工程合同文件合同總價(jià)和付款通用條款

工程合同文件合同總價(jià)和付款通用條款合同總價(jià)和付款合同總價(jià)。本合同為總價(jià)合同，除根據(jù)第13條變更和合同價(jià)格的調(diào)整，以及合同中其它相關(guān)增減金額的約定外，合同價(jià)格不做調(diào)整。付款合同價(jià)款的貨幣幣種為人民幣，在中國(guó)境內(nèi)支付給承包人。發(fā)包人依據(jù)合同約定的應(yīng)付款類別和付款時(shí)間安排，向承包人支付合同價(jià)款。擔(dān)保履約保函。合同約定由承包人向發(fā)包人提交履約保函時(shí)，履約保函的格式、金額和提交時(shí)間，在專用條款中約定。支付保函。合同約定由承包人向發(fā)包人提交履約保函時(shí)，發(fā)包人向承包人提交支付保函。支付保函的格式、內(nèi)容和提交時(shí)間在專用條款中約定。預(yù)付款保函。合同約定由承包人向發(fā)包人提交預(yù)付款保函時(shí)，預(yù)付款保函的格式和提交時(shí)間在專用條款中約定。預(yù)付款預(yù)付款金額。發(fā)包人同意將按合同價(jià)格的的一定比例作為預(yù)付款金額，具體金額在專用條款中約定。預(yù)付款支付。合同約定了預(yù)付款保函時(shí)，在合同生效后，發(fā)包人收到承包人提交的預(yù)付款保函后10日內(nèi)，根據(jù)14.3.1款約定的預(yù)付款金額一次支付給承包人；未約定預(yù)付款保函時(shí)，發(fā)包人在合同生效后10日內(nèi)根據(jù)14.3.1款約定的預(yù)付款金額，向承包人支付。預(yù)付款抵扣抵扣預(yù)付款。預(yù)付款的抵扣方式在專用條款中約定。工程進(jìn)度款工程進(jìn)度款。工程進(jìn)度款包括設(shè)計(jì)進(jìn)度款、采購(gòu)進(jìn)度款、施工進(jìn)度款、竣工試驗(yàn)進(jìn)度款，以及竣工后試驗(yàn)服務(wù)費(fèi)和工程總承包管理費(fèi)等，支付方式、支付條件和支付時(shí)間等，在專用條款中約定。根據(jù)工程具體情況，應(yīng)付的其他進(jìn)度款，在專用條款約定。質(zhì)量保修金額的暫扣與支付質(zhì)量保修金額的暫時(shí)扣減。根據(jù)11.1款約定的質(zhì)量保修金額和質(zhì)量保修金額暫扣的約定暫時(shí)扣減。質(zhì)量保修金額的支付。質(zhì)量保修金額的支付在專用條款中約定。按月工程進(jìn)度申請(qǐng)付款按月申請(qǐng)付款。按月申請(qǐng)付款，以合同協(xié)議書約定的合同價(jià)格為基礎(chǔ)，按每月實(shí)際完成的工程量（含設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、竣工試驗(yàn)和竣工后試驗(yàn)等）的合同金額，提交付款申請(qǐng)。承包人提交付款申請(qǐng)報(bào)告的格式、內(nèi)容、份數(shù)和時(shí)間，在專用條款約定。按月付款申請(qǐng)報(bào)告中的款項(xiàng)包括：按14.4款工程進(jìn)度款約定的款項(xiàng)類別；按13.7款合同價(jià)格調(diào)整約定的增減款項(xiàng)；按14.3款預(yù)付款約定的支付及扣減的款項(xiàng)；按14.5款質(zhì)量保修金額約定的暫扣及支付的款項(xiàng)；根據(jù)16.2款索賠結(jié)果所增減的款項(xiàng)；根據(jù)另行簽訂的本合同的補(bǔ)充協(xié)議增減的款項(xiàng)。約定了14.6.1款按月工程進(jìn)度申請(qǐng)付款的方式時(shí)，不能再約定按14.7款按付款計(jì)劃表申請(qǐng)付款的方式。按付款計(jì)劃表申請(qǐng)付款按付款計(jì)劃表申請(qǐng)付款。按付款計(jì)劃表申請(qǐng)付款，以合同協(xié)議書約定的合同價(jià)格為基礎(chǔ)，按照在專用條款約定的付款期數(shù)、計(jì)劃每期達(dá)到的主要形象進(jìn)度或（和）完成的主要計(jì)劃工程量（含設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、竣工試驗(yàn)和竣工后試驗(yàn)等）及每期付款金額，并依據(jù)專用條款約定的格式、內(nèi)容、份數(shù)和提交時(shí)間，由承包人提交當(dāng)期付款申請(qǐng)報(bào)告。每期付款申請(qǐng)報(bào)告中的款項(xiàng)包括：按在本款專用條款中約定的當(dāng)期計(jì)劃申請(qǐng)付款的金額；按13.7款合同價(jià)款調(diào)整約定的增減款項(xiàng)；按14.3款預(yù)付款約定的，支付及扣減的款項(xiàng)；按14.5款質(zhì)量保修金額約定的暫扣及支付的款項(xiàng)；根據(jù)16.2款索賠結(jié)果所增減的款項(xiàng)；根據(jù)另行簽訂的本合同的補(bǔ)充協(xié)議增減的款項(xiàng)。