農(nóng)村生態(tài)旅游綜合開發(fā)工程施工合同范本

PAGEPAGE1農(nóng)村生態(tài)旅游綜合開發(fā)工程施工合同范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就農(nóng)村生態(tài)旅游綜合開發(fā)工程施工事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：農(nóng)村生態(tài)旅游綜合開發(fā)工程1.2工程地點：__________1.3工程范圍：包括但不限于景區(qū)道路、停車場、游客服務(wù)中心、生態(tài)餐廳、民宿、觀景臺、綠化、亮化等工程。二、工程承包方式2.1本工程采用包工包料的方式進行承包。2.2乙方負責工程的施工、材料采購、設(shè)備租賃、勞務(wù)等一切與工程相關(guān)的事宜。三、工程期限3.1工程期限為____個月，自合同簽訂之日起計算。3.2乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠冢曳綉?yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。四、工程質(zhì)量4.1乙方應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)工程建設(shè)的法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和甲方的要求進行施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程施工過程中，乙方應(yīng)接受甲方及監(jiān)理單位的監(jiān)督檢查，對存在的問題及時進行整改。4.3工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提供完整的工程技術(shù)資料和施工記錄。五、工程價款及支付方式5.1工程價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元。5.2工程價款支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程預(yù)付款，預(yù)付款為工程總價的____%；（2）工程進度達到____%時，甲方支付乙方工程進度款，進度款為工程總價的____%；（3）工程竣工合格后，甲方支付乙方工程結(jié)算款，結(jié)算款為工程總價的____%；（4）工程保修金為工程總價的____%，保修期滿后無質(zhì)量問題，甲方支付乙方剩余工程款。六、工程變更6.1在施工過程中，如甲方需對工程進行變更，應(yīng)提前通知乙方，并簽訂書面變更協(xié)議。乙方應(yīng)按照變更協(xié)議進行施工。6.2工程變更導致工程價款增加的，甲方應(yīng)支付給乙方相應(yīng)的增加款項；工程變更導致工程價款減少的，乙方應(yīng)退還給甲方相應(yīng)的款項。七、工程驗收7.1工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工報告，并提供完整的工程技術(shù)資料和施工記錄。7.2甲方應(yīng)在收到竣工報告后____日內(nèi)組織驗收，驗收合格后，雙方簽訂工程竣工驗收證書。八、工程保修8.1工程保修期為____年，自工程竣工驗收合格之日起計算。8.2保修期內(nèi)，乙方應(yīng)負責對工程進行維修、保養(yǎng)，如因乙方原因?qū)е鹿こ坛霈F(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的維修費用。九、違約責任9.1甲乙雙方應(yīng)嚴格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。9.2乙方未按照合同約定的工期完成工程，每延期一日，應(yīng)支付給甲方工程總價____%的違約金。9.3乙方施工的工程質(zhì)量不符合合同約定的，應(yīng)承擔返工、修復(fù)的費用，并支付給甲方工程總價____%的違約金。十、爭議解決10.1本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。十一、其他約定11.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。11.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________2024帶目錄帶附件詳細版-農(nóng)村生態(tài)旅游綜合開發(fā)工程施工合同范本目錄一、合同雙方二、工程概況三、工程承包方式四、工程期限五、工程質(zhì)量六、工程價款及支付方式七、工程變更八、工程驗收九、工程保修十、違約責任十一、爭議解決十二、其他約定十三、附件一、合同雙方甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________二、工程概況2.1工程名稱：農(nóng)村生態(tài)旅游綜合開發(fā)工程2.2工程地點：__________2.3工程范圍：包括但不限于景區(qū)道路、停車場、游客服務(wù)中心、生態(tài)餐廳、民宿、觀景臺、綠化、亮化等工程。三、工程承包方式3.1本工程采用包工包料的方式進行承包。3.2乙方負責工程的施工、材料采購、設(shè)備租賃、勞務(wù)等一切與工程相關(guān)的事宜。