監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制強(qiáng)化訓(xùn)練提分A卷含答案

監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制強(qiáng)化訓(xùn)練提分A卷含答案

單選題（共100題）1、路基挖至路床頂面以上（）時，完成臨時排水溝后應(yīng)停止開挖，待冬期過后再進(jìn)行施工。A.0.5mB.0.8mC.1mD.1.2m【答案】C2、關(guān)鍵項目（除機(jī)電工程）的合格率不應(yīng)低于（）。A.80%B.90%C.95%D.100%【答案】C3、費用支付項目按合同執(zhí)行情況是否正常、順利劃分為（）。A.常規(guī)支付、違約支付B.常規(guī)支付、合同解除支付C.常規(guī)支付、違約支付、合同終止、合同解除支付D.前期支付、中期支付、交工驗收后的支付、竣工驗收后的支付以及缺陷責(zé)任期結(jié)束后的最終結(jié)清支付【答案】C4、在費用支付中，應(yīng)由（）負(fù)責(zé)編制支付證書并報送建設(shè)單位核準(zhǔn)支付。A.施工單位B.監(jiān)理單位C.設(shè)計單位D.建設(shè)單位【答案】B5、某分部工程有3個施工過程，分為4個施工段組織加快的成倍節(jié)拍流水施工，各施工過程流水節(jié)拍分別是10d、10d、15d，則該分部工程的流水施工工期是（）。A.45B.50C.55D.54【答案】B6、低路堤應(yīng)對地基表層土進(jìn)行超挖、分層回填和壓實，其處理深度應(yīng)不小于（）。A.路床厚度B.路面厚度C.墊層厚度D.路基最小填土高度【答案】A7、某雙代號網(wǎng)絡(luò)計劃中，工作A的最早開始時間和最遲開始時間分別為第10天和第13天，其持續(xù)時間為5d；工作A有3項緊后工作，它們的最早開始時間分別為第19天、第22天和第26天，則工作A的自由時差為（）d。A.4B.7C.11D.15【答案】A8、施工安全風(fēng)險評估中，評估工作負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有（）年以上的工程管理經(jīng)驗。A.2B.3C.4D.5【答案】D9、依據(jù)公路水運工程淘汰危及生產(chǎn)安全施工工藝、設(shè)備和材料目錄，下列淘汰類型屬于禁止的是（）。A.碘鎢燈B.高墩滑模施工工藝C.有堿速凝劑D.隧道初期支護(hù)混凝土“潮噴”工藝【答案】C10、根據(jù)《公路路基施工技術(shù)規(guī)范》（JTG/T3610-2019），下列不屬于施工單位應(yīng)進(jìn)行路基填筑試驗路段施工的路基是（）。A.三級及三級以上公路路堤B.填石路堤、土石路堤C.特殊路基D.擬采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的路基【答案】A11、基本預(yù)備費以建筑安裝工程費、土地使用及拆遷補(bǔ)償費、工程建設(shè)其他費之和為基數(shù)，項目建議書投資估算按（）計列。A.11%B.9%C.5%D.4%【答案】A12、在澆筑混凝土前，應(yīng)沿施工縫位置鋪設(shè)背貼式止水帶，止水帶中線應(yīng)與施工縫重合，止水帶兩邊應(yīng)與防水板焊接密實位置偏差應(yīng)不大于（）。A.5mmB.10mmC.15mmD.20mm【答案】B13、下列不屬于路基沉陷的原因的是（）A.碾壓遍數(shù)過多B.路基填料不當(dāng)C.填筑方法不合理D.壓實不足【答案】A14、項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)對（）分部分項工程必須在施工開始前編制專項安全監(jiān)理實施細(xì)則。A.全部工程項目B.進(jìn)度較快的C.危險性較大的D.質(zhì)量要求高的【答案】C15、臺背與墻背填筑施工時，二級及二級以上公路應(yīng)按設(shè)計做好過渡段，過渡段路堤壓實度應(yīng)不小于（）%。A.94B.95C.96D.97【答案】C16、下列不屬于混凝土下部結(jié)構(gòu)的是（）。A.橋臺混凝土B.橋墩混凝土C.臺帽混凝土D.基礎(chǔ)混凝土【答案】D17、（）表現(xiàn)為黏結(jié)力較高，內(nèi)摩阻力受瀝青材料的性質(zhì)和物理狀態(tài)的影響較大，穩(wěn)定性較差，密實、疲勞和低溫性能強(qiáng)。A.懸浮密實結(jié)構(gòu)B.骨架空隙結(jié)構(gòu)C.骨架密實結(jié)構(gòu)D.骨架懸浮結(jié)構(gòu)【答案】A18、橋臺的臺身砌筑砂漿或澆筑混凝土的強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計強(qiáng)度的（）以上且背墻的防、排水滿足設(shè)計要求。A.75%B.80%C.85%D.90%【答案】C19、鋼纖維抗拉強(qiáng)度等級不應(yīng)低于（）級。A.400B.500C.600D.700【答案】C20、在水泥混凝土路面施工中，橫向施工縫只應(yīng)在攤鋪作業(yè)中斷時間超過（）時才設(shè)置。