2024年一級建造師之一建工程法規(guī)考試題庫（奪冠）

2024年一級建造師之一建工程法規(guī)考試題庫第一部分單選題(300題)1、《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》所屬法的形式是（）。

A.法律

B.行政法規(guī)

C.部門規(guī)章

D.地方性法規(guī)

【答案】：C

2、關(guān)于商標專用權(quán)的說法，正確的是()。

A.商標專用權(quán)是一種有形財產(chǎn)權(quán)

B.轉(zhuǎn)讓注冊商標的，由轉(zhuǎn)讓人向商標局提出申請

C.注冊商標的有效期為10年

D.商標專用權(quán)的有效期自提出申請之日起計算

【答案】：C

3、根據(jù)《勞動合同法》，下列情形中，用人單位不得解除勞動者勞動合同的是（）。

A.在本單位連續(xù)工作滿15年，且距法定退休年齡不足5年的

B.在試用期間被證明不符合錄用條件的

C.嚴重違反用人單位的規(guī)章制度的

D.因工負傷，不在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的

【答案】：A

4、下列保險合同屬于強制保險合同的是（）。

A.設(shè)計責(zé)任保險

B.安裝工程一切險

C.工傷保險

D.意外傷害保險

【答案】：C

5、（2020年真題）關(guān)于依法必須進行招標的項目公示中標候選人的說法，正確的是（）。

A.投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期間提出

B.招標人應(yīng)當(dāng)自收到評標報告之日起5日內(nèi)公示中標候選人

C.公示期不得少于5日

D.招標人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)，作出答復(fù)前，招標投標活動繼續(xù)進行

【答案】：A

6、某建設(shè)工程合同約定，建設(shè)單位應(yīng)于工程驗收合格交付后2個月內(nèi)支付工程款。2014年9月1日，該工程經(jīng)驗收合格交付使用，但建設(shè)單位遲遲不予支付工程款。若施工單位通過訴訟解決此糾紛，則下列情形中，會導(dǎo)致訴訟時效中止的是（）。

A.2015年8月，施工單位所在地突發(fā)洪災(zāi)，1個月后恢復(fù)生產(chǎn)

B.2017年6月，施工單位所在地發(fā)生強烈的地震，1個月后恢復(fù)生產(chǎn)

C.2017年7月，施工單位法定代表人生病住院，1個月后痊愈出院

D.2017年9月，施工單位向人民法院提起訴訟，但隨后撤訴

【答案】：B

7、下列關(guān)于工程質(zhì)量檢測單位的說法,錯誤的是()。

A.質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)由工程項目施工單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測

B.檢測機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立檔案管理制度,并應(yīng)當(dāng)單獨建立檢測結(jié)果不合格項目臺賬

C.檢測報告經(jīng)檢測人員簽字、檢測機構(gòu)法定代表人或者其授權(quán)的簽字人簽署,并加蓋檢測機構(gòu)公章或者檢測專用章后方可生效

D.檢測人員不得同時受聘于兩個或者兩個以上的檢測機構(gòu)

【答案】：A

8、承攬合同中，關(guān)于承攬人義務(wù)的說法，正確的是（）。（2015）

A.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料不符合約定的，可以自行更換

B.共同承攬人對定作人承擔(dān)按份責(zé)任

C.未經(jīng)定作人許可，承攬人不得留存復(fù)制品或技術(shù)資料

D.承攬人在工作期間，不必接受定作人必要的監(jiān)督檢獫

【答案】：C

9、關(guān)于建設(shè)工程監(jiān)理，下列表述正確的是()。

A.監(jiān)理業(yè)務(wù)可以由具有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的本項目設(shè)計單位承擔(dān)

B.工程承包合同不能作為建設(shè)工程監(jiān)理的依據(jù)

C.在施工質(zhì)量不合格時，與施工單位承擔(dān)連帶賠償責(zé)任

D.監(jiān)理單位與施工單位有隸屬關(guān)系的，建設(shè)單位可以要求施工單位回避

【答案】：A

10、施工現(xiàn)場發(fā)生安全事故，施工單位應(yīng)采取的措施不包括（）。

A.立即如實上報事故

B.立即啟動事故應(yīng)急預(yù)案，組織搶救

C.立即妥善保護事故現(xiàn)場及相關(guān)證據(jù)

D.立即組織事故調(diào)查

【答案】：D

11、根據(jù)我國民法典律制度，關(guān)于抵押權(quán)實現(xiàn)的說法，正確的是()。

A.債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償?shù)?，可以與抵押人協(xié)議以拍賣該抵押物所得價款受償

B.同一財產(chǎn)向兩個以上債權(quán)人抵押，抵押合同以登記生效的，按抵押登記的先后順序清償

C.同一財產(chǎn)向兩個以上債權(quán)人抵押，抵押合同自簽訂之日起生效的，若抵押物未登記的，按照合同生效的先后順序清償

D.同一財產(chǎn)向兩個以上債權(quán)上抵押，抵押合同以登記生效的，拍賣、變賣抵押物所得價款按債權(quán)比例清償

E.抵押物折價后，其價款超過債權(quán)數(shù)額的部分歸債務(wù)人所有，不足部分由債務(wù)人清償

【答案】：A

12、關(guān)于著作權(quán)說法，錯誤的是()。

A.合同雙方?jīng)]有規(guī)定著作權(quán)的歸屬，著作權(quán)屬于受托人

B.作者的署名權(quán)保護期限為作者終生及其死后50年

C.公民合作作品，其使用權(quán)截止于最后死亡作者死亡后第50年12月31日

D.在特定情況下,國家也可以成為著作權(quán)的主體

【答案】：B

13、根據(jù)《刑法》，建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標準，造成重大安全事故的，對直接責(zé)任人員處()年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：D

14、關(guān)于注冊執(zhí)業(yè)人員未執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標準,造成重大安全事故的處理,下列說法正確的是（）。

A.吊銷執(zhí)業(yè)資格證書,終身不予注冊

B.吊銷執(zhí)業(yè)資格證書,5年內(nèi)不予注冊

C.責(zé)令停止執(zhí)業(yè)3個月以上1年以下

D.處1萬元以上10萬元以下的罰款

【答案】：A

15、甲公司將一自己閑置不用的工程設(shè)備出售給乙公司，合同約定3天后交付設(shè)備。第二日，甲公司又與丙公司（丙公司不知甲公司與乙公司之間的合同關(guān)系）簽訂合同，將該設(shè)備賣給丙公司，并向丙公司交付了該設(shè)備。甲公司與乙公司、丙公司之間的合同效力是()。

A.甲公司與乙公司之間的合同無效，甲公司與丙公司之間的合同有效

B.甲公司與乙公司之間的合同有效，甲公司與丙公司之間的合同無效

C.甲公司與乙公司、丙公司之間的合同均有效

D.甲公司與乙公司之間的合同先生效后失效，甲公司與丙公司之間的合同有效

【答案】：C

16、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，組織竣工驗收的應(yīng)是()。

A.監(jiān)理單位

B.設(shè)計單位

C.勘察單位

D.建設(shè)單位

【答案】：D

17、建筑工程開工前,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定向工程所在地（）以上人民政府建設(shè)行政主管部門申請領(lǐng)取施工許可證。

A.鄉(xiāng)級

B.縣級

C.市級

D.省級

【答案】：B

18、根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，由省級人民政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門辦理的施工企業(yè)資質(zhì)證書的變更結(jié)果，應(yīng)當(dāng)報國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門備案。變更結(jié)果備案的時限標準為資質(zhì)證書變更后()內(nèi)。

A.15日

B.5日

C.10日

D.20日

【答案】：A

19、下列合同中,屬于實踐合同的是（）。

A.保管合同

B.運輸合同

C.租賃合同

D.建設(shè)工程合同

【答案】：A

20、甲向乙發(fā)出要約后，因發(fā)生了重大變故，甲又向乙發(fā)出一個通知，聲明前一個要約的內(nèi)容無效，則()。

A.甲發(fā)出后一個通知的行為是要約撤銷

B.甲發(fā)出后一個通知的行為是要約撤回

C.后一個通知必須不遲于前一個通知到達乙時才有效

D.后一個通知只要在乙發(fā)出承諾通知之前到達乙就有效

【答案】：D

21、在買賣合同中，出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕緲说奈铮?dāng)事人另有約定的以外，毀損、滅失的風(fēng)險自()時起由買受人承擔(dān)。

A.標的物交付

B.合同成立

C.合同生效

D.支付貸款

【答案】：B

22、依法必須招標的建設(shè)項目，招標人應(yīng)當(dāng)自確定中標人之日起()日內(nèi)，向有關(guān)行政監(jiān)督部門提交招標投標情況的書面報考。

A.15

B.20

C.30

D.60

【答案】：A

23、根據(jù)我國《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施安裝、拆卸單位，未編制拆卸方案和制定安全施工措施的，可以（）。

