設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同押題參考A卷含答案

設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同押題參考A卷含答案

單選題（共50題）1、單位工程的竣工試驗(yàn)，承包商由于業(yè)主應(yīng)負(fù)責(zé)的原因遇到妨礙達(dá)14天以上，正確的處理方法是()。A.視為在竣工試驗(yàn)本應(yīng)完成的日期業(yè)主已接收了該單位工程B.視為在竣工試驗(yàn)本應(yīng)完成的日期承包商已完成了竣工試驗(yàn)C.工程師應(yīng)另行通知承包商進(jìn)行竣工試驗(yàn)的日期D.承包商可自行完成竣工試驗(yàn)【答案】A2、在買(mǎi)賣(mài)合同中，當(dāng)事人約定檢驗(yàn)期間的，買(mǎi)方應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣(mài)方。買(mǎi)方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣(mài)方可以行使催告權(quán)D.視為賣(mài)方違約，追究違約責(zé)任【答案】A3、資金安排證明的應(yīng)當(dāng)由()出具。A.工程師B.業(yè)主C.業(yè)主開(kāi)戶銀行D.保險(xiǎn)公司【答案】C4、根據(jù)業(yè)主要求中的規(guī)定，對(duì)業(yè)主的人員進(jìn)行工程操作和維修方面培訓(xùn)的當(dāng)事人是()。A.工程師B.工程師的助理C.承包商D.分包商【答案】C5、如果業(yè)主未能按合同約定的時(shí)間和方式給予承包商進(jìn)入和占用現(xiàn)場(chǎng)的權(quán)利，承包商有權(quán)獲得()的補(bǔ)償。A.工期延長(zhǎng)B.相應(yīng)費(fèi)用C.合理利潤(rùn)D.工期延長(zhǎng)和相應(yīng)費(fèi)用加合理利潤(rùn)【答案】D6、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，無(wú)論工程師采取何種方式提出變更，應(yīng)在()之前。A.開(kāi)工日期B.簽發(fā)付款證書(shū)C.簽發(fā)接收證書(shū)D.簽發(fā)履約證書(shū)【答案】C7、買(mǎi)賣(mài)合同中標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于買(mǎi)受人承擔(dān)的是()。A.因買(mǎi)受人的原因致使標(biāo)的物不能按照約定的期限交付的B.交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物C.因標(biāo)的物質(zhì)量不符合要求，買(mǎi)受人拒受或解除合同的D.出賣(mài)人完成了標(biāo)的物交付，但未按約定交付有關(guān)單證資料的【答案】C8、根據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定，有關(guān)抵押表述正確的是()。A.只能由債務(wù)人提供抵押物B.抵押人轉(zhuǎn)移對(duì)抵押物的占有C.抵押權(quán)人有權(quán)依法以抵押物的變賣(mài)價(jià)款優(yōu)先受償D.債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，抵押物歸債權(quán)人所有【答案】C9、甲公司于2006年3月10日收到了一審法院審理其工程承包合同糾紛的判決書(shū)，甲公司不服，應(yīng)在()前提起上訴。A.2006年3月15日B.2006年3月25日C.2006年4月10日D.2006年9月10日【答案】B10、承攬合同履行中，定作人未按約定支付報(bào)酬的，承攬人對(duì)完成的工作成果享有的權(quán)利是()。A.即時(shí)處分權(quán)B.使用權(quán)C.留置權(quán)D.收益權(quán)【答案】C11、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，工程的照管責(zé)任由承包商轉(zhuǎn)移至業(yè)主的時(shí)間是()之日。A.進(jìn)行工程竣工試驗(yàn)B.簽發(fā)接收證書(shū)C.接收工程D.工程竣工【答案】B12、FIDIC“新黃皮書(shū)”中，，業(yè)主和承包商在簽訂合同時(shí)，中標(biāo)函和協(xié)議書(shū)中對(duì)實(shí)施、完成和修補(bǔ)設(shè)備工程所列明的金額是()。A.中標(biāo)合同金額B.合同價(jià)格C.承包商的報(bào)價(jià)金額D.評(píng)標(biāo)價(jià)格【答案】A13、下列關(guān)于設(shè)備采購(gòu)合同中出賣(mài)人義務(wù)的陳述，錯(cuò)誤的是()。A.交付設(shè)備B.交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證C.移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)D.接受設(shè)備檢驗(yàn)【答案】C14、下列關(guān)于設(shè)備工程合同溝通相關(guān)內(nèi)容的說(shuō)法，正確的是()。A.為合同各方建立相關(guān)術(shù)語(yǔ)的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率B.