設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同模擬考試整理A卷附答案

設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同模擬考試整理A卷附答案

單選題（共100題）1、施工單位對建設(shè)行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應(yīng)當受理的是()。A.對施工現(xiàn)場侵權(quán)賠償糾紛進行的調(diào)解B.撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分D.關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定【答案】B2、公民、法人或者其他組織對下列()事項不服的，可以依照《行政復(fù)議法》申請復(fù)議。A.行政立法行為B.國防、外交等國家行為C.對民事糾紛的仲裁、調(diào)解或處理D.行政機關(guān)就土地、礦產(chǎn)等資源的所有權(quán)或者使用權(quán)歸屬所做的行政裁決【答案】D3、在買賣合同中，買受人的義務(wù)有()。A.對標的物提供質(zhì)量保證B.受領(lǐng)標的物C.對標的物提供權(quán)利擔保D.提供有關(guān)單證和資料【答案】B4、下列有關(guān)合同解除的敘述，錯誤的是()。A.合同解除包括約定解除和法定解除B.合同解除后，不影響合同中結(jié)算和清理條款的效力C.當事人協(xié)商一致，可以解除合同D.當事人單方行使解除權(quán)的，合同自通知到達對方時解除，對方有異議的，解除權(quán)消滅【答案】D5、《安全生產(chǎn)法》確定的安全生產(chǎn)管理方針是()。A.行業(yè)管理、企業(yè)負責(zé)B.安全為了生產(chǎn)、生產(chǎn)必須安全C.安全第一、人人有責(zé)D.安全第一、預(yù)防為主【答案】D6、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，雙方應(yīng)在仲裁前盡力友好解決爭議，仲裁可在不滿意通知發(fā)出第()天后開始。A.14B.28C.56D.84【答案】C7、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺設(shè)備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司。現(xiàn)乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導(dǎo)致丙公司遭受損失。乙公司應(yīng)承擔的責(zé)任是()。A.向丙公司承擔違約責(zé)任B.向甲公司承擔違約責(zé)任C.向丙公司承擔賠償責(zé)任D.與甲公司共同向丙公司承擔違約責(zé)任【答案】B8、因業(yè)主提前占用部分工程導(dǎo)致承包商增加費用時，承包商根據(jù)索賠程序提出了要求，()應(yīng)對補償金額作出公正的決定。A.業(yè)主B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C9、世達公司投資的某工程項目依法應(yīng)進行招標投標。世達公司的下列行為中，不符合招標投標法規(guī)定的是()。A.世達公司委托某工程咨詢公司編制了標底B.世達公司自行選擇了招標代理機構(gòu)C.世達公司的招標文件中寫明了評標的標準D.世達公司的招標文件中寫明了評標委員會專家名單【答案】D10、根據(jù)招標投標的法律規(guī)定，在我國境內(nèi)進行的下列工程建設(shè)項目，可以不進行招標采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項目D.使用外國政府貸款的項目【答案】C11、如果工程未能通過竣工試驗導(dǎo)致工程價值降低，但合同價格應(yīng)予減少的扣減金額的方法在合同中沒有說明，經(jīng)雙方協(xié)商確定后，承包商應(yīng)在()前將扣減金額支付給業(yè)主，或根據(jù)業(yè)主的索賠約定支付。A.重新試驗B.承包商提交試驗報告C.工程師認可試驗結(jié)果D.簽發(fā)接收證書【答案】D12、根據(jù)《建筑法》，除國務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當依法向()申請領(lǐng)取施工許可證。A.建設(shè)單位所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門B.工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門C.建設(shè)單位所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門D.工程所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門【答案】B13、保險合同是()約定保險權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。A.投保人與被保險人B.投保人與受益人C.投保人與保險人D.保險人與被保險人【答案】C14、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，業(yè)主與承包商簽訂合同協(xié)議書的時限是()天內(nèi)。A.業(yè)主發(fā)出中標函的28B.承包商收到中標函的28C.承包商提交履約保證的14D.業(yè)主退還投標保證的14【答案】B15、某建設(shè)工程施工總承包單位經(jīng)建設(shè)單位認可，將電氣線路安裝進行了分包。