制作安裝合同、裝配合同

PAGE0PAGE合同編號(hào)：簽訂地點(diǎn)：簽訂時(shí)間：制作安裝合同（適用于門頭字、提示牌、陳列設(shè)施制作安裝類合同）甲方（委托方）：乙方（制作方）：甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則，經(jīng)雙方過友好協(xié)商，就乙方為甲方制作、安裝等相關(guān)事宜簽訂本合同，承諾共同信守。第一條合同標(biāo)的的制作和安裝。第二條規(guī)格及質(zhì)量要求2.1乙方嚴(yán)格按照甲方審定的項(xiàng)目材料運(yùn)用及制作文字說(shuō)明要求實(shí)施該項(xiàng)目（見附件《制作安裝造價(jià)表》）2.2制作安裝造價(jià)表包括以下內(nèi)容：名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、材料、表面處理、文字處理、工藝、顏色、特殊效果等內(nèi)容，該表由乙方提供，經(jīng)甲方審核確定后作為附件。2.3工程施工中的材料由乙方提供，材料應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)甲方同意。2.4乙方嚴(yán)格按照甲方審定的施工效果圖或設(shè)計(jì)稿要素實(shí)施該項(xiàng)目（見附件施工效果圖、設(shè)計(jì)效果圖）2.5乙方提供施工效果圖或者設(shè)計(jì)效果圖，由甲方審核確定作為合同附件和執(zhí)行依據(jù)。2.6乙方保證施工效果圖和設(shè)計(jì)效果圖由乙方原創(chuàng)，如該圖侵害第三方利益，由此產(chǎn)生的一切法律后果由乙方承擔(dān)。第三條工期本合同約定制作安裝期限自年月日起至年月日止，共計(jì)天完工并交付甲方使用。時(shí)間包括制作和安裝完成。第四條安裝驗(yàn)收4.1安裝地點(diǎn)（甲方指定）：4.2乙方按照甲方的要求進(jìn)行制作、安裝，接受甲方代表監(jiān)督。4.3安裝所需水、電、人員、工具、配件、設(shè)備均由乙方自行解決，由此而產(chǎn)生的費(fèi)用及相關(guān)責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。4.4乙方全部制作并安裝完成后即向甲方提交驗(yàn)收單，甲方組織正式驗(yàn)收，驗(yàn)收依據(jù)為甲方認(rèn)可的《制作安裝造價(jià)表》、設(shè)計(jì)效果圖或施工效果圖。經(jīng)甲方驗(yàn)收代表驗(yàn)收合格簽字確認(rèn)后作為付款之依據(jù)。甲方的驗(yàn)收代表為。4.54.6工程質(zhì)量驗(yàn)收以國(guó)家施工標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，結(jié)構(gòu)制作安裝應(yīng)當(dāng)牢固，抗風(fēng)力應(yīng)達(dá)到8級(jí)。第五條付款5.1本合同工程費(fèi)共計(jì)元（人民幣），大寫。5.2本款工程費(fèi)用包括材料費(fèi)、人工費(fèi)、安裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、稅金等各項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用，乙方不得再以任何理由向甲方收取其他費(fèi)用。付款次序付款比例（%）付款金額(元)付款條件第一次安裝畢驗(yàn)收合格后日內(nèi)第二次質(zhì)保期滿后月內(nèi)備注：乙方提供正規(guī)稅務(wù)發(fā)票作為甲方付款的前提條件5.3付款時(shí)間及比例5.4付款方式：。第六條質(zhì)保條款乙方的產(chǎn)品質(zhì)量保證期為從驗(yàn)收合格之日起個(gè)月。質(zhì)保期內(nèi)的質(zhì)量問題由乙方進(jìn)行免費(fèi)維修，保證甲方正常使用。第七條違約責(zé)任7.1甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和比例向乙方支付貨款。甲方逾期付款的，應(yīng)按照逾期未支付貨款金額的同期銀行貸款利率向乙方支付違約金。7.2乙方逾期完成制作安裝的，每逾期一日按合同價(jià)款的3‰向甲方支付違約金。逾期超過5日后，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)按合同價(jià)款的20%向甲方支付違約金，并賠償由此給甲方造成的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。7.3乙方未按合同約定完成制作、安裝的，致使甲方驗(yàn)收未通過的，甲方可以解除合同或者要求乙方在日內(nèi)返工，乙方還應(yīng)按合同價(jià)款的%向甲方支付違約金。7.4乙方未按法律規(guī)定和本合同約定履行質(zhì)保和售后義務(wù)的，甲方可以扣除質(zhì)保金，并要求乙方賠償由此給甲方造成的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。第八條爭(zhēng)議解決方式合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式解決：A．提交XX住所地人民法院管轄；B．提交XX仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。第九條合同變更及解除9.1雙方確認(rèn)，在履行合同過程中對(duì)于具體內(nèi)容和進(jìn)度需要變更時(shí)，提出方應(yīng)提前日告知另一方，由雙方協(xié)商并書面約定，作為本合同相關(guān)條款變更文本。9.2合同變更或解除后，對(duì)于已經(jīng)履行部分所造成的實(shí)際損失，應(yīng)由違約方承擔(dān)。第十條不可抗力由于不可抗力致使本合同不能履行或者不能完全履行時(shí)，遇到不可抗力事件的一方，應(yīng)立即書面通知合同相對(duì)方，并應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后十五天內(nèi)，向合同相對(duì)方提供相關(guān)證明文件。由合同各方按照時(shí)間對(duì)履行合同影響的程度協(xié)商決定是否變更或解除合同。遭受不可抗力的一方未履行上述義務(wù)的，不能免除其違約責(zé)任。第十一條合同生效與終止11.1本合同自雙方簽字并蓋章之日起生效，待雙方履行完本合同的各自義務(wù)后，即行終止。11.2本合同一式份，雙方各執(zhí)份。11.3本合同附件與合同具有同等法律效力。11.4合同履行期間，雙方與合同有關(guān)的來(lái)往傳真、電話、會(huì)議紀(jì)要等，均為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。第十二條其他約定事項(xiàng)12.1施工中乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的規(guī)章制度，并按甲方要求對(duì)施工人員進(jìn)行安全教育。施工面應(yīng)保持清潔，做到“工完場(chǎng)清”。工程施工過程中所發(fā)生的事故責(zé)任、經(jīng)濟(jì)糾紛由乙方負(fù)全責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。12.2甲方依本合同約定解除合同的，乙方所有人員、設(shè)備須在甲方解除合同通知送達(dá)之日起三個(gè)工作日內(nèi)撤離現(xiàn)場(chǎng)并向甲方移交有關(guān)所有工程資料。