建筑幕墻工程承攬合同范本

PAGEPAGE1建筑幕墻工程承攬合同范本合同編號：_______本建筑幕墻工程承攬合同（以下簡稱“合同”）由以下雙方于_______年_______月_______日簽訂：甲方（委托方）：____________________乙方（承攬方）：____________________鑒于甲方擬進行建筑幕墻工程，乙方具備相應的資質(zhì)和能力，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達成如下合同條款：第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程范圍：____________________1.4工程面積：____________________1.5工程質(zhì)量：____________________1.6工程工期：____________________第二條承攬內(nèi)容2.1乙方應根據(jù)甲方提供的工程圖紙、技術規(guī)范及施工要求，完成建筑幕墻工程的施工。2.2乙方負責提供并安裝建筑幕墻所需的材料、構件和配件。2.3乙方應按照合同規(guī)定的質(zhì)量、安全、環(huán)保等要求進行施工，并確保工程符合國家相關標準和規(guī)定。2.4乙方應負責工程的施工組織、管理和協(xié)調(diào)，確保工程順利進行。第三條工程材料3.1乙方應提供符合合同規(guī)定質(zhì)量要求的建筑幕墻材料、構件和配件。3.2乙方應保證提供的材料、構件和配件符合國家相關標準和規(guī)定，并具有合格證明文件。3.3乙方應按照甲方的要求進行材料樣品的提供和確認。第四條工程質(zhì)量4.1乙方應按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準進行施工，并保證工程質(zhì)量符合國家相關標準和規(guī)定。4.2乙方應建立完善的質(zhì)量保證體系，對施工過程中的各個環(huán)節(jié)進行嚴格的質(zhì)量控制和檢查。4.3乙方應配合甲方進行工程質(zhì)量的檢查和驗收，并提供必要的質(zhì)量證明文件。第五條工程工期5.1乙方應在合同規(guī)定的工期內(nèi)完成工程，并按照甲方的要求提交工程進度計劃。5.2乙方應按照工程進度計劃進行施工，并保證工程按期完成。5.3如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方應承擔相應的違約責任。第六條工程費用6.1工程費用包括材料費、人工費、機械使用費、管理費、利潤等，具體費用由雙方根據(jù)工程實際情況協(xié)商確定。6.2乙方應按照合同規(guī)定的費用標準進行施工，并保證工程費用的合理性和經(jīng)濟性。6.3乙方應向甲方提供詳細的工程費用清單，并按照甲方的要求進行費用核算和結算。第七條支付方式7.1甲方應根據(jù)工程進度和合同約定的付款條件向乙方支付工程款項。7.2乙方應在收到工程款項后及時開具正規(guī)發(fā)票。第八條違約責任8.1雙方應嚴格履行合同約定的各項義務，如一方違約，應承擔相應的違約責任。8.2乙方未能按照合同規(guī)定的質(zhì)量、工期等要求完成工程，應承擔違約責任，并賠償甲方因此遭受的損失。8.3甲方未能按照合同約定的付款條件支付工程款項，應承擔違約責任，并按照中國人民銀行同期貸款利率支付滯納金。第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。9.2如協(xié)商無果，雙方同意將爭議提交合同簽訂地人民法院訴訟解決。第十條合同效力10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_______年。10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽字）：_______________乙方代表（簽字）：_______________簽訂日期：____________________2024帶目錄帶附件詳細版-建筑幕墻工程承攬合同范本（精美合同協(xié)議模板）目錄一、合同雙方二、工程概況三、承攬內(nèi)容四、工程材料五、工程質(zhì)量六、工程工期七、工程費用八、支付方式九、違約責任十、爭議解決十一、合同效力十二、附件正文一、合同雙方甲方（委托方）：____________________乙方（承攬方）：____________________鑒于甲方擬進行建筑幕墻工程，乙方具備相應的資質(zhì)和能力，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達成如下合同條款：二、工程概況1.工程名稱：____________________2.工程地點：____________________3.工程范圍：____________________4.工程面積：____________________5.工程質(zhì)量：____________________6.