建筑工程固定單價合同范本

建筑工程固定單價合同范本（標準版）甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承擔的建筑工程項目，達成如下協議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程范圍：__________1.4工程面積：__________1.5工程質量：__________1.6工程期限：__________二、合同價款及支付方式2.1合同價款：本工程采用固定單價合同方式，合同價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：￥__________元。2.2支付方式：（1）預付款：合同簽訂后，甲方支付乙方合同價款的_____%，即￥__________元。（2）進度款：乙方按照工程進度，分階段向甲方申請支付相應比例的工程進度款。（3）結算款：工程竣工驗收合格后，甲方向乙方支付至合同價款的_____%，即￥__________元。三、工程變更及調整3.1工程變更：在合同履行過程中，如甲方要求變更工程范圍、設計、材料等，應書面通知乙方，并簽訂補充協議。變更部分的工程價款，按照實際工程量及合同約定的單價進行調整。3.2價格調整：合同履行期間，如遇政策性調整、市場價格波動等因素影響合同價款，甲乙雙方應友好協商，簽訂補充協議，合理調整合同價款。四、工期延誤及違約責任4.1工期延誤：乙方應按照合同約定的工期完成工程。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔違約責任，向甲方支付違約金。違約金的計算方法為：每延誤一日，支付合同價款的_____%。4.2甲方原因導致的工期延誤：如因甲方原因導致工期延誤，乙方不承擔違約責任。甲方應支付乙方因工期延誤產生的實際損失。五、工程驗收及保修5.1工程驗收：工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工報告，甲方應在接到報告后______日內組織驗收。驗收合格后，雙方簽訂竣工驗收證書。5.2保修：工程竣工驗收合格之日起，乙方對工程實行保修。保修期限及內容按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。六、合同解除及終止6.1合同解除：在合同履行過程中，如甲乙雙方協商一致，可以解除合同。合同解除后，雙方應按照實際完成工程量進行結算。6.2合同終止：合同履行完畢，雙方權利義務終止。七、爭議解決本合同在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：__________以上內容僅供參考，具體合同內容請根據實際情況和法律法規(guī)進行調整。如有需要，請咨詢專業(yè)律師。2024帶目錄帶附件詳細版-建筑工程固定單價合同范本（標準版）目錄一、合同雙方二、工程概況三、合同價款及支付方式四、工程變更及調整五、工期延誤及違約責任六、工程驗收及保修七、合同解除及終止八、爭議解決九、其他約定十、附件正文一、合同雙方甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________二、工程概況2.1工程名稱：__________2.2工程地點：__________2.3工程范圍：__________2.4工程面積：__________2.5工程質量：__________2.6工程期限：__________三、合同價款及支付方式3.1合同價款：本工程采用固定單價合同方式，合同價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：￥__________元。3.2支付方式：（1）預付款：合同簽訂后，甲方支付乙方合同價款的_____%，即￥__________元。（2）進度款：乙方按照工程進度，分階段向甲方申請支付相應比例的工程進度款。（3）結算款：工程竣工驗收合格后，甲方向乙方支付至合同價款的_____%，即￥__________元。四、工程變更及調整4.1工程變更：在合同履行過程中，如甲方要求變更工程范圍、設計、材料等，應書面通知乙方，并簽訂補充協議。變更部分的工程價款，按照實際工程量及合同約定的單價進行調整。4.2價格調整：合同履行期間，如遇政策性調整、市場價格波動等因素影響合同價款，甲乙雙方應友好協商，簽訂補充協議，合理調整合同價款。五、工期延誤及違約責任5.1工期延誤：乙方應按照合同約定的工期完成工程。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔違約責任，向甲方支付違約金。違約金的計算方法為：每延誤一日，支付合同價款的_____%。5.2甲方原因導致的工期延誤：如因甲方原因導致工期延誤，乙方不承擔違約責任。甲方應支付乙方因工期延誤產生的實際損失。六、工程驗收及保修6.1工程驗收：工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工報告，甲方應在接到報告后______日內組織驗收。驗收合格后，雙方簽訂竣工驗收證書。6.2保修：工程竣工驗收合格之日起，乙方對工程實行保修。保修期限及內容按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。七、合同解除及終止7.1合同解除：在合同履行過程中，如甲乙雙方協商一致，可以解除合同。合同解除后，雙方應按照實際完成工程量進行結算。7.2合同終止：合同履行完畢，雙方權利義務終止。八、爭議解決本合同在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。十、附件（附件內容包括但不限于：工程圖紙、工程量清單、質量標準、安全文明施工要求等）甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：__________以上內容僅供參考，具體合同內容請根據實際情況和法律法規(guī)進行調整。如有需要，請咨詢專業(yè)律師。附件列表：1.工程圖紙2.工程量清單3.質量標準4.安全文明施工要求5.竣工驗收證書6.保修條款違約行為羅列及認定：1.工期延誤：乙方未按合同約定的工期完成工程，認定為違約行為。2.質量不符合約定：乙方交付的工程質量不符合合同約定的質量標準，認定為違約行為。3.未按約定支付款項：甲方未按合同約定的支付方式和期限支付合同價款，認定為違約行為。4.違反安全文明施工要求：乙方在施工過程中違反合同約定的安全文明施工要求，認定為違約行為。法律名詞及解釋：1.合同法：指中華人民共和國合同法，規(guī)定了合同的訂立、履行、變更、解除和終止等相關內容。2.建筑法：指中華人民共和國建筑法，規(guī)定了建筑工程的規(guī)劃、設計、施工、驗收、保修等相關內容。3.違約金：指違約方根據合同約定或法律規(guī)定，向守約方支付的一定金額作為違約責任的經濟賠償。4.竣工驗收：指建筑工程完工后，由甲方組織對工程質量、安全、功能等方面進行檢驗和確認的過程。5.保修：指乙方對建筑工程的質量問題進行修復和保障的責任期限。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工期延誤：乙方應合理安排施工計劃，確保按合同約定的工期完成工程。如遇特殊情況導致工期延誤，應及時與甲方溝通并協商解決。2.質量不符合約定：乙方應嚴格按照合同約定的質量標準進行施工，并建立嚴格的質量控制體系。甲方應加強對工程質量的監(jiān)督和驗收。3.支付款項問題：甲方應按照合同約定的支付方式和期限及時支付合同價款。乙方應提供正規(guī)的發(fā)票和支付申請，確保支付流程的合法性和