包人以質(zhì)量存在嚴(yán)重缺陷為由拒絕組織驗(yàn)收。雙方經(jīng)協(xié)商，于2012年3月20日提請有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量鑒定，鑒定部門于2012年4月10日出具了工程質(zhì)量合格的鑒定結(jié)論。則該工程的實(shí)際竣工日期應(yīng)為（）。A.2012年3月5日B.2012年3月12目C.2012年3月20日D.2012年4月10日【答案】A6、關(guān)于勞動者工資的說法，正確的是（）。A.企業(yè)基本工資制度分為等級工資制和結(jié)構(gòu)工資制B.工資可以以實(shí)物形式按月支付給勞動者本人C.用人單位支付勞動者的工資不得低于當(dāng)?shù)仄骄べY標(biāo)準(zhǔn)D.勞動者在婚假期間，用人單位應(yīng)當(dāng)支付工資【答案】D7、關(guān)于失業(yè)保險的繳納和領(lǐng)取，下列表述中正確的是()。A.失業(yè)人員失業(yè)前用人單位和個人累計(jì)繳滿1年不足5年的，領(lǐng)取失業(yè)保險金的期限最長為12個月B.失業(yè)人員失業(yè)前用人單位和個人累計(jì)繳費(fèi)滿5年不足10年的，領(lǐng)取失業(yè)保險金的期限最長為24個月C.失業(yè)人員失業(yè)前用人單位和個人累計(jì)繳費(fèi)10年以上的，領(lǐng)取失業(yè)保險金的期限最長為36個月D.失業(yè)人員失業(yè)前用人單位和個人累計(jì)繳費(fèi)10年以上的，可終身領(lǐng)取失業(yè)保險金【答案】A8、根據(jù)《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》，關(guān)于投標(biāo)行為的說法，正確的是（）。A.投標(biāo)截止時間前未完成投標(biāo)文件傳輸?shù)模暈槌坊谺.投標(biāo)人可以在投標(biāo)截止時間后完成投標(biāo)文件的傳輸遞交C.投標(biāo)人不可補(bǔ)充、修改投標(biāo)文件，但可以撤回D.投標(biāo)截止時間后送達(dá)的投標(biāo)文件，電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺可以拒收【答案】A9、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，在施工現(xiàn)場使用的裝配式活動房屋，應(yīng)當(dāng)具有（）。2017真題A.銷售許可證B.安裝許可證C.產(chǎn)品合格證D.安全許可證【答案】C10、按照《建筑法》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，對全部或部分使用國有資金的項(xiàng)目，建設(shè)單位將工程肢解發(fā)包的，除責(zé)令改正、處以罰款外，可以（）。A.收回國有資金B(yǎng).重新審批該項(xiàng)目C.暫停項(xiàng)目執(zhí)行或資金撥付D.撤銷承包單位的資質(zhì)證書【答案】C11、根據(jù)法的效力等級，《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》屬于（）。A.法律B.部門規(guī)章C.行政法規(guī)D.單行條例【答案】C12、建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月帶班生產(chǎn)時間不得少于本月施工時間的()。A.25％B.80％C.35％D.75％【答案】B13、注冊建造師擔(dān)任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，在其承建的工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收手續(xù)辦結(jié)前，可以變更注冊至另一個企業(yè)的情形是（）。2017真題A.同一工程分期施工B.發(fā)包方同意更換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人C.承包方同意更換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人D.停工超過120天承包方認(rèn)為需要調(diào)整的【答案】B14、某工程項(xiàng)目建設(shè)過程中，發(fā)包人與機(jī)械廠簽訂了加工非標(biāo)準(zhǔn)的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的鋼模，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，該合同屬于（）合同。A.委托B.承攬C.施工承包D.信托【答案】B15、關(guān)于招標(biāo)程序和要求的說法，正確的是（）。A.技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，招標(biāo)人必須委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜B.