書(shū)面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對(duì)信息的理解D.沖突會(huì)對(duì)履行合同產(chǎn)生破壞作用，工程師應(yīng)依據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定沖突解決方式【答案】A15、甲廠業(yè)務(wù)員范某一直負(fù)責(zé)與乙廠的購(gòu)銷業(yè)務(wù)，后因故被甲廠開(kāi)除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書(shū)與乙廠訂立了一份購(gòu)銷合同，乙廠對(duì)范某被開(kāi)除并不知情，按時(shí)將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。A.無(wú)權(quán)代理B.表見(jiàn)代理C.越權(quán)代理D.委托代理【答案】B16、承包商向工程師提交承包商在履行合同過(guò)程中的各類人員的數(shù)量以及每類施工設(shè)備的數(shù)量的時(shí)間周期是()。A.1周B.2周C.1個(gè)月D.2個(gè)月【答案】C17、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護(hù)欄被撞落后長(zhǎng)時(shí)間未予安裝，施工人員發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)立即報(bào)告給的管理人員是()。A.班組長(zhǎng)B.監(jiān)理工程師C.本單位負(fù)責(zé)人D.總監(jiān)理工程師【答案】C18、根據(jù)我國(guó)《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時(shí)履行抗辯解除D.行政解除和司法解除【答案】A19、基于安全施工的保障，在()前，承包商應(yīng)提供圍欄、照明設(shè)施、保衛(wèi)器材等安全保障設(shè)施。A.進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)B.工程開(kāi)工C.工程竣工移交D.獲得履約證書(shū)【答案】C20、設(shè)備工程的竣工試驗(yàn)，通常包括啟動(dòng)前試驗(yàn)、啟動(dòng)試驗(yàn)和()。A.混凝土試塊檢驗(yàn)B.鋼筋強(qiáng)度檢驗(yàn)C.工程材料試驗(yàn)D.試運(yùn)行【答案】D21、某建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的價(jià)格為500萬(wàn)元，設(shè)計(jì)單位已接受委托方支付合同價(jià)的20%的定金，無(wú)正當(dāng)理由拒不履行合同義務(wù)，則委托方有權(quán)要求設(shè)計(jì)單位返還()萬(wàn)元。A.100B.150C.200D.400【答案】C22、甲、乙兩家企業(yè)欲進(jìn)行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買(mǎi)賣(mài)合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無(wú)效B.有效C.可變更D.效力待定【答案】A23、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設(shè)備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時(shí)效起算的時(shí)間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C24、當(dāng)事人依法經(jīng)過(guò)協(xié)商，可以變更合同，當(dāng)事人對(duì)合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。A.按變更的內(nèi)容確定B.由仲裁機(jī)構(gòu)裁決決定合同內(nèi)容C.推定為未變更D.重新確定合同內(nèi)容【答案】C25、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時(shí)間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對(duì)延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對(duì)承包商的補(bǔ)償D.如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響，可以提出工期延長(zhǎng)及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤(rùn)的要求【答案】A26、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)直接由被代理人享有和承擔(dān)的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執(zhí)法【答案】A27、為保護(hù)無(wú)行為能力的人和限制行為能力的人的合法權(quán)益而設(shè)立的代理方式是()。A.