設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同模擬考試A卷含答案

設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同模擬考試A卷含答案

單選題（共50題）1、因業(yè)主提前占用部分工程導(dǎo)致承包商增加費(fèi)用時，承包商根據(jù)索賠程序提出了要求，()應(yīng)對補(bǔ)償金額作出公正的決定。A.業(yè)主B.項(xiàng)目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C2、根據(jù)《物權(quán)法》，物權(quán)分為()。A.所有權(quán)、債權(quán)和用益物權(quán)B.動產(chǎn)物權(quán)、不動產(chǎn)物權(quán)和權(quán)利質(zhì)權(quán)C.所有權(quán)、用益物權(quán)和擔(dān)保物權(quán)D.抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)和留置權(quán)【答案】C3、根據(jù)《專利法》，發(fā)明專利權(quán)的期限為()年。A.10B.15C.20D.50【答案】C4、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)為工程、生產(chǎn)設(shè)備、材料和承包商文件投保，保險的有效期應(yīng)從()。A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止C.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)工程接收證書止D.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)最終付款證書止【答案】A5、中標(biāo)通知書對招標(biāo)人和中標(biāo)人具有()效力。A.要約B.要約邀請C.行政D.法律【答案】D6、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，由施工單位進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人【答案】B7、對于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得的是()。A.承包人越級承攬工程B.承包人超越范圍承攬工程C.承包人向評標(biāo)委員行賄中標(biāo)D.承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工進(jìn)行分包【答案】D8、設(shè)備工程合同文件一般包括()。A.投標(biāo)保函、合同條件及附件B.合同條件及投標(biāo)保函C.合同協(xié)議書及招標(biāo)文件D.合同條件、技術(shù)文件和附件【答案】D9、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質(zhì)財產(chǎn)損失辦理責(zé)任險時，保險的有效期的終止日是()。A.工程竣工之日B.竣工時間屆滿之日C.簽發(fā)接收證書日D.簽發(fā)履約證書日【答案】D10、買受人在合同內(nèi)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人，導(dǎo)致出賣人送貨或代運(yùn)過程中不能順利交接貨物，所產(chǎn)生的后果由()承擔(dān)。A.出賣人B.承運(yùn)人C.買受人D.出賣人與買受人【答案】C11、在下列計價方式中，承包商幾乎承擔(dān)了設(shè)備工程項(xiàng)目的所有風(fēng)險的是()。A.固定總價合同B.純單價合同C.單價與包干混合式合同D.成本加固定費(fèi)用【答案】A12、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數(shù)量以及每類施工設(shè)備的數(shù)量的時間周期是()。A.1周B.2周C.1個月D.2個月【答案】C13、執(zhí)行政府指導(dǎo)價的合同，當(dāng)事人一方逾期提貨時恰遇政府指導(dǎo)價格上漲，應(yīng)按()執(zhí)行A.原價格B.新價格C.原價和新價的平均價格D.當(dāng)?shù)厥袌鰞r格【答案】B14、勞動爭議仲裁時效期間為()。A.60天B.6個月C.1年D.2年【答案】C15、根據(jù)我國招標(biāo)投標(biāo)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標(biāo)方式不包括()。A.議標(biāo)B.公開招標(biāo)C.邀請招標(biāo)D.分兩階段進(jìn)行招標(biāo)【答案】A16、按照FIDIC新黃皮書的規(guī)定，如果在業(yè)主接收整個設(shè)備工程或單位工程后進(jìn)行竣工后試驗(yàn)，確定可以開始試驗(yàn)日期的是()。A.工程師B.工程師代表C.承包商D.業(yè)主【答案】D17、根據(jù)《合同法》，除當(dāng)事人另有約定外，書面合同的成立時間是()。A.標(biāo)的物交付時B.雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章時C.定金支付時D.承諾到達(dá)時【答案】B18、在委托代理中，代理人享有代理權(quán)的依據(jù)是()。A.委托合同B.委托授權(quán)行為C.