建筑工程合同管理與索賠期末考試復習題

建筑工程合同管理與索賠期末考試復習題

一、單項選擇題

1.委托代理人與第三人簽訂合同的法律特征表現為（）。

A.以代理人的名義與對方談判

B.商簽的合同內應有代理人權利和義務的條款

C.代理人在合同談判過程中自主地提出自己的要求

D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行

2.法人的變更是指（）。

A.法人法定存在期限屆滿B.法人企業(yè)改變經營方式

C.法人企業(yè)轉讓企業(yè)D.企業(yè)法人資格被撤銷

3.債務人將其權利聲稱交給債權人占有，用以擔保債務履行的方式是（C）。

A.保證B.保證人和債權人C.保證人和債務人D.主合同當事人A.抵押B.留置C.

保證D.質押

4.擔保方式中的保證要求（）訂立書面保證合同。

A.債權人和債務人B.保證人和債權人C.保證人和債務人D.主合同當事人

5.因違約行為造成損害高于合同約定的違約金，守約方可（）。

A.按合同約定違約金要求對方賠償

B.按實際損失加上違約金要剝離對方賠償

C.在原約定違約金基礎上適當增加定比例違約定金

D.請求法院增加超過違約金部分損失

6.要約人要撤銷要約，撤銷要約通知應在（）到達對方。

A.要約到達對方之前B.對方發(fā)出承諾之前

C.對方承諾到達要約人之前D.對方承諾生效之后

7.債務人按合同約定向第三人履行債務的行為應以屬于（）。

A.權利轉讓B.義務轉讓C.當事人的主體變更D.當事人的主體不變

8.債權人決定將其債權債務一并轉讓給第三人時，（）。

A.需經對方同意B.無需經對方同意，但應通知對方

C.無需經對方同意，也不必通知對方D.需經對方同意，但要辦理公證

9.當合同履行過程中發(fā)現，對給付貨幣地點，合同中沒有明確約定，事后雙方又未能

達成補充協(xié)議，依據《合同法》，應在（）履行。

A.支付貨幣一方所在地B.接受貨幣一方所在地C.貨幣存放地D.貨幣使用地

10.某工程簽訂的采購合同，由于條款內未約定交貨地點，故運費未予明確，則供貨商

備齊鋼材后應（）。

A.將鋼材送到施工現場B.揩鋼材送到發(fā)包人的辦公所在地

C.將鋼材送到發(fā)包人的倉庫D.通知發(fā)包人自提

11.在采用格式條款的合同中，提供格式條款一方對可能造成人身傷害而免除其責任的

條款（）。

A.有效B.無效C.經公證后有效D.被拒絕后無效

12.對于受要約人延誤的承諾，該承諾（）。

A.有效B.無效C.要約人未表示不接受有效D.要約人雖表示接受也無效

13.合同一方當事人通過資產重組分立為兩個獨立的法人，原法人簽訂的合同（）。

A.自然終止B.歸于無效C.仍然有效D.可以撤銷

14.《合同法》規(guī)定的“抗辯權”是指，一方有違約行為時對方有權（）。

A.撤回合同B.撤銷合同C.解除合同D.中止履行義務

15.對已完成施工圖設計的小型工程，進行施工招標時，可采用（）合同。

A.單位B.總價C.成本加酬金D.計劃價格

16.對于國家或地方重點項目進行招標，選擇招標方式時，可采用（）。

A.可自愿選擇公開或邀請招標方式B.可自愿選擇公開招標方式，而選擇邀請招標方

式應經過批準

C.可自愿選擇邀請招標方式，而選擇公開招標方式應經過批準

D.選擇公開或邀請招標方式均應得到批準

17.用評標價法評標時，能夠轉換成價格的評審要素中，（）不能從投標價中減去。

A.工期提前帶來的效益B.開標后投標人提出的優(yōu)惠條件

C.技術建議帶來的效益D.為招標單位人員進行與項目相關的技術培訓

18.確定中標人后，招標人與投標人應以（）作為施工合同價。

A.標底價B.投標價C.評標價D.標底修正價

19.當投標人對現場考察后招標人提巾問題質疑，而招標人書面回答的問題與招標文件

中規(guī)定的不一致時，應以（）為準。

A.現場考察時招標人口頭解釋B.招標文件規(guī)定

C.書面回函解答D.仲裁機構裁定

20.考慮到特殊行'業(yè)施工內容的專業(yè)要求，設備安裝工程一般采用（）方式為宜。

A.公開招標B.邀請招標C.議標D.方案競賽

21.雙方簽署的監(jiān)理合同內寫明的合同金額，是指（）的酬金。

A.正常監(jiān)理工作B.附加監(jiān)理工作

C.額外監(jiān)理工作D.包括正常、附加和額外監(jiān)理工作

22.《建設工程委托監(jiān)理合同》標準條件規(guī)定“委托人”是指（）。

A.監(jiān)理人派到監(jiān)理機構全面履行本合同的全權負責人

B.承擔直接投資責任和委托監(jiān)理業(yè)務的一方及合法繼承人

C.進行監(jiān)理招標的一方

D.監(jiān)督監(jiān)理招標的一方

23.《建設工程委托監(jiān)理合同》規(guī)定，（）不屬于委托人的權利。

A.選定工程總承包人

B.要求監(jiān)理人提供監(jiān)理工作月報及監(jiān)理業(yè)務范圍內的專項報告

C.選擇工程分人的認可權

D.調換總監(jiān)理工程師的最終認可權

24.《建設工程委托監(jiān)理合同》規(guī)定，委托人的責任不包括（）。

A.委托人選定的質量檢測機構試驗數據錯誤

B.因非監(jiān)理人原因的事由使監(jiān)理人受到損失

C.委托人向監(jiān)理人提出賠償要求不能成立

D.監(jiān)理人的過失導致合同終止

25.《建設工程委托監(jiān)理合同》規(guī)定，（）應屬于附加監(jiān)理工作的范圍。

A.審查認可施工承包商的施工方案和進度計劃

B.不可抗力事件發(fā)生后的善后工作