A.30minB.45minC.1hD.1.5h【答案】A21、編制施工進(jìn)度計劃是（）的責(zé)任。A.施工單位B.建設(shè)單位C.設(shè)計單位D.監(jiān)理單位【答案】A22、關(guān)于開工預(yù)付款的描述錯誤的是（）。A.開工預(yù)付款的預(yù)付比例在合同工程的專用條款數(shù)據(jù)表中約定，一般為5%～35%B.開工預(yù)付款的預(yù)付比例在合同工程的專用條款數(shù)據(jù)表中約定，通常約定為有效合同價的10%C.有的工程項目的招標(biāo)文件或合同專用條件約定，開工預(yù)付款在施工準(zhǔn)備階段分兩次支付D.承包人都應(yīng)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交開工預(yù)付款的支付申請，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)在召開第一次工地會議之前編制完成支付證書報送發(fā)包人支付【答案】A23、交通運輸主管部門在15天內(nèi)未對備案的項目交工驗收報告提出異議，項目法人可開放交通進(jìn)入試運營期。試運營期不得超過（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】C24、（）還應(yīng)做好風(fēng)險控制工作，進(jìn)行風(fēng)險辨識和評估并據(jù)此編寫專項施工方案，編寫應(yīng)急預(yù)案、儲備應(yīng)急物資、開展應(yīng)急演練等。A.施工單位B.發(fā)包人C.監(jiān)理單位D.設(shè)計單位【答案】A25、挖方路基挖土石方工程計量中，路床頂面以下挖松深（）再壓實作為挖土方的附屬工作，不另行計量。A.100mmB.200mmC.50mmD.300mm【答案】D26、關(guān)于樣本中位數(shù)的說法，正確的是（）。A.樣本數(shù)為偶數(shù)時，中位數(shù)是數(shù)值大小排序后居中兩數(shù)的平均值B.中位數(shù)反映了樣本數(shù)據(jù)的分散狀況C.樣本數(shù)為奇數(shù)時，中位數(shù)是數(shù)值大小排序后居中兩數(shù)的平均值D.樣本中位數(shù)是樣本極差值的平均值【答案】A27、公路工程施工階段監(jiān)理時間范圍是（）。A.監(jiān)理合同簽訂之日至工程開工令確定的合同工程開工之日B.合同工程開工之日至工程交工驗收申請受理之日C.合同工程開工之日至工程交工驗收之日D.合同工程開工之日至工程竣工驗收之日【答案】B28、對于橋梁工程混凝土配合比設(shè)計，高性能混凝土中粗集料其壓碎指標(biāo)應(yīng)不大于（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】D29、混凝土應(yīng)按一定的厚度、順序和方向分層澆筑，且應(yīng)在下層混凝土初凝或能重塑前澆筑完成上層混凝土；上下層同時澆筑時，上層與下層的前后澆筑距離應(yīng)保持（）以上。A.1.0mB.1.2mC.1.5mD.1.8m【答案】C30、公路工程質(zhì)量檢驗評定中分項工程，機(jī)電工程質(zhì)量檢驗關(guān)鍵項目的合格率不低于（）。A.80%B.85%C.90%D.100%【答案】D31、關(guān)于公路工程交工程驗收施工合同段工程質(zhì)量等級評定的說法，正確的是（）。A.工程質(zhì)量評分值大于等于90分為優(yōu)質(zhì)工程B.工程質(zhì)量評分值大于等于85分為優(yōu)良工程C.工程質(zhì)量評分值大于等于80分為中等工程D.工程質(zhì)量評分值大于等于75分為合格工程【答案】D32、下列說法中，正確的是（）。A.地基表層壓實度要求，二級公路一般土質(zhì)應(yīng)不小于95%B.地基表層壓實度要求，三、四級公路應(yīng)不小于80%C.路基基底原狀土試驗，每公里應(yīng)不少于3個點D.原地面坑洞處，需要在清除沉積物后，分層回填【答案】D33、滑模攤鋪機(jī)在路面基層上行走時，基層側(cè)邊緣到滑模攤鋪面層邊緣的寬度不宜小于（）。A.500mmB.650mmC.700mmD.1000mm【答案】B34、已知年利率12％，每月復(fù)利計息一次，則季實際利率為（）。A.1.003％B.3.00％C.3.03％D.4.00％【答案】C35、鄭良縣擬新建一造紙廠，因建成后的造紙廠將排出有機(jī)毒液，排放時可能會影響周圍環(huán)境，造紙廠籌建人員中有人建議先征得縣環(huán)保部門同意,有人則認(rèn)為“此造紙廠的建設(shè)已征得項目主管部門同意，沒有必要再通過環(huán)保部門認(rèn)可”。據(jù)此，請回答下列題。A.防治污染的設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計B.防治污染的設(shè)施必須與主體工程同時施工C.防治污染的設(shè)施必須與主體工程同時投產(chǎn)使用D.防治污染的設(shè)施必須與主體工程同時檢驗維修【答案】A36、某市采石場位于山腰，自2009年投產(chǎn)以來每年都排放一定數(shù)量的污水順山坡流到山下由農(nóng)民何陽承包的魚塘,由于對養(yǎng)魚影響不大，何陽一直未曾提出異議。