有權(quán)代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B28、乙施工企業(yè)承包的由甲投資建設(shè)的某工程項(xiàng)目，合同約定，竣工驗(yàn)收合格后15日內(nèi)甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗(yàn)收合格，3月3日乙向甲提交工程結(jié)算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結(jié)算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關(guān)于延期結(jié)算利息的計(jì)付日的確定，()是正確的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B29、某建筑設(shè)計(jì)院超越資質(zhì)等級(jí)承攬?jiān)O(shè)計(jì)任務(wù)，且設(shè)計(jì)中未按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，建設(shè)行政主管部門(mén)查證后對(duì)其作出吊銷資質(zhì)證書(shū)的處罰，設(shè)計(jì)院欲對(duì)該處罰提起行政訴訟。對(duì)此，下列說(shuō)法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設(shè)計(jì)院應(yīng)在知道處罰之日起2個(gè)月內(nèi)提起訴訟C.人民法院可就此爭(zhēng)議在判決前對(duì)原告和被告進(jìn)行調(diào)解D.人民法院對(duì)該案件應(yīng)當(dāng)公開(kāi)宣告判決【答案】D30、當(dāng)事人依法經(jīng)過(guò)協(xié)商，可以變更合同，當(dāng)事人對(duì)合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。A.按變更的內(nèi)容確定B.由仲裁機(jī)構(gòu)裁決決定合同內(nèi)容C.推定為未變更D.重新確定合同內(nèi)容【答案】C31、國(guó)內(nèi)設(shè)備工程合同的生效時(shí)間是()。A.經(jīng)公證B.經(jīng)批準(zhǔn)C.雙方對(duì)合同條款取得一致意見(jiàn)D.雙方簽署【答案】D32、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說(shuō)法，正確的是()。A.質(zhì)物可以是正在建造的建筑物B.質(zhì)權(quán)分為動(dòng)產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動(dòng)產(chǎn)質(zhì)權(quán)C.質(zhì)權(quán)人對(duì)質(zhì)物孳息享有收取權(quán)D.質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物【答案】C33、單位工程的竣工試驗(yàn)，承包商由于業(yè)主應(yīng)負(fù)責(zé)的原因遇到妨礙達(dá)14天以上，正確的處理方法是()。A.視為在竣工試驗(yàn)本應(yīng)完成的日期業(yè)主已接收了該單位工程B.視為在竣工試驗(yàn)本應(yīng)完成的日期承包商已完成了竣工試驗(yàn)C.工程師應(yīng)另行通知承包商進(jìn)行竣工試驗(yàn)的日期D.承包商可自行完成竣工試驗(yàn)【答案】A34、依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人公示中標(biāo)候選人的公示期不得少于()日。A.lB.2C.3D.5【答案】C35、無(wú)權(quán)代理屬于()行為。A.無(wú)效B.可變更的C.可撤銷的D.效力待定的【答案】D36、我國(guó)《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當(dāng)違約發(fā)生時(shí)，()。A.違約方可以選擇適用違約金或者定金B(yǎng).守約方可以選擇適用違約金或者定金C.雙方可以協(xié)商選擇適用違約金或者定金D.違約金和定金可以同時(shí)并用【答案】B37、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對(duì)承包商的設(shè)備進(jìn)行投保時(shí)，保險(xiǎn)金額應(yīng)為()。A.設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格B.設(shè)備的殘值C.設(shè)備的全部重置成本D.設(shè)備的制造成本【答案】C38、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，下列項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的是()。A.某新式武器的設(shè)計(jì)B.地震災(zāi)區(qū)道路搶修C.部分使用國(guó)有投資項(xiàng)目的施工D.全部國(guó)有投資的項(xiàng)目前期咨詢【答案】C39、生產(chǎn)者對(duì)其產(chǎn)品缺陷造成的人身傷害應(yīng)當(dāng)向受害人承擔(dān)的法律責(zé)任是()。A.刑事責(zé)任B.瑕疵擔(dān)保責(zé)任C.行政責(zé)任D.產(chǎn)品責(zé)任【答案】D40、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請(qǐng)求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時(shí)起無(wú)效。