工程竣工驗收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設(shè)計要求，存在安全隱患，導(dǎo)致工程未能通過竣工驗收。對此，下列說法正確的是()。A.建設(shè)單位認可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質(zhì)量不承擔責(zé)任B.電氣線路安裝不符合工程設(shè)計要求導(dǎo)致工程竣工延誤，應(yīng)由分包人向建設(shè)單位承擔工程竣工延誤的責(zé)任C.分包人應(yīng)當向建設(shè)單位承擔電氣線路安裝的返修、保修責(zé)任D.總承包單位不僅對電氣線路承擔維修責(zé)任，還應(yīng)承擔由此導(dǎo)致的工期延誤的責(zé)任【答案】D16、設(shè)備設(shè)計合同生效后，設(shè)計人由于自身原因拒不履行合同，下列關(guān)于設(shè)計人應(yīng)承擔的責(zé)任形式陳述，正確的是()。A.返還委托人已支付的定金B(yǎng).免收設(shè)計費C.雙倍返還定金D.委托人繼續(xù)履行合同【答案】C17、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標函后的28天內(nèi)B.簽訂合同后的28天內(nèi)C.收到開工通知后的28天內(nèi)D.設(shè)備工程合同生效前【答案】A18、投標人在投標過程中出現(xiàn)()時，招標人可以沒收投標保證金。A.投標文件的密封不符合招標文件的要求B.投標文件中附有招標人不能接受的條件C.購買招標文件后不遞交投標文件D.中標人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金【答案】D19、甲廠業(yè)務(wù)員范某一直負責(zé)與乙廠的購銷業(yè)務(wù)，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購銷合同，乙廠對范某被開除并不知情，按時將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。A.無權(quán)代理B.表見代理C.越權(quán)代理D.委托代理【答案】B20、工程師對承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應(yīng)超過()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C21、根據(jù)《民事訴訟法》，證據(jù)必須符合()要求。A.真實性、合法性、客觀性B.合法性、客觀性、公正性C.合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性D.真實性、關(guān)聯(lián)性、公正性【答案】C22、承包商應(yīng)將準備運往現(xiàn)場的任何生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A.7B.14C.21D.28【答案】C23、設(shè)備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內(nèi)容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差責(zé)任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差處理結(jié)果分析【答案】D24、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機關(guān)應(yīng)當在收到復(fù)議申請書之日起()內(nèi)作出復(fù)議決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個月C.3個月D.6個月【答案】B25、依據(jù)有關(guān)勞動法律的規(guī)定，下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是()。A.勞動者嚴重違反用人單位規(guī)章制度的B.勞動者患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失部分勞動能力的C.勞動者在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的D.勞動者營私舞弊對用人單位利益造成重大損失的【答案】B26、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，合同當事人承擔違約責(zé)任適用()責(zé)任原則。A.無過錯B.過錯C.推定過錯D.混合【答案】A27、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說法，正確的是()。A.質(zhì)物可以是正在建造的建筑物B.質(zhì)權(quán)分為動產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動產(chǎn)質(zhì)權(quán)C.質(zhì)權(quán)人對質(zhì)物孳息享有收取權(quán)D.質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物【答案】C28、根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計、供應(yīng)和安裝采購標準招標文件》(2008年版，2010年修訂)，設(shè)備工程的招標文件包括()。A.