A.責(zé)令限期改正

B.直接吊銷資質(zhì)證書

C.責(zé)令限期改正，處5萬元以上10萬元以下的罰款

D.直接責(zé)令停業(yè)整頓

【答案】：C

24、當(dāng)事人申請再審，應(yīng)當(dāng)在判決、裁定發(fā)生法律效力后（）內(nèi)提出。

A.三個月

B.六個月

C.一年

D.二年

【答案】：B

25、建設(shè)單位未經(jīng)竣工驗收擅自使用的工程導(dǎo)致質(zhì)量問題，應(yīng)該由施工單位負責(zé)的是（）。

A.地面起砂

B.梁板開裂

C.墻皮脫落

D.電氣漏電

【答案】：B

26、投標方安全防護、文明施工措施的報價，不得低于依據(jù)工程所在地工程造價管理機構(gòu)測定費率計算所需費用總額的()。

A.60％

B.75％

C.80％

D.90％

【答案】：D

27、根據(jù).《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定，企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，嚴格遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，未發(fā)生（）事故的，安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿時，經(jīng)原發(fā)證管理機關(guān)伺意，不再審查，安全生產(chǎn)許可證有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重傷

【答案】：C

28、某項目重要分項工程發(fā)生重大設(shè)計變更，監(jiān)理單位簽發(fā)工程暫停令，則施工現(xiàn)場停工期間防護所需費用應(yīng)由()承擔(dān)。

A.建設(shè)單位

B.設(shè)計單位

C.監(jiān)理單位

D.施工單位

【答案】：A

29、甲乙雙方簽訂的工程施工合同中約定了有效的仲裁條款，后因工程質(zhì)量雙方發(fā)生糾紛，乙向某仲裁委員會申請仲裁，甲向人民法院提起了訴訟。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，法院（）。

A.可以受理

B.應(yīng)當(dāng)移送仲裁委處理

C.不應(yīng)當(dāng)受理

D.經(jīng)仲裁委員會同意后可以受理

【答案】：C

30、下列哪一項不屬于撤銷安全生產(chǎn)許可證的情形()。

A.超越法定職權(quán)頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的

B.安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)機關(guān)發(fā)現(xiàn)企業(yè)不再具備安全生產(chǎn)條件的

C.對不具備安全生產(chǎn)條件的建筑施工企業(yè)頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的

D.違反法定程序頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的

【答案】：B

31、未造成人員傷亡的一般事故，縣級人民政府也可以委托()組織事故調(diào)查組進行調(diào)查。

A.監(jiān)理單位

B.事故發(fā)生單位

C.設(shè)計單位

D.勘察單位

【答案】：B

32、某貿(mào)易公司與某建材供應(yīng)商簽訂合同，約定供應(yīng)商于合同簽訂后7日內(nèi)將3000t鋼筋運至某工地，向施工單位履行交貨義務(wù)。合同簽署后，供應(yīng)商未按合同約定交貨，則（）。

A.施工單位與貿(mào)易公司應(yīng)共同向供應(yīng)商追究違約責(zé)任

B.供應(yīng)商應(yīng)向施工單位承擔(dān)違約責(zé)任

C.供應(yīng)商應(yīng)向貿(mào)易公司承擔(dān)違約責(zé)任

D.施工單位與貿(mào)易公司均可向供應(yīng)商追究違約責(zé)任

【答案】：C

33、具有工程設(shè)計綜合資質(zhì)的某設(shè)計單位，為了增加收入，允許一家取得工程設(shè)計專項資質(zhì)的設(shè)計事務(wù)所以自己的名義承攬設(shè)計業(yè)務(wù)，依照《建筑法》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)責(zé)令改正，沒收違法所得，處以合同約定的設(shè)計費（）的罰款。

A.25%以上50%以下

B.1倍以上2倍以下

C.2%以上4%以下

D.0.5%以上1%以下

【答案】：B

34、甲省的A公司與乙省的B公司在丙市簽訂了某工程的施工合同，該工程位于丁省，雙方在合同履行中發(fā)生了爭議，對此案有管轄權(quán)的法院是（）省人民法院。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：D

35、下列行為中，屬于不正當(dāng)競爭行為的是()。

A.企業(yè)承諾給銷售本廠產(chǎn)品的職工銷售額10%的提成

B.甲超市每日派人去乙超市打探商品售價

C.煤氣公司為某小區(qū)居民安裝煤氣表，須配套安裝某企業(yè)生產(chǎn)的報警器

D.市政府要求小區(qū)建設(shè)工藝圍欄

【答案】：C

36、根據(jù)《民法典》規(guī)定，國家依照法律規(guī)定的權(quán)限和程序征收集體所有的土地和單位、個人的房屋及不動產(chǎn)，是為了()的需要。

A.特定人群

B.國家利益

C.公共利益

D.國家安全

【答案】：C

37、根據(jù)《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523-90）的規(guī)定，對城市建筑施工期間施工場地不同施工階段產(chǎn)生的作業(yè)噪聲限值作出了規(guī)定，下列表述中正確的是（）。

A.土石方施工階段，噪聲限制是晝間85分貝

B.打樁施工階段，噪聲限制是晝間75分貝

C.結(jié)構(gòu)施工階段，夜間55分貝

D.所謂夜間，是指晚20點至晨6點之間的期間

【答案】：C

38、有關(guān)抵押權(quán)的實現(xiàn)，說法錯誤的是（）。

A.債務(wù)人不履行到期債務(wù)或者發(fā)生當(dāng)事人約定的實現(xiàn)抵押權(quán)的情形，抵紳權(quán)人可以與抵押人協(xié)議以抵押財產(chǎn)折價或者以拍賣

B.抵押權(quán)人有權(quán)進行折價、變賣、拍賣抵押物

C.抵押權(quán)人與抵押人協(xié)議不成的，抵押權(quán)人可以向人民法院提起訴訟

D.拍賣價款超過債權(quán)數(shù)額的部分歸抵押人所有

【答案】：B

39、關(guān)于人民法院對民事上訴案件的二審裁判的說法，正確的是（）（2013）

A.原判決認定事實清楚，適用法律正確的，裁定駁回上訴，維持原判決

B.原判決適用法律錯誤的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審

C.原判決認定事實不清的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審，或者查清事實后改判

D.原判決違反法定程序的，依法改判

【答案】：C

40、根據(jù)《民法典》，向人民法院請求保護民事權(quán)利的訴訟時效期間為（）。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

【答案】：C

41、甲建設(shè)單位拖欠乙施工企業(yè)工程款，乙發(fā)函催告甲還款。乙的催告行為在提起訴訟時產(chǎn)生的效果是()。2017

A.訴訟時效的中止

B.訴訟時效的中斷

C.訴訟時效的延長

D.改變法定時效期間

【答案】：B

42、我國民事訴訟中的證據(jù)交換的時間是（）。

A.訴訟答辯期屆滿后開庭審理前

B.起訴立案后訴訟答辯前

C.開庭審理后庭審辯論過程中

D.舉證期限屆滿后

【答案】：A

43、關(guān)于質(zhì)量保證金預(yù)留的說法，正確的是（）。

A.缺陷責(zé)任期內(nèi)，實行國庫集中支付的政府投資項目，保證金必須預(yù)留在財政部門

B.缺陷責(zé)任期內(nèi)，實行國庫集中支付的政府投資項目，保證金的管理應(yīng)按照國庫集中支付的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

C.缺陷責(zé)任期內(nèi)，如發(fā)包方被撤銷，保證金隨交付使用資產(chǎn)一并移交給當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門統(tǒng)一管理

D.社會投資項目采用預(yù)留保證金方式的，發(fā)、承包雙方必須將保證金交由第三方金融機構(gòu)托管

【答案】：B

44、甲醫(yī)院與乙建筑工程公司于2002年5月26日簽訂建筑工程承包合同，合同約定由乙筑工程公司為甲醫(yī)院建造門診大樓，預(yù)計2004年5月26日交付驗收，驗收合格后支工程款的90％，剩余款項在2005年5月26日前結(jié)清。雙方按照合同履行了各自的義務(wù)。2006年1月12日，該大樓的局部墻面出現(xiàn)細微裂縫，后來裂縫漸漸變大，到2006年3月20日墻皮大脫落，該醫(yī)院應(yīng)在（）之前向乙建筑工程公司提出索賠。

A.2006年5月27日

B.2007年5月27日

C.2008年2月13日

D.2008年3月20日

【答案】：D

45、根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》，建筑垃圾的再利用和回收率力爭達到（）。

A.50%

B.40%

C.30%

D.20%

【答案】：C

46、承包商為追趕工期，向水泥廠緊急發(fā)函要求按市場價格訂購200t42.5級硅酸鹽水泥，并要求3日內(nèi)運抵施工現(xiàn)場。則承包商的訂購行為()。

A.屬于要約邀請，隨時可以撤銷

B.屬于要約，在水泥運抵施工現(xiàn)場前可以撤回

C.屬于要約,在水泥運抵施工現(xiàn)場前可以撤銷

D.屬于要約，而且不可撤銷

【答案】：D

47、甲某于2007年3月20日取得一級建造師注冊執(zhí)業(yè)證書，由于工作單位變動，于2008年6月20日按規(guī)定辦理了注冊變更手續(xù)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，甲某的注冊有效期應(yīng)當(dāng)截止到（）。

A.2010年3月20日

B.2011年3月20日

C.2011年6月20日

D.2012年6月20日

【答案】：A

48、李某研發(fā)了一種混凝土添加劑，向國家專利局提出實用新型專利申請，2010年5月12日國家專利局收到李某的專利申請文件，經(jīng)過審查，2013年8月16日國家專利局授予李某專利權(quán)。2018真題該專利權(quán)屆滿的期限是（）。2018真題

