服裝代加工合同

服裝代加工合同一、合同雙方本合同由以下雙方簽訂：甲方：[委托方名稱]（以下簡稱“委托方”）乙方：[代加工方名稱]（以下簡稱“代加工方”）經(jīng)雙方協(xié)商一致，就下列事項達成本合同。二、合同內(nèi)容2.1代加工事項委托方委托代加工方進行以下服裝代加工：[填寫具體代加工事項，例如裁剪、縫制、貼標簽等]2.2代加工期限代加工期限為[填寫代加工期限，例如3個月]，自本合同生效之日起計算。2.3代加工費用委托方應按照合同約定支付代加工費用，代加工費用如下：[填寫具體代加工費用，例如每件XX元]委托方應在代加工完成后[填寫支付期限，例如7天]內(nèi)支付代加工費用。2.4交貨期限代加工方應按照合同約定于[填寫交貨期限，例如代加工期限之后一個月]前將代加工品交付委托方。2.5代加工品質(zhì)保證代加工方應按照委托方提供的圖紙和樣板進行代加工，并保證代加工品質(zhì)符合行業(yè)要求和委托方要求。如代加工品質(zhì)量不合格或有其他問題，委托方有權(quán)退回代加工品并要求代加工方重新代加工，代加工方應當按照委托方的要求及時排除問題。2.6代加工品的知識產(chǎn)權(quán)委托方擁有代加工品的知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于版權(quán)、專利權(quán)等。三、違約責任3.1代加工期限若代加工方未能按照合同約定在代加工期限內(nèi)完成代加工任務(wù)，每逾期1天，委托方有權(quán)扣除應付代加工費用1%的違約金。3.2代加工品質(zhì)量若代加工方代加工品質(zhì)不符合行業(yè)要求或委托方要求，應根據(jù)委托方的要求進行重新代加工，若重新代加工無法保證品質(zhì)，則委托方有權(quán)退貨并要求代加工方承擔相應的違約金。3.3法律責任本合同的履行受到中華人民共和國法律的管轄。雙方因本合同產(chǎn)生的爭議，應當協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方可向人民法院提起訴訟。各方應遵守人民法院的判決或裁定。四、其他條款4.1保密條款雙方就合作事項和相關(guān)內(nèi)容應互相保密，未經(jīng)合作雙方同意，不得向第三方泄露相關(guān)情況。4.2變更和解釋本合同涉及的條款如有變更，必須經(jīng)過雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出變更補充協(xié)議。本合同的解釋權(quán)歸雙方所有。4.3合同生效及終止本合同自[填寫合同生效日期]起生效，有效期至[填寫有效期截止日期]之間。合同履行完畢或雙方解除合同時，本合同自動終止。五、合同備案本合同的一式兩份，代加工方和委托方各持一份，具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章后生效。委托方（蓋章）：_______________法定代表人（簽名）：_______________日期：_______________代加工方（蓋章）：____