乙方逾期不退場(chǎng)造成的損失，負(fù)責(zé)向甲方賠償。甲方（法人公章）乙方（法人公章）住所地：法人代表：授權(quán)代表：電話：開戶行：賬號(hào)：日期：住所地：法人代表：授權(quán)代表：電話：開戶行：賬號(hào)：日期：裝配合同合同編號(hào)：承攬人：法定住址：法定代表人：職務(wù)：委托代理人：身份證號(hào)碼：通訊地址：郵政編碼：聯(lián)系人：電話：傳真：電子信箱：開戶行：賬號(hào)：定作人：法定住址：法定代表人：職務(wù)：委托代理人：身份證號(hào)碼：通訊地址：郵政編碼：聯(lián)系人：電話：傳真：電子信箱：開戶行：賬號(hào)：在裝配項(xiàng)目中，雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條裝配項(xiàng)目定作人向承攬人提供裝配（產(chǎn)品）套（或件）所需的散件；承攬人對(duì)定作人提供的散件進(jìn)行裝配，裝配后將成品交付定作人。第二條加工成品規(guī)格根據(jù)定作人提供的設(shè)計(jì)原型，圖紙與產(chǎn)品樣品，雙方共同制定規(guī)范，以滿足生產(chǎn)的需要，這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標(biāo)準(zhǔn)。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定，任何變動(dòng)只有依雙方書面協(xié)議修改。第三條加工費(fèi)每種型號(hào)的加工費(fèi)如下：1、型號(hào)：，價(jià)格：U.S.D（大寫：美元）；2、型號(hào)：，價(jià)格：U.S.D（大寫：美元）；3、型號(hào)：，價(jià)格：U.S.D（大寫：美元）。第四條來(lái)件的交付定作人每月必須分次（即每月的日、日……以前）把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運(yùn)到生產(chǎn)場(chǎng)地，并辦理交接手續(xù)。第五條原材料的驗(yàn)收承攬人對(duì)定作人送來(lái)的原材料（或零配件、元器件）等必須派專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收和保管。經(jīng)驗(yàn)收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料（或零配件、元器件）或包裝物料，或數(shù)量不足時(shí)，承攬人應(yīng)及時(shí)通知定作人更換或補(bǔ)足。第六條原材料損耗加工時(shí)零件及原料損耗率為％，其損耗率由承攬人免費(fèi)供應(yīng)，如損耗率超過％，應(yīng)由定作人補(bǔ)充加工所需之零件和原料。第七條技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙，說(shuō)明書及成品測(cè)試、檢查標(biāo)準(zhǔn)等。2、定作人同意對(duì)承攬人在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當(dāng)解答。3、在合同有效期內(nèi)，根據(jù)承攬人請(qǐng)求，定作人同意派遣其工程技術(shù)人員到承攬人工廠進(jìn)行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。定作人派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費(fèi)用和生活費(fèi)用將由承攬人承擔(dān)。4、在合同有效期內(nèi)，根據(jù)定作人請(qǐng)求，承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓(xùn)。但定作人每次派遣人數(shù)不得超過人，停留時(shí)間不得超過天。定作人派遣人員的所有旅行費(fèi)用和生活費(fèi)用將由定作人自行承擔(dān)。第八條承攬人責(zé)任1、提供裝配生產(chǎn)廠房平方米。2、招聘工人名。3、提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備，費(fèi)用由承攬人支付。4、按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時(shí)向定作人交付成品。5、協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報(bào)手續(xù)。6、協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進(jìn)口和加工成品的出口手續(xù)。7、定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜。第九條定作人責(zé)任1、提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料，其價(jià)格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可，所需費(fèi)用由定作人墊付，承攬人則從定作人支付的工繳費(fèi)內(nèi)逐月償還其墊支的本息，償還期為年。2、為使加工生產(chǎn)正?；?，由定作人提供生產(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測(cè)試儀器、檢驗(yàn)工具等。這部分器材，所有權(quán)仍屬定作人所有，只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用，損壞和丟失由承攬人負(fù)責(zé)修理或賠償，但正常維修由定作人負(fù)責(zé)。合同期滿后，由定作人自行處理。3、按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時(shí)間要求，提供加工生產(chǎn)的原材料（或零部件和元器件）和包裝物料、輔料（或輔件）。4、工人如因工作不力（含工廠管理人員），經(jīng)教育無(wú)效者，定作人有權(quán)向承攬人提出調(diào)換，但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。5、承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。第十條結(jié)算方式結(jié)匯應(yīng)以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù)，采取D／P即期結(jié)匯或方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次，每月總結(jié)一次。定作人逾期支付工繳費(fèi)，應(yīng)按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息，如連續(xù)天不支付，承攬人有權(quán)停止交付產(chǎn)品。第十一條包裝與標(biāo)記產(chǎn)品要嚴(yán)格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進(jìn)行合適包裝。包裝要嚴(yán)格按定作人指示注明標(biāo)記。定作人應(yīng)至少在貨物完工交運(yùn)前天給承攬人標(biāo)記指示。在CFR和CIF條件下，承攬人應(yīng)在裝船期前天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳／傳真方式通知定作人。