房屋建筑承攬合同范本_第1頁
房屋建筑承攬合同范本_第2頁
房屋建筑承攬合同范本_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

第頁共頁房屋建筑承攬合同范本《房屋建筑承攬合同》合同編號：【編】甲方：【甲方名稱】，注冊地址：【注冊地址】，法定代表人：【法定代表人】，電話：【電話】。乙方：【乙方名稱】，住所地：【住所地】，法定代表人：【法定代表人】，電話：【電話】。經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方委托乙方從事房屋建筑工程，達成以下協(xié)議，并共同遵守。一、工程名稱及地址：1.工程名稱：【工程名稱】；2.工程地址：【工程地址】。二、工程內(nèi)容：【工程內(nèi)容描述】三、工程進度：1.合同簽訂后，乙方應(yīng)在【合同生效日期】開始施工；2.施工工期為【施工工期】個工作日；3.工期延誤，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金按日計算。四、工程報價：1.工程總價：【工程總價】（大寫：【工程總價大寫】）；2.工程報價不包含增值稅。五、支付方式：1.甲方應(yīng)在本合同簽訂后【支付方式】；2.乙方應(yīng)提供發(fā)票及相關(guān)付款憑證。六、質(zhì)量要求：1.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范進行施工；2.乙方應(yīng)提供工程質(zhì)量保證書，承諾工程質(zhì)量滿足甲方的要求；3.工程竣工驗收合格后，甲方應(yīng)支付尾款。七、索賠和爭議解決：1.如因乙方原因造成工程質(zhì)量問題或延誤工期，甲方有權(quán)向乙方提出索賠；2.如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向相關(guān)法院提起訴訟。八、違約責(zé)任：1.如乙方未按合同約定的工期提交工程或工程質(zhì)量不合格，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金；2.如甲方未按合同約定支付款項，乙方有權(quán)要求甲方支付滯納金。九、保密條款：1.合同簽訂后，雙方應(yīng)保守工程設(shè)計、施工方案及相關(guān)技術(shù)資料的商業(yè)秘密；2.不得向第三方泄露或利用該商業(yè)秘密。十、合同解除：1.乙方需提前【提前天數(shù)】天書面通知甲方，得解除合同；2.甲方如需解除合同，應(yīng)提前【提前天數(shù)】天書面通知乙方。十一、其他約定：1.雙方應(yīng)按合同各自履行各自的義務(wù)；2.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力；3.合同效力自雙方簽字之日起生效；4.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商確定。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：日期：

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論