人民法院指定D.法律規(guī)定【答案】B19、承包商出現(xiàn)的下列情況中，業(yè)主有權(quán)立即終止合同的是()。A.收到違約通知不改正B.企業(yè)破產(chǎn)C.放棄工程D.不按合同規(guī)定實(shí)施工程【答案】B20、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】A21、甲超越代理權(quán)使用乙公司的合同專用章、營業(yè)執(zhí)照副本等證明材料，在乙不知情的情況下，以乙的名義與丙訂立合同。以上情況丙并不知情，則甲代理行為的效力為()。A.有效B.無效C.乙追認(rèn)后有效D.乙拒絕后無效【答案】A22、法定代理終止條件是()A.代理期限屆滿B.被代理人取消委托C.代理人辭去委托D.代理人喪失行為能力【答案】D23、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，“不可預(yù)見”被定義為“一個有經(jīng)驗(yàn)的承包商在()前不能合理預(yù)見”。A.提交投標(biāo)書日期B.基準(zhǔn)日期C.實(shí)施工程D.進(jìn)入現(xiàn)場【答案】A24、如果工程師的指示導(dǎo)致承包商因提供合作發(fā)生了某些不可預(yù)見費(fèi)用，則該項(xiàng)指示應(yīng)構(gòu)成()。A.合同文件B.索賠C.爭議D.變更【答案】D25、根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲方違約，乙方采取適當(dāng)措施減少了損失，為此多支出了合理費(fèi)用，該費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由()承擔(dān)。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B26、某建設(shè)項(xiàng)目在施工招標(biāo)中，投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求提交了投標(biāo)保證金。招標(biāo)人最遲在()日內(nèi)，予以退還投標(biāo)保證金。A.開標(biāo)后30B.完成評標(biāo)后15C.發(fā)出中標(biāo)通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D27、根據(jù)《合同法》，因技術(shù)進(jìn)口合同爭議提起訴訟的期限為()年。A.4B.3C.2D.1【答案】A28、2012年5月8日，王某騎車回家經(jīng)過一個工地，掉入沒有設(shè)置明顯標(biāo)志和采取安全措施的坑中，當(dāng)時未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現(xiàn)骨折。王某于6月10日出院找到建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺風(fēng)襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。A.本案訴訟時效應(yīng)于2013年5月29日屆滿B.本案訴訟時效應(yīng)于2013年6月10日屆滿C.王某6月11日的行為適用訴訟時效中止D.王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷【答案】B29、當(dāng)工程師動用暫定金額指示承包商從指定渠道購買生產(chǎn)設(shè)備、材料或服務(wù)時，承包商應(yīng)得到款項(xiàng)是()。A.承包商為此工作實(shí)際支付的成本B.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的管理費(fèi)C.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的利潤D.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的管理費(fèi)和利潤【答案】D30、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品合同責(zé)任的訴訟時效期間為()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A31、世達(dá)公司投資的某工程項(xiàng)目依法應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)。世達(dá)公司的下列行為中，不符合招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定的是()。A.世達(dá)公司委托某工程咨詢公司編制了標(biāo)底B.世達(dá)公司自行選擇了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)C.世達(dá)公司的招標(biāo)文件中寫明了評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)D.世達(dá)公司的招標(biāo)文件中寫明了評標(biāo)委員會專家名單【答案】D32、在設(shè)備工程合同談判階段，雙方談判結(jié)果一般以()形式，形成書面文件。A.技術(shù)資料B.商務(wù)資料C.合同專用條件D.