投標邀請函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.招標程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式C.招標程序、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標人須知、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】B29、憑樣品買賣的設(shè)備，出賣人交付的設(shè)備應(yīng)當與()相同。A.封存的樣品B.封存的樣品及其說明的質(zhì)量C.封存的樣品及其法律規(guī)定D.封存的樣品及其品質(zhì)擔?！敬鸢浮緽30、對于一項重大的設(shè)備工程，設(shè)備工程的操作和維修培訓(xùn)是一個重要環(huán)節(jié)，下列關(guān)于培訓(xùn)的說法，正確的是()。A.工程師應(yīng)對業(yè)主人員進行操作和維修培訓(xùn)B.是否需要對業(yè)主人員進行培訓(xùn)應(yīng)在承包商建議書中規(guī)定C.完成培訓(xùn)工作是設(shè)備工程滿足接收要求而竣工的條件之一D.合同中如果要求對業(yè)主人員進行培訓(xùn)，相關(guān)方應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)完成培訓(xùn)工作【答案】C31、“當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當履行債務(wù)?！痹撘?guī)定屬于承擔違約責(zé)任形式中的()。A.采取補救措施B.賠償損失C.繼續(xù)履行D.違約金規(guī)則【答案】C32、債務(wù)人將合同的部分義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的，應(yīng)當()。A.通知債權(quán)人B.經(jīng)債權(quán)人同意C.與第三人約定且經(jīng)主管部門批準D.通知債權(quán)人并在合同管理機關(guān)備案【答案】B33、一般情況下，設(shè)備采購合同中設(shè)備毀損、滅失風(fēng)險的承擔原則是()。A.由出賣人負責(zé)B.由買受人承擔C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔D.設(shè)備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】D34、發(fā)包方在與承包方結(jié)算工程款時，發(fā)包方的財務(wù)人員誤將核定的工程結(jié)算額190.5萬元看成196.5萬元，因此多付6萬元。后來，在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)該錯誤，發(fā)包方隨后向承包方索要6萬元。該債務(wù)關(guān)系屬于()之債。A.合同B.侵權(quán)行為C.不當?shù)美鸇.無因管理【答案】C35、甲方向乙方購買10臺設(shè)備，雙方在買賣合同中沒有約定履行順序。乙向甲供應(yīng)了5臺設(shè)備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權(quán)行使的權(quán)利是()。A.同時履行抗辯權(quán)B.先履行抗辯權(quán)C.不安抗辯權(quán)D.合同撤銷權(quán)【答案】A36、由于業(yè)主原因造成未經(jīng)竣工試驗而接收工程，應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)進行竣工試驗的，工程師應(yīng)按提前()天通知承包商進行竣工試驗的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】B37、下列關(guān)于留置擔保的說法中，正確的是()。A.定做人未向承攬人支付報酬，承攬人可以對工作成果實施留置B.可以留置的財產(chǎn)包括不動產(chǎn)C.定做人只是未向承攬人支付材料款，承攬人不可以對工作成果實施留置D.承攬合同、設(shè)備工程合同都屬于法定可以采用留置擔保形式的合同【答案】A38、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師簽發(fā)履約證書的期限是()的28天內(nèi)。A.通過竣工試驗后B.完成缺陷修補工作后C.缺陷通知期期滿后D.承包商提交最終報表前【答案】C39、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人認為招標活動不符合法律規(guī)定進行投訴的，應(yīng)當在自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)，向()投訴。A.有關(guān)行政監(jiān)督部門B.仲裁機構(gòu)C.人民法院D.行業(yè)協(xié)會【答案】A40、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應(yīng)在()的42天內(nèi)。A.承包商提交履約擔保后B.承包商收到中標函后C.工程師發(fā)出開工通知后D.雙方簽訂合同后【答案】B41、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，招標人在招標文件中載明的投標有效期，起算時間是()之日。A.投標人發(fā)出投標文件B.招標人收到投標文件C.提交投標文件截止D.提交投標保證【答案】C42、甲因需資金，將手中一張匯票質(zhì)押給乙。根據(jù)《物權(quán)法》，乙對該匯票的質(zhì)權(quán)自+()時成立。