維修合同協(xié)議書范本(標(biāo)準(zhǔn)版)

本資料為word版——可修改、可編輯PAGE第2頁，共2頁維修合同協(xié)議書范本〔標(biāo)準(zhǔn)版合同協(xié)議書〕甲方：***公司或個(gè)人乙方：***公司或個(gè)人簽訂日期：****年**月**日簽訂地點(diǎn)：**省***市***地維修合同協(xié)議書范本

甲方(定作人)：__________

法定住址：__________

法定代表人：__________

職務(wù)：__________________

委托代理人：__________

身份證號(hào)碼：__________

通訊地址：__________

聯(lián)系人：__________

電話：__________

傳真：__________

帳號(hào)：__________

電子信箱：__________

乙方(承攬人)：__________

法定住址：__________

法定代表人：__________

職務(wù)：__________

委托代理人：__________

身份證號(hào)碼：__________

通訊地址：__________

聯(lián)系人：__________

電話：__________

傳真：__________

帳號(hào)：__________

電子信箱：__________雙方本著互惠互利的原那么，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：

第一條修繕修理項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬

第二條定作人保證其有權(quán)對(duì)上述_________進(jìn)行修繕。

第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。

第四條材料

第五條檢驗(yàn)

1、定作人檢驗(yàn)承攬人提供材料的標(biāo)準(zhǔn)：__________、方法：__________、時(shí)間：__________、地點(diǎn)：__________

2、承攬人檢驗(yàn)定作人提供材料的標(biāo)準(zhǔn)：__________、方法：__________、時(shí)間：__________、地點(diǎn)：__________

第六條修繕修理時(shí)間

從_________年_________月_______________日到_________年_________月_______________日。

第七條質(zhì)量要求

修繕修理項(xiàng)目應(yīng)符合_________的規(guī)定和要求，具體的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求包括：__________

第八條資料提供

1、定作人于_________時(shí)間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：__________。

2、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在_______________日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______________日內(nèi)答復(fù)。

第九條轉(zhuǎn)包

1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：__________。

2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

3、雙方必須在得到對(duì)方書面批準(zhǔn)后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否那么，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。

4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

第十條保密

承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。具體包括：

1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。

2、雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。

3、定作人對(duì)其專有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。

第十一條中途變更的后果

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

第十二條協(xié)助

1、承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助：__________，并滿足以下要求：__________。

2、定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_________天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

3、定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。

第十三條監(jiān)督

承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)，但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。

第十四條保管義務(wù)

承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

第十五條更換部件：

1、部件更換可能會(huì)影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。

2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。

3、更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān)，承攬人有義務(wù)提供部件的報(bào)價(jià)，供定作人參考確認(rèn)，報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價(jià)格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。

4、承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條交付

修繕修理項(xiàng)目完工后，交付時(shí)間：__________，交付方式：__________，交付地點(diǎn)：__________。

第十七條驗(yàn)收

1、雙方約定由_________來進(jìn)行本次修繕的驗(yàn)收工作，并向其支付規(guī)定報(bào)酬_______________元。該部分費(fèi)用由定作人來負(fù)擔(dān)。

2、修繕修理項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)_________，具體驗(yàn)收時(shí)間為：__________

第十八條修繕費(fèi)用

本次修繕的費(fèi)用為_______________元，定作人在_________年_________月_______________日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)_______________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗(yàn)收合格后_______________日內(nèi)將尾款_______________元全部付清。

第十九條結(jié)算方式

報(bào)酬與材料費(fèi)的結(jié)算方式為：

第二十條保修

設(shè)備修復(fù)后，對(duì)于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_________個(gè)月的保修。

但以下情況不屬保修范圍：

1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

3、因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;

4、因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條合同的變更

本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否那么，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

第二十二條合同的終止

如果發(fā)生以下情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。

1、在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。

2、未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。

3、更換部件時(shí)，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費(fèi)用，并更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場價(jià)格進(jìn)行賠償。

4、未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條聲明及保證

定作人：

1、定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1、承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條通知

1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

2、各方通訊地址如下：__________。

3、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之________日起_______________日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方;否那么，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

第二十六條爭議的處理

1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_______________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，那么雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂________日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

第二十八條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原那么、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第三十條合同的效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之________日起生效。

有效期為_________年，自_________年_________月_______________日至_________年_________月_______________日。