A.2033年8月16日

B.2030年5月12日

C.2023年8月16日

D.2020年5月12日

【答案】：D

49、關(guān)于企業(yè)法人對其法定代表人行為承擔(dān)民事責(zé)任，下列表述正確的是()。

A.僅對其合法的民事行為承擔(dān)民事責(zé)任

B.僅對其符合法人章程的民事行為承擔(dān)民事責(zé)任

C.僅對其以法人名義從事的民事行為或者執(zhí)行職務(wù)行為承擔(dān)民事責(zé)任

D.僅以注冊資本承擔(dān)相應(yīng)民事責(zé)任

【答案】：C

50、根據(jù)我國法律體系，其法律效力從高到低的排列正確地是（）。

A.憲法、建筑法、建設(shè)工程安全管理條例、天津市建設(shè)工程房屋拆遷管理辦法

B.天津市建設(shè)工程房屋拆遷管理辦法、建設(shè)工程安全管理條例、建筑法、憲法

C.憲法、建設(shè)工程安全管理條例、建筑法、天津市建設(shè)工程房屋拆遷管理辦法

D.建筑法、憲法、建設(shè)工程安全管理條例、天津市建設(shè)工程房屋拆遷管理辦法

【答案】：A

51、關(guān)于合同生效后有關(guān)條款約定不明事項的解決，下列說法錯誤的是()

A.當(dāng)事人就價款內(nèi)容沒有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補充

B.當(dāng)事人就質(zhì)量內(nèi)容沒有約定且不能達成補充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定

C.合同中的價款或者報酬沒有約定的，按照合同履行地的市場價格履行

D.履行期限不明確的，債務(wù)人可以隨時履行，債權(quán)人也可以隨時要求履行，但應(yīng)給對方必要準備時間

【答案】：C

52、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，建設(shè)工程承包單位應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書的時間是()。

A.竣工驗收時

B.提交竣工驗收報告時

C.竣工驗收合格后

D.交付使用時

【答案】：B

53、建筑起重機械安裝單位的安全職責(zé)是（）。

A.監(jiān)督檢查建筑起重機械的使用情況

B.審核使用單位制定的建筑起重機械生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案

C.編制拆裝工程專項施工方案并由本單位技術(shù)負責(zé)人簽字

D.設(shè)置相應(yīng)的設(shè)備管理機構(gòu)或者配備專職的設(shè)備管理人員

【答案】：C

54、某施工合同約定，工程通過竣工驗收后2個月內(nèi)，結(jié)清所有工程款。2018真題2017年9月1日工程通過竣工驗收，但直到2017年9月20日施工企業(yè)將工程移交建設(shè)單位，之后建設(shè)單位一直未支付工程余款。2018真題2018年5月1日，施工企業(yè)將建設(shè)單位起訴至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。2018真題則利息起算日為（）。2018真題

A.2017年9月21日

B.2017年11月21日

C.2018年5月2曰

D.2017年11月2日

【答案】：D

55、特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)按照安全技術(shù)規(guī)范的要求，在檢查合格有效期屆滿前()向特種設(shè)備檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。(2015真題)

A.5天

B.15天

C.20天

D.1個月

【答案】：D

56、下列情形能夠引發(fā)合同之債的有()。

A.建設(shè)單位拖欠工程進度款

B.施工中偷工減料造成的損失

C.監(jiān)理單位與施工單位串通損害建設(shè)單位利益

D.噪聲污染使周邊居民無法正常休息

E.建材供應(yīng)商供應(yīng)的建筑材料不合格

【答案】：A

57、關(guān)于建設(shè)工程賠償損失的說法，不正確的有()。

A.賠償損失既具有補償性，也具有一定的任意性

B.賠償損失是對直接造成的損失進行賠償

C.一方違約后，另一方應(yīng)采取措施防止損失的擴大，否則不能就擴大的損失要求賠償

D.當(dāng)事人因防止損失的擴大而支出的合理費用，由違約方承擔(dān)

【答案】：B

58、乙公司因甲公司拖欠其工程款，依據(jù)雙方訂立的工程承包合同中的仲裁條款，向某仲裁委員會申請仲裁。如甲對仲裁協(xié)議的效力有異議,應(yīng)當(dāng)在（）提出。

A.仲裁庭組成之前

B.仲裁庭裁決之前

C.仲裁庭首次開庭之前

D.法院受理之前

【答案】：C

59、建設(shè)法的主體由（）構(gòu)成。

A.法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方規(guī)章

B.建設(shè)法律、建設(shè)行政法規(guī)

C.行政法、民法商法

D.行政法、民法商法、經(jīng)濟法、社會法

【答案】：B

60、下列管轄的類型中，()是指法律規(guī)定某些特殊類型的案件專門由特定的法院管轄。

A.特殊地域管轄

B.級別管轄

C.專屬管轄

D.指定管轄

【答案】：C

61、關(guān)于用能單位節(jié)能管理要求的說法，正確的是()。

A.用能單位應(yīng)當(dāng)加強能源計價管理

B.用能單位應(yīng)當(dāng)不定期開展節(jié)能教育和崗前節(jié)能培訓(xùn)

C.用能單位應(yīng)當(dāng)建立節(jié)能目標責(zé)任制

D.鼓勵用能單位對能源消費實行包費制

【答案】：C

62、質(zhì)物折價或者拍賣、變賣后，其價款超過債權(quán)數(shù)額的部分歸（）所有。

A.質(zhì)權(quán)人

B.第三人

C.出質(zhì)人

D.債務(wù)人

【答案】：C

63、在某工程項目施工中，施工企業(yè)項目經(jīng)理簽字的材料款，未能按時支付，則承擔(dān)法律責(zé)任的主體是()。

A.施工企業(yè)

B.項目經(jīng)理

C.項目經(jīng)理部

D.建設(shè)單位

【答案】：A

64、在代理關(guān)系中，第三人知道行為人超越代理權(quán)，還與行為人實施民事行為，給他人造成損害的，由()。

A.第三人與行為人承擔(dān)連帶責(zé)任

B.行為人自行承擔(dān)

C.第三人自行承擔(dān)

D.被代理人與第三人承擔(dān)連帶責(zé)任

【答案】：A

65、位于甲省的某項目產(chǎn)生大量建筑垃圾，經(jīng)協(xié)商可轉(zhuǎn)移至乙省某地填埋，但需要途經(jīng)丙省轄區(qū)。關(guān)于該固體廢物轉(zhuǎn)移的說法，正確的是()。

A.應(yīng)當(dāng)向甲省環(huán)保部門報告并經(jīng)丙省環(huán)保部門同意

B.應(yīng)當(dāng)向甲省環(huán)保部門報告并經(jīng)乙省環(huán)保部門同意

C.應(yīng)當(dāng)向乙省環(huán)保部門報告并經(jīng)丙省環(huán)保部門同意

D.應(yīng)當(dāng)向丙省環(huán)保部門報告并經(jīng)甲省環(huán)保部門同意

【答案】：B

66、關(guān)于不動產(chǎn)物權(quán)的說法，正確的是()。

A.依法屬于國家所有的自然資源，所有權(quán)可以不登記

B.不動產(chǎn)物權(quán)的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)登記不得對抗善意第三人

C.不動產(chǎn)物權(quán)的轉(zhuǎn)讓在合同成立時發(fā)生效力

D.未辦理物權(quán)登記的，不動產(chǎn)物權(quán)轉(zhuǎn)讓合同無效

【答案】：A

67、關(guān)于勞務(wù)派遣的說法，正確的是()。(2015真題)

A.所有被派遣的勞動者應(yīng)當(dāng)實行相同的勞動報酬

B.勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)的行政許可

C.勞務(wù)派遣用工是建筑行業(yè)的主要用工模式

D.用工單位的主要工作都可以由被派遣的勞動者承擔(dān)

【答案】：B

68、關(guān)于法的效力層級的說法，正確的是()。

A.當(dāng)一般規(guī)定與特別規(guī)定不一致時，優(yōu)先適用一般規(guī)定

B.地方性法規(guī)的效力高于本級地方政府規(guī)章

C.特殊情況下，法律法規(guī)可以違背憲法

D.行政法規(guī)的法律地位僅次于憲法

【答案】：B

69、甲建設(shè)單位與乙設(shè)計單位簽訂設(shè)計合同,約定設(shè)計費為200萬元,甲按約定向乙支付了定金50萬元。如果乙在規(guī)定期限內(nèi)不履行設(shè)計合同,應(yīng)該返還給甲（）。

A.50萬元

B.80萬元

C.90萬元

D.100萬元

【答案】：C

70、下列合同中，債務(wù)人不履行債務(wù)，債權(quán)人有留置權(quán)的是()。（2015）

A.買賣合同

B.運輸合同

C.借款合同

D.租賃合同

【答案】：B

71、關(guān)于建設(shè)工程超過合理使用年限后需要繼續(xù)使用的說法，正確的是()。

A.經(jīng)過勘察、設(shè)計單位鑒定，制訂技術(shù)加固措施，在設(shè)計文件中重新界定使用期

B.建設(shè)工程超過合理使用年限后需要繼續(xù)使用的，產(chǎn)權(quán)所有人應(yīng)當(dāng)委托原勘察、設(shè)計單位鑒定

C.根據(jù)鑒定結(jié)果采取加固、維修等措施的，需經(jīng)原施工企業(yè)進行加固維修和補強

D.不經(jīng)鑒定、加固等而違法繼續(xù)使用造成損失的，由產(chǎn)權(quán)所有人和原施工企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任