A.甲將匯票交付于乙B.匯票登記C.甲將匯票提存于公證處D.質(zhì)押合同簽字【答案】A43、承包商應(yīng)在設(shè)備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補。A.竣工時間B.缺陷通知期期滿C.頒發(fā)接收證書D.保留金返還【答案】B44、根據(jù)《招標投標法》，下列項目必須進行招標采購的是()。A.某新式武器的設(shè)計B.地震災(zāi)區(qū)道路搶修C.部分使用國有投資項目的施工D.全部國有投資的項目前期咨詢【答案】C45、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D46、一般情況下，設(shè)備采購合同中設(shè)備毀損、滅失風(fēng)險的承擔原則是()。A.由出賣人負責(zé)B.由買受人承擔C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔D.設(shè)備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】D47、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時間是()。A.自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)B.自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)C.仲裁裁決作出之日D.仲裁裁決送達之日【答案】C48、與指定分包商簽訂分包合同的當事人是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D49、合同法律關(guān)系的內(nèi)容是()。A.權(quán)利和義務(wù)B.權(quán)利和責(zé)任C.法律事實D.法律行為【答案】A50、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，承包商應(yīng)提前()天，通知工程師可以開始竣工試驗的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】C51、FIDIC“新黃皮書”中，，業(yè)主和承包商在簽訂合同時，中標函和協(xié)議書中對實施、完成和修補設(shè)備工程所列明的金額是()。A.中標合同金額B.合同價格C.承包商的報價金額D.評標價格【答案】A52、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人撤回投標文件的，招標人退還其已收取的投標保證金的期限是()。A.投標截止時間前B.收到投標人書面撤回通知時C.收到投標人書面撤回通知之日起5日內(nèi)D.開標之日起15日內(nèi)【答案】C53、合同法律關(guān)系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的()關(guān)系。A.社會B.權(quán)利義務(wù)C.道德D.人際【答案】B54、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對承包商的設(shè)備進行投保時，保險金額應(yīng)為()。A.設(shè)備的購買價格B.設(shè)備的殘值C.設(shè)備的全部重置成本D.設(shè)備的制造成本【答案】C55、設(shè)備工程合同履行過程中，合同實施情況跟蹤的對象不包括()。A.具體合同事件B.設(shè)備工程進度情況C.工程資金使用情況D.合同管理人員管理情況【答案】D56、某一必須招標的施工項目，采用綜合評估法評標。評標委員會經(jīng)評審，推薦的3名中標候選人：甲報價1000萬元，評標得分96；乙報價980萬元，評標得分90，丙報價950萬元，評標得分95。下列關(guān)于中標人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A.中標人為甲，合同價為950萬元B.中標人為甲，合同價為1000萬元C.中標人為丙，合同價為950萬元D.中標人為乙，合同價為980萬元【答案】B57、某住宅工程竣工1年后，房地產(chǎn)開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時，購房者也拖欠房地產(chǎn)開發(fā)商的購房款，且已到該支付的時間。此時，施工企業(yè)應(yīng)()。A.以自己的名義向人民法院主張該購房款B.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義向人民法院主張該購房款C.以自己的名義直接向購房者主張該購房款D.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義直接向購房者主張該購房款【答案】A58、設(shè)備工程的竣工試驗，通常包括啟動前試驗、啟動試驗和()。A.混凝土試塊檢驗B.鋼筋強度檢驗C.工程材料試驗D.試運行【答案】D59、根據(jù)《專利法》，發(fā)明專利權(quán)的期限為()年。A.10B.15C.20D.50【答案】C60、某建筑設(shè)計院超越資質(zhì)等級承攬設(shè)計任務(wù)，且設(shè)計中未按照工程建設(shè)強制性標準進行設(shè)計，建設(shè)行政主管部門查證后對其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設(shè)計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設(shè)計院應(yīng)在知道處罰之日起2個月內(nèi)提起訴訟C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調(diào)解D.