招標(biāo)項(xiàng)目采用資格后審方式的，應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)后由評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件確定的標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行審查C.招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或修改的，應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)D.招標(biāo)人不得設(shè)定標(biāo)底和最低投標(biāo)限價【答案】B16、關(guān)于施工發(fā)現(xiàn)文物報告和保護(hù)的說法，正確的是（）。(2015真題)A.在進(jìn)行建設(shè)工程中發(fā)現(xiàn)的文物屬于國家所有，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的文物屬于集體所有B.確因建設(shè)工期緊迫或者有自然破壞危險，對古文化遺址、古墓葬急需進(jìn)行搶救發(fā)掘的，由縣級人民政府文物行政部門組織發(fā)掘，并同時補(bǔ)辦審批手續(xù)C.在集體組織所有的土地下發(fā)現(xiàn)埋藏的文物，集體組織可以自行挖掘D.特別重要的建設(shè)工程范圍內(nèi)的考古調(diào)查、勘探、發(fā)掘，由國務(wù)院文物行政主管部門組織實(shí)施【答案】D17、根據(jù)《建筑法》，施工企業(yè)在施工中使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)當(dāng)給予的處罰是（）。A.吊銷資質(zhì)證書B.責(zé)令停業(yè)整頓C.責(zé)令改正，處以罰款D.降低資質(zhì)等級【答案】C18、根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件使用法律問題的解釋》，關(guān)于實(shí)際施工人主張工程價款的說法，正確的是（）。A.實(shí)際施工工人只能起訴與其合同關(guān)系的轉(zhuǎn)包人或違法分包人B.發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任C.實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院不得追加轉(zhuǎn)包人或違法分包人為本案當(dāng)事人D.發(fā)包人和轉(zhuǎn)包人或違法分包人對實(shí)際施工人的就工程價款的清償承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】B19、某施工企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證遺失,其應(yīng)當(dāng)（）。A.向原發(fā)證機(jī)關(guān)聲明作廢,并申請補(bǔ)辦B.在公眾媒體上聲明作廢,并申請補(bǔ)辦C.向原發(fā)證機(jī)關(guān)通報原件作廢,補(bǔ)交罰款后補(bǔ)辦D.向原發(fā)證機(jī)關(guān)報告,并在媒體上聲明作廢后,申請補(bǔ)辦【答案】D20、《建筑工程施工許可管理辦法》規(guī)定，工程投資額在（）萬元以下或者建筑面積在300m2以下的建筑工程．可以不申請辦理施工許可證。A.30B.40C.50D.80【答案】A21、某建設(shè)單位與某施工企業(yè)簽訂的施工合同約定開工日期為2017年5月1日。同年2月10日，該建設(shè)單位與保險公司簽訂了建筑工程一切險保險合同。施工企業(yè)為保證工期，于同年4月20日將建筑材料運(yùn)至工地。后因設(shè)備原因，工程實(shí)際開工日為同年5月10日。該建筑工程一切險保險責(zé)任的生效日期為（）A.2017年2月10日B.2017年4月20日C.2017年5月1日D.2017年5月10日【答案】B22、建筑施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法為職工辦理()。A.意外傷害保險B.第三人責(zé)任險C.工傷保險D.建筑工程一切險【答案】C23、取得勞務(wù)分包資質(zhì)的企業(yè)，可以承接()或?qū)I(yè)承包企業(yè)分包的勞務(wù)作業(yè)。A.監(jiān)理單位B.分包單位C.設(shè)計(jì)單位D.施工總承包企業(yè)【答案】D24、某施工單位訴建設(shè)單位施工合同糾紛一案，由某人民法院開庭審理。建設(shè)單位經(jīng)傳票傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭，則人民法院可以（）。A.撤銷案件B.中止審理C.終結(jié)審理D.