合同補(bǔ)遺【答案】D33、交付設(shè)備的規(guī)格、質(zhì)量等不符合合同規(guī)定，當(dāng)采購方不同意接收時，由供貨方負(fù)責(zé)()。A.包換B.保修C.包修D(zhuǎn).包修或包換【答案】D34、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C35、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，如果承包商無正當(dāng)理由延誤了竣工試驗(yàn)，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內(nèi)進(jìn)行竣工試驗(yàn)。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B36、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，投標(biāo)人少于()個時，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。A.2B.3C.4D.5【答案】B37、工程師對承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進(jìn)行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應(yīng)超過()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C38、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A39、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D40、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)的說法，正確的是()。A.建設(shè)用地使用權(quán)是建設(shè)用地使用權(quán)人對土地享有占有、使用和收益的權(quán)利B.建設(shè)用地使用權(quán)可以在土地的地表、地上或者地下分別設(shè)立C.設(shè)立建設(shè)用地使用權(quán)，應(yīng)當(dāng)采取招標(biāo)、拍賣等公開競價的方式出讓D.建設(shè)用地使用權(quán)期間屆滿前，國家不得收回該土地【答案】B41、某建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)時，三家投標(biāo)人組成了聯(lián)合體參加競標(biāo)，最終該聯(lián)合體中標(biāo)，應(yīng)與招標(biāo)人簽訂合同的是()。A.聯(lián)合體B.聯(lián)合體各方C.聯(lián)合體中的牽頭人D.聯(lián)合體中的資質(zhì)較高方【答案】B42、訴訟時效的中止，只能發(fā)生在訴訟時效期間的()。A.最后4個月B.最后6個月C.最后3個月D.最后2個月【答案】B43、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實(shí)施某一部分或全部設(shè)備工程后，負(fù)責(zé)對工程做好保護(hù)措施的是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.造成工程暫停的責(zé)任方【答案】C44、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時，應(yīng)當(dāng)在()。A.建設(shè)單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測B.監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設(shè)單位檢測C.設(shè)計單位的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測D.建設(shè)單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測【答案】D45、設(shè)備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關(guān)“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負(fù)責(zé)C.承攬人應(yīng)就該部分工作對定作人負(fù)責(zé)D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵性的工作【答案】C46、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說法，正確的是()。A.質(zhì)物可以是正在建造的建筑物B.質(zhì)權(quán)分為動產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動產(chǎn)質(zhì)權(quán)C.質(zhì)權(quán)人對質(zhì)物孳息享有收取權(quán)D.質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物【答案】C47、下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。A.出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設(shè)備的義務(wù)B.