人民法院對該案件應(yīng)當公開宣告判決【答案】D61、《合同法》規(guī)定，商業(yè)廣告的內(nèi)容()，視為要約。A.包含價格內(nèi)容的B.符合要約規(guī)定的C.詳細介紹商品的D.附加了期限的【答案】B62、根據(jù)世界銀行《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計、供應(yīng)和安裝采購標準招標文件》，招標文件包括()。A.招標程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.投標人須知、招標資料表和投標保函C.投標人須知、業(yè)主要求和設(shè)計文件D.招標程序、招標資料表、合同條件和進度計劃【答案】A63、設(shè)備采購合同，供貨方負責(zé)代運設(shè)備的，交付設(shè)備日期以()的日期為準。A.發(fā)運設(shè)備時承運部門簽發(fā)設(shè)備單上的戳記B.采購方收到設(shè)備C.采購方在承運部門簽收設(shè)備單上簽收D.供貨方將設(shè)備交到承運部門【答案】A64、承包商應(yīng)從現(xiàn)場撤走所有屬于承包商的貨物的時限是()。A.工程通過竣工試驗后B.業(yè)主接收工程前C.承包商收到履約證書后D.缺陷通知期屆滿前【答案】C65、承包商應(yīng)在設(shè)備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補。A.竣工時間B.缺陷通知期期滿C.頒發(fā)接收證書D.保留金返還【答案】B66、在設(shè)備工程合同中，承包商擬雇傭的設(shè)計分包商應(yīng)獲得()的同意。A.業(yè)主B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C67、生產(chǎn)設(shè)備在運輸過程中涉及的各類保險，應(yīng)由()負責(zé)辦理投保手續(xù)。A.承包商B.業(yè)主C.承運人D.設(shè)備供應(yīng)商【答案】A68、若由于業(yè)主原因使竣工試驗無法按預(yù)定的時間和地點進行，則承包商有權(quán)索賠因此造成的()。A.缺陷通知期延長損失B.費用支出，且含合理利潤C.直接損失D.費用支出，但不含合理利潤【答案】B69、如果承包商遇到了不可預(yù)見的物質(zhì)條件，承包商有權(quán)索賠()。A.工期、費用和利潤B.費用和利潤C.工期和費用D.工期和利潤【答案】C70、某建筑設(shè)計院超越資質(zhì)等級承攬設(shè)計任務(wù)，且設(shè)計中未按照工程建設(shè)強制性標準進行設(shè)計，建設(shè)行政主管部門查證后對其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設(shè)計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設(shè)計院應(yīng)在知道處罰之日起2個月內(nèi)提起訴訟C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調(diào)解D.人民法院對該案件應(yīng)當公開宣告判決【答案】D71、根據(jù)《招標投標法》，評標委員會如認為所有投標都不符合招標文件要求，正確做法是()。A.與投標人分別談判，重新確定合同條件B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標C.否決所有投標D.向招標人說明情況，由招標人酌情決定【答案】C72、下列單位可以作保證人的是()。A.教育部直屬高校B.醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院C.社會團體D.企業(yè)法人的子公司【答案】D73、合同法律關(guān)系的內(nèi)容是()。A.權(quán)利和義務(wù)B.權(quán)利和責(zé)任C.法律事實D.法律行為【答案】A74、如果業(yè)主擬對其資金安排作任何重要改變，業(yè)主應(yīng)提前通知()。A.承包商B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】A75、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列產(chǎn)品中，屬于該法所稱“產(chǎn)品”的是()。A.鍋爐輔機B.天然氣C.軍工產(chǎn)品D.鐵礦石【答案】A76、買受人在合同內(nèi)錯填到貨地點或接貨人，導(dǎo)致出賣人送貨或代運過程中不能順利交接貨物，所產(chǎn)生的后果由()承擔。A.出賣人B.承運人C.買受人D.出賣人與買受人【答案】C77、買賣合同中標的物毀損、滅失的風(fēng)險，不屬于買受人承擔的是()。A.因買受人的原因致使標的物不能按照約定的期限交付的B.交由承運人運輸?shù)脑谕緲说奈顲.因標的物質(zhì)量不符合要求，買受人拒受或解除合同的D.出賣人完成了標的物交付，但未按約定交付有關(guān)單證資料的【答案】C78、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C79、承包商按照工程師的指示更新了進度計劃，并按照新的進度計劃實施設(shè)備工程。承擔由此帶來的風(fēng)險和費用的是()。A.工程師承擔風(fēng)險，承包商承擔費用B.工程師承擔風(fēng)險，業(yè)主承擔費用C.承包商承擔風(fēng)險和費用D.