缺席判決【答案】D25、某工商局工作人員李某駕車下班途中與行人張某發(fā)生剮蹭，雙方為此發(fā)生爭執(zhí)，李某情急之下將張某打傷，后送至醫(yī)院治療，發(fā)生治療費(fèi)、護(hù)理費(fèi)等6000余元，為此()應(yīng)當(dāng)就上述費(fèi)用向張某承擔(dān)賠償責(zé)任。A.李某B.工商局C.李某和工商局共同D.李某和工商局任意選擇其一【答案】A26、甲在受到欺詐的情況下與乙訂立了合同，后經(jīng)甲向人民法院申請,撤銷了該合同，則該合同自（）起不發(fā)生法律效力。A.人民法院決策撤銷之日B.合同訂立時C.人民法院受理請求之日D.權(quán)利人知道可撤銷事由之日【答案】B27、糾紛發(fā)生后，下列不屬于仲裁案件受理?xiàng)l件的是()。（2012）A.有仲裁協(xié)議B.有具體的仲裁請求、事實(shí)和理由C.屬于仲裁委員會受理范圍D.當(dāng)事人雙方口頭同意仲裁【答案】D28、張某取得一級建造師資格證書并經(jīng)過注冊后取得注冊證書和職業(yè)印章，張某如果需要辦理變更注冊的下列符合要求的是()。A.原注冊證書和執(zhí)業(yè)印章必須注銷B.應(yīng)當(dāng)與原聘用單位解除勞動關(guān)系C.在原單位不得擔(dān)任施工項(xiàng)目經(jīng)理D.原單位破產(chǎn)或者被撤銷【答案】B29、生產(chǎn)經(jīng)營單位使用涉及生命安全．危險性較大的特種設(shè)備，必須按照國家有關(guān)規(guī)定，由專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，（），方可投入使用。A.專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)檢測合格，取得安全標(biāo)志B.專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)檢測合格，報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)C.專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格，申請安全使用證D.健立專門安全管理制度，定期檢測評估【答案】A30、關(guān)于施工許可中“已經(jīng)確定施工企業(yè)”的說法正確的是()。A.已與施工企業(yè)簽署合作意向B.評標(biāo)結(jié)果已公示C.施工合同已簽訂D.施工合同已向建設(shè)行政主管部門備案【答案】C31、《勞動法》規(guī)定：“建立勞動關(guān)系應(yīng)當(dāng)訂立勞動合同”，關(guān)于勞動合同的理解正確的是()。A.用人單位自合同成立之日起即與勞動者建立勞動關(guān)系B.已建立勞動關(guān)系，應(yīng)當(dāng)自用工之日起一個月內(nèi)訂立書面勞動合同C.用人單位不予勞動者簽訂勞動合同應(yīng)當(dāng)向勞動者每月支付兩倍的工資D.勞動合同分為固定期限、無固定期限和以不確定期限的勞動合同【答案】B32、《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，在城市市區(qū)范圍內(nèi)，建設(shè)工程中，使用機(jī)械設(shè)備可能產(chǎn)生噪聲污染的，（）單位應(yīng)當(dāng)提前15日，向工程所在地縣級以上（）部門申報。A.建設(shè)環(huán)保行政主管B.建設(shè)建設(shè)行政主管C.施工環(huán)保行政主管D.施工建設(shè)行政主管【答案】C33、債權(quán)人留置財產(chǎn)后，債務(wù)人應(yīng)當(dāng)在（）的期限內(nèi)履行債務(wù)。A.不少于一個月B.不少于兩個月C.不少于三個月D.不少于六個月【答案】B34、建設(shè)工程合理使用年限是指從（）之日起，工程的地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)能保證在正常情況下安全使用的年限。☆2014真題A.施工許可證辦理B.預(yù)驗(yàn)收合格C.工程竣工驗(yàn)收合格D.質(zhì)保期結(jié)束【答案】C35、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定，因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致建設(shè)工程的質(zhì)量或者質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，當(dāng)事人對該部分工程價款不能協(xié)商一致的，可以（）。A.參照爭議發(fā)生時當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的計(jì)價方法或者計(jì)價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算B.