C.發(fā)包人與違約承包商終止合同后，新選定的承包商進場施工前需進行的必要準備工

作時間

D.發(fā)包人要求監(jiān)理人協(xié)助辦理的與政府行政管理部門的外部協(xié)調工作

26.《建設工程委托監(jiān)理合同》屬于（）。

A.要式合同B.諾成合同C.單務合同D.技術合同

27.建設工程設計合同履行時，（）是承包人的義務。

A.提供有關設備的技術資料

B.向有關部門輸各設計階段設計文件的審批工作

C.修改預算D.確定設計深度和范圍

28.按照《建設工程委托監(jiān)理合同》規(guī)定，執(zhí)行監(jiān)理.業(yè)務過程中（）不違反監(jiān)理人員

就遵守的職業(yè)道德。

A.向其他人泄露委托人申明的秘密B.從承包方獲取提前工期獎金

C.幫助承包人完善施工組織設計D.鼓動承包人就發(fā)包人的違約行為索

29.在對工程勘察、設計合同管理過程中，監(jiān)理人對該合同進行管理的依據之一是

（）O

A.設計方案和設計結果B.設計監(jiān)理委托合同

C.建設項目立項批文D.公證機構的公證文件

30.以下文件均成為施工合同文件的組成部分，但從文件的解釋順序來看，（）是錯

的。

A.合同協(xié)議書、中標通知書B.施工合同通用條件、施工合同專用條件C.標準及有

關技術文件、圖紙D.投標書、工程量清單

31.按照施工合同的規(guī)定，從開工之日起至（）止的R歷天數為承包人施工期，據此

與合同工期比較判定承包人是提前竣工還是延誤竣工。

A.承包人提請竣工驗收前自檢合格日B.承包人提供竣工資料和竣工驗收報告日

C.開始竣工檢驗日D.竣工驗收合格工程師在檢驗記錄簽字日

32.我國對工程保險盡管沒有強制性的規(guī)定，但工程項目參加保險的情況越來越多，雙

方保險義務的分擔原則之一為（）。

A.發(fā)包人為承、發(fā)包雙方人員辦理保險、支付保險費用

B.承包人為承、發(fā)包雙方人員辦理保險、支付保險費用

C.運至施工現場用于工程的材料和待安裝設備，由發(fā)包人辦理保險、支付保險費用

D.運至施工現場用于工程的材料和待安裝設備，由承包人辦理保險、支付保險費用

33.發(fā)包人將其批量采購的塑鋼窗運抵現場與承包人共同清點后存入承包人倉庫，承包

人在使用前抽樣檢驗認為合格后投入使用。施工過程中發(fā)現其中5個塑鋼窗制造質量出現

在較大問題，承包人按照工程師的指示將其拆除并重新安裝。工程師對此事件處理的方案

為（）。

A.費用和工期損失均由承包人承擔B.補償費用并順延合同工期

C.補償費用但不順延合同工期D.順延合同工期但不補償費用

34.《建設工程施工合同》規(guī)定的設計變更范疇不包括（）。

A.增加合同中約定的工程量B.刪減承包人原計劃的工作順序和時間

C.改變承包人原計劃的工作順序和時間D.更改工程有關部分的標高

35.在施工合同履行過程中，（）是錯誤的。

A.工程師可發(fā)出口頭指令，并在48小時內予以書面確認

B.如工程師不能及時書面確認口頭指令，承包人在提出書面確認請求且工程師收到請

求后48小時不答

復，應視為承包人要求被確認

C.承包人認為工程師指令不合理，不允許提出疑義

D.承包人對工程師的錯誤指令不承擔責任

36.為了保證工程質量，《建設工程施工合同》規(guī)定（）的最低質量保修期限為5

年。

A.地基基礎工程B.防水工程C.給水管道工程D.設備安裝工程

37.在施工過程中，承包人應對自己采購的材料設備質量進行嚴格的控制，當承包人在

采購的材料設備與設計或者標準要求不符時，（）是錯誤的。

A.工程師可以拒絕驗收

B.承包人承擔由此發(fā)生的費用

C.承包人可暫時存放這些材料設備于現場，并按照工程師的要求重新采購符合要求的

產品

D.由此造成工期延誤不予順延

38.混凝土工程施工中，模板和鋼筋架立完畢，承包人自檢合格后通知工程師檢查就自

行進行混凝土澆筑。工程師對該部位質量表示懷疑，進行穿孔檢驗，結果表明質量符合合

同要求。對此事件造成的工期和費用影響應按（）處理。

A.費用和工期損失均給予補償B.費用和工期損失均不給予補償

C.給予費用補償但不順延合同工期D.順延合同工期但不給予費用補償

39.承包人在臨街交通要道附近施工，施工開始前應向工程師提出安全措施，工程師認

可后實施，其防護措施費由（）。

A.發(fā)包人承擔

B.承包人承擔

B.發(fā)包人和承包人共同分擔

D.承包人墊付，施工結束無安全事故后由發(fā)包人支付

40.監(jiān)理工程師根據施工現場實際情況發(fā)布暫停施工指令后，由于（）而發(fā)布的指令

不應對承包商的停工損失給予補償。

A.兩個獨立承包人發(fā)生施工干擾而暫停某一承包人的施工

B.承包人在同一空間不同高程上同時作業(yè)，為了保障工人的安全而暫停某一作業(yè)面的

施工

C.等待設計圖紙的變更而暫停某一作業(yè)的施工

D.為了保護基礎開挖時遇到有文物保護價值的古跡

41.當事人就特定的技術項目進行技術預測所簽訂的合同，稱之為（）合同。

A.技術開發(fā)B.技術轉讓C.技術咨詢D.技術服務

42.FIDIC合同條件規(guī)定的“暫定金額”特點之一是（）。

A.該筆費用的金額包括在中標的合同價內

B.業(yè)主有權根據施工的實際需要控制使用

C.此項費用的支出只能用于中標承包商的施工

D.工程竣工前該筆費用必須全部使用

43.FIDIC合同條件規(guī)定當頒發(fā)部分工程移交證書時，（）。

A.不應返還保留金B(yǎng).應退還一半保留金

C.應退還該部分工程占合同工程相應比例保留金的一半D.應全部退還保留金