工程工期：____________________三、承攬內(nèi)容1.乙方應根據(jù)甲方提供的工程圖紙、技術規(guī)范及施工要求，完成建筑幕墻工程的施工。2.乙方負責提供并安裝建筑幕墻所需的材料、構件和配件。3.乙方應按照合同規(guī)定的質(zhì)量、安全、環(huán)保等要求進行施工，并確保工程符合國家相關標準和規(guī)定。4.乙方應負責工程的施工組織、管理和協(xié)調(diào)，確保工程順利進行。四、工程材料1.乙方應提供符合合同規(guī)定質(zhì)量要求的建筑幕墻材料、構件和配件。2.乙方應保證提供的材料、構件和配件符合國家相關標準和規(guī)定，并具有合格證明文件。3.乙方應按照甲方的要求進行材料樣品的提供和確認。五、工程質(zhì)量1.乙方應按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準進行施工，并保證工程質(zhì)量符合國家相關標準和規(guī)定。2.乙方應建立完善的質(zhì)量保證體系，對施工過程中的各個環(huán)節(jié)進行嚴格的質(zhì)量控制和檢查。3.乙方應配合甲方進行工程質(zhì)量的檢查和驗收，并提供必要的質(zhì)量證明文件。六、工程工期1.乙方應在合同規(guī)定的工期內(nèi)完成工程，并按照甲方的要求提交工程進度計劃。2.乙方應按照工程進度計劃進行施工，并保證工程按期完成。3.如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方應承擔相應的違約責任。七、工程費用1.工程費用包括材料費、人工費、機械使用費、管理費、利潤等，具體費用由雙方根據(jù)工程實際情況協(xié)商確定。2.乙方應按照合同規(guī)定的費用標準進行施工，并保證工程費用的合理性和經(jīng)濟性。3.乙方應向甲方提供詳細的工程費用清單，并按照甲方的要求進行費用核算和結算。八、支付方式1.甲方應根據(jù)工程進度和合同約定的付款條件向乙方支付工程款項。2.乙方應在收到工程款項后及時開具正規(guī)發(fā)票。九、違約責任1.雙方應嚴格履行合同約定的各項義務，如一方違約，應承擔相應的違約責任。2.乙方未能按照合同規(guī)定的質(zhì)量、工期等要求完成工程，應承擔違約責任，并賠償甲方因此遭受的損失。3.甲方未能按照合同約定的付款條件支付工程款項，應承擔違約責任，并按照中國人民銀行同期貸款利率支付滯納金。十、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無果，雙方同意將爭議提交合同簽訂地人民法院訴訟解決。十一、合同效力1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_______年。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。十二、附件1.工程圖紙和技術規(guī)范2.工程進度計劃3.工程費用清單甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽字）：_______________乙方代表（簽字）：_______________簽訂日期：____________________附件列表：1.工程圖紙和技術規(guī)范2.工程進度計劃3.工程費用清單違約行為羅列及認定：1.乙方未能按照合同規(guī)定的質(zhì)量、工期等要求完成工程。2.甲方未能按照合同約定的付款條件支付工程款項。3.乙方提供的材料、構件和配件不符合合同規(guī)定的質(zhì)量要求。4.乙方未能按照合同規(guī)定進行施工，導致工程延期或質(zhì)量問題。5.甲方未能提供必要的施工條件或配合乙方施工，導致工程延期或質(zhì)量問題。法律名詞及解釋：1.承攬合同：指承攬人承擔完成一定工作，委托人支付報酬的合同。2.幕墻工程：指建筑物的外墻采用玻璃、金屬等材料制作的墻體。3.工程質(zhì)量：指工程符合國家相關標準和規(guī)定，滿足合同約定的質(zhì)量要求。4.工期：指合同規(guī)定的完成工程所需的時間。5.違約責任：指合同當事人未能履行合同約定的義務，應承擔的法律責任。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工程圖紙和技術規(guī)范的變更：在施工過程中，可能會出現(xiàn)工程圖紙和技術規(guī)范的變更，雙方應及時溝通并簽訂補充協(xié)議，明確變更內(nèi)容和對工程費用、工期的影響。2.材料供應和質(zhì)量問題：乙方應嚴格按照合同約定的質(zhì)量要求提供材料，甲方應對提供的材料進行驗收，并保留相關證據(jù)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應及時更換或修復。3.工期延誤：乙方應按照工程進度計劃進行施工，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應承擔違約責任。如因不可抗力等原因?qū)е鹿て谘诱`，雙方應及時協(xié)商解決。4.工程款項支付