參照爭議發(fā)生時當(dāng)?shù)匚飪r主管部門發(fā)布的計(jì)價方法或者計(jì)價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算C.參照簽訂建設(shè)工程施工合同時當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的計(jì)價方法或者計(jì)價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算D.參照簽訂建設(shè)工程施工合同時當(dāng)?shù)匚飪r主管部門發(fā)布的計(jì)價方法或者計(jì)價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算【答案】C36、某工地發(fā)生了事故，造成9人死亡，70人重傷，按照《生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理?xiàng)l例》的規(guī)定，該事故屬于()事故。A.特別重大B.重大C.較大D.一般【答案】B37、關(guān)于工程建設(shè)項(xiàng)目是否必須招標(biāo)的說法，正確的是（）。(2015真題)A.使用國有企業(yè)事業(yè)單位自有資金的工程建設(shè)項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)B.施工單項(xiàng)合同估算價為人民幣100萬，但項(xiàng)目總投資額為人民幣2000萬元的工程建設(shè)項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)C.利用扶貧資金實(shí)行以工代賑、需要使用農(nóng)民工的建設(shè)工程項(xiàng)目可以不進(jìn)行招標(biāo)D.需要采用專利或者專有技術(shù)的建設(shè)工程項(xiàng)目可以不進(jìn)行招標(biāo)【答案】C38、甲建筑公司與乙房地產(chǎn)開發(fā)公司簽訂一份建設(shè)工程承包合同，合同規(guī)定由甲公司預(yù)先墊付20％的工程款，但沒有約定利息的計(jì)算方法，若甲乙公司就工程款支付發(fā)生爭議，甲公司起訴至人民法院，要求乙公司支付工程款并償還墊付工程款的利息，人民法院應(yīng)（）。A.對該訴訟請求予以支持B.對該訴訟請求不予支持C.對工程款訴訟請求予以支持，對利息訴訟請求不予支持D.對工程款訴訟請求不予支持，對利息訴訟請求予以支持【答案】C39、關(guān)于推薦性標(biāo)準(zhǔn)，下列說法正確的是（）。A.不管是在什么級別的推薦性標(biāo)準(zhǔn)，都可以不執(zhí)行B.如果是推薦性地方標(biāo)準(zhǔn)，也必須要執(zhí)行C.如果是推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，也必須要執(zhí)行D.如果是推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)，也必須要執(zhí)行【答案】A40、某施工單位租用大型起重機(jī)械，提供的起重機(jī)械經(jīng)檢驗(yàn)不合格，但出租單位偽造了產(chǎn)品合格證和檢測合格證明。施工單位雖然發(fā)現(xiàn)了出租單位的偽造行為，但為趕工期依然使用了該設(shè)備。結(jié)算時，施工單位提出出租單位存在欺詐行為，要求撤銷合同。下列說法中正確的是（）。A.施工單位可以申請人民法院撤銷該租賃合同B.出租單位可以以施工單位欺詐為由申請變更合同C.該合同因存在欺詐，屬于可變更、可撤銷合同D.該出租合同因違反強(qiáng)制性規(guī)定而無效【答案】D41、某施工企業(yè)向水泥廠發(fā)函，詢問某種型號的水泥的銷售價格，水泥廠立即將各種型號的水泥價格發(fā)函報給了該施工企業(yè)。對前后兩封信函，下列說法正確的是()。A.兩封信函都屬于要約B.兩封信函都屬于要約邀請C.第一封信函屬于要約，第二封信函屬于承諾D.第一封信函屬于要約邀請，第二封信函屬于要約【答案】B42、下列選項(xiàng)中屬于施工單位辦理的是（）。A.施工許可證B.批準(zhǔn)開工報告制度C.排水許可證D.安全生產(chǎn)許可證【答案】D43、關(guān)于法人的說法，不正確的是（）。A.法人分為營利法人、非營利法人、特別法人B.項(xiàng)目經(jīng)理部是法人的常設(shè)下屬機(jī)構(gòu)C.項(xiàng)目經(jīng)理部行為的法律后果由企業(yè)法人承擔(dān)D.有自己的財產(chǎn)或者經(jīng)費(fèi)是法人成立的條件之一【答案】B44、某材料供應(yīng)商與建筑商因拖欠貨款而產(chǎn)生糾紛，材料商擬提起訴訟，則該案件應(yīng)由()管轄。A.材料商住所地法院B.建筑商住所地法院C.工程所在地法院D.交貨地點(diǎn)法院【答案】B45、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，關(guān)于招標(biāo)人權(quán)利的說法，正確的是（）。A.