44.FIDIC合同條件規(guī)定，合同的有效期是從合同簽字之日起到（）日止。

A.頒發(fā)工程移交證書B.頒發(fā)解除缺陷責任證書

C.承包商提交給業(yè)主的“結清單”生效D.工程移交證書注明的竣工

45.按照FIDIC分包合同條件規(guī)定，分包商的施工受到業(yè)主原因的干擾后向承包商提出

索賠要求，承包商收到索賠報告后（）。

A.認為由于不屬于自己的責任拒絕索賠要求

B.認為索賠成立，自己墊付賠償款后再向業(yè)主索要

C.不預先支付任何款項，以自己的名義代替分包商向工程師遞交索賠報告

D.不預先支付任何款項，向工程師轉交分包商的索賠報告

46.在FIDIC合同條件中，（）屬于承包商應承擔的風險。

A.施工遇到圖紙上未標明的地下構筑物

B.社會動亂導致施工暫停

C.專用條款內約定為固定匯率，合同履行過程中匯率的變化

D.施工過程中當地稅費的增長

47.工程師在處理索賠時應注意自己的權力范圍，下列情形中的（）不屬于工程師的

權力。

A.檢查承包人現場同期的記錄

B.指示承包人縮短合同工期

C.當工程師與承包人就補償達不成一致時，工程師單方面作出處理決定

D.把批準的索賠要求納入該月的工程進度款中48.FIDIC合同條件規(guī)定，（）之后，

工程師就無權再指示承包商進行任何施工工作。

A.頒發(fā)工程移交證書B.頒發(fā)解除缺陷責任證書

C.簽發(fā)最終支付證書D.承包商提交結清單

49.屬于按索賠處理方式分類的索賠是（）。

A.合同中默示的索賠B.總索賠

C.工期索賠D.總承包人與分包人之間的索賠

50.某工程施工過程中，由于供貨分包商提供的設備制造質量存在缺陷，導致返工造成

損失，施工單位向（）索賠，以補償自己損失。

A.業(yè)主B.工程師C.設備生產廠D.設備供貨商

二、多項選擇題

51.可以是第三人作出擔保的方式有（）。

A.保證B.抵押C.質押D.留置E.定金

52.“建筑工程一切險”承擔保險責任的范圍包括（）。

A.錯誤設計引起的費用B.火災

C.工人惡意行為造成的事故D.技術人員過失造成的事故

E.盜竊

53.《合同法》規(guī)定的無效合同條件包括（）。

A.一方以脅迫手段訂立合同，損害國家利益B.損害社會公共利益

C.在訂立合同時顯失公平D.惡意串通損害第三人利益

E.違反行政法規(guī)的強制性規(guī)定

54.《合同法》規(guī)定，應當先履行債務的當事人有確切證據證明對方有（）情況時,

可以中止履行。

A.經營善嚴重惡化B.轉讓財產C.喪失商業(yè)信譽D.沒有履行債務能力

E.沒有提供擔保

55.《合同法》規(guī)定可以解除合同的條件有（）。

A.不可抗力發(fā)生

B.在改選期限屆滿之前，當事人明確表示不履行主要債務

C.當事人遲延履行主要債務

D.當事人違約使合同目的無法實現

E.在履行期限屆滿之前，當事人以自己行為表明不履行主要債務

56.《合同法》規(guī)定合同應具備的條款中，（）屬于合同法律關系三個構成要素中

“內容”的范疇。

A.當事人B.標的C.數量D.違約責任E.解決合同爭議的方法

57.根據《合同法》規(guī)定，生效的要約可因一定事由的發(fā)生而失效，這些事由包括

（）O

A.要約人依法撤回要約B.要約人依法撤銷要約

C.拒絕要約的通知到達要約人D.受要約人對要約內容作出變更

E.承諾期限屆滿，受要給人未作出承諾

58.《合同法》中有關解決合同爭議方式的正確表述有（）。

A.當事人可以通過和解或調解解決合同爭議

B.當事人訂立有仲裁協(xié)議的，當事人可以選擇向仲裁機構申請仲裁或向人民法院起訴

C.當事人不愿和解、調解，可根據仲裁協(xié)議向仲裁機構申請仲裁

D.當事人不履行仲裁裁決的，對方可以請求人民法院申請仲裁

E.涉外合同當事人只能約定向中國仲裁機構申請仲裁

59.招標人具備自行招標的能力表現為（）。

A.必須是法人組織B.有編制招標文件的能力

C.有審查投標人資質的能力D.招標人的資格經主管部門批準E.有組織評標定標的能

60.公開招標條件下，所發(fā)布的招標公告主要內容包括（）。

A.工程概況B.項目資金來源C.投標須知D.評標方法E.招標范圍

61.對設計投標書進行評審地，主要考慮的因素有（）。

A.設計方案優(yōu)劣B.環(huán)境保護措施是否合理

C.投資估算是否超過限額D.投標報價是否最低

E.社會信譽是否良好

62.公開招標過程中，招標階段的主要工作內容包括（）。

A.辦理招標備案B.編制招標有關文件C.發(fā)布招標公告D.發(fā)售招標文件

E.組織現場考察

63.根據《建設工程委托監(jiān)理合同》標準條件規(guī)定，委托人的義務包括（）。

A.開展監(jiān)理業(yè)務之間向監(jiān)理人支付預付款

B.提供與本工程有關的設備生產廠名錄

C.必須免費向監(jiān)理人提供為監(jiān)理工作所需的一切條件

D.在一定時間內就監(jiān)理人書面提交并要求做出決定的一切事宜做出書面決定

E.授權一名熟悉工程情況、能在規(guī)定時間內作出決定的常駐代表（在專用條款中約

定）負責與監(jiān)理人聯系

64.根據《建設工程委托監(jiān)理合同》的規(guī)定（）是監(jiān)理人的權利。

A.選擇施工總承包人的確認權與否決權B.工程實際竣工日期的簽認權

B.工程上使用的材料和施工質量的檢驗權D.設計變更的審批權

E.工程款支付的審核和簽認權

65.根據《建設工程委托監(jiān)理合同》規(guī)定，監(jiān)理人對（）有建議權。

A.生產工藝設計變更B.工程分包人的資格