A.合同訂立B.甲提出撤銷請(qǐng)求C.人民法院受理撤銷請(qǐng)求D.人民法院判決撤銷【答案】A41、經(jīng)濟(jì)生活中，最為常見(jiàn)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的產(chǎn)生原因是()。A.侵權(quán)B.合同C.無(wú)因管理D.不當(dāng)?shù)美敬鸢浮緽42、某水泥廠因技術(shù)問(wèn)題致使生產(chǎn)的水泥達(dá)不到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，該廠用其他廠家的水泥換上自己的包裝后作為樣品與采購(gòu)方簽訂水泥供應(yīng)合同。則該合同屬于()簽訂的合同。A.采取欺詐手段B.采取脅迫手段C.因重大誤解D.超越代理權(quán)限【答案】A43、FIDIC“新黃皮書(shū)”中，按合同規(guī)定的計(jì)量方法，實(shí)際支付給承包商的金額是()。A.進(jìn)度款B.結(jié)算款C.合同價(jià)格D.保留金【答案】C44、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動(dòng)條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國(guó)同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國(guó)同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】A45、根據(jù)《民法通則》，下列責(zé)任形式中，屬于民事責(zé)任形式的是()。A.賠禮道歉B.責(zé)令停業(yè)C.罰款D.具結(jié)悔過(guò)【答案】A46、甲、乙兩公司設(shè)備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會(huì)開(kāi)庭審理。開(kāi)庭當(dāng)天，街道開(kāi)庭通知書(shū)的被申請(qǐng)人乙無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結(jié)審理D.缺席判決【答案】D47、FIDIC新黃皮書(shū)規(guī)定，如果修補(bǔ)任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時(shí)，工程師可在修補(bǔ)缺陷或損害后()天內(nèi)要求重新進(jìn)行合同中提出的任何試驗(yàn)，包括竣工試驗(yàn)和(或)竣工后試驗(yàn)。A.7B.14C.21D.28【答案】D48、基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)使用前，應(yīng)當(dāng)采取合理措施驗(yàn)證其準(zhǔn)確性的責(zé)任方是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】C49、躍興工程公司與建設(shè)單位簽訂了工程施工承包合同，建設(shè)單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。A.委托與建設(shè)單位同屬于一個(gè)集團(tuán)的具有監(jiān)理該項(xiàng)目資質(zhì)的某監(jiān)理公司實(shí)施工程施工監(jiān)理B.為早日實(shí)現(xiàn)投資效益，書(shū)面通知躍興公司將合同約定的13個(gè)月工期壓縮為12個(gè)月C.向工地派駐1名建設(shè)單位的代表D.所有取樣的試塊、試件送由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)【答案】B50、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔(dān)任評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的是()。A.投標(biāo)單位董事長(zhǎng)的父親B.投標(biāo)單位總經(jīng)理的同學(xué)C.因交通肇事犯罪受過(guò)刑事處罰的人D.招標(biāo)項(xiàng)目所在地統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)【答案】A多選題（共20題）1、當(dāng)權(quán)利人的物權(quán)受到他人侵犯時(shí)，權(quán)利人可以行使的權(quán)利包括()。A.請(qǐng)求確認(rèn)物權(quán)B.請(qǐng)求恢復(fù)原狀C.請(qǐng)求支付違約金D.請(qǐng)求賠償損失E.請(qǐng)求排除妨礙【答案】ABD2、設(shè)備工程發(fā)生質(zhì)量缺陷時(shí)，如果承包商未按設(shè)備監(jiān)理師的指示及時(shí)進(jìn)行處理，則業(yè)主可采用的處理方法有()。A.自己修補(bǔ)，由承包商承擔(dān)費(fèi)用B.終止合同，收回相關(guān)費(fèi)用C.讓他人修補(bǔ)，由承包商承擔(dān)費(fèi)用D.退還缺陷設(shè)備或材料，自行購(gòu)買(mǎi)，并對(duì)承包商加倍索賠E.相應(yīng)減少合同價(jià)格【答案】ABC3、設(shè)備工程的竣工試驗(yàn)程序通常包括的階段有()。A.審核承包商文件B.啟動(dòng)前試驗(yàn)C.啟動(dòng)試驗(yàn)D.試運(yùn)行E.