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)委員會，可以由招標(biāo)人指定的成員組成B.中標(biāo)候選人公示期間，招標(biāo)人對投標(biāo)人提出的異議作出答復(fù)前，應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動C.招標(biāo)人可以自行決定對一個招標(biāo)項(xiàng)目編制幾個標(biāo)底D.招標(biāo)人必須確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人【答案】B46、根據(jù)（標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》,關(guān)于建設(shè)工程爭議評審的說法,正確的是（）A.當(dāng)事人協(xié)議采用爭議評審方式后,如果不接受評審組的建議或者越?jīng)Q,也不能再通過仲拔或者訴訟的方式解決爭議B.在爭議評審期間,爭議雙方暫按總監(jiān)理工程師的確定執(zhí)行C.爭議評審制度是法定的爭議解決方式D.采用爭議評審的,發(fā)包人和承包人應(yīng)當(dāng)在開工日后的14日內(nèi)或者爭議發(fā)生后,協(xié)商成立爭議評審組【答案】B47、關(guān)于買賣合同標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險承擔(dān)，下列表述錯誤的是()A.標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險，在標(biāo)的物交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)B.因買受人的原因致使標(biāo)的物不能按照約定的期限交付的，買受人應(yīng)當(dāng)自違反約定之日起承擔(dān)標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險C.出賣人按照約定未交付有關(guān)標(biāo)的物的單證和資料的，標(biāo)的物毀損、滅失風(fēng)險不得轉(zhuǎn)移D.因標(biāo)的物質(zhì)量不符合質(zhì)量要求，致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的，買受人可以拒絕接受標(biāo)的物或者解除合同【答案】C48、下列關(guān)于代理的法律特征的說法，正確的是（）。A.任何行為都可以代理B.代理行為的法律后果由代理人自行承擔(dān)C.代理人實(shí)施代理行為不受限制D.代理人應(yīng)該以被代理人的名義實(shí)施代理行為【答案】D49、某業(yè)主和承包商簽訂了施工合同，承包商和分包商簽訂了分包合同。為保證施工合同的認(rèn)真履行，業(yè)主要求承包商提供保證人，則保證合同的當(dāng)事人是()。A.承包商和分包商B.承包商和保證人C.業(yè)主和保證人D.業(yè)主和承包商【答案】C50、關(guān)于增值稅應(yīng)納稅額計(jì)算的說法,正確的是（）A.納稅人兼有不同稅率的項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)分別核算不同稅率項(xiàng)目的銷額:未分別核算銷售額的,從低適用稅率B.小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,實(shí)行按照銷售額和征收率計(jì)算應(yīng)納稅額的簡易辦法,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額C.當(dāng)期額小于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額不足抵扣時,其不足部分不再結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣D.納稅人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn),應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項(xiàng)稅額抵扣當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額【答案】D51、李某借用甲公司的資質(zhì)承擔(dān)了乙公司的裝修工程,因?yàn)槠p料不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),所造成的損失（）承擔(dān)賠償責(zé)任A.僅由甲公司B.由甲公司和李共同C.儀由乙公司D.僅由李某【答案】B52、在房屋市政工程中,生產(chǎn)安全重大隱患排查治理的責(zé)任主體是（）。A.住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門B.建設(shè)單位C.工程監(jiān)理單位D.