出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時，出賣人應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)C.出賣人支付違約金或賠償金后，還應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)D.出賣人應(yīng)支付違約金，違約金不足以彌補(bǔ)買受人的損失時，買受人還可要求其支付定金【答案】B48、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序是()。A.開標(biāo)B.組織現(xiàn)場踏勘C.發(fā)出投標(biāo)邀請書D.發(fā)布招標(biāo)公告【答案】D49、公開招標(biāo)與邀請招標(biāo)在招標(biāo)程序上的主要差異表現(xiàn)為()。A.是否進(jìn)行資格預(yù)審B.是否組織現(xiàn)場考察C.是否解答投標(biāo)單位的質(zhì)疑D.是否公開開標(biāo)【答案】A50、下列選項(xiàng)中，屬于合同收尾階段工作內(nèi)容的是()。A.修補(bǔ)質(zhì)量缺陷B.結(jié)算預(yù)付款C.設(shè)計交底D.裁決合同爭端【答案】A多選題（共30題）1、工程師可隨時通知承包商，并要求其提交修改的進(jìn)度計劃的情形有()。A.發(fā)生洪水B.進(jìn)度計劃中不符合合同的內(nèi)容C.實(shí)際進(jìn)度慢于計劃進(jìn)度D.實(shí)際進(jìn)度快于計劃進(jìn)度E.由于承包商提供的設(shè)計、材料、設(shè)備等存在缺陷造成工程暫停【答案】BCD2、根據(jù)《勞動合同法》規(guī)定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資，可以解除勞動合同。A.勞動者患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的B.勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行，經(jīng)用人單位與勞動者協(xié)商，未能就變更勞動合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的C.勞動者同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的D.在試用期間被證明不符合錄用條件的E.因勞動者原因致使勞動合同無效的；【答案】AB3、因不可抗力終止合同后，承包商應(yīng)將得到付款的物品向業(yè)主移交，移交的物品包括()。A.承包商的文件B.承包商的設(shè)備C.生產(chǎn)設(shè)備D.材料E.臨時工程【答案】ACD4、設(shè)備工程合同談判之前，設(shè)備監(jiān)理工程師應(yīng)協(xié)助業(yè)主做好的準(zhǔn)備工作有()。A.組建談判小組B.收集信息、制定談判計劃C.安排談判的議程D.培訓(xùn)談判成員E.制定合同實(shí)施計劃【答案】ABCD5、根據(jù)我國相關(guān)規(guī)定，評標(biāo)方法包括()。A.經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法B.綜合打分法C.平均分值法D.經(jīng)驗(yàn)估計法E.設(shè)備壽命周期成本評標(biāo)價法【答案】AB6、下列關(guān)于工程設(shè)計合同委托人義務(wù)的描述，正確的有()。A.支付設(shè)計費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用B.提供設(shè)計依據(jù)資料并對資料的正確性負(fù)責(zé)C.負(fù)責(zé)設(shè)計變更和修改預(yù)算并參加工程驗(yàn)收D.提供必要的其他協(xié)助E.保護(hù)設(shè)計人的知識產(chǎn)權(quán)【答案】ABD7、民事法律關(guān)系的客體包括()。A.物B.行為C.智力成果D.權(quán)利E.義務(wù)【答案】ABC8、從業(yè)主角度講，設(shè)備工程合同總體策劃的內(nèi)容一般包括()。A.確定每個合同的工作范圍B.確定合同中的重要條款C.選擇評標(biāo)方法D.明確評標(biāo)程序E.編制設(shè)備工程合同管理計劃【答案】AB9、根據(jù)《合同法》，受要約人對要約內(nèi)容中的下列條款作出了變更，屬于實(shí)質(zhì)性變更的有()。A.合同標(biāo)的B.價款或者報酬C.履行期限D(zhuǎn).違約責(zé)任E.履約擔(dān)保【答案】ABCD10、在買賣合同中，雙方當(dāng)事人就標(biāo)的物的交付地點(diǎn)沒有約定的，其交付地的確定規(guī)則是()。A.由當(dāng)事人補(bǔ)充協(xié)議B.不能達(dá)成協(xié)議的，按合同有關(guān)條款或交易習(xí)慣C.標(biāo)的物需要運(yùn)輸?shù)模缘谝怀羞\(yùn)人承運(yùn)地為交付地D.標(biāo)的物不需要運(yùn)輸，當(dāng)事人不知道標(biāo)的物所在地的，以出賣人訂立合同時的營業(yè)地為交付地E.標(biāo)的物不需要運(yùn)輸，當(dāng)事人于合同訂立時都知道標(biāo)的物所在地的，以標(biāo)的物所在地為交付地【答案】ABD11、在承攬合同中，承攬人的義務(wù)有()。A.按合同約定提供原材料并接受定作人對材料進(jìn)行檢驗(yàn)B.