2012年1月，采石場進(jìn)行技術(shù)改造，擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模,污水排放量成倍增長，何陽發(fā)現(xiàn)自己承包的魚塘頻繁出現(xiàn)死魚現(xiàn)象，要求采石場賠償損失，但采石場未予理睬。于是何陽找到市環(huán)保局解決問題。2012年3月，市環(huán)境監(jiān)理大隊經(jīng)監(jiān)測證實，采石場排放的污水符合排放標(biāo)準(zhǔn)，市環(huán)保局隨后給采石場下書面通知，要求采石場繳納排污費25萬元。同時，市環(huán)保局就采石場和何陽之間的民事糾紛作出行政調(diào)解處理決定：采石場賠償何陽經(jīng)濟(jì)損失12萬元。據(jù)此，請回答下列題。A.原告舉證B.由被告對排污行為與損害結(jié)果之間無因果關(guān)系舉證C.適用舉證責(zé)任倒置D.原告證明侵權(quán)事實，被告否認(rèn)的，由被告負(fù)舉證責(zé)任【答案】B37、關(guān)于路堤填筑要求的說法，錯誤的是（）。A.每種填料的填筑層壓實后的連續(xù)厚度宜不小于500mmB.填方作業(yè)分段施工時，接頭部位如不能交替填筑，先填筑路段應(yīng)按1：1~1：1.2的坡度分層預(yù)留臺階C.應(yīng)水平分層、分段鋪料、分段整平、分層壓實D.碾壓原則為：先壓邊緣后壓中間，先慢后快，先振動后靜壓【答案】D38、下列選項中，屬于冬季施工的有（）。A.晝夜平均溫度在-3℃以下且連續(xù)10d以上B.晝夜平均溫度在0℃以下且連續(xù)10d以上C.晝夜平均溫度雖在-2℃以上但凍土沒有完全融化時D.晝夜平均溫度雖在0℃以上但凍土沒有完全融化時【答案】A39、關(guān)于建設(shè)單位安全生產(chǎn)責(zé)任的說法，錯誤的是（）。A.應(yīng)當(dāng)向施工企業(yè)提供地下管線資料B.應(yīng)當(dāng)依法履行合同，不得壓縮合同約定的工期C.應(yīng)當(dāng)進(jìn)行安全施工技術(shù)交底D.應(yīng)當(dāng)對拆除工程進(jìn)行備案【答案】C40、以下關(guān)于工程量清單計量規(guī)則的說明，錯誤的是（）A.凡以質(zhì)量計量或以質(zhì)量作為配合比設(shè)計的材料，都應(yīng)在精確與批準(zhǔn)的磅秤上B.搭接接頭、接頭套筒，焊接材料，下腳料和固定、定位架立鋼筋等，單獨另行計量C.對于面積在1m2以下的固定物（如檢查井等）不予扣除D.土方體積可采用平均斷面面積法計算B選項，搭接接頭、接頭套筒，焊接材料，下腳料和固定、定位架立鋼筋等,不予另行計量?！敬鸢浮緽41、瀝青貫入式路面中深貫入式厚（）cm。A.2～3B.3～4C.4～6D.6～8【答案】D42、某工程組織流水施工，有4個工序，分5段施工，流水節(jié)拍分別為3d、5d、7d和4d，則該工程的總工期應(yīng)為（）天。A.45B.46C.47D.48【答案】C43、關(guān)于先張和后張預(yù)應(yīng)力梁施工的說法，錯誤的（）。A.兩者使用的預(yù)制臺座不同B.預(yù)應(yīng)力張拉都需采用千斤頂C.兩者放張順序一致D.后張法預(yù)應(yīng)力管道需壓漿處理【答案】C44、工程計量程序中，監(jiān)理人應(yīng)在收到承包人提交的工程量報表后的（）天內(nèi)進(jìn)行復(fù)核。A.28B.7C.14D.21【答案】B45、軟土地區(qū)路堤施工期間，坡腳水平位移速率24h應(yīng)不大于（）mm。A.3B.5C.8D.10【答案】B46、某分部工程有3個施工過程，分為5個施工段組織加快的成倍節(jié)拍流水施工，各施工過程流水節(jié)拍分別是10d、10d、5d，則該分部工程的流水施工工期是（）d。A.40B.42C.45D.50【答案】C47、采用計日工計價的任何一項變更工作，應(yīng)從（）中支付。A.單價子目B.總價子目C.暫列金額D.暫估價【答案】C48、某工程出現(xiàn)安全事故，造成3人死亡，50人重傷，該事故等級為（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.較大安全事故D.一般安全事故【答案】B49、施工單位要建立安全培訓(xùn)教育制度，對管理人員和作業(yè)人員每年至少進(jìn)行（）次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。A.1B.2C.3D.4【答案】B50、()用地應(yīng)當(dāng)以招標(biāo)、拍賣或者掛.牌方式出讓。.A.工業(yè)用地B.旅游用地C.教育用地D.商品住宅用地E.同一宗地有兩個以上意向用地者【答案】A51、可采用傾填方式填筑的填石路堤是（）。A.二級公路（瀝青路面）高路堤B.四級公路（彈石路面）上路堤C.四級公路（塊石路面）高路堤D.三級公路（砂石路面）下路堤【答案】D52、當(dāng)連續(xù)五晝夜實測地面沉降小于（），地基固結(jié)度已達(dá)到設(shè)計要求的80%時，經(jīng)驗收，即可終止抽真空。