發(fā)包人按付款計(jì)劃表付款時(shí)，承包人的實(shí)際工作或（和）實(shí)際進(jìn)度比付款計(jì)劃表約定的明顯落后時(shí)，發(fā)包人有權(quán)與承包人商定減少當(dāng)期付款金額，并有權(quán)與承包人共同調(diào)整付款計(jì)劃表。承包人以后各期的付款申請(qǐng)及發(fā)包人的付款，以調(diào)整后的付款計(jì)劃表為依據(jù)。約定了按14.7款付款計(jì)劃表的方式申請(qǐng)付款時(shí)，不能再約定按14.6款按月工程進(jìn)度付款申請(qǐng)的方式。付款條件與時(shí)間安排付款條件。約定了由承包人提交履約保函時(shí)，履約保函的提交是發(fā)包人支付各項(xiàng)款項(xiàng)的條件；未約定履約保函時(shí)，發(fā)包人按約定支付各項(xiàng)款項(xiàng)。預(yù)付款的支付，依據(jù)14.3.2款預(yù)付款支付的約定執(zhí)行。工程進(jìn)度款按月工程進(jìn)度申請(qǐng)與付款。當(dāng)約定依據(jù)14.6.1款按月工程進(jìn)度申請(qǐng)付款和付款時(shí)，發(fā)包人在收到承包人按14.6.1款提交的每月付款申請(qǐng)報(bào)告之日起的25天內(nèi)審查并支付。按付款計(jì)劃表申請(qǐng)與付款。當(dāng)約定依據(jù)14.7.1款按付款計(jì)劃表申請(qǐng)付款和付款時(shí)，發(fā)包人在收到承包人按14.7.1款提交的每期付款申請(qǐng)報(bào)告之日起的25天內(nèi)審查并支付。付款時(shí)間延誤因發(fā)包人的原因未能按14.8.3款約定的時(shí)間向承包人支付工程進(jìn)度款的，從此后的第15天開始，以中國(guó)人民銀行頒布的同期同類貸款利率向承包人支付延期付款的利息，作為延期付款的違約金額。發(fā)包人延誤付款15天以上，承包人有權(quán)向發(fā)包人發(fā)出要求付款的通知，發(fā)包人收到通知后仍不能付款，承包人可暫停部分工作，視為發(fā)包人導(dǎo)致的暫停，并遵照4.6.1款發(fā)包人的暫停的約定執(zhí)行。當(dāng)協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議書時(shí)，發(fā)包人按延期付款協(xié)議書中約定的期數(shù)、時(shí)間、金額和利息付款；當(dāng)雙方未能達(dá)成延期付款協(xié)議時(shí)，導(dǎo)致工程無(wú)法實(shí)施，承包人可停止部分或全部工程，發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任，導(dǎo)致工程關(guān)鍵路徑延誤時(shí)，竣工日期順延。發(fā)包人的延誤付款達(dá)60天以上，并影響到整個(gè)工程實(shí)施，承包人有權(quán)根據(jù)18.2款的約定向發(fā)包人發(fā)出解除合同的通知。稅務(wù)與關(guān)稅發(fā)包人與承包人按國(guó)家有關(guān)納稅規(guī)定，各自履行各自的納稅義務(wù)，含進(jìn)口關(guān)稅。一方享有本合同進(jìn)口工程設(shè)備、材料、設(shè)備配件等進(jìn)口增值稅和關(guān)稅減免時(shí)，另一方有義務(wù)就辦理減免稅手續(xù)給予協(xié)助和配合。索賠款項(xiàng)的支付經(jīng)協(xié)商確定的、或經(jīng)仲裁裁定的、或法院判決的發(fā)包人應(yīng)得的索賠款項(xiàng)，發(fā)包人可從支付給承包人的當(dāng)月工程進(jìn)度款或當(dāng)期付款計(jì)劃表的付款中扣減該索賠款項(xiàng)。當(dāng)支付給承包人的各期工程進(jìn)度款中不足以抵扣發(fā)包人的索賠款項(xiàng)時(shí)，且合同約定了承包人提交履約保函時(shí)，可從履約保函中抵扣。當(dāng)履約保函不足以抵扣時(shí)，或未約定履約保函時(shí)，承包人須另行支付該索賠款項(xiàng)。經(jīng)協(xié)商確定的、或經(jīng)仲裁裁定的、或法院判決的承包人應(yīng)得的索賠款項(xiàng)，承包人可在當(dāng)月工程進(jìn)度款或當(dāng)期付款計(jì)劃表的付款申請(qǐng)中單列該索賠款項(xiàng)，發(fā)包人在當(dāng)期付款中支付該索賠款項(xiàng)。當(dāng)發(fā)包人未能支付該索賠款項(xiàng)時(shí)，且合同約定了發(fā)包人提交支付保函時(shí)，承包人有權(quán)從發(fā)包人提交的支付保函中抵扣。當(dāng)雙方未能約定支付保函時(shí)，發(fā)包人須另行支付該索賠款項(xiàng)?？