B.確定設計標準D.調換承包人工作不力的有關人員

E.選擇工程總承包人

66.委托合同的基本特征有（ACE）。

A.合同的標的是勞務B.必須是有償合同

C.合同是諾成、非要式合同D.條款內不包括違約責任

E.合同是雙務的

67.勘察合同改選過程中，勘察承包人應當做到（）。

A.勘察成果質量符合規(guī)范及合同的約定

B.提出勘察技術要求

C.勘察進度符合合同的規(guī)定

D.勘察中的漏項及時予以勘察，但由此多支出的費用由發(fā)包人承擔

E.自行解決勘察現場的土地使用和通道

68.設計階段監(jiān)理的內容包括（）。

A.選擇勘察設計單位B.組織設計方案競賽

C.確定設計使用的技術參數D.審查勘察設計方案和結果

E.編制項目概預算

69.《建設工程施工合同》中規(guī)定了工程試車內容應與承包人安裝范圍相一致，其中

（）是錯誤的。

A.聯運無負荷試車，由承包人組織試車

B.單機無負荷試車，由工程師組織試車

C.由于設計原因試車達不到驗收要求，工期相應順延

D.試車合格而工程師未在合同規(guī)定時間內簽字時，承包人可以繼續(xù)施工

E.由于發(fā)包方采購的設備制造原因試車達不到驗收要求，工期相應順延70.《建設工

程施工合同》規(guī)定了在施工中出現不可抗力事件時雙方的承擔方法，其中屬于不可抗力事

件發(fā)生后，承包方承擔的風險范圍包括（）。

A.運至施工現場待安裝設備的損害

B.承包人機械設備的損壞

C.停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要管理人員的費用

D.施工人員的傷亡費用

E.工程所需的修復費用

71.下列關于施工合同履行過程中，有關隱蔽工程驗收和重新檢驗的提法和做法錯誤的

有（）。

A.工程師不能按時參加驗收，須在開始驗收前責罵承包人提出書面延期要求

B.工程師未能按時提出延期要求，不參加驗收，承包人可自行組織驗收

C.工程師未能參加驗收應視為該部分工程合格

D.發(fā)包人可不承認工程師未能按時參加承包人單獨進行的試車記錄

E.由于工程師沒有參與驗收，則不能提出對已經隱蔽的工程重新檢驗的要求

72.施工合同履行過程中，由于（）原因造成工期延誤，經工程師確認后工期可以相

應順延。

A.工程量增加B.合同內約定應由承包人承擔的風險

C.發(fā)包人不能按專用條款約定提供開工條件D.設計變更

E.一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時

73.工程建設施工合同改選過程中，發(fā)包人應完成的工作內容包括（）。

A.辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地

B.提供和維護非夜間施工使用的照明

C.開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道

D.保證施工場地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理有關規(guī)定

E.確定水準點與坐標點并進行現場交驗

74.乂寸建設工程施工中使用的材料設備質量檢查應滿足的（）要求。

A.材料生產單位必須具備相應的技術裝備B.必須是供貨商自己生產的產品

C.符合國家的質量標準D.產品包裝符合國家標準要求

E.設備應有詳細的使用說明書

75.承攬合同主要包括（）等類型合同。

A.定作B.復制C.修理D.倉儲E.檢驗

76.施工分包合同的主要特點表現為（）。

A.發(fā)包人與分包人之間沒有合同關系

B.分包人只能向承包人提出索賠

C.分包人的施工質量必須達到施工合同中的要求

D.承包人負有對分包工程施工的協(xié)調、管理職責

E.分包人收到工程師依據施工合同發(fā)布的指令后必須立即執(zhí)行

77.FIDIC合同條件規(guī)定，指定分包商與一般分包商的區(qū)別有（）。

A.合同地位不同B.工程款支付的開支項目不同

C.業(yè)主對指定分包商利益保護不同D.承包商對分包商違約承擔責任范圍不同E.選

擇分包商的權利不同

78.FIDIC合同條件規(guī)定，如果竣工結算時發(fā)現，由于（）等原因使得實際結算款扣除

暫定金額、調價款和計日工支付款后的總額超過有效合同15%時，應調整竣工結算款額。

A.業(yè)主拖延提供施工場地承包商獲得補償款

B.工程師指令增加的工作承包商獲得工程款

C.施工期間因當地稅費增加承包商獲得補償款D.施工中遇到圖紙中沒有標明的地下

障礙、依據合同調整單價后增加工程款

E.增加工程量清單部分工作承包商獲得工程款

79.要使索賠得到公正合理地解決，工程師在工作中必須遵守（）等基本原則。

A.批評教育B.公正C.自愿D.協(xié)商一致E,平等

80.工程師審查承包人的索賠時;承包人提出的（）等證明材料可以作為合理的依

據。

A.中標意向書B.經工程師認可的施工進度計劃

C.程師發(fā)布的各種書面指令D.招標時的標前會議記錄

E.各類財務憑證

參考答案

一、單項選擇題

1.C2.B3.C4.B5.D6.B7.D8.A9.B10.D

11.B12.C13.C14.D15.B16.B17.B18.B19.C20.B

21.A22.B23.C24.D25.D26.B27.C28.C29.B30.B

31.B32.C33.B34.B35.C36.B37.C38.B39.A40.B

41.C42.A43.C44.C45.C46.C47.B48.B49.B50.D

二、多項選擇題

51.ABC52.BCDE53.ABDE54.ACD55.BDE