業(yè)主承擔風(fēng)險和費用【答案】C80、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應(yīng)當是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通過竣工試驗的日期C.工程師簽發(fā)接收證書的日期D.接收證書中注明的竣工的日期【答案】D81、某工程施工階段因分包單位違章施工，發(fā)生一起死亡5人的安全事故，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于該安全事故的說法，正確的是()。A.發(fā)生事故后，現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當于1小時內(nèi)向本單位負責(zé)人報告B.該安全事故為一般事故，縣級人民政府可以委托事故發(fā)生單位組織事故組進行調(diào)查C.該安全事故應(yīng)由總承包單位負責(zé)上報事故D.負責(zé)事故調(diào)查的人民政府應(yīng)當自收到事故調(diào)查報告之日起30日內(nèi)作出批復(fù)【答案】C82、在我國，依法代表國家對產(chǎn)品質(zhì)量進行全面監(jiān)督管理的部門是()。A.國務(wù)院B.國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局C.衛(wèi)生部D.國家工商總局【答案】B83、組建編制設(shè)備工程合同的團隊時，團隊人員的知識構(gòu)成至少應(yīng)包括()。A.設(shè)備工程技術(shù)知識、商務(wù)知識和法律知識B.設(shè)備工程技術(shù)知識、商務(wù)知識和管理知識C.商務(wù)知識、管理知識和法律知識D.管理知識、法律知識和設(shè)備工程技術(shù)知識【答案】A84、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應(yīng)在()內(nèi)，及時提交索賠報告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D85、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任雖然屬于綜合法律責(zé)任，但不包括()。A.民事責(zé)任B.行政責(zé)任C.經(jīng)濟責(zé)任D.刑事責(zé)任【答案】C86、設(shè)備采購合同中，因出賣人原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回洠瑧?yīng)依照()的違約金數(shù)額支付違約金。A.法律規(guī)定B.合同約定C.買受人要求D.出賣人接受【答案】B87、設(shè)備工程合同的計價方式不同，雙方當事人的風(fēng)險分擔不同，承包商承擔風(fēng)險最多的合同計價方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價合同C.成本加固定費用D.混合合同【答案】B88、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標合同金額【答案】D89、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當?shù)赝袠I(yè)的標準B.高于當?shù)赝袠I(yè)的標準C.低于本國同行業(yè)的標準D.高于本國同行業(yè)的標準【答案】A90、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，除從事礦山開采、建筑施工和危險品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存活動的生產(chǎn)經(jīng)營單位外，從業(yè)人員超過()人的，應(yīng)當設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。A.50B.100C.200D.300【答案】D91、下列()財產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營權(quán)D.有爭議的財產(chǎn)【答案】C92、由于變更計劃、制造要求而造成設(shè)計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應(yīng)()。A.按照合同約定支付設(shè)計費B.依照設(shè)計人實際消耗的工作量增付費用C.與設(shè)計人就設(shè)計費用問題重新協(xié)商D.償付逾期違約金【答案】B93、甲給乙發(fā)的要約中表明：“本要約9月10日前答復(fù)有效”，乙在9月5日以電報的方式作出承諾，但由于郵局的原因，直到9月13日甲才收到電報，甲立即給乙打電話稱不接受該承諾。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.承諾遲延但有效B.承諾遲延且無效C.承諾超期但有效D.承諾超期且無效【答案】B94、如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對業(yè)主的人員進行工程操作和維修方面的培訓(xùn)，則完成培訓(xùn)是()的構(gòu)成條件之一。A.進行工程竣工試驗B.工程接收C.進行工程竣工后試驗D.簽發(fā)履約證書【答案】B95、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應(yīng)當在檢驗期間內(nèi)將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任【答案】A96、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)為工程、生產(chǎn)設(shè)備、材料和承包商文件投保，保險的有效期應(yīng)從()。