【答案】：A

72、下列關(guān)于和解協(xié)議,說法不正確的是（）

A.具有強制約束力

B.不具有強制約束力

C.如果一方當(dāng)事人不按照和解協(xié)議執(zhí)行,另一方當(dāng)事人不可以請求人民法院強制執(zhí)行

D.如果一方當(dāng)事人不按照和解協(xié)議執(zhí)行,可以向法院提起訴訟,也可以根據(jù)仲裁協(xié)議申請仲裁

【答案】：A

73、根據(jù)《民法典》的相關(guān)規(guī)定，以動產(chǎn)抵押的，抵押權(quán)自()時設(shè)立。

A.合同生效

B.備案

C.交付

D.登記

【答案】：A

74、根據(jù)國家有關(guān)消防法規(guī)和建設(shè)工程安全生產(chǎn)法規(guī)，施工單位應(yīng)當(dāng)建立施工現(xiàn)場消防組織,并且至少每()組織一次演練。

A.一季度

B.半年

C.—年

D.兩年

【答案】：B

75、甲工程施工單位因施工需要使用腳手架，為節(jié)約成本，便與乙公司口頭約定：擬采用少部分購買大部分租賃的方式。而乙公司誤認為是采用大部分購買少部分租賃的方式。雙方在結(jié)算時發(fā)生爭議，則下列說法中正確的是（）。

A.甲乙的口頭租賃合同因沒有采用書面形式而無效

B.甲乙的口頭租賃合同是顯失公平的合同

C.只有乙可以行使撤銷權(quán)

D.甲乙的口頭租賃合同是重大誤解的合同

【答案】：D

76、趙某委托李某代理有關(guān)法律訴訟事宜，其后趙某遇到車禍身亡，但在李某出差調(diào)查相關(guān)證據(jù)返回途中并不知情，則（）。

A.該代理暫停

B.該代理終止

C.可以繼續(xù)代理

D.該代理無效

【答案】：C

77、甲、乙施工單位聯(lián)合承包一個住宅小區(qū)建設(shè)工程，雙方約定在各自施工范圍內(nèi)對工程質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。施工中，乙施工單位工程出現(xiàn)質(zhì)量事故給建設(shè)單位造成50萬元損失，則該損失應(yīng)由（）。

A.乙承擔(dān)全部責(zé)任

B.乙承擔(dān)主要責(zé)任，甲承擔(dān)次要責(zé)任

C.甲、乙承擔(dān)連帶責(zé)任

D.甲、乙按照合同比例承擔(dān)責(zé)任

【答案】：C

78、某施工現(xiàn)場發(fā)生模板支撐系統(tǒng)坍塌事故，導(dǎo)致5名作業(yè)人員被埋，施工單位負責(zé)人接到項目經(jīng)理事故報告后，應(yīng)當(dāng)在（）向事故發(fā)生地政府安全監(jiān)管部門報告事故。

A.1小時內(nèi)

B.24小時內(nèi)

C.作業(yè)人員救出后1小時內(nèi)

D.作業(yè)人員救出后24小時內(nèi)

【答案】：A

79、甲房地產(chǎn)開發(fā)公司將一住宅小區(qū)工程施工總承包方式發(fā)包給乙建筑公司，建筑公司又將其中場地平整及土方工程分包給丙土方公司。在工程開工前，應(yīng)當(dāng)由（）按照有關(guān)規(guī)定申請領(lǐng)取施工許可證。

A.乙建筑公司

B.丙土方公司

C.甲房地產(chǎn)開發(fā)公司和乙建筑公司共同

D.甲房地產(chǎn)開發(fā)公司

【答案】：D

80、甲于2007年11月15日向乙保險公司投了一份傷害保險，保險金額為3萬元。2008年3月16日，甲被丙駕車撞傷，花費醫(yī)療費3萬元。對此，正確的說法（）。

A.對于投保人而言，保險的根本目的不是發(fā)生災(zāi)難事件時能夠得到補償

B.投保人、被保險人或者受益人知道保險事故發(fā)生后，可以先行撤離，等過幾天再通知保險人

C.保險單上載明的保險財產(chǎn)沒有全部損失，應(yīng)當(dāng)按照全部損失進行保險索賠

D.甲可以向乙保險公司請求給付3萬元保險金

【答案】：D

81、（2019年真題）關(guān)于民用建筑強制節(jié)能標準的說法,正確的是（）。

A.不符合民用建筑強制性節(jié)能標準的項目,已經(jīng)建成的必須拆除

B.監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)某企業(yè)不按照民用建筑強制性節(jié)能標準施工的,應(yīng)當(dāng)直接向建設(shè)單位報告

C.不符合民用建筑強制性節(jié)能標準的項目,建設(shè)單位不得開工建設(shè)

D.監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)施工企業(yè)不按照民用建筑強制性節(jié)能標準施工的,應(yīng)當(dāng)直接向有關(guān)行政部門報告

【答案】：C

82、根據(jù)施工合同，甲建設(shè)單位應(yīng)于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款，2010年6月1日，乙單位向甲單位提出支付請求，則該項款的訴訟時效（）。

A.中止

B.中斷

C.終止

D.屆滿

【答案】：B

83、甲建筑公司的經(jīng)理李某因經(jīng)濟問題被解職后，以自己的名義成立乙建筑公司，由于業(yè)務(wù)開展很不順利，于是李某仍然以甲公司經(jīng)理的名義與丙公司簽訂了工程承包合同。因此產(chǎn)生的法律責(zé)任應(yīng)由（）承擔(dān)。

A.甲建筑公司

B.乙建筑公司

C.丙公司

D.李某

【答案】：D

84、下列所得中免納個人所得稅的是（）

A.年終加薪

B.出售本人繪畫的收入

C.個人保險所獲賠償

D.從投資的某公司取得的派息分紅

【答案】：C

85、在招標投標中，關(guān)于履約保證金的說法，正確的是（）。

A.招標文件中不得要求中標人提交履約保證金

B.履約保證金是為了保證中標人按照合同約定履行義務(wù)，完成中標項目而設(shè)立的

C.履約保證金的金額沒有法律規(guī)定的限制，招標人可要求中標人提交任意金額的履約保證金

D.不鼓勵施工企業(yè)以銀行保函形式向建設(shè)單位提供履約擔(dān)保

【答案】：B

86、根據(jù)《水污染防治法》，與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用的水污染防治設(shè)施，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過()驗收。驗收不合格的，該建設(shè)項目不能投入生產(chǎn)或者使用。

A.環(huán)境保護主管部門

B.建設(shè)行政主管部門

C.省級人民政府

D.縣級以上人民政府

【答案】：A

87、下列情形中,不屬于違法分包的是

A.施工總承包單位將建設(shè)工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位的

B.專業(yè)承包單位將其承包工程中的勞務(wù)作業(yè)發(fā)包給勞務(wù)分包單位的

C.施工總承包合同中未有約定,又未經(jīng)建設(shè)單位認可,施工總承包單位將其承包的部分建設(shè)工程交由其他單位完成的

D.施工總承包單位將建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的

【答案】：B

88、國家實行有利于節(jié)能的（）政策，引導(dǎo)單位和個人節(jié)約和合理利用水、電、氣等資源性產(chǎn)品。

A.稅收

B.信貸

C.價格

D.獎勵

【答案】：C

89、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理暫行辦法》的規(guī)定，部分使用政府投資的建設(shè)項目按工程價款結(jié)算總額（）左右的比例預(yù)留保證金。（2015）

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】：A

90、以下屬于國家不承擔(dān)賠償責(zé)任的法定情形的是（）。

A.違法對財產(chǎn)采取查封、扣押、凍結(jié)等行政強制措施的

B.某城管局工作人員在執(zhí)法過程中毆打路邊攤販致其重傷的

C.違法使用武器、警械造成公民身體傷害或者死亡的

D.某工商局工作人員在商場購買個人生活用品時將售貨員打傷的

【答案】：D

91、關(guān)于代理的說法，正確的是()。2017

A.作為被代理人的法人終止，委托代理終止

B.代理涉及被代理人和代理人兩方當(dāng)事人

C.民事法律行為的委托代理必須采用書面形式

D.代理人明知被委托代理的事項違法仍進行代理的，代理人承擔(dān)全部民事責(zé)任

【答案】：A

92、某施工項目材料采購合同中，雙方約定的違約金為4萬元、定金為6萬元。采購方依約支付了6萬元定金，供貨方違約后，采購方有權(quán)主張的最高給付金額為（）萬元。

A.16

B.10

C.12

D.4

【答案】：C

93、下列建設(shè)工程不良行為中，屬于施工企業(yè)資質(zhì)不良行為的是（）。

A.超越本單位資質(zhì)等級承攬工程的

B.以他人名義承攬工程的

C.施工中偷工減料的

D.將工程轉(zhuǎn)包的

【答案】：A

94、關(guān)于禁止無資質(zhì)或超資質(zhì)承攬工程的說法，正確的是()。(2015真題)