四、工程期限4.1工程期限為____個月，自合同簽訂之日起計算。4.2乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。五、工程質(zhì)量5.1乙方應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)工程建設(shè)的法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和甲方的要求進行施工，確保工程質(zhì)量。5.2工程施工過程中，乙方應(yīng)接受甲方及監(jiān)理單位的監(jiān)督檢查，對存在的問題及時進行整改。5.3工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提供完整的工程技術(shù)資料和施工記錄。六、工程價款及支付方式6.1工程價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元。6.2工程價款支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程預(yù)付款，預(yù)付款為工程總價的____%；（2）工程進度達到____%時，甲方支付乙方工程進度款，進度款為工程總價的____%；（3）工程竣工合格后，甲方支付乙方工程結(jié)算款，結(jié)算款為工程總價的____%；（4）工程保修金為工程總價的____%，保修期滿后無質(zhì)量問題，甲方支付乙方剩余工程款。七、工程變更7.1在施工過程中，如甲方需對工程進行變更，應(yīng)提前通知乙方，并簽訂書面變更協(xié)議。乙方應(yīng)按照變更協(xié)議進行施工。7.2工程變更導致工程價款增加的，甲方應(yīng)支付給乙方相應(yīng)的增加款項；工程變更導致工程價款減少的，乙方應(yīng)退還給甲方相應(yīng)的款項。八、工程驗收8.1工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工報告，并提供完整的工程技術(shù)資料和施工記錄。8.2甲方應(yīng)在收到竣工報告后____日內(nèi)組織驗收，驗收合格后，雙方簽訂工程竣工驗收證書。九、工程保修9.1工程保修期為____年，自工程竣工驗收合格之日起計算。9.2保修期內(nèi)，乙方應(yīng)負責對工程進行維修、保養(yǎng)，如因乙方原因?qū)е鹿こ坛霈F(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的維修費用。十、違約責任10.1甲乙雙方應(yīng)嚴格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。10.2乙方未按照合同約定的工期完成工程，每延期一日，應(yīng)支付給甲方工程總價____%的違約金。10.3乙方施工的工程質(zhì)量不符合合同約定的，應(yīng)承擔返工、修復(fù)的費用，并支付給甲方工程總價____%的違約金。十一、爭議解決11.1本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。十二、其他約定12.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。12.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。十三、附件（此處列出合同附件，如施工圖紙、工程技術(shù)規(guī)范、工程量清單等）甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________附件列表：1.施工圖紙2.工程技術(shù)規(guī)范3.工程量清單4.工程進度計劃表5.工程變更協(xié)議6.竣工報告7.工程技術(shù)資料和施工記錄8.工程竣工驗收證書法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》，規(guī)定了合同的訂立、履行、變更、解除、權(quán)利義務(wù)、違約責任等方面的法律規(guī)范。2.訴訟：指合同糾紛無法協(xié)商解決時，通過法院進行的法律程序，包括起訴、答辯、開庭、判決等環(huán)節(jié)。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工期延誤：乙方應(yīng)合理安排施工計劃，確保按期完成工程。如遇特殊情況導致工期延誤，應(yīng)及時與甲方溝通，并簽訂書面延期協(xié)議。2.質(zhì)量問題：乙方應(yīng)嚴格按照技術(shù)規(guī)范和甲方要求進行施工，確保工程質(zhì)量。如甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即整改。3.工程變更：甲方在施工過程中如需對工程進行變更，應(yīng)提前通知乙方，并簽訂書面變更協(xié)議。乙方應(yīng)按照變更協(xié)議進行施工。4.價款支付：甲方應(yīng)按照合同約定的支付方式進行價款支付。如乙方未按期完成工程或工程質(zhì)量不符合約定，甲方有權(quán)拒絕支付相應(yīng)款項。5.爭議解決：合同糾紛應(yīng)優(yōu)先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方可向工程所在地人民法院提起訴訟。適用