A.0.5mm/dB.0.3mm/dC.0.2mm/dD.0.1mm/d【答案】A53、下列屬于施工進(jìn)度控制措施中合同措施的是（）。A.審查承包人的施工技術(shù)方案，使承包人在合理的狀態(tài)下施工。B.建立計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，采用信息化施工管理手段，對工程進(jìn)度實施動態(tài)控制。C.編制進(jìn)度控制工作細(xì)則，指導(dǎo)現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員有的放矢地實施進(jìn)度控制D.加強(qiáng)工程延期和索賠管理【答案】D54、（）可分為懸吊模架法、活動支架法。A.移動模架施工法B.逐跨頂推施工法C.平衡懸臂施工法D.預(yù)制裝配式施工法【答案】A55、鋼筋混凝土橋、預(yù)應(yīng)力混凝土橋、木橋是按（）來劃分的。A.主要承重結(jié)構(gòu)所用的材料B.使用性質(zhì)C.承重構(gòu)件受力體系D.跨越障礙的性質(zhì)【答案】A56、草擬施工總進(jìn)度計劃時，施工總進(jìn)度計劃應(yīng)按照全工地流水作業(yè)方式進(jìn)行安排，全工地流水作業(yè)安排應(yīng)以（）的工程項目為主導(dǎo)。A.工程技術(shù)復(fù)雜、工期長B.工程量大、工程技術(shù)相對簡單C.工程造價大、工期長D.工程量大、工期長【答案】D57、瀝青貫入式路面中深貫入式厚（）cm。A.2～3B.3～4C.4～6D.6～8【答案】D58、工程概算是初步設(shè)計文件的重要組成部分，應(yīng)由項目（）負(fù)責(zé)編制。A.設(shè)計單位B.建設(shè)單位C.施工單位D.勘察單位【答案】A59、關(guān)于招標(biāo)控制價的編制要求，下列說法正確的是（）。A.招標(biāo)控制價應(yīng)由招標(biāo)投標(biāo)管理部門編制B.招標(biāo)人可以自行決定是否編制標(biāo)底C.開標(biāo)前標(biāo)底可以保密，也可以公開D.招標(biāo)人可以規(guī)定最低投標(biāo)限價【答案】B60、（）應(yīng)當(dāng)對建設(shè)項目環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表的內(nèi)容和結(jié)論負(fù)責(zé)，接受委托編制建設(shè)項目環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表的技術(shù)單位對其編制的建設(shè)項目環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。A.編制單位B.建設(shè)單位C.監(jiān)理單位D.技術(shù)單位【答案】B61、某工地平安工地建設(shè)考核評價結(jié)果為合格，按照百分制計算得分為（）及以上。A.60分B.70分C.75分D.80分【答案】B62、儲油罐頂部應(yīng)設(shè)置遮陽棚。設(shè)置區(qū)域應(yīng)按要求配備消防器材;設(shè)防靜電、防雷接地裝置及加油車接地裝置，接地電阻不得大于（）。A.10ΩB.4ΩC.15ΩD.20Ω【答案】A63、將6.3785修約到小數(shù)后第三位是（）。A.6.379B.6.38C.6.378D.6.380【答案】C64、鉆孔灌注樁施工的主要工序正確的是（）。A.鉆孔→埋設(shè)護(hù)筒→鉆機(jī)就位→清孔→鋼筋籠制作與吊裝→灌注水下混凝土B.埋設(shè)護(hù)筒→鉆機(jī)就位→鉆孔→清孔→鋼筋籠制作與吊裝→灌注水下混凝土C.鉆孔→灌注水下混凝土→埋設(shè)護(hù)筒→鉆機(jī)就位→鉆孔→清孔→鋼筋籠制作與吊裝D.鉆機(jī)就位→埋設(shè)護(hù)筒→鉆孔→鋼筋籠制作與吊裝→清孔→灌注水下混凝土【答案】B65、施工單位應(yīng)進(jìn)行路基填筑試驗路段的施工的路基不包括（）。A.二級公路填石路堤B.三級公路填土路堤C.特殊路基D.四級公路土石路堤【答案】B66、建設(shè)工程施工總承包單位依法將工程分包給其他單位的,（）。A.分包工程現(xiàn)場的安全生產(chǎn)由分包單位負(fù)總責(zé)B.分包工程的生產(chǎn)安全事故由分包單位承擔(dān)責(zé)任C.分包單位不接受總承包商的安全生產(chǎn)管理的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部責(zé)任D.總承包單位和分包單位對分包工程安全生產(chǎn)承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】D67、在合同段缺陷責(zé)任期結(jié)束、收到施工單位向建設(shè)單位提交的（）后，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)行審查。對符合合同約定的，總監(jiān)辦應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)簽署合同段缺陷責(zé)任終止證書，并向建設(shè)單位提交缺陷責(zé)任期監(jiān)理工作總結(jié)。