A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止C.基準日期起到頒發(fā)工程接收證書止D.基準日期起到頒發(fā)最終付款證書止【答案】A97、我國《合同法》規(guī)定，當事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當違約發(fā)生時，()。A.違約方可以選擇適用違約金或者定金B(yǎng).守約方可以選擇適用違約金或者定金C.雙方可以協(xié)商選擇適用違約金或者定金D.違約金和定金可以同時并用【答案】B98、如果業(yè)主不合理地拖延竣工后試驗，由此產(chǎn)生的損失，承包商有權(quán)索賠()。A.竣工時間及相關(guān)費用B.相關(guān)費用并加合理利潤C.竣工時間、相關(guān)費用并加合理利潤D.缺陷通知期及相關(guān)費用【答案】B99、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量B.建筑工程質(zhì)量C.建筑材料質(zhì)量D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量【答案】C100、甲給乙發(fā)的要約中表明：“本要約9月10日前答復(fù)有效”，乙在9月5日以電報的方式作出承諾，但由于郵局的原因，直到9月13日甲才收到電報，甲立即給乙打電話稱不接受該承諾。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.承諾遲延但有效B.承諾遲延且無效C.承諾超期但有效D.承諾超期且無效【答案】B多選題（共40題）1、采用對比分析法進行合同分析時，對比指標一般分為()。A.時間指標B.程序指標C.定價指標D.處理事宜的原則指標E.技術(shù)指標【答案】ABD2、《安全生產(chǎn)法》中“三同時”制度是指()。A.同時安全培訓(xùn)B.同時資金投入C.同時設(shè)計D.同時施工E.同時投入生產(chǎn)和使用【答案】CD3、我國設(shè)備工程當事人之間糾紛處理的基本形式有()。A.和解B.調(diào)解C.仲裁D.訴訟E.行政復(fù)議【答案】ABCD4、基于現(xiàn)場保安，承包商可以允許進入現(xiàn)場的經(jīng)授權(quán)的人員有()。A.承包商人員B.業(yè)主人員C.工程師通知承包商允許進入現(xiàn)場的其他承包商的人員D.業(yè)主通知承包商允許進入現(xiàn)場的其他承包商的人員E.政府主管部門的監(jiān)督檢查人員【答案】ABCD5、在買賣合同中，出賣人就交付標的物負有保證第三人不得向買受人主張任何權(quán)利的義務(wù)，該義務(wù)的內(nèi)容有()。A.出賣人對該標的物擁有所有權(quán)或處分權(quán)B.該標的物未侵犯第三人的知識產(chǎn)權(quán)C.出賣人對該標的物擁有租賃權(quán)并告知買受人D.出賣人將該標的物抵押給銀行并告知買受人E.出賣人將該標的物質(zhì)押給銀行未告知買受人【答案】ABD6、下列行政機關(guān)的行政行為中，相關(guān)當事人可以提起行政訴訟的情形有()。A.吊銷施工企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照B.查封施工現(xiàn)場的施工起重機械C.對建筑安全監(jiān)督管理機構(gòu)的工作人員予以處分D.工程建設(shè)標準批準部門修改《工程建設(shè)標準強制性條文》E.建設(shè)行政主管部門對調(diào)解成功的建設(shè)合同爭議，擬定調(diào)解協(xié)議【答案】AB7、承包商應(yīng)向業(yè)主方提供保障責(zé)任的情況有()。A.因承包商的工程設(shè)計、施工、竣工以及修補缺陷等活動引起的任何人員的人身傷害、疾病或死亡B.由于承包商違約行為造成的任何財產(chǎn)損失C.由于承包商及其人員的疏忽行為造成的任何財產(chǎn)損失D.承包商履行其合同義務(wù)導(dǎo)致的不可避免的損害E.不包括在保險中的業(yè)主風(fēng)險所引起的損害【答案】ABC8、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，下列選項中，屬于工程監(jiān)理單位安全責(zé)任的有()。A.應(yīng)當依法取得安全生產(chǎn)許可證，并在許可的范圍內(nèi)承擔工程監(jiān)理業(yè)務(wù)B.不得與建設(shè)單位的有利害關(guān)系C.在實施監(jiān)理前，就設(shè)計文件向施工單位作出說明和技術(shù)交底D.按照工程強制性標準實施監(jiān)理E.施工單位對嚴重安全事故隱患拒不整改的，及時向有關(guān)主管部門報告【答案】D9、仲裁和訴訟都是解決糾紛的方式，與訴訟相比，仲裁具有()特點。A.當事人對仲裁庭的組成有權(quán)選擇；訴訟中審判人員是由法院指定的B.仲裁必須有合同糾紛當事人的仲裁協(xié)議；而訴訟則沒有關(guān)于訴訟的協(xié)議C.對于仲裁，當事人必須選擇仲裁委員會；而訴訟實行法定管轄，當事人不能隨意選擇管轄法院D.在仲裁協(xié)議中，當事人可不選擇仲裁委員會；在合同中，關(guān)于解決爭議方式中可以選擇訴訟管轄法院E.仲裁裁決不能強制執(zhí)行，而訴訟判決則能強制執(zhí)行【答案】ABC10、下列關(guān)于設(shè)備采購合同中買受人支付價款的敘述，正確的有()。A.買受人應(yīng)當按照約定的數(shù)額、地點、方式等條款支付價款B.對價款約定不明確的，應(yīng)按照訂立合同時設(shè)備的通常價格計價支付價款C.