協(xié)助定作人辦理付款擔(dān)保手續(xù)C.對定作人提供的材料及時檢驗(yàn)D.接受定作人監(jiān)督檢查E.發(fā)現(xiàn)定作人的技術(shù)要求不合理應(yīng)及時通知定作人【答案】ACD12、下列關(guān)于委托合同中，受托人義務(wù)與責(zé)任正確的是()。A.受托人要根據(jù)委托人的指示的內(nèi)容、范圍、方式、目的等行事，不得違反、變更、曲解委托人指示B.受托人可將受托事務(wù)轉(zhuǎn)交他人處理C.受托人向委托人報告受托事務(wù)處理情況是一種默示義務(wù)D.受托人依照合同處理委托事務(wù)所取得的各種財產(chǎn)，要及時移交給委托人E.有償?shù)奈泻贤?，因受托人過錯致使委托人受到經(jīng)濟(jì)損失的，受托人要承擔(dān)賠償責(zé)任【答案】ACD13、承包商以“業(yè)主實(shí)質(zhì)上未能履行合同義務(wù)”為由提出終止合同的通知生效后，業(yè)主的義務(wù)和責(zé)任有()。A.應(yīng)迅速將履約保證退還給承包商B.應(yīng)按照合同規(guī)定，向承包商支付其應(yīng)得的款項(xiàng)C.應(yīng)盡快確定已經(jīng)完成的工程、貨物和承包商文件的價值D.應(yīng)支付此類終止所導(dǎo)致的承包商的利潤損失和其他損失E.退還全部保留金【答案】ABD14、設(shè)備工程合同正式簽字前，當(dāng)事人雙方的代表或其助手要復(fù)核準(zhǔn)備簽字的正式文本。雙方應(yīng)審查()。A.合同文件是否符合法律、行政法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定B.合同的完備性C.合同雙方的責(zé)、權(quán)、利的對等性D.合同語言文字的準(zhǔn)確性E.履約保證的有效性【答案】ABCD15、項(xiàng)目開標(biāo)后發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件存在下列問題，可以繼續(xù)評標(biāo)的情況包括()。A.沒有按照招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)擔(dān)保B.報價金額的大小寫不一致C.總價金額和單價與工程量乘積之和的金額不一致D.貨物包裝方式高于招標(biāo)文件要求E.貨物檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)低于招標(biāo)文件要求【答案】BCD16、業(yè)主針對履約保證可提出索賠的情形包括()。A.未能在竣工時間內(nèi)完成工程B.承包商未能確保履約保證在缺陷通知期期滿前持續(xù)有效C.拒絕按照合同向業(yè)主支付其應(yīng)付的金額D.未能在收到業(yè)主要求其糾正違約的通知后的合同規(guī)定時間內(nèi)糾正違約E.發(fā)生了業(yè)主有權(quán)終止合同的情形【答案】BCD17、在設(shè)備工程合同中，特殊事件的處理機(jī)制主要有()。A.暫停施工的處理機(jī)制B.法律變動處理機(jī)制C.市場價格波動處理機(jī)制D.索賠和爭端的解決機(jī)制E.不可抗力的處理機(jī)制【答案】D18、投標(biāo)文件出現(xiàn)下列情形的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)予以否決的有()。A.投標(biāo)文件中的總價金額與單價金額不一致B.投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)人企業(yè)蓋章C.投標(biāo)報價是所有投標(biāo)文件中最高的D.投標(biāo)人未按要求提交投標(biāo)保證金的E.聯(lián)合體投標(biāo)沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議【答案】BD19、根據(jù)《民法通則》，下列情形中，可導(dǎo)致委托代理終止的有()。A.代理人喪失民事行為能力B.被代理人恢復(fù)民事行為能力C.被代理人被剝奪政治權(quán)利D.代理期限屆滿E.代理人死亡【答案】AD20、按照我國《合同法》的規(guī)定，合同履行的原則有()。A.全面、適當(dāng)履行原則B.協(xié)商履行原則C.等價有償原則D.誠實(shí)信用履行原則E.提前履行原則【答案】AD21、承包商在將材料用于工程之前，應(yīng)按合同約定將材料樣品提交工程師。該材料樣品上應(yīng)標(biāo)明()。A.材料原產(chǎn)地B.可替代材料C.材料承運(yùn)人信息D.材料取樣人信息E.工程中的具體用途【答案】A22、設(shè)備工程合同條件的核心條款包括()。A.工期B.風(fēng)險和保險C.索賠、爭端和合同終止D.履約保證E.付款【答案】ABC23、在設(shè)備工程合同中，完成工程的含義有()。A.通過了竣工試驗(yàn)B.完成了合同規(guī)定的工程或單位工程的全部工作C.完成了合同規(guī)定的工程或單位工程接收所要求完成的全部工作D.修補(bǔ)了無論在工程實(shí)施過程，還是在缺陷通知期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷E.完成了履約證書所證明的全部工作【答案】AC24、如果工程師發(fā)出了暫停指示，承包商在遵守該指示或在復(fù)工時招致了費(fèi)用損失和工期延誤，承包商無權(quán)獲得補(bǔ)償?shù)那樾斡?)。A.由于承