A.合同段竣工驗收申請B.合同段交工結(jié)賬單C.工程質(zhì)量整改報告D.終止缺陷責(zé)任申請【答案】D68、采用（）的計價模式的招標(biāo)文件中，招標(biāo)人可以不提供工程量清單，由投標(biāo)人自行編制工程量清單并報價。A.總價合同B.單價合同C.成本加酬金合同D.成本加罰金合同【答案】A69、當(dāng)延期事件發(fā)生以后，（）應(yīng)根據(jù)合同約定及時進(jìn)行妥善處理。A.監(jiān)理工程師B.建設(shè)單位C.施工單位D.分包人【答案】A70、施工組織往往以（）為最基本對象。A.動作B.操作C.工序D.施工過程【答案】C71、橋梁頂推施工中，水平千斤頂?shù)膶嶋H總頂推力，不應(yīng)小于計算頂推力的（）。A.1倍B.1.5倍C.2倍D.3倍【答案】C72、預(yù)防和避免事故發(fā)生的關(guān)鍵是從工程項目施工開始，就應(yīng)用人機(jī)工程學(xué)的原理和方法，通過正確的管理，努力消除各種不安全因素，建立（）相協(xié)調(diào)工作及操作的機(jī)制。A.人-環(huán)境B.機(jī)-環(huán)境C.人-機(jī)-環(huán)境D.人-機(jī)【答案】C73、對于注冊執(zhí)業(yè)人員未執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，以下不屬于處罰措施的是（）。A.停止執(zhí)業(yè)3個月以上1年以下B.情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，3年內(nèi)不予注冊C.造成重大安全事故的，終身不予注冊D.構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任【答案】B74、下列分部分項工程不需要專家論證、審查的是（）。A.深度5m的基坑B.深度15m的人工挖孔樁C.水深10m的圍堰工程D.中橋的拆除工程【答案】D75、費用支付項目按合同執(zhí)行情況是否正常、順利劃分為（）。A.常規(guī)支付、違約支付B.常規(guī)支付、合同解除支付C.常規(guī)支付、違約支付、合同終止、合同解除支付D.前期支付、中期支付、交工驗收后的支付、竣工驗收后的支付以及缺陷責(zé)任期結(jié)束后的最終結(jié)清支付【答案】C76、在車輛荷載作用下，水泥混凝土結(jié)構(gòu)層處于板體工作狀態(tài)，（）。A.抗彎拉強(qiáng)度高，豎向彎沉較大B.抗彎拉強(qiáng)度低，豎向彎沉較大C.抗彎拉強(qiáng)度高，豎向彎沉較小D.抗彎拉強(qiáng)度低，豎向彎沉較小【答案】C77、施工單位法定代表人、生產(chǎn)經(jīng)營負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理每年接受安全培訓(xùn)的時間不得少于（）學(xué)時。A.20B.30C.40D.50【答案】B78、BOT模式的具體含義為（）。A.政府和社會資本合作B.建造——經(jīng)營——移交C.私營主動融資D.以資產(chǎn)擔(dān)保的證券化【答案】B79、施工單位應(yīng)當(dāng)按照平安工地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，每季度至少開展一次自我評價。施工單位自我評價報告應(yīng)報（）。A.建設(shè)單位B.交通運輸主管部門C.監(jiān)理單位D.安全生產(chǎn)主管部門【答案】C80、鉆孔灌注樁施工的主要工序正確的是（）。A.鉆孔→埋設(shè)護(hù)筒→鉆機(jī)就位→清孔→鋼筋籠制作與吊裝→灌注水下混凝土B.埋設(shè)護(hù)筒→鉆機(jī)就位→鉆孔→清孔→鋼筋籠制作與吊裝→灌注水下混凝土C.鉆孔→灌注水下混凝土→埋設(shè)護(hù)筒→鉆機(jī)就位→鉆孔→清孔→鋼筋籠制作與吊裝D.鉆機(jī)就位→埋設(shè)護(hù)筒→鉆孔→鋼筋籠制作與吊裝→清孔→灌注水下混凝土【答案】B81、某新建項目，建設(shè)期2年，第1年向銀行借款2000萬元，第2年向銀行借款3000萬元，年利率為6%，則該項目估算的建設(shè)期利息為（）元。A.213.6B.247.2C.273.6D.427.2【答案】D82、在進(jìn)行項目敏感性分析時，最基本的項目效益指標(biāo)指標(biāo)是（）A.折現(xiàn)率B.內(nèi)部收益率C.凈現(xiàn)值D.凈年值【答案】B83、某公司從銀行借款5000萬元，年復(fù)利率i=10%，試問5年后一次需支付本利和（）萬元。A.6052.56B.7320.50C.7551.65D.8052.55【答案】D84、下列事故報告中，屬于漏報的是（）。A.快報表報送超過規(guī)定時限B.快報表和月報表因過失未填寫報送有關(guān)重要項目的C.故意不屬實上報有關(guān)重要內(nèi)容，經(jīng)查證屬實的D.故意隱瞞已發(fā)生的事故，經(jīng)查證屬實的【答案】B85、提高價值的途徑有（）。A.