⒐そY(jié)算提交竣工結(jié)算資料。根據(jù)12.1款的約定，承包人提交的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和完整的竣工資料被發(fā)包人認(rèn)可后的30日內(nèi)，承包人向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料。最終竣工結(jié)算資料。發(fā)包人收到承包人提交的竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料后的30日內(nèi)，經(jīng)審查并提出修改意見，協(xié)商一致后，由承包人自費(fèi)修正，并提交最終的竣工結(jié)算報(bào)告和最終的結(jié)算資料。結(jié)清竣工結(jié)算的款項(xiàng)。發(fā)包人在承包人按14.12.2款的約定提交了最終竣工結(jié)算資料的30日內(nèi)，結(jié)清竣工結(jié)算的款項(xiàng)。結(jié)清后，發(fā)包人將承包人按14.2.1款約定提交的履約保函返還給承包人；承包人將發(fā)包人按14.2.2款約定提交的支付保函返還給發(fā)包人。未能答復(fù)竣工結(jié)算報(bào)告。發(fā)包人接到承包人根據(jù)14.12.1款約定提交的竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料的30日內(nèi)，未能提出修改意見，也未予答復(fù)，視為發(fā)包人認(rèn)可了該竣工結(jié)算資料作為最終竣工結(jié)算資料。發(fā)包人根據(jù)14.12.3款的約定，結(jié)清竣工結(jié)算的款項(xiàng)。發(fā)包人未能支付竣工結(jié)算的款項(xiàng)發(fā)包人未能按14.12.3款的約定，結(jié)清應(yīng)付給承包人的竣工結(jié)算的款項(xiàng)余額，承包人有權(quán)從發(fā)包人根據(jù)14.2.2款約定提交的支付保函中扣減該款項(xiàng)的余額。合同未約定發(fā)包人按14.2.2款提交支付保函時(shí)，發(fā)包人從承包人提交最終結(jié)算資料后的第31日起，按中國(guó)人民銀行同期同類的貸款利率支付拖欠的竣工結(jié)算款項(xiàng)的余額及其利息。根據(jù)14.12.4款的約定，發(fā)包人未能在約定的30日內(nèi)對(duì)竣工結(jié)算資料提出修改意見和答復(fù)，也未能向承包人支付竣工結(jié)算款項(xiàng)的余額，從承包人提交該報(bào)告后的第31日起，按中國(guó)人民銀行同期同類的貸款利率，支付拖欠承包人的竣工結(jié)算款項(xiàng)的余額及其利息。發(fā)包人在承包人提交最終竣工結(jié)算資料的90日內(nèi)，仍未支付，承包人可依據(jù)第16.3款爭(zhēng)議和裁決的約定解決。未能按時(shí)提交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料。工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后的30日內(nèi)，承包人未能向發(fā)包人提交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料，造成工程竣工結(jié)算不能正常進(jìn)行、或工程竣工結(jié)算不能按時(shí)結(jié)清，發(fā)包人要求承包人交付工程時(shí)，承包人須交付；發(fā)包人未要求交付工程時(shí)，承包人須承擔(dān)保管、維護(hù)和保養(yǎng)的費(fèi)用和責(zé)任，不包括根據(jù)第9條工程接收的約定已被發(fā)包人使用、接收的單項(xiàng)工程和工程的任何部分。承包人未能支付竣工結(jié)算的款項(xiàng)承包人未能按14.12.3款的約定，結(jié)清應(yīng)付給發(fā)包人的竣工結(jié)算中的款項(xiàng)余額，發(fā)包人有權(quán)從承包人根據(jù)14.2.1款約定提交的履約保函中扣減該款項(xiàng)的余額。履約保函的金額不足以抵償時(shí)，從最終竣工結(jié)算資料提交之后的31日起，承包人按中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率支付拖欠的竣工結(jié)算款項(xiàng)的余額及其利息。當(dāng)承包人在最終竣工結(jié)算資料提交后的90日內(nèi)仍未支付時(shí)，發(fā)包人有權(quán)根據(jù)第16.3款爭(zhēng)議和裁決的約定解決。合同未約定履約保函時(shí)，承包人從最終竣工結(jié)算資料提交后的第31日起，按中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率，向發(fā)包人支