在未得定作人確認(rèn)時(shí)，裝運(yùn)不得進(jìn)行。定作人應(yīng)在工作日內(nèi)予以確認(rèn)，否則即認(rèn)為船只得到認(rèn)可。第十二條加工產(chǎn)品的交付承攬人每月分次（即每月的日、日日……）在承攬人廠區(qū)或倉(cāng)庫(kù)向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù)：1、雙方必須派專人參加。2、交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗(yàn)合格的成品或半成品。3、雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。第十三條產(chǎn)品質(zhì)量1、產(chǎn)品質(zhì)量，以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn)。2、加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行，以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品，定作人必須派出常駐技術(shù)人員，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行具體的檢查指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。3、產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。4、技術(shù)要求較高，人工無(wú)法檢查的產(chǎn)品，應(yīng)以機(jī)械測(cè)試檢查為準(zhǔn)。5、不合格的產(chǎn)品，若純屬承攬人加工質(zhì)量問題，承攬人負(fù)責(zé)免責(zé)返修；若是原材料本身質(zhì)量問題，或是技術(shù)設(shè)計(jì)等原因造成，則定作人應(yīng)負(fù)擔(dān)返修費(fèi)用。第十四條勞動(dòng)保護(hù)承攬人工廠應(yīng)做好勞動(dòng)保護(hù)及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設(shè)施，廠房保持通風(fēng)光亮，內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔，對(duì)有污染性項(xiàng)目，須經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn)，方能立項(xiàng)經(jīng)營(yíng)。第十五條運(yùn)輸與保險(xiǎn)1、定作人提供的機(jī)械、通風(fēng)、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運(yùn)輸費(fèi)用，均由定作人負(fù)責(zé)。2、原輔材料、包裝物料的運(yùn)進(jìn)，成品運(yùn)出及加工期間存放的機(jī)械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機(jī)械的工人，均由定作人向保險(xiǎn)公司投保。第十六條稅收雙方均應(yīng)遵守中國(guó)的有關(guān)稅法規(guī)定，按時(shí)繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。第十七條手續(xù)辦理與本合同有關(guān)的一切進(jìn)出口手續(xù)，應(yīng)由承攬人予以辦理。第十八條擔(dān)保為了保證雙方履行合同和及時(shí)按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失，雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。第十九條違約罰款和損失賠償1、定作人應(yīng)按本合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和時(shí)間要求進(jìn)料，并及時(shí)結(jié)匯，如因定作人的原因造成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟(jì)損失，定作人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償；2、承攬人應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時(shí)間要求向定作人交貨，如違背合同的規(guī)定造成定作人的經(jīng)濟(jì)損失，承攬人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第二十條聲明及保證承攬人：1、承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（）均已辦妥并合法有效。3、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。定作人：1、定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（）均已辦妥并合法有效。3、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4、定作人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。第二十一條保密雙方保證對(duì)在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對(duì)方的且無(wú)法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業(yè)秘密、公司計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為年。第二十二條通知1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用（書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。2、各方通訊地址如下：。3、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。第二十三條合同的變更本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)（書面通知發(fā)出天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無(wú)權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。第二十四條合同的轉(zhuǎn)讓除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無(wú)效。第二十五條爭(zhēng)議的處理1、本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：（1）提交仲裁委員會(huì)仲裁；（2）依法向人民法院起訴。第二十六條不可抗力1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。3、不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔(dān)