A.施工總承包單位可以將房屋建筑工程的鋼結(jié)構(gòu)工程分包給其他單位

B.總承包單位可以將建設(shè)工程分包給包工頭

C.聯(lián)合體承包中，可以以高資質(zhì)等級的承包方為聯(lián)合體承包方的業(yè)務(wù)許可范圍

D.勞務(wù)分包單位可以將其承包的勞務(wù)再分包

【答案】：A

95、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，組織建設(shè)工程竣工驗收的主體是()。

A.施工單位

B.建設(shè)單位

C.建設(shè)行政主管部門

D.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)

【答案】：B

96、關(guān)于移送管轄、指定管轄、管轄權(quán)轉(zhuǎn)移的說法，正確的有()。

A.移送管轄是在平級法院之間移送

B.有管轄權(quán)的法院由于特殊原因不能行使管轄權(quán)的可以管轄權(quán)轉(zhuǎn)移

C.對人民法院就級別管轄異議作出的判決，當(dāng)事人不服的可以向上一級法院提起上訴

D.管轄權(quán)轉(zhuǎn)移僅發(fā)生在上下級法院之間

【答案】：D

97、關(guān)于建設(shè)工程共同承包的說法，正確的是（）。（2014）

A.中小型工程但技術(shù)復(fù)雜的，可以采取聯(lián)合共同承包

B.兩個不同資質(zhì)等級的單位實施聯(lián)合共同承包的，應(yīng)當(dāng)按照資質(zhì)等級高的單位的業(yè)務(wù)許可范圍承攬工程。

C.聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)與建設(shè)單位分別簽訂合同，就承包工程中各自負責(zé)的部分承擔(dān)責(zé)任

D.共同承擔(dān)的各方就承包合同的履行對建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任

【答案】：D

98、關(guān)于建筑活動中發(fā)生的債的說法，正確的是（）。

A.對于施工任務(wù)，建設(shè)單位是債權(quán)人，施工企業(yè)是債務(wù)人

B.對于建筑采購買賣合同中建筑材料的交付，材料供應(yīng)商是債權(quán)人

C.在施工中產(chǎn)生噪音，擾亂居民，不會有債的發(fā)生

D.材料供應(yīng)商為施工企業(yè)自愿保管財物不會產(chǎn)生債

【答案】：A

99、根據(jù)2016年1月《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面治理拖欠農(nóng)民工工資問題的意見》規(guī)定，()一律不得以施工企業(yè)帶資承包的方式進行建設(shè)，并嚴禁將帶資承包有關(guān)內(nèi)容寫入承包合同及補充條款。

A.國家融資項目

B.大、中型項目

C.政府投資項目

D.國家重點項目

【答案】：C

100、乙施工企業(yè)和丙施工企業(yè)聯(lián)合共同承包甲公司的建筑工程項目，由于聯(lián)合體管理不善，造成該建筑項目損失。關(guān)于共同承包責(zé)任的說法，正確的是()。

A.甲公司有權(quán)請求乙施工企業(yè)與丙施工企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任

B.乙施工企業(yè)和丙施工企業(yè)對甲公司各承擔(dān)一半責(zé)任

C.甲公司應(yīng)該向過錯較大的一方請求賠償

D.對于超過自己應(yīng)賠償?shù)哪遣糠址蓊~，乙施工企業(yè)和丙施工企業(yè)都不能進行追償

【答案】：A

101、當(dāng)事人對仲裁協(xié)議的效力有異議的，一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，由()。

A.受案的仲裁委員會決定

B.仲裁委員會所在地的中級人民法院裁定

C.工程所在地的基層人民法院裁定

D.合同簽訂地的中級人民法院裁定

【答案】：B

102、建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)報發(fā)證機關(guān)核驗施工許可證的前提是，中止施工滿（）的工程恢復(fù)施工。

A.1個月

B.3個月

C.1年

D.2年

【答案】：C

103、關(guān)于建筑施工企業(yè)負責(zé)人施工現(xiàn)場帶班制度的說法，正確的是()。

A.建筑施工企業(yè)負責(zé)人每月帶班檢查的時間不少于該月的25%

B.建筑施工企業(yè)負責(zé)人帶班檢查時形成的檢查記錄僅在工程項目上存檔備查即可

C.超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程施工時，建筑施工企業(yè)負責(zé)人應(yīng)到施工現(xiàn)場進行帶班檢查

D.對于有分公司的企業(yè)集團，集團負責(zé)人因故不能到現(xiàn)場的，必須書面委托集團分公司所在地分公司負責(zé)人進行帶班檢查

【答案】：C

104、甲公司經(jīng)常派采購員乙與丙建材公司訂立建筑材料采購合同。乙調(diào)離后，又持蓋有甲公司公章的合同書與尚不知其已調(diào)離的丙公司訂立一份合同，并按照通常做法提走貨款后逃匿。對此甲公司并不知情。下列關(guān)于此責(zé)任承擔(dān)的說法中，正確的是()。

A.甲公司不承擔(dān)責(zé)任

B.甲公司應(yīng)與丙公司共同承擔(dān)責(zé)任

C.丙公司承擔(dān)主要責(zé)任

D.甲公司承擔(dān)全部責(zé)任

【答案】：D

105、根據(jù)《標準施工招標文件》，采用爭議評審的，發(fā)包人和承包人應(yīng)在開工日后的()天內(nèi)或在爭議發(fā)生后，協(xié)商成立爭議評審組。

A.14

B.28

C.7

D.15

【答案】：B

106、根據(jù)《民法典》及相關(guān)司法解釋，當(dāng)事人對債權(quán)請求權(quán)提出的訴訟時效抗辯，法院予以支持的是()。

A.兌付國債本息請求權(quán)

B.支付存款本金及利息請求權(quán)

C.基于合同的違約金請求權(quán)

D.基于投資關(guān)系產(chǎn)生的繳付出資請求權(quán)

【答案】：C

107、關(guān)于施工許可制度的說法中，正確的是()。2017真題

A.中止施工滿1年經(jīng)核驗不符合條件的，應(yīng)當(dāng)收回其施工許可證

B.領(lǐng)取施工許可證后因故不能按期竣工超過6個月的，施工許可證自行廢止

C.因故中止施工，恢復(fù)施工后1個月內(nèi)應(yīng)向發(fā)證機關(guān)報告

D.批準開工報告的工程因故中止施工的，應(yīng)當(dāng)重新辦理批準手續(xù)

【答案】：A

108、在下列的各項表述中，屬于安裝工程一切險除外責(zé)任的是（）造成損失。

A.一般性罰款

B.一般性丟失

C.離心力引起的結(jié)構(gòu)斷裂

D.電路短路

【答案】：D

109、無資質(zhì)承包主體簽訂的分包合同都是無效合同，但是當(dāng)實際施工人的利益受到侵害時，可以向發(fā)包人主張權(quán)利，此情況下發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任的范圍是（）。

A.欠付工程款

B.實際施工人的損失

C.實際施工人主張的權(quán)利

D.實際施工人違法承攬工程的罰金

【答案】：A

110、根據(jù)《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》關(guān)于建筑節(jié)能分部工程驗收的說法，正確的是()。

A.節(jié)能工程的檢驗批驗收應(yīng)當(dāng)由總監(jiān)理工程師主持，施工企業(yè)相關(guān)專業(yè)的質(zhì)量檢查員與施工員參加

B.工程使用的建筑構(gòu)配件未提供相關(guān)節(jié)能性檢測報告的，監(jiān)理單位不得組織節(jié)能工程驗收

C.節(jié)能分部工程驗收應(yīng)當(dāng)由監(jiān)理工程師主持，施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責(zé)人參加

D.參加驗收各方主體驗收意見不一致的，建筑節(jié)能工程驗收以監(jiān)理單位的意見為準

【答案】：B

111、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》進一步規(guī)定，分包單位應(yīng)當(dāng)服從總承包單位的安全生產(chǎn)管理，分包單位不服從管理導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的，由分包單位承擔(dān)()。

A.主要責(zé)任

B.次要責(zé)任

C.不承擔(dān)責(zé)任

D.連帶責(zé)任

【答案】：A

112、無證經(jīng)營的包工頭王某的農(nóng)民工建筑隊，掛靠在具有二級資質(zhì)的某建筑公司下承包了一棟住宅樓工程，因工程質(zhì)量不符合質(zhì)量標準而給業(yè)主造成了較大的經(jīng)濟損失，慈經(jīng)濟損失應(yīng)由（）承擔(dān)賠償責(zé)任。

A.王某

B.某建筑公司

C.某建筑公司和王某連帶

D.雙方按事先約定

【答案】：C

113、《建筑法》規(guī)定，中止施工滿一年的工程恢復(fù)施工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)（）。