對支付地點約定不明確的，買受人應(yīng)當在出賣人的營業(yè)地支付價款D.價款總額未確定的，應(yīng)由雙方當事人另行協(xié)商確定支付的數(shù)額E.對支付時間約定不明確的，買受人應(yīng)當在收到設(shè)備或者提取設(shè)備單證的同時支付【答案】ABC11、下列選項中，屬于行政責(zé)任方式的有()。A.罰款B.拘留C.管制D.責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)E.消除危險【答案】AD12、根據(jù)《合同法》，下列合同中，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)撤銷的合同有()。A.一方以脅迫手段訂立的合同B.附生效條件的合同C.以合法形式掩蓋非法目的的合同D.一方以欺詐手段訂立的合同E.在訂立合同時顯失公平【答案】AD13、選擇談判小組成員一般要考慮的方面有()。A.敏捷清晰的思維推理能力B.專業(yè)特長C.各專業(yè)知識有機整合D.談判小組的人員數(shù)量E.表達與傳遞信息的能力【答案】BCD14、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，在設(shè)備工程合同履行中，下列關(guān)于承包商設(shè)備的說法，正確的有()。A.承包商應(yīng)對所有承包商設(shè)備負責(zé)B.承包商設(shè)備運到現(xiàn)場后，應(yīng)視為該工程專用C.承包商設(shè)備的保險由業(yè)主辦理D.承包商設(shè)備不包括實施工程的各種儀器E.除運輸車輛外，未經(jīng)設(shè)備監(jiān)理師同意，不得將承包商設(shè)備移出現(xiàn)場【答案】AB15、設(shè)備采購合同當中，買方因賣方未按合同履行義務(wù)而受到損失，欲提起訴訟，則必須滿足的條件有()。A.有具體的訴訟請求B.有事實和理由C.有充分的證據(jù)D.沒有超過訴訟時效期間E.屬于受訴法院管轄【答案】AB16、根據(jù)《勞動合同法》的規(guī)定，勞動合同類型有()。A.固定期限勞動合同B.長期性勞動合同C.無固定期限勞動合同D.時限性勞動合同E.以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動合同【答案】AC17、風(fēng)險管理內(nèi)容包括()。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險分析C.風(fēng)險評價D.風(fēng)險處置E.風(fēng)險回避【答案】ABCD18、合同分析的基本原則有()。A.合法性B.準確性和客觀性C.整體性D.公平性E.可操作性【答案】BCD19、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)以土地使用權(quán)出讓方式取得的土地使用權(quán)，屬于()。A.自物權(quán)B.用益物權(quán)C.擔保物權(quán)D.動產(chǎn)物權(quán)E.不動產(chǎn)物權(quán)【答案】B20、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)價值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時，應(yīng)詳細說明給業(yè)主帶來好處的方面有()。A.降低設(shè)備制造成本B.加速竣工C.降低業(yè)主實施、維護或運行工程的費用D.提高設(shè)備工程的效率E.提高設(shè)備工程的價值【答案】BCD21、民事法律關(guān)系的客體包括()。A.物B.行為C.智力成果D.權(quán)利E.義務(wù)【答案】ABC22、設(shè)備工程發(fā)生質(zhì)量缺陷時，如果承包商未按設(shè)備監(jiān)理師的指示及時進行處理，則業(yè)主可采用的處理方法有()。A.自己修補，由承包商承擔費用B.終止合同，收回相關(guān)費用C.讓他人修補，由承包商承擔費用D.退還缺陷設(shè)備或材料，自行購買，并對承包商加倍索賠E.相應(yīng)減少合同價格【答案】ABC23、下列關(guān)于委托合同中，受托人義務(wù)與責(zé)任正確的是()。A.受托人要根據(jù)委托人的指示的內(nèi)容、范圍、方式、目的等行事，不得違反、變更、曲解委托人指示B.受托人可將受托事務(wù)轉(zhuǎn)交他人處理C.受托人向委托人報告受托事務(wù)處理情況是一種默示義務(wù)D.受托人依照合同處理委托事務(wù)所取得的各種財產(chǎn)，要及時移交給委托人E.有償?shù)奈泻贤?，因受托人過錯致使委托人受到經(jīng)濟損失的，受托人要承擔賠償責(zé)任【答案】ACD24、設(shè)備工程合同中列明的業(yè)主風(fēng)險發(fā)生后，承包商有權(quán)()。A.延長工期B.索賠費用C.索賠利潤D.索賠合同價格E.延長缺陷通知期【答案】AB25、根據(jù)《行政訴訟法》，下列行政行為中，不屬于行政訴訟受案范圍的有()。A.抽象行政行為B.行政處罰行為C.國家外交行為D.終局行政裁決行為E.行政處分行為【答案】ACD26、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)為工程、生產(chǎn)設(shè)備、材料和承包商文件投保，保險額不低于全部復(fù)原費用，包括()。A.拆除廢棄物的費用B.運走廢棄物的費用C.承包商設(shè)備運至現(xiàn)場的費用D.專業(yè)費用E.利潤【答案】ABD27、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，承包商在收到履約證書后5