簽署試驗(yàn)報(bào)告【答案】BCD4、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，生產(chǎn)者對(duì)其產(chǎn)品缺陷造成的損害免予承擔(dān)賠償責(zé)任的，需要證明的情形有()。A.未將產(chǎn)品投入流通的B.產(chǎn)品投入流通時(shí)，引起損害的缺陷尚不存在的C.引起損害的缺陷是產(chǎn)品的外購(gòu)零部件造成的D.將產(chǎn)品投入流通時(shí)的科學(xué)技術(shù)尚不能發(fā)現(xiàn)缺陷的存在的E.受害人未按照產(chǎn)品說(shuō)明正確使用產(chǎn)品【答案】ABD5、下列流程中，屬于合同管理流程的有()。A.索賠流程B.變更流程C.設(shè)備啟動(dòng)流程D.爭(zhēng)端解決流程E.中間驗(yàn)收流程【答案】ABD6、對(duì)于設(shè)備工程的質(zhì)量缺陷進(jìn)行修復(fù)，工程師有權(quán)指示承包商完成的工作有()。A.從合同中刪除有質(zhì)量缺陷的工作B.換掉不符合合同的材料和生產(chǎn)設(shè)備并移出現(xiàn)場(chǎng)C.自費(fèi)調(diào)查導(dǎo)致質(zhì)量缺陷的原因D.對(duì)不符合合同要求的工作返工E.在發(fā)生緊急情況時(shí)，如事故、意外事件等，實(shí)施為保證工程安全迫切需要的工作【答案】BD7、買(mǎi)賣(mài)合同屬于()。A.雙務(wù)合同B.不要式合同C.有償合同D.實(shí)踐合同E.諾成合同【答案】ABC8、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》規(guī)定，下列關(guān)于履約證書(shū)的敘述，正確的有()。A.履約證書(shū)是對(duì)全部或部分工程符合合同的竣工要求的確認(rèn)B.履約證書(shū)確認(rèn)了承包商根據(jù)合同已履行了其所有義務(wù)時(shí)工程的價(jià)值C.履約證書(shū)的簽發(fā)，無(wú)須承包商提出申請(qǐng)D.履約證書(shū)可證實(shí)承包商的義務(wù)已經(jīng)完成，但合同應(yīng)被認(rèn)為仍然有效E.履約證書(shū)可證實(shí)承包商的義務(wù)已經(jīng)完成，合同終止【答案】CD9、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在設(shè)備工程合同履行中，下列關(guān)于承包商設(shè)備的說(shuō)法，正確的有()。A.承包商應(yīng)對(duì)所有承包商設(shè)備負(fù)責(zé)B.承包商設(shè)備運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)視為該工程專用C.承包商設(shè)備的保險(xiǎn)由業(yè)主辦理D.承包商設(shè)備不包括實(shí)施工程的各種儀器E.除運(yùn)輸車輛外，未經(jīng)設(shè)備監(jiān)理師同意，不得將承包商設(shè)備移出現(xiàn)場(chǎng)【答案】AB10、在設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同中，未經(jīng)設(shè)計(jì)人同意，委托人對(duì)設(shè)計(jì)人提交的設(shè)計(jì)資料及文件不得()。A.修改B.復(fù)制C.借閱D.向第三方轉(zhuǎn)讓E.用于本合同以外的項(xiàng)目【答案】ABD11、根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，下列情形中，勞動(dòng)者可以立即解除勞動(dòng)合同的有()。A.用人單位以暴力手段強(qiáng)迫勞動(dòng)者勞動(dòng)的B.用人單位未及時(shí)足額支付勞動(dòng)報(bào)酬的C.用人單位違章指揮危及勞動(dòng)者人身安全的D.用人單位扣押勞動(dòng)者居民身份證的E.用人單位強(qiáng)令勞動(dòng)者冒險(xiǎn)作業(yè)危及其人身安全的【答案】AC12、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，下列關(guān)于招標(biāo)人采取兩階段招標(biāo)的說(shuō)法，正確的有()。A.只有大型項(xiàng)目方可分兩階段進(jìn)行招標(biāo)B.招標(biāo)人應(yīng)在精確擬定技術(shù)規(guī)格后實(shí)施招標(biāo)C.第一階段投標(biāo)人只提交技術(shù)建議書(shū)D.要求提交投標(biāo)保證金的投標(biāo)人在第二階段提交E.只有第一階段技術(shù)商務(wù)報(bào)價(jià)通過(guò)評(píng)審的投標(biāo)人方可參加第二階段投標(biāo)【答案】CD13、合同文檔管理的主要內(nèi)容有()。A.建立合同文檔管理制度B.分析、改進(jìn)合同條款C.妥善分類、保存和使用合同文檔D.及時(shí)審核和接收承包商提交的竣工文檔E.整理和編制整個(gè)設(shè)備工程的竣工資料并歸檔【答案】ACD14、在設(shè)備工程合同履行過(guò)程中，設(shè)備監(jiān)理工程師合同管理的主要工作包括()、索賠管理等。A.審查承包商的履約能力B.變更管理C.監(jiān)督管理承包商的履約行為D.協(xié)調(diào)管理合同關(guān)系E.支付工程款【答案】BCD15、采用FIDIC新黃皮書(shū)的設(shè)備工程合同，工程暫停時(shí)，承包商獲得生產(chǎn)設(shè)備款和/或材料款的支付，須滿足的條件有(