A.重新辦理施工許可證

B.重新辦理安全生產(chǎn)許可證

C.向發(fā)證機關(guān)申請施工許可證延期

D.報發(fā)證機關(guān)核驗施工許可證

【答案】：D

114、（2019年真題）關(guān)于人身保險合同的說法，正確的是（）

A.人身保險合同只能由被保險人與保險人訂立

B.被保險人不能是受益人

C.受益人可以由被保險人指定

D.投保人不能是被保險人

【答案】：C

115、根據(jù)《刑法》第137條，建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標準，造成重大安全事故的，對直接責(zé)任人員處（）年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：D

116、下列關(guān)于噪聲污染防治的說法中,錯誤的是（）。

A.在醫(yī)院、學(xué)校、機關(guān)、科研單位、住宅等附近,禁止夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)

B.建筑工程必須夜間施工的,施工單位應(yīng)在開工15日以前向建設(shè)主管部門申報

C.因燃氣管道搶修、搶險作業(yè)可以在夜間連續(xù)作業(yè)

D.因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的,必須有縣級以上人民政府或者其有關(guān)主管部門的證明

【答案】：B

117、發(fā)明專利權(quán)的期限為()。

A.10年

B.15年

C.20年

D.50年

【答案】：C

118、對于施工合同訂立的特殊性的理解錯誤的一項是（）。

A.要約和承諾是訂立合同的兩個基本程序

B.投標文件中含有投標人期望訂立的施工合同的具體內(nèi)容，表達了投標人期望訂立合同的意思，投標文件是要約

C.中標通知書是招標人對投標文件的肯定答復(fù)，因而是承諾

D.建設(shè)工程合同可以采用口頭形式或者書面形式

【答案】：D

119、關(guān)于仲裁庭的組成，以下說法中錯誤的是（）。

A.仲裁庭可以由三名仲裁員組成，仲裁員可以由當(dāng)事人選定

B.當(dāng)事人可以約定由一名仲裁員組成仲裁庭

C.由一名仲裁員組成仲裁庭的，仲裁員不能由當(dāng)事人選定

D.仲裁庭由三名仲裁員組成的，設(shè)首席仲裁員

【答案】：C

120、關(guān)于規(guī)劃許可證的說法正確的是（）。

A.在鄉(xiāng)村規(guī)劃區(qū)內(nèi)進行公益事業(yè)建設(shè)無須辦理規(guī)劃許可

B.出讓土地的建設(shè)用地規(guī)劃許可證由縣級以上人民政府審批

C.以劃撥方式取得土地后應(yīng)當(dāng)辦理用地規(guī)劃許可

D.建設(shè)工程規(guī)劃類許可證可以向省級人民政府確定的鎮(zhèn)人民政府申請辦理

【答案】：D

121、甲乙雙方簽訂的買賣合同總價款為100萬元，約定由甲公司支付定金40萬元。由于資金周轉(zhuǎn)困難，經(jīng)與乙公司協(xié)商，甲公司交付了30萬元的定金，乙公司予以簽收。后來由于乙公司未能履行合同，則甲公司最多可以要求乙公司返還()萬元。

A.45

B.50

C.55

D.60

【答案】：B

122、關(guān)于法的效力層級，表述錯誤的是（）。

A.當(dāng)一般規(guī)定與特別規(guī)定不一致時，優(yōu)先適用特別規(guī)定

B.法律之間對同一事項的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致時，由全國人民代表大會常務(wù)委員會裁決

C.行政法規(guī)之間對同一事項的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致時，由國務(wù)院裁決

D.部門規(guī)章之間、部門規(guī)章與地方政府規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致時，由全國人民代表大會常務(wù)委員會裁決

【答案】：D

123、建設(shè)工程代理法律關(guān)系中,存在兩個法律關(guān)系,分別是()

A.代理人與被代理人之間的委托關(guān)系,被代理人與相對人之間的合同關(guān)系

B.代理人與被代理人之間的合作關(guān)系,代理人與相對人之間的合同關(guān)系

C.代理人與被代理人之間的委托關(guān)系,代理人與相對人之間的轉(zhuǎn)委托關(guān)系

D.代理人與被代理人之間的合作關(guān)系,被代理人與相對人之間的轉(zhuǎn)委托關(guān)系

【答案】：A

124、建造師初始注冊者，自資格證書簽發(fā)之日起提出注冊申請的最長期限為（），逾期未申請者，須符合本專業(yè)繼續(xù)教育的要求后方可申請初始注冊。

A.3年

B.6個月

C.1年

D.2年

【答案】：A

125、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，關(guān)于意外傷害險的說法，正確的是（）。

A.意外傷害險屬于非強制險

B.保險由建設(shè)單位辦理

C.實行施工總承包的，由施工總承包企業(yè)支付保險費

D.保險期限賊保險合同訂立之日起至竣工驗收合格之日止

【答案】：C

126、仲裁的當(dāng)事人意思自治原則不包括（）。

A.由雙方當(dāng)事人協(xié)議確定仲裁委員會

B.由雙方當(dāng)事人協(xié)議確定和補充仲裁事項

C.由雙方當(dāng)事人協(xié)議確定仲裁庭組成方式

D.由雙方當(dāng)事人協(xié)議確定仲裁裁決執(zhí)行法院

【答案】：D

127、某施工合同訂立的期間為2004年5月1日，合同備案時間為2004年5月5日。工程竣工時間為2005年7月1日，確認支付工程竣工結(jié)算款時間為2005年8月5日。則施工單位主張竣工結(jié)算款的訴訟時效起算時間為()

A.2004年5月1日

B.2004年5月5日

C.2005年7月1日

D.2005年8月5日

【答案】：D

128、《招標投標法》規(guī)定，評標由招標人依法組建的評標委員會負責(zé)，下列對于評標委員的說法，正確的是()。

A.某投標人主要負責(zé)人的親戚是評標委員會的專家

B.接受投標人主動提出的澄清、說明

C.評標委員會成員人數(shù)為5人以上的單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟的專家不得少于成員總數(shù)的三分之一

D.評標委員會的名單在中標結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密

【答案】：D

129、某施工單位違反國家規(guī)定降低工程質(zhì)量標準，造成6000萬元直接經(jīng)濟損失，應(yīng)當(dāng)認定為()。

A.串通投標罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大責(zé)任事故罪

D.重大勞動安全事故罪

【答案】：B

130、某建設(shè)工程項目招標中，中標人拒絕與招標人訂立合同。中標人提交的投標保證金是2萬元，拒簽合同的行為給招標人造成2.5萬元的損失。則招標人有權(quán)()。

A.沒收投標保證金，但無權(quán)主張保證金以外的賠償

B.沒收投標保證金，且有權(quán)主張再賠償保證金以外的0.5萬元損失.

C.沒收投標保證金，且有權(quán)主張再賠償保證金以外的2.5萬元損失

D.向法院訴訟要求賠償，但不得自行沒收投標保證金

【答案】：B

131、甲、乙因工程質(zhì)量糾紛，雙方欲通過仲裁方式解決糾紛。當(dāng)事人申請仲裁應(yīng)當(dāng)具備的條件不包括（）。

A.有仲裁協(xié)議

B.有明確的被申請人

C.屬于仲裁委員會的管轄范圍

D.有具體的仲裁請求、事實和理由

【答案】：B

132、下列關(guān)于承攬合同中的規(guī)定，正確的是()。

A.承攬合同屬于完成工作成果的合同

B.承攬人在完成工作過程中，應(yīng)受定作人的指揮管理

C.定作人可以隨時解除承攬合同，且不用賠償損失

D.承攬人接受工作后，可以直接將承攬的工作交給第三人完成

【答案】：A

133、下列合同中，債務(wù)人不履行債務(wù)，債權(quán)人由留置權(quán)的是()。

A.買賣合同

B.運輸合同

C.借款合同

D.租賃合同

【答案】：B

134、某施工單位分別對兩個建設(shè)單位的工程項目投標,但是，在提交標書時，不慎將兩個項目的投標文件互相錯投。則此施工單位的兩個投標文件均不構(gòu)成要約，其原因是（）

A.要約內(nèi)容不明確

B.要約人不特定

C.受要約人錯誤

D.無訂立合同的意思表示

【答案】：C

135、下列知識產(chǎn)權(quán)法保護對象中，屬于專利法保護對象的是()。

A.施工企業(yè)研發(fā)的新技術(shù)

B.施工企業(yè)研發(fā)的計價軟件

C.施工企業(yè)編制的投標文件

D.監(jiān)理企業(yè)編制的監(jiān)理大綱

【答案】：A

136、口頭形式的答辯是指答辯人在開庭前未以（）提交答辯狀，開庭時以（）進行的答辯。

A.書面形式書面形式

B.口頭方式口頭方式

C.書面形式口頭方式

D.口頭方式書面形式

【答案】：C

137、某項目2015年3月1日確定了中標人，2015年3月8日發(fā)出了中標通知書，2015年3月12日中標人收到了中標通知書，則簽訂合同的日期應(yīng)該不遲于()。

A.2015年3月16日

B.2015年3月31日

C.2015年4月7日

D.2015年4月11日

【答案】：C

138、下列選項中，關(guān)于法的效力層級的敘述，不正確的是()。

A.法律的效力是僅次于憲法而高于其他法的形式

B.地方性法規(guī)的效力，高于本級和下級地方政府規(guī)章

C.行政法規(guī)的法律地位和法律效力僅次于憲法和部門規(guī)章，高于地方性法規(guī)