功能提高，成本增加B.功能降低，成本增加C.功能降低，成本降低D.功能提高，成本不變【答案】D86、某工程組織非節(jié)奏流水施工，三個施工過程在4個施工段上的流水節(jié)拍分別為5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、6、8d，則該工程的流水施工工期是（）d。A.36B.38C.40D.42【答案】C87、下列情況的路基，施工單位應(yīng)進(jìn)行路基填筑試驗路段的施工不包括（）。A.一級公路的路堤B.填石路堤C.特殊填料路堤D.填土路堤【答案】D88、工程建設(shè)法規(guī)體系按其立法權(quán)限不同，分為（）個層次。A.5B.3C.4D.6【答案】A89、立方體抗壓強(qiáng)度試件的標(biāo)準(zhǔn)尺寸立方體的邊長為（）。A.50B.100C.150D.200【答案】C90、質(zhì)量管理體系審核由（）對體系各項活動進(jìn)行客觀評價，這些人員應(yīng)獨立于被審核的部門和活動范圍。A.企業(yè)內(nèi)勝任的管理人員B.行業(yè)認(rèn)可的審核人員C.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)D.外審專家【答案】A91、高程控制測量應(yīng)采用（）測量。A.三邊測量B.水準(zhǔn)測量C.經(jīng)緯測量D.衛(wèi)星定位測量【答案】B92、路床填筑的每層最大壓實厚度宜不大于（），路床頂面最后一層壓實后的厚度應(yīng)不小于（）。A.300mm，100mmB.200mm，100mmC.300mm，150mmD.200mm，150mm【答案】A93、關(guān)于監(jiān)督施工單位按已批準(zhǔn)的施工方案組織中的專項安全施工方案實施的說法，錯誤的是（）。A.危險性較大的分部分項工程必須按照批準(zhǔn)的專項安全施工方案進(jìn)行施工B.在施工過程中需要對專項安全施工方案進(jìn)行修改的，必須報原批準(zhǔn)部門同意C.建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人應(yīng)對危險性較大的分部分項工程專項施工方案的實施進(jìn)行重點監(jiān)督檢查D.在施工過程中需要對專項安全施工方案進(jìn)行修改的，不得擅自修改【答案】C94、按照工程款支付時間的先后劃分，費用支付可分為（）A.五種B.四種C.三種D.二種【答案】A95、對于上臺階開挖，每循環(huán)進(jìn)尺，Ⅲ級圍巖宜不大于（）。A.2榀鋼架間距B.1榀鋼架間距C.3mD.5m【答案】C96、（）是路面結(jié)構(gòu)中的承重層，它應(yīng)具有足夠的強(qiáng)度和剛度，并具有良好的擴(kuò)散應(yīng)力的能力。A.基層B.面層C.墊層D.路基【答案】A97、公路工程交工驗收合格后即開放交通，通車運營兩年后，由（）組織竣工驗收。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.設(shè)計單位D.施工單位【答案】A98、采空區(qū)路基施工期間及完工后，處理區(qū)段宜進(jìn)行水平位移和沉降監(jiān)測，一般情況下，采空區(qū)處理期間及路基正常施工期間，（）內(nèi)每周監(jiān)測一次。A.一個月B.三個月C.半年D.一年【答案】C99、圍巖的工程性質(zhì)中，對圍巖穩(wěn)定性影響最大的是（）。A.物理性質(zhì)B.水理性質(zhì)C.力學(xué)性質(zhì)D.化學(xué)性質(zhì)【答案】C100、下列試驗工作中不屬于監(jiān)理基本試驗工作的是（）。A.驗證試驗B.工藝試驗C.全面檢驗D.見證取樣【答案】C多選題（共40題）1、（）屬于橋梁的附屬結(jié)構(gòu)。A.橋墩B.橋臺C.支座D.橋面系E.伸縮縫【答案】D2、按密實類型分，瀝青混合料可分為（）。A.密級配瀝青混凝土混合料B.開級配瀝青混合料C.半開級配瀝青混合料D.間斷級配瀝青混合料E.懸浮密實結(jié)構(gòu)混合料【答案】ABCD3、關(guān)于施工準(zhǔn)備階段安全監(jiān)理，審查施工單位安全生產(chǎn)管理體系的說法，正確的有（）。A.將檢查結(jié)果向建設(shè)單位報備B.在施工單位提交交底核查申請后7天內(nèi)完成檢查工作C.檢查施工現(xiàn)場各種安全標(biāo)志和臨時設(shè)施的設(shè)置D.檢查、督促施工單位與分包單位之間簽訂施工安全生產(chǎn)協(xié)議書E.檢查施工單位安全技術(shù)措施或文明施工措施費用的使用計劃【答案】ACD4、施工方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)體系中，工程工期包括（）。A.施工機(jī)械化程度B.安全生產(chǎn)C.工期D.施工均衡性E.竣工率【答案】CD5、對于泥漿護(hù)壁成孔灌注樁，清孔后要求測定的泥漿指標(biāo)有（），它們是影響混凝土灌注質(zhì)量的主要指標(biāo)A.相對密度B.含砂量C.黏度D.膠體率E.pH值【答案】ABCD6、下列選項屬于施工安全風(fēng)險評估報告的編制依據(jù)的有（）。