56.BCDE57.BCE58.ACD59.BCE60.ABE

61.ABCE62.CDE63.ABDE64.BCE65.ACE

66.ACE67.AC68.BD69.AB70.BD

71.CDE72.ACDE73.ACE74.CDE75.ABCE

76.ABCD77.BCDE78.BDE79.BD80.BCE

一、單項選擇題

1.如果施工單位項目經理由于工作失誤導致采購的材料不能按期到貨，施工合同沒有按

期完成，則建設單位可以要求（）承擔責任。

A.施工單位B.監(jiān)理單位C.材料供應商D.項目經理

2.建設單位將自己開發(fā)的房地產項目抵押給銀行，訂立了抵押合同，后來又辦理了抵

押登記。則（）。

A.項目轉移給銀行占有，抵押合同自簽訂之日起生效

B.項目轉移給銀行占有，抵押合同自登記之日起生效

C.項目不轉移占有，抵押合同自簽訂之日起生效

D.項目不轉移占有，抵押合同自登記之日起生效

3.抵押與質押的區(qū)別主要在于（）。

A.擔保財產是否為第三人的財產B.擔保財產變賣后的剩余部分是否歸債務人

C.擔保財產是否轉移占有D.債權人是否有優(yōu)先受償權

4.招標人對施工投標保函的正確處理方式是（）。

A.未中標的投標人不退還B.中標的投標人在中標的同時退還

C.在中標的投標人向業(yè)主提交履約擔保后退還D.投標人在投標有效期內撤銷投標書

后退還

5.對處理建設單位與監(jiān)理單位之間拖欠監(jiān)理費的糾紛，沒有強制執(zhí)行效力的文書是

（）。

A.人民法院的判決B.仲裁機構的裁決C.經過公證的還款協(xié)議D.經過鑒證的還款

協(xié)議

6.某建設項目，承包人與分包人口頭約定了施工合同內容，施工任務完成后，由于承

包人欠工程款而發(fā)生糾紛，但雙方一直沒有簽訂書面合同，此時應認定（）。

A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效

C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效7.如果當事人在施工合同中

約定有仲裁條款，當合同其他條款無效時，應當認為（）。

A.仲裁條款有效，由仲裁委員會解決爭議B.仲裁條款有效，由人民法院解決爭議

C.仲裁條款無效，由人民法院解決爭議D.仲裁條款無效，由雙方另行選擇爭議解決

方式

8.甲施工企業(yè)授權某采購員到乙公司采購鋼材，但該采購員用蓋有甲施工企業(yè)公章的

空白合同文本，與乙公司訂立了購買水泥的合同，則該合同（）。

A.有效，但應由采購員向乙公司支付貨款B.有效，由甲施工企業(yè)向乙公司支付貨款

C.無效，由采購員向乙公司支付貨款D.無效，甲施工企業(yè)退貨，乙公司的損失由采

購員承擔

9.按《合同法》的規(guī)定，合同生效后，當事人就價款或者報酬沒有約定的，確定價款

或報酬時應按（）的順序履行。

A.訂立合同時履行地的市場價格、合同有關條款、補充協(xié)議

B.合同有關條款、補充協(xié)議、訂立合同時履行地的市場價格

C.補充協(xié)議、合同有關條款、訂立合同時履行地的市場價格

D.補充協(xié)議、訂立合同時履行地的市場價格、合同有關條款

10.某物資采購合同履行過程中，由于供應方交付的貨物存在嚴重質量缺陷，采購方拒

付貨款，其行為依據的是《合同法》中規(guī)定的（）。

A.雙方享有的同時履行抗辯權B.后履行方享有的抗辯權

C.先履行方享有的不安抗辯權D.后履行方享有的不安抗辯權

11.在施工合同的履行中，如果建設單位拖欠工程款，經催告后在合理的期限內仍未支

付，則施工企業(yè)可以主張（），然后要求對方賠償損失。

A.撤銷合同，無須通知對方B.撤銷合同，但應當通知對方

C.解除合同，無須通知對方D.解除合同，但應當通知對方

12.某施工合同約定由施工單位負責采購材料，合同履行過程中，由于材料供應商違約

而沒有按期供貨，導致施工沒有按期完成。此時應當由（）違約責任。

A.建設單位直接向材料供應商追究

B.建設單位向施工單位追究責任，施工單位向材料供應商追究

C.建設單位向施工單位追究責任，施工單位向項目經理追究

D.建設單位不追究施工單位的責任，施工單位應向材料供應商追究

13.執(zhí)行政府定價的合同，如果當事人一方逾期交付貨物，遇政府價格上調時.，則應按

（）執(zhí)行。

A.原價格B.新價格C.原價與新價的平均價格D.市場價

14.某建設工程物資采購合同，采購方向供貨方交付定金4萬元。由于供貨方違約，按

合同約定計算的違約金為10萬元，則采購方有權要求供貨方支付（）承擔違約責任。

A.4萬元B.8萬元C.10萬元D.14萬元

15.按照訴訟的地域管轄規(guī)定，建設工程合同糾紛應由（）的人民法院管轄。

A.工程所在地B.被告住所地C.原告住所地D.合同簽字地

16.招標投標過程中需要對現場進行考察，以了解現場情況?，F場考察組織工作由

（）。

A.招標人承擔，費用由投標人承擔B.投標人承擔，費用由招標人承擔

C.招標人承擔，費用由招標人承擔D.投標人承擔，費用由投標人承擔

17.公開招標在開標時，應當由（）。

A.招標監(jiān)督機構主持，所有投標人均應參加B.招標監(jiān)督機構主持，投標人自愿參加

C.招標人主持，所有投標人均應參加D.招標人主持，投標人自愿參加

18.開標時判定為無效的投標文件，應當（）。

A.不再進入評標B.在初評階段淘汰C.在詳評階段淘汰D.在定標階段淘汰

19.對招標文件的響應存在細微偏差的投標書，（）。