D.省、自治區(qū)人民政府制定的規(guī)章的效力，高于本行政區(qū)域內(nèi)的設(shè)區(qū)的市、自治州的市人民政府制定的規(guī)章

【答案】：C

139、假冒注冊商標罪是指，未經(jīng)注冊商標所有人許可，（）情節(jié)嚴重的行為。

A.在相同的商品上使用與注冊商標近似的商標

B.在同類商品上使用與注冊商標近似的商標

C.在同類商品上使用與注冊商標相同的商標

D.同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標

【答案】：D

140、建設(shè)單位支付貨款時，不小心把應(yīng)該支付給甲施工單位的貨款支付給了乙施工單位，則，乙施工單位和建設(shè)單位形成的是()。

A.合同之債

B.侵權(quán)之債

C.不當(dāng)?shù)美畟?/p>

D.無因管理之債

【答案】：C

141、某商品房項目于2007年5月8日領(lǐng)取施工許可證，則該工程應(yīng)在（）前開工。

A.2007車6月8日

B.2007年7月8日

C.2007年8月8日

D.2007年9月8日

【答案】：C

142、商品混凝土供應(yīng)商甲作為證人，欲證明施工單位乙用于承包工程的商品混凝土數(shù)量及價款等事實。以下說法不符合《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》的是()。

A.詢問甲時，其他證人不得在場

B.審判人員和當(dāng)事人可以對甲進行詢問

C.甲應(yīng)當(dāng)出庭作證

D.甲可以旁聽法庭審理

【答案】：D

143、關(guān)于建設(shè)單位安全責(zé)任的說法，正確的是()。2016

A.建設(shè)單位不得調(diào)整合同工期

B.需要進行爆破作業(yè)的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)委托施工企業(yè)辦理申請批準手續(xù)

C.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向施工企業(yè)提供毗鄰區(qū)的地下管線資料并保證資料的真實、準確、完整

D.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)拆除施工前告知施工企業(yè)，將施工企業(yè)資質(zhì)等級證明和拆除施工組織方案報送有關(guān)部門備案

【答案】：C

144、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，對涉及()的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)委托原設(shè)計單位或具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出設(shè)計方案。

A.改變建筑局部使用功能

B.建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動

C.增加內(nèi)部裝修

D.增加投資額度

【答案】：B

145、某施工單位在參加投標中有違法行為建設(shè)行政主管部：門的處罰決定于5月20日作出，施工單位5月25日收到。如果施工單位申請行政復(fù)議，申請的最后期限為（）。

A.6月4日

B.6月9日

C.7月19日

D.7月24日

【答案】：D

146、關(guān)于所有權(quán)的權(quán)能,下列說法正確的是（）。

A.占有權(quán)只能由所有人享有

B.財產(chǎn)所有權(quán)的權(quán)能只包括占有權(quán)、使用權(quán)、收益權(quán)、處分權(quán)

C.要想享有收益權(quán),就必須行使對物的使用權(quán)

D.占有權(quán)是所有人的最基本的權(quán)利,是所有權(quán)內(nèi)容的核心

【答案】：B

147、仲裁機構(gòu)受理仲裁案件經(jīng)調(diào)解達成協(xié)議的，仲裁庭應(yīng)當(dāng)制作調(diào)解書或者根據(jù)協(xié)議的結(jié)構(gòu)制作裁決書。關(guān)于調(diào)解書和裁決書的說法，正確的是()。

A.調(diào)解書不具有強制執(zhí)行效力

B.調(diào)解書自作出之日起發(fā)生法律效力

C.調(diào)解書與裁決書具有同等法律效力

D.裁決書不可以申請撤銷

【答案】：C

148、某施工合同約定以《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》作為結(jié)算依據(jù)，該工程結(jié)算價約4000萬元，發(fā)包人應(yīng)從接到承包人竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料之日起()天內(nèi)核對(審查)完畢并提出審查意見。

A.20

B.30

C.60

D.45

【答案】：D

149、某建設(shè)單位2018年1月1日領(lǐng)取了施工許可證，由于特殊原因不能按期開工，故向發(fā)證機關(guān)申請延期。根據(jù)我國《建筑法》的規(guī)定，下列關(guān)于延期的說法中，正確的是()。

A.領(lǐng)取施工許可證后不能延期

B.有效期為6個月，到期不能延期

C.延期以兩次為限，每次不超過2個月

D.超過延期時限沒有辦理延期，施工許可證自行廢止

【答案】：D

150、當(dāng)事人向人民法院申請確認仲裁協(xié)議效力的案件，由仲裁協(xié)議約定的仲裁機構(gòu)所在地的（）人民法院管轄。

A.基層

B.派出法庭

C.中級

D.高級

【答案】：C

151、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患且情況嚴重的，應(yīng)當(dāng)()。2014

A.要求施工單位整改，并及時報告有關(guān)主管部門

B.要求施工單位整改，并及時報告建設(shè)單位

C.要求施工單位暫時停止施工，并及時報告有關(guān)主管部門

D.要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設(shè)單位

【答案】：D

152、下列哪一項不屬于非營利法人()。

A.事業(yè)單位

B.社會團體

C.基金會

D.機關(guān)法人

【答案】：D

153、某施工企業(yè)擬向商標局申請注冊商標，2010年3月5日申請書以掛號信寄出，3月15日商標局收到申請書，5月5日商標局對其申請的商標予以公告，12月15日核準注冊。該商標的有效期計算日為（）。

A.2010年3月5日

B.2010年3月15日

C.2010年5月5日

D.2010年12月15日

【答案】：D

154、（2019年真題）關(guān)于和解的說法,正確的是（）。

A.和解只能在一審開庭審理前進行

B.和解是民事糾紛的當(dāng)事人在自愿互諒的基礎(chǔ)上,就已經(jīng)發(fā)生的爭議進行協(xié)商、妥協(xié)與讓步并達成協(xié)議,自行解決爭議的一種方式

C.和解不可以與仲裁訟訴程序相結(jié)合

D.當(dāng)事人自行達成的和解協(xié)議具有強制執(zhí)行力

【答案】：B

155、關(guān)于建設(shè)工程返修中法律責(zé)任的說法，正確的是()。

A.因施工企業(yè)原因造成的質(zhì)量問題，施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修并承擔(dān)費用

B.已發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量缺陷，由缺陷責(zé)任方修復(fù)

C.嚴重工程質(zhì)量問題相關(guān)責(zé)任單位已被撤銷的，不可追究項目負責(zé)人的責(zé)任

D.建設(shè)工程返修的質(zhì)量問題僅指竣工驗收時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題

【答案】：A

156、勞動爭議仲裁委員會由勞動行政部門代表、同級工會代表、用人單位方面的代表組成。勞動爭議仲裁委員會主任由（）擔(dān)任。

A.勞動行政部門代表

B.同級工會代表

C.用人單位代表

D.人民法院指定的人員

【答案】：A

157、下述人員中可以作為評標委員會成員的是（）。

A.與招標人有利益關(guān)系的人員

B.與投標人有利害關(guān)系的人員

C.該市建設(shè)行政主管部門的工作人員

D.從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿3年以上的人員

【答案】：A

158、在保險合同的有效期內(nèi)，保險標的的危險程度顯著增加的，被保險人應(yīng)當(dāng)按照合同約定及時通知保險人，但保險人()。

A.不能增加保險費

B.不可以解除合同

C.不能轉(zhuǎn)讓保險合同

D.可增加保險費或解除合同

【答案】：D

159、某市一建經(jīng)過招投標中標后與開發(fā)商簽訂了一份施工總承包合同并備案，后建設(shè)單位又要求施工單位出具了降價10%的讓利承諾。該承諾未再辦理備案手續(xù)。對于此補充協(xié)議，下列說法正確的是（）。

A.該補充協(xié)議對工程價款的改變不屬于合同實質(zhì)性內(nèi)容的變更

B.該協(xié)議變更是雙方真實意思表示，屬于合同約定變更，不需要再次備案

C.由于該協(xié)議未辦理備案，工程結(jié)算時只能以原備案合同作為結(jié)算依據(jù)

D.該補充協(xié)議應(yīng)當(dāng)作為工程款結(jié)算的依據(jù)

【答案】：C

160、重大誤解，是指當(dāng)事人一方因（）導(dǎo)致對合同的內(nèi)容等發(fā)生重大誤解而訂立的合同的行為。

A.一方以欺詐、脅迫的手段

B.自己的過失

C.處于緊張精神狀態(tài)

D.缺乏經(jīng)驗的情況下

【答案】：B

161、下列情形中,用人單位可以解除勞動合同的是（）

A.職工患病,在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)

B.女職工在孕期內(nèi)

C.女職工在哺乳期內(nèi)

D.在試用期間被證明不符合錄用條件

【答案】：D

162、《大氣污染防治法》規(guī)定，建設(shè)項目的（）必須對建設(shè)項目可能產(chǎn)生的大氣污染和對生態(tài)環(huán)境的影響作出評價，規(guī)定防治措施，并按照規(guī)定的程序報環(huán)境保護行政主管部門審查批準。