A.項目風(fēng)險管理方針及策略B.建立施工安全風(fēng)險評估制度C.項目設(shè)計和施工方面的文件D.項目各階段的審查意見E.設(shè)計階段風(fēng)險評估意見【答案】ACD7、從路面結(jié)構(gòu)的力學(xué)特性和設(shè)計方法的相似性出發(fā)，將路面劃分為（）。A.柔性路面B.剛性路面C.半剛性路面D.高強(qiáng)度路面E.低強(qiáng)度路面【答案】ABC8、下列關(guān)于路床填料的說法，正確的是（）。A.高速公路、一級公路路床填料宜采用砂礫、碎石等水穩(wěn)性好的粗粒料B.粗粒料缺乏時，可采用無機(jī)結(jié)合料改良細(xì)粒土C.路床填筑的每層最大壓實厚度宜不大于300mmD.路床頂面最后一層壓實后的厚度應(yīng)不小于150mmE.路床底面以下400mm范圍內(nèi)的填料粒徑應(yīng)小于150mm【答案】ABC9、關(guān)于機(jī)電工程施工中監(jiān)控系統(tǒng)的外場設(shè)備基礎(chǔ)施工，說法正確的有（）。A.基坑開挖放坡寬度必須小于土質(zhì)自然破裂線寬度B.開挖深度1.5m以上，且無條件放坡的，必須設(shè)置固壁支撐，固壁支撐應(yīng)經(jīng)過安全驗算并隨挖深增加C.模板必須有足夠的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定度、無縫隙和孔洞，澆筑混凝土后不得產(chǎn)生變形D.混凝土澆筑傾落高度在5m以上時，應(yīng)采用漏斗或斜槽的方法澆筑E.混凝土澆筑時必須進(jìn)行分層次振搗，搗固應(yīng)密實，不得出現(xiàn)跑模、漏漿等現(xiàn)象。【答案】C10、發(fā)行債券籌資的缺點包括（）。A.固定利息支出會使企業(yè)承受一定的風(fēng)險B.可大大降低自有資金利潤率C.籌資成本高，付息壓力大D.債券合約的條款，常常對企業(yè)的經(jīng)營管理有較多的限制E.會提高企業(yè)負(fù)債比率，增加企業(yè)風(fēng)險，降低企業(yè)的財務(wù)信譽(yù)【答案】AD11、風(fēng)險等級主要由（）決定。A.暴露于危險環(huán)境的時間（T）B.風(fēng)險事件發(fā)生的可能性（L）C.風(fēng)險的可預(yù)測性（Y）D.后果嚴(yán)重程度（C）E.風(fēng)險的可轉(zhuǎn)移性（S）【答案】BD12、在開工預(yù)付款支付、扣回月報表中，監(jiān)理審核的重點包括（）。A.開工預(yù)付款的預(yù)付額度B.開始扣回的時間C.分期扣回的金額D.每月扣回的比例E.累計扣回的金額【答案】AB13、雙重預(yù)防機(jī)制是指以（）手段相結(jié)合的生產(chǎn)安全事故預(yù)防機(jī)制。A.風(fēng)險分級管控B.風(fēng)險識別C.風(fēng)險管理D.隱患管理E.隱患排查治理【答案】A14、編制投標(biāo)報價時，直接工程費計算方法包括（）。A.定額單價分析法B.實物量法C.工序單價分析法D.總價控制法E.單價控制法【答案】ACD15、平安工地建設(shè)管理主要包括（）。A.工程開工前的安全生產(chǎn)條件審核B.施工前的安全生產(chǎn)條件核查C.施工過程中的平安工地建設(shè)、考核評價D.交工期間的安全考核E.缺陷責(zé)任期的安全考核【答案】ABC16、施工環(huán)境保護(hù)監(jiān)理的依據(jù)（）。A.國家、行業(yè)和地方相關(guān)的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)B.工程環(huán)境影響評價報告和批復(fù)C.國家、行業(yè)和地方的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)D.經(jīng)批準(zhǔn)的工程設(shè)計文件和工程設(shè)計變更文件E.勘察設(shè)計合同與施工合同【答案】ABCD17、公路工程生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案體系的構(gòu)成包括（）。A.國家部門預(yù)案B.地方預(yù)案C.項目預(yù)案D.合同段預(yù)案E.應(yīng)急預(yù)案操作手冊【答案】ABC18、瀝青混合料按密實類型分為（）。A.密級配瀝青混凝土混合料B.開級配瀝青混合料C.半開級配瀝青混合料D.間斷級配瀝青混合料E.連續(xù)集配瀝青混合料【答案】ABCD19、人民法院按照審判監(jiān)督程序重新審判的案件，從適用的審判程序來看，下列做法正確的有：A.如果是上級人民法院提審的案件,應(yīng)當(dāng)依照第二審程序進(jìn)行審判B.如果原來是第一審案件,應(yīng)當(dāng)依照第一審程序進(jìn)行審判C.如果原來是第二審案件，應(yīng)當(dāng)依照第二審程序進(jìn)行審判D.一律由上級人民法院依照第二審程序進(jìn)行審判【答案】ABC20、下列關(guān)于隧道洞口施工的說法中，正確的有（）。A.應(yīng)遵循"晚進(jìn)洞、早出洞"的開挖原則。B.洞口邊坡及仰坡應(yīng)自下而上進(jìn)行開挖C.