A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可B.不予淘汰，在評標結束前予以澄

清、補正即可C.不予淘汰，允許投標人重新報價D.初評階段予以淘汰

20.全部施工內容只發(fā)一個合同包、招標人僅與一個中標人簽訂合同的招標方式，與按

專業(yè)分別發(fā)包、分別簽訂合同的招標方式相比，其特點是（）。

A.管理較簡單，有能力參與競爭的投標人較少B.管理較簡單，有能力參與競爭的投標

人較多

C.管理較復雜，有能力參與競爭的投標人較少D.管理較復雜，有能力參與競爭的投

標人較多

21.某施工項目招標采用評標價法評標，招標文件規(guī)定工期提前1個月，評標優(yōu)惠20

萬元。某投標人報價1000萬元，工期提前1個月，如果只考慮工期因素，則其評標價應

為（）。

A.1020萬元B.1000萬元C.980萬元D.960萬元

22.在《建設工程委托監(jiān)理合同（示范文本）》中，綱領性的法律文件是（）。

A.建設工程委托監(jiān)理合同B.建設工程委托監(jiān)理合同標準條件

C.建設工程委托監(jiān)理合同專用條件D.雙方共同簽署的修正文件

23.某監(jiān)理合同中，出現了“需遵守XX市地方性標準《建設工程監(jiān)理規(guī)程》”的約

定，該約定應寫在（）中。

A.建設工程委托監(jiān)理合同B.中標函

C.建設工程委托監(jiān)理合同標準條件D.建設工程委托監(jiān)理合同專用條件

24.在監(jiān)理合同履行過程中，發(fā)生不可抗力導致施工被迫中斷，不可抗力影響消失后恢

復施工前必要的監(jiān)理準備工作屬于（）。

A.附加工作B.額外工作C.正常工作D.委托人工作

25.監(jiān)理合同的有效期是指（）。

A.合同約定的開始日至完成日B.合同簽訂日至合同約定的完成日

C.合同簽訂日至監(jiān)理人收到監(jiān)理報酬尾款日D.合同約定的開始日至工程驗收合格日

26.在監(jiān)理合同履行過程中，委托人提供一部汽車供監(jiān)理人使用。監(jiān)理工作完成后，該

部汽車應（）。

A.無償歸監(jiān)理人所有B.按使用前的原值付款后歸監(jiān)理人

C.歸還委托人，監(jiān)理人無須支付費用D.歸還委托人，監(jiān)理人支付折舊等費用

27.勘察合同示范文本按照委托勘察任務的不同分為（一）、（二）兩個版本，分別適用于

（）的委托任務。

A.巖土工程勘察、水文地質勘察B.民用建設工程勘察、其他專業(yè)工程勘察

C.為設計提供勘察工作、僅限于巖土工程勘察D.要求簡單的勘察、要求復雜的勘察

28.在設計合同中，計算“設計期限”的開始時間是（）。

A.合同簽訂日B.設計人收到定金日C.開始設計日D.合同約定的時間

29.設計合同履行過程中，設計審批部門拖延對設計文件審批的損失應由（）。

A.發(fā)包人承擔B.設計人承擔C.雙方各自承擔D.設計審批部門承擔

30.依據施工合同示范文本規(guī)定，因承包人的原因不能按期開工，（）后推遲開工日

期。

A.需承包人書面通知工程師B.應經建設行政主管部門批準

C.應經工程師批準D.需承包人書面通知發(fā)包人

31.施工中需要使用專利技術及特殊工藝時，按照施工合同示范文本的規(guī)定，如果是

（）。

A.發(fā)包人要求使用，由發(fā)包人辦理相應手續(xù)，發(fā)包人承擔相應費用

B.發(fā)包人要求使用，由承包人辦理相應手續(xù)，發(fā)包人承擔相應費用

C.承包人提出使用，由發(fā)包人辦理相應手續(xù)，承包人承擔相應費用

D.承包人提出使用，由承包人辦理相應手續(xù)，發(fā)包人承擔相應費用

32.施工過程中因承包人原因導致工程實際進度滯后于計劃進度，承包人按工程師要求

采取趕工措施后仍未按合同規(guī)定的工期完成施工任務，則此延誤的責任應由（）承擔。

A.工程師B.承包人C.工程師和承包人D.發(fā)包人

33.依據施工合同示范文本規(guī)定，投料試車工作應在工程竣工（）。

A.驗收后由發(fā)包人負責B.驗收前由發(fā)包人負責C.驗收后由工程師負責D.驗收前

由工程師負責34.由承包人負責采購的材料設備，到貨檢驗時發(fā)現與標準要求不符，承包

人按工程師要求進行了重新采購，最后達到了標準要求。處理由此發(fā)生的費用和延誤的工

期的正確方法是（）?

A.費用由發(fā)包人承擔，工期給予順延B.費用由承包人承擔，工期不予順延

C.費用由發(fā)包人承擔，工期不予順延D.費用由承包人承擔，工期給予順延

35.按照施工合同示范文本規(guī)定，承包人的義務包括（）。

A.協(xié)調處理施工現場周圍地下管線保護工作B.按工程需要提供非夜間施工使用的照

明

C.辦理臨時停電、停水、中斷道路申報批準手續(xù)D.組織設計交底

36.按照施工合同示范文本規(guī)定，當組成施工合同的各文件出現含糊不清或矛盾時，應

按（）順序解釋。

A.施工合同協(xié)議書、工程量清單、中標通知書

B.中標通知書、投標書及附件、合同履行中的變更協(xié)議

C.合同履行中的洽商協(xié)議、中標通知書、工程量清單

D.施工合同專用條款、施工合同通用條款、中標通知書

37.在簽訂施工合同時，要同時約定保修條款。防水工程的保修期限應不低于（）。

A.1年B.2年C.5年D.工程設計年限

38.工程竣工驗收未能通過，經過承包人修正缺陷再次驗收檢驗合格。這種情況下，計

算

承包人的實際竣工日期應為（）日。

A.承包人第一次提交竣工驗收報告B.承包人修改后再次提請竣工驗收

C.最終驗收合格D.辦理竣工驗收手續(xù)