建筑施工企業(yè)【答案】D53、乙公司明知甲公司經(jīng)營部部長被取消了對外簽訂合同的授權(quán)，還繼續(xù)與其簽訂設(shè)備采購合同，因此給甲公司造成的經(jīng)濟(jì)損失，其法律后果應(yīng)該由（）。A.甲公司自行承擔(dān)B.乙公司自行承擔(dān)C.甲乙公司承擔(dān)連帶責(zé)任D.乙公司和甲公司經(jīng)營部部長承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】D54、下列關(guān)于工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查的說法，正確是（）。A.監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括工程管理人員是否熟悉強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)B.工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對工程施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等階段執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況實(shí)施監(jiān)督C.安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對工程勘察、設(shè)計(jì)、施工階段執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況實(shí)施監(jiān)督D.規(guī)劃審查單位應(yīng)當(dāng)對工程設(shè)計(jì)階段執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況實(shí)施監(jiān)督【答案】B55、甲、乙雙方簽訂的合同中，約定違約賠償損失的費(fèi)用為5萬元，合同履行中，甲方違約造成乙方損失3萬元，則甲方應(yīng)支付乙方的賠償金應(yīng)為()萬元。A.2B.3C.5D.8【答案】C多選題（共13題）1、根據(jù)《民法典》的規(guī)定，下列合同中無效的是（）。A.損害社會公共利益的合同B.附期限的合同C.以欺詐、脅迫的手段簽訂的合同D.因重大誤解簽訂的合同E.惡意串通，損害個人利益的合同【答案】A2、下列建設(shè)工程保險中，屬于自愿投保的險種有()。（2015）A.機(jī)器損壞險B.建筑工程一切險C.安裝工程一切險D.工傷保險E.勘察設(shè)計(jì)責(zé)任險【答案】ABC3、下列承擔(dān)法律責(zé)任的方式中，屬于民事責(zé)任承擔(dān)方式的有()。（2015）A.停止侵害B.沒收非法財物C.排除妨礙D.修理、重作，更換E.消除影響、恢復(fù)名譽(yù)【答案】ACD4、下列事件中，可以提起行政復(fù)議的是（）。A.作業(yè)人員王某隨手偷盜工地材料被公安機(jī)關(guān)罰款B.李某的建造師執(zhí)業(yè)資格證書被單位扣押C.勞動部門對范某與單位之間的勞動爭議進(jìn)行調(diào)解D.城管部門對施工單位噪聲擾民進(jìn)行罰款E.質(zhì)檢總站對不合格建材采取扣押措施【答案】AD5、根據(jù)合同法相關(guān)規(guī)定，承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限應(yīng)當(dāng)自建設(shè)工程（）起計(jì)算。A.合同訂立之日B.實(shí)際竣工之日C.開工之日D.保修期屆滿之日E.合同約定竣工之日【答案】B6、建設(shè)用地使用權(quán)人將建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、互換、出資、贈與或者抵押，應(yīng)當(dāng)符合的規(guī)定有（）。A.應(yīng)當(dāng)向登記機(jī)構(gòu)申請變更登記B.當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)采取書面形式訂立相應(yīng)的合同C.當(dāng)事人可以采取書面或口頭形式訂立相應(yīng)的合同D.附著于該土地上的建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施分開處分E.使用期限由當(dāng)事人約定，但不得超過建設(shè)用地使用權(quán)的剩余期限【答案】AB7、建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，經(jīng)鑒定工程質(zhì)量合格，關(guān)于竣工日期，說法正確的有（）。A.應(yīng)當(dāng)以合同約定的竣工日期作為竣工日期B.應(yīng)當(dāng)以鑒定合格日期為竣工日期C.鑒定日期為順延工期的期間D.應(yīng)當(dāng)以申請鑒定日期作為竣工日期E.應(yīng)當(dāng)以提交竣工驗(yàn)收報告的日期為竣工日期【答案】BC8、某特級企業(yè)在近5年承擔(dān)過下列施