明洞回填分墻背回填和拱背回填兩個部位D.宜采用人工配合機(jī)械開挖E.明洞拱背回填應(yīng)在外模拆除、防水層和排水盲管施工完成后進(jìn)行【答案】CD21、下列選項屬于安全監(jiān)理實施細(xì)則編制內(nèi)容的有（）。A.安全監(jiān)理人員安排及分工B.現(xiàn)場安全監(jiān)理檢查的控制要點C.安全監(jiān)理工作方法和措施D.安全監(jiān)理工作制度建設(shè)E.監(jiān)理程序及表格和資料目錄【答案】ABC22、監(jiān)理工程師在審查和批準(zhǔn)工程延期時應(yīng)遵循的原則包括（）。A.只有承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否會推遲工程項目總工期C.所延期的工程項目是否在工程施工進(jìn)度計劃的關(guān)鍵線路上D.惡劣氣候條件造成工程延期E.在非承包人原因造成的工期延期發(fā)生后28天內(nèi)，承包人應(yīng)向監(jiān)理工程師提出延期意向要求，否則監(jiān)理工程師無須考慮給予承包人延期【答案】BCD23、下列屬于隧道施工中鉆爆法的是（）。A.蓋挖法B.礦山法C.新奧法D.淺埋暗挖法E.盾構(gòu)法【答案】BCD24、襯砌混凝土開裂、拱頂下沉的原因是（）。A.隧道設(shè)計時，因圍巖級別劃分不準(zhǔn)、襯砌類型選擇不當(dāng)，造成襯砌結(jié)構(gòu)與圍巖實際荷載不相適應(yīng)，引發(fā)裂損病害B.偏壓地段未采用偏壓襯砌C.對基底軟弱和易風(fēng)化泥化地段，未設(shè)可靠防排水設(shè)施，混凝土鋪底厚度及強(qiáng)度不足D.由于施工測量放線發(fā)生差錯、欠挖、模板拱架支撐變形、塌方等原因，造成局部襯砌厚度偏薄E.采用先進(jìn)的施工技術(shù)設(shè)備，盡量減少施工對圍巖的擾動，提高襯砌質(zhì)量【答案】ABCD25、下列施工總承包單位、分包單位安全責(zé)任的表述中，正確的是（）。A.建設(shè)工程實行施工總承包的，由總承包單位對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)B.總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產(chǎn)承擔(dān)各自的責(zé)任C.總承包單位應(yīng)當(dāng)自行完成建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工D.分包單位應(yīng)當(dāng)服從總承包單位的安全生產(chǎn)管理,分包單位不服從管理導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的，由分包單位承擔(dān)主要責(zé)任E.總承包單位依法將建設(shè)工程分包給其他單位的,分包合同中應(yīng)當(dāng)明確各自的安全生產(chǎn)方面的權(quán)利、義務(wù)【答案】ACD26、以下各選項，其中說法不正確的是：A.馮某與李某簽訂了借款協(xié)議，并將協(xié)議書經(jīng)公證處公證。公證書上寫明：如果債務(wù)人不履行義務(wù)，屆時可申請強(qiáng)制執(zhí)行。合同簽訂后，馮某如實履行了合同義務(wù)。但是，到了還款期，李某卻沒有還款。那么馮某以李某未履行合同義務(wù)為由，可以向李某住所地人民法院申請執(zhí)行該協(xié)議B.劉某訴張某一案經(jīng)B市H區(qū)人民法院一審終結(jié)，判決張某賠償劉某人民幣3900元。張某不服判決，向B市中級人民法院提起上訴，二審人民法院經(jīng)過審理，駁回了張某的上訴。經(jīng)查，劉某居住在D市X區(qū)，張某在B市C區(qū)的銀行有存款4000元。則本案的執(zhí)行人民法院是B市中級人民法院C.甲市人民法院依法執(zhí)行該市商標(biāo)管理局作出的行政處罰決定，經(jīng)查明，被執(zhí)行人金勝公司的財產(chǎn)在乙市，則甲市人民法院應(yīng)當(dāng)請求乙市人民法院的上級人民法院指定其執(zhí)行，而不能直接委托乙市人民法院執(zhí)行D.甲乙兩個公司因合同糾紛，到某仲裁委員會進(jìn)行仲裁。裁決后，如果甲不履行仲裁裁決，那么乙可以向仲裁委員會所在地的人民法院申請執(zhí)行【答案】BCD27、新奧法的三大要素是（）。A.光面爆破B.噴錨支護(hù)C.超前支護(hù)D.監(jiān)控量測E.地表注漿【答案】ABD28、下列哪些說法符合我國民事訴訟法的辯論原則？A.辯論權(quán)的行使，不僅是在法庭辯論階段，而是貫穿于訴訟全過程B.未經(jīng)法庭辯論和質(zhì)證的證據(jù)，通常情況下不得作為法庭裁判的根據(jù)C.當(dāng)事人可以就案件的實體問題進(jìn)行辯論，也可以就案件的程序問題進(jìn)行辯論D.當(dāng)事人提交的書面答辯狀也屬辯論的一種形式【答案】ABCD29、冬季施工增加費的內(nèi)容包括（）。A.因冬季施工所需增加的一切人工、機(jī)械與材料的支出B.因施工組織設(shè)計確定，需增加的一切保溫、加溫等有關(guān)支出C