39.依據施工合同示范文本，當施工過程中發(fā)生不可抗力，致使承包人負責采購的設備

運

到現場準備安裝前造成損失，該損失應由（）承擔。

A.發(fā)包人B.承包人C.設備供應人D.發(fā)包人和承包人分別

40.材料采購合同履行過程中，由供貨方代運的貨物，采購方在站場提貨地點與運輸部

門

共同驗貨。如果交貨數量少于訂購數量，（）。

A.由供貨方承擔全部責任

B.由運輸部門承擔全部責任

C.屬于交運前的問題由供貨方承擔責任，運輸過程中的問題由運輸部門承擔責任

D.先由運輸部門承擔全部責任，然后由運輸部門再與供貨方協(xié)商處理責任

41.供貨方供應的袋裝水泥，采購方與供貨方進行現場交貨的數量檢驗時，應采用（）

計算交貨數量。

A.查點法B.理論換算法C.衡量法D.經驗鑒別法

42.依據FIDIC《施工合同條件》有關動員預付款的規(guī)定，下列說法不正確的是（）。

A.預付款的金額不少于合同價22%B.要獲得動員預付款，承包商應提供履約保函和

預付款保函

C.預付款保函金額要大于預付款額

D.自承包商累計獲得工程進度款達到合同總價（減去暫列金額）10%的月開始扣回預付

款

43.按照FIDIC《施工合同條件》規(guī)定，施工中遇到（）影響，屬于承包商應承擔的風

險。

A.不利的氣候條件B.招標文件未說明的污染

C.不利于施工的外界自然條件D.其他承包商的干擾

44.分包工程施工過程中，分包商因執(zhí)行了工程師的錯誤指令而返工并造成損失。對此

失（）。

A.分包商可直接向工程師遞交索賠報告

B.分包商可直接向業(yè)主遞交索賠報告

C.在承包商接到分包商的索賠報告后，以自己的名義向工程師遞交索賠報告

D.在承包商接到分包商的索賠報告后，向工程師轉交分包商的索賠報告

45.按照FIDIC《施工合同條件》規(guī)定，因非承包商原因導致不能進行規(guī)定的竣工檢

驗，工程師應以（）簽發(fā)接收證書。

A.本該進行檢驗日B.缺陷通知期內補充檢驗通過日

C.工程實際移交日D.業(yè)主實際使用日

46.按照FIDIC《施工合同條件》規(guī)定，如果指定分包商不是因執(zhí)行承包商的錯誤指令

而出現違約行為時，（）。

A.'業(yè)主可將指定分包商的違約行為視為承包商的違約

B.應由選定指定分包商的工程師和指定分包商共同承擔責任

C.應由承包商和指定分包商共同承擔責任D.應由指定分包商直接對業(yè)主承擔責任

47.按照FIDIC《施工合同條件》規(guī)定，由于工程師的原因使承包商的實際進度滯后于

計

劃進度，承包商遵照工程師的指示對進度計劃進行修改，所發(fā)生的費用由（）。

A.業(yè)主額外支付B.工程師承擔

C.承包商自行承擔D.業(yè)主與承包商協(xié)商補償

48.依據施工合同示范文本的規(guī)定，下列關于承包商索賠的說法，錯誤的是（）。

A.只能向有合同關系的對方提出索賠B.工程師可以對證據不充分的索賠報告不予理

C.工程師的索賠處理決定不具有強制性的約束力D.索賠處理應盡可能協(xié)商達成一致

49.某工程項目施工過程中，承包人運料車由于公共道路斷路不能向工地運送材料，致

工期拖延5天，承包人就此向發(fā)包人提出工期索賠。其理由是發(fā)包人應承擔外部協(xié)調不

力責任。此種索賠屬于（）。

A.總索賠B.道義索賠C.默示索賠D.工程變更索賠

50.依據施工合同示范文本規(guī)定，索賠事件發(fā)生后的28天內，承包人應向工程師遞交

（）。

A.現場同期記錄B.索賠意向通知C.索賠報告D.索賠證據

二、多項選擇題

51.法人應當具備（）等條件。

A.依法成立

B.有必要的財產或者經費

C.有自己的名稱、組織機構和場所

D.能夠獨立承擔民事責任

E.經上級行政主管機關批準

52.在抵押合同中，某些抵押財產應當辦理抵押物登記手續(xù)。抵押合同自登記之日起生

效

的包括（）等抵押合同。

A.土地使用權

B.城市房地產

C.車輛

D.機器

E.土地所有權

53.建筑工程一切險的保險期終止時間可以是（）日。

A.工程動工

B.全部工程驗收合格

C.工程所有人實際占有全部工程

D.施工合同約定的竣工

E.保修期滿

54.按照《合同法》的規(guī)定，屬于要約邀請的包括（）。

A.價目表的寄送B.招標公告

C.遞送投標書

D.無價格的商業(yè)廣告

E.發(fā)出中標通知書

55.締約過失責任的構成必須具備的條件包括（）。

A.締約一方受有損失

B.締約一方有違約行為

C.締約當事人有過錯

D.合同尚未成立

E.合同已經成立

56.在施工合同中，（）的合同屬于無效合同。

A.施工企業(yè)偽造資質等級證書簽訂

B.招標人與投標人串通簽訂

C.施工企業(yè)的違約責任明顯過高

D.建設單位的違約責任明顯過高

E.約定的質量標準低于強制性標準

57.施工合同雙方當事人對合同是否可撤銷發(fā)生爭議，可向（）請求撤銷合同。

A.建設行政主管部門

B.仲裁機構

C.人民法院

D.工程師

E.設計單位

58.合同履行中，承擔違約責任的方式包括（）等。

A.繼續(xù)履行

B.采取補救措施

C.賠償損失

D.返還財產

E.追繳財產，收歸國有

59.發(fā)生涉及工程造價問題的施工合同糾紛時，如果仲裁庭認為需要進行證據鑒定，可

以由（）鑒定部門鑒定。

A.申請人指定的

B.政府建設主管部門指定的

C.工程師指定的

D.當事人約定的

E.仲裁庭指定的

60.按照《招標投標法》的要求，招標人如果自行辦理招標事宜，應具備的條件包括

（）?

A.有編制招標文件的能力

B.已發(fā)布招標公告

C.具有開標場地

D.有組織評標的能力

E.已委托公證機關公證

61.在開標時，如果發(fā)現投標文件出現（）等情況，應按無效投標文件處理。

A.未按招標文件的要求予以密封

B.投標函未加蓋投標人的企業(yè)公章

C.聯合體投標未附聯合體協(xié)議書D.明顯不符合技術標準要求

E.完成期限超過招標文件規(guī)定的期限

62.按照《招標投標法》的規(guī)定，不允許招標人在定標過程中（）。

A.與投標人就投標價格進行談判

B.將中標結果通知未中標的投標人

C.強制中標人接受新的承包條件

D.在評標委員會推薦備選中標人名單外確定中標人

E.授權評標委員會確定中標人

63.建設工程監(jiān)理招標的特點包括（）。

A.招標文件強調對人員數量的要求

B.招標宗旨是對監(jiān)理單位能力的選擇

C.報價在選擇中居于次要地位

D.邀請投標人較少

E.強調對監(jiān)理單位提供設備的要求

64.依照《建設工程委托監(jiān)理合同標準條件》的規(guī)定，監(jiān)理人執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務過程中可以

行使的權力包括（）。

A.工程設計的建議權

B.工程規(guī)模的認定權

C.工程設計變更的決定權

D.承包人索賠要求的審核權

E.施工協(xié)調的主持權

65.監(jiān)理合同履行過程中，合同當事人承擔違約責任的原則包括（）。

A.委托人違約，賠償監(jiān)理人經濟損失

B.因監(jiān)理人的過失造成工程損失時，應賠償委托人全部損失

C.因監(jiān)理人過失造成的損失賠償額，累計不超過扣除稅金后的監(jiān)理酬金總額

D.因監(jiān)理人工作失誤，不賠償委托人損失

E.任何一方索賠要求不成立時，應當補償對方的各種費用支出

66.在設計合同履行過程中，設計人的責任包括（）。

A.按時提供設計依據文件和基礎資料

B.施工圖設計完成后，組織鑒定和驗收

C.負責審查外商提供的設計資料

D.保證設計質量

E.設計交底

67.按照設計合同示范文本的規(guī)定，在設計合同的履行中，發(fā)包人要求終止或解除合

同，后果責任包括（）。

A.設計人未開始設計工作的，退還發(fā)包人已付的定金

B.設計人未開始設計工作的，不退還發(fā)包人已付定金

C.設計工作不足一半時，按該階段設計費的一半支付設計費

D.設計工作超過一半時，按實際完成的工作量支付設計費

E.設計工作超過一半時，按該階段設計費的全部支付設計費

68.按照施工合同示范文本的規(guī)定，對合同雙方有約束力的合同文件包括（）。

A.投標書及其附件

B.招標階段對投標人質疑的書面解答C.資格審查文件

D.工程報價單

E.履行合同過程中的變更協(xié)議

69.按照施工合同示范文本的規(guī)定，由于（）等原因造成的工期延誤，經工程師確認后

工期可以順延。

A.發(fā)包人未按約定提供施工場地

B.分包人對承包人的施工干擾

C.設計變更

D.承包人的主要施工機械出現故障

E.發(fā)生不可抗力

70.依據施工合同示范文本規(guī)定，施工合同發(fā)包人的義務包括（）。

A.辦理臨時用地、停水、停電申請手續(xù)

B.向施工單位進行設計交底

C.提供施工場地地下管線資料

D.做好施工現場地下管線和鄰近建筑物的保護

E.開通施工現場與城鄉(xiāng)公共道路的通道

71.下列有關隱蔽工程與重新檢驗提法中正確的有（）。

A.承包人自檢后書面通知工程師驗收

B.工程師接到承包人的通知后，應在約定的時間與承包人共同檢驗

C.若工程師未能按時提出延期檢驗要求，又未能按時參加驗收，承包人可自行檢驗

D.若工程師己經在驗收合格記錄上簽字，只有當有確切證據證明工程有問題的情況下

才能要求承包人對已隱蔽的工程進行重新檢驗E.重新檢驗如果不合格，應由承包人承擔

全部費用，但工期予以適當順延

72.施工合同履行過程中，當發(fā)包人收到竣工結算報告后56天內仍然不支付竣工結算

時，承包人可以（）。

A.留置該工程

B.拍賣該工程

C.與發(fā)包人協(xié)議招該工程折價

D.請仲裁機構聘該工程依法拍賣

E.申請法院將該工程依法拍賣

73.依據施工合同示范文本的規(guī)定，下列有關設計變更說法中正確的有（）。

A.發(fā)包人需要對原設計進行變更，應提前14天書面通知承包人

B.承包人為了便于施工，可以要求對原設計進行變更

C.承包人在變更確認后的14天內，未向工程師提出變更價款報告，視為該工程變更不

涉及價款變更

D.工程師確認增加的工程變更價款，應在工程驗收后單獨支付

E.合同中沒有適用和類似變更工程的價款，由承包人提出變更價格，經工程師確認后

執(zhí)行

74.設備性能驗收過程中，監(jiān)理工程師應當簽發(fā)“設備初步驗收證書”的情況包括

（）。

A.一次檢驗即達到性能保證值指標

B.一次檢驗雖有個別微小缺陷，但不影響設備安全可靠運行

C.二次驗收不合格，缺陷屬于采購方使用原因

D.二次驗收不合格，缺陷屬于設備制造原因

E.采購方生產原因在合同約定期限內不能進行性能試驗

75.依據FIDIC《施工合同條件》規(guī)定，工程師的職權范圍包括（）。

A.修改進度計劃

B.控制使用暫列金額

C.批準工程分包并審查分包商資質D.發(fā)布變更指令

E.審查承包商索賠要求

76.依據FIDIC《施工合同條件》規(guī)定，指定分包商的特點表現為（）。

A.由業(yè)主指定，并與其簽定合同

B.工作內容不屬于合同約定由承包商應完成工作范圍

C.對其付款從暫列金額內開支

D.承包商負責對其施工進行協(xié)調管理

E.對其違約行為承包商承擔連帶責任

77.按照FIDIC《施工合同條件》中有關風險責任劃分的規(guī)定，業(yè)主應承擔的風險包括

（）。

A.業(yè)主提供的設計不當造成的損失

B.承包商施工原因造成的爆炸

C.工程所在國發(fā)生戰(zhàn)爭

D.放射性污染導致停工

E.施工遇到不利氣候條件導致的停工

78.依據FIDIC《土木工程施工分包合同條件》中有關分包合同管理的規(guī)定，下列說法

中

正確的有（）。

A.承包商應對分包合同進行協(xié)調管理

B.承包商代表有權直接向分包商發(fā)布指示

C.工程師擁有對分包工程的批準及對分包商資質審查的權力

D.工程師有權就分包工程的變更直接向分包商發(fā)布指示

E.無論何種原因造成的損失，分包商都只能向承包商提出索賠要求

79.當承包人向工程師遞交索賠報告后，工程師應認真審核索賠的證據。承包人可以提

供

的證據包括（）。

A.經工程師認可的施工進度計劃

B.匯率變化表

C.施工會議記錄

D.招標文件

E.合同履行中的來往信函

80.依據FIDIC《施工合同條件》規(guī)定，對于承包商提出的索賠，可能同時給予補償工

期、

費用和利潤的情況有（）。

A.對竣工檢驗的干擾

B.不可抗力造成的損失

C,延誤移交施工現場

D.業(yè)主提前占用工程

E.非承包商原因檢驗導致施工延誤

一、單項選擇題

1.A2.D3.C4.C5.D6.B7.A8.B9.C10.B11.D12.B13.A14.C

15.A

16.A17.C18.A19.B20.A21.C22.A23.D24.B25.C26.C27.C

28.B29.A

30.C31.A32.B33.A34.B35.B36.C37.C38.B39.A40.C41.A

42.C43.A

44.C45.A46.D47.C48.B49.C50.B

二、多項選擇題

51.ABCD52.ABC53.BC54.ABD55.ACD56.ABE57.BC58.ABC59.DE60.AD

61.ABC

62.