A.環(huán)境影響報告書

B.環(huán)境影響報告表

C.施工組織設(shè)計文件

D.環(huán)境影響登記表

【答案】：A

163、關(guān)于竣工結(jié)算文件編審的說法,正確的是（）。

A.實行總承包的工程,由具體承包人編制,由發(fā)包人直接審查

B.政府投資項目,由所在地城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門審查

C.建設(shè)項目竣工總結(jié)算由總承包人編制,發(fā)包人需直接審查,不可委托工程造價咨詢機構(gòu)進行審查

D.單位工程竣工結(jié)算由承包人編制,發(fā)包人審查

【答案】：D

164、某建設(shè)工程施工合同約定2012年11月20日竣工并在1個月內(nèi)交付發(fā)包方使用，后因承包方原因工期拖延3個月，但發(fā)包方在2013年元月20日未經(jīng)驗收實際占用了該工程，則該工程的竣工日期應(yīng)為()。

A.2012年11月20日

B.2012年12月20日

C.2013年1月20日

D.2013年2月20日

【答案】：C

165、下列事項中,屬于專利權(quán)保護對象的是（）。

A.施工企業(yè)的名稱或者標志

B.施工企業(yè)編制的投標文件

C.施工企業(yè)編制的施工方案

D.施工企業(yè)發(fā)明的新技術(shù)

【答案】：D

166、某設(shè)備租賃公司將一臺已經(jīng)出租給某勞務(wù)公司的鋼筋切割機轉(zhuǎn)讓給某施工企業(yè)，該切割機租賃還有3個月到期。轉(zhuǎn)讓合同約定當(dāng)切割機租賃期限結(jié)束時勞務(wù)公司將其交付給該施工企業(yè)。該買賣合同中切割機的交付方式為()。

A.簡易交付

B.擬制交付

C.指示交付

D.占有改定

【答案】：C

167、根據(jù)《民法典》的規(guī)定，動產(chǎn)物權(quán)轉(zhuǎn)讓時，雙方又約定由出讓人繼續(xù)占有該動產(chǎn)的，物權(quán)自（）時發(fā)生效力。

A.動產(chǎn)交付

B.該約定生效

C.登記備案

D.動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同生效

【答案】：B

168、關(guān)于仲裁的說法，正確的是（）。（2016）

A.仲裁委員會隸屬行政機關(guān)

B.仲裁以公幵審理為原則

C.仲裁委員會由當(dāng)事人協(xié)商確定

D.仲裁裁決作出后可以上訴

【答案】：C

169、下列物權(quán)種類中，屬于擔(dān)保物權(quán)的是()。2017

A.抵押權(quán)

B.使用權(quán)

C.收益權(quán)

D.地役權(quán)

【答案】：A

170、某施工單位的副經(jīng)理將個人所有的鋼管出祖給本單位，并簽訂了租賃合同。根據(jù)《公司法》，該合同須經(jīng)過（）同意。

A.監(jiān)事會

B.工會

C.股東會

D.董事會

【答案】：C

171、某施工單位與建設(shè)單位簽訂了一個施工承包合同，合同中約定2005年10月1日竣工。2005年8月1日，該地區(qū)發(fā)生了地震，使得在建的工程坍塌，施工單位沒能按時交付工程，則施工單位沒能按時交付工程屬于()。

A.沒有違約，因為地震坍塌屬于外界因素，與施工單位無關(guān)

B.構(gòu)成違約，因為客觀上存在違約的事實

C.沒有違約，因為是不可抗力所導(dǎo)致，施工單位可以申請免除責(zé)任

D.構(gòu)成違約，因為從主觀上說施工單位并沒有保證好質(zhì)量，使其坍塌嚴重

【答案】：B

172、仲裁以不公開審理為原則，主要目的是（）。

A.專業(yè)性過強他人無法參與

B.獨立性不需要干涉

C.保密性不需要外人參與

D.快捷性的需要

【答案】：C

173、甲用人單位自用工之日至今6個月的時間里仍未與勞動者孫某訂立書面勞動合同，其中勞動者孫某的月薪為4000元。則用人單位應(yīng)當(dāng)向勞動者每月支付（）元的工資。

A.6000

B.8000

C.10000

D.12000

【答案】：B

174、某建設(shè)工程采用招標方式選擇承包人，則關(guān)于該建設(shè)工程招投標過程中的行為，下列說法中，正確的是（）。

A.雖然投標邀請書的對象是明確的，但仍屬要約邀請

B.招標公告、招標文件是要約

C.投標文件是要約邀請

D.中標通知書是要約

【答案】：A

175、（2020年真題）關(guān)于城市維護建設(shè)稅的說法，正確的是（）。

A.城市維護建設(shè)稅，以納稅人應(yīng)當(dāng)繳納的消費稅、增值稅、營業(yè)稅稅額為計稅依據(jù)

B.城市維護建設(shè)稅，與消費稅、增值稅、營業(yè)稅分別繳納

C.城市維護建設(shè)稅稅率統(tǒng)一為5%

D.凡繳納消費稅、增值稅、營業(yè)稅的單位，都是城市維護建設(shè)稅的納稅義務(wù)人

【答案】：D

176、設(shè)區(qū)的市級勞動能力鑒定委員會應(yīng)當(dāng)自收到勞動能力鑒定申請之日起（）日內(nèi)作出勞動能力鑒定結(jié)論，必要時，作出勞動能力鑒定結(jié)論的期限可以延長30日。

A.30

B.45

C.60

D.90

【答案】：C

177、王某與母親生活在不同的城市。在母親生日之際，王某通過一家購物網(wǎng)站訂送了鮮花，以示祝福。這類買賣合同的交付方式屬于（）。

A.現(xiàn)實交付

B.指示交付

C.占有改定

D.簡易交付

【答案】：B

178、某工程項目足額投保了建筑工程一切險，在保險期間內(nèi)，工程發(fā)生了保險事故。為減少損失，被保險人共計支出6萬元。經(jīng)保險公司查勘定損，建筑物實際損失為20萬。保險公司應(yīng)當(dāng)支付的保險金為（）萬元。

A.6

B.14

C.20

D.26

【答案】：D

179、甲總承包單位與乙分包單位依法簽訂了專業(yè)工程分包合同，在建設(shè)單位組織竣工驗收時，發(fā)現(xiàn)該專業(yè)工程質(zhì)量不合格。關(guān)于該專業(yè)工程質(zhì)量責(zé)任的說法，正確的是（）。（2015）

A.乙就分包工程對建設(shè)單位承擔(dān)全部法律責(zé)任

B.甲就分包工程對建設(shè)單位承擔(dān)全部法律責(zé)任

C.甲和乙就分包工程對建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任

D.甲對建設(shè)單位承擔(dān)主要責(zé)任，乙承擔(dān)補充責(zé)任

【答案】：C

180、某企業(yè)與張某簽訂勞動合同。張某工作后，單位發(fā)現(xiàn)其嚴重近視，因該工種對視力有嚴格要求，張某不能適應(yīng)該工作。經(jīng)企業(yè)了解得知張某在錄用時隱瞞其視力真實情況，于是決定與張某解除勞動合同。此勞動合同應(yīng)認定為（）

A.因張某不能適應(yīng)該工作，勞動合同應(yīng)予解除

B.因已考核錄用，企業(yè)無權(quán)單方解除勞動合同

C.該勞動合同不應(yīng)解除，應(yīng)變更

D.無效勞動合同，自訂立時起即無法律效力

【答案】：D

181、關(guān)于評標規(guī)則的說法，正確的是()。

A.評標委員會成員的名單可在開標前予以公布

B.招標項目的標底應(yīng)當(dāng)在中標結(jié)果確定前公布

C.投標文件未經(jīng)投標單位蓋章和負責(zé)人簽字的，評標委員會應(yīng)當(dāng)否決其投標

D.評標委員會確定的中標候選人至少3個，并標明順序

【答案】：C

182、某地建設(shè)行政主管部門檢查某施工企業(yè)的施工工地，發(fā)現(xiàn)該施工企業(yè)沒有按照施工現(xiàn)場管理規(guī)定設(shè)置圍擋，依法責(zé)令其停止施工。該建設(shè)行政主管部門對該施工企業(yè)采取的行政行為屬于()。

A.行政處罰

B.行政裁決

C.行政處分

D.行政強制

【答案】：A

183、甲、乙、丙、丁四家公司組成聯(lián)合體進行投標，則下列聯(lián)合體成員的行為中正確的（）

A.該聯(lián)合體成員甲公司又以自己單位名義單獨對該項目進行投標

B.該聯(lián)合體成員簽訂共同投標協(xié)議

C.該聯(lián)合體成員乙公司和丙公司組成一個新聯(lián)合體對該項目進行投標

D.甲、乙、丙、丁四家公司設(shè)立一個新公司作為聯(lián)合體投標的牽頭人

【答案】：B

184、下列不要求總監(jiān)理工程師簽字是（）。

A.竣工驗收

B.撥付工程款

C.建材、構(gòu)配件、設(shè)備的使用及進入下道工序

D.專項施工方案

【答案】：C

185、施工企業(yè)與材料供應(yīng)商訂立的合同中約定“任何一方不能履行合同須承擔(dān)違約金3萬元，發(fā)生爭端由某仲裁機構(gòu)解決”?，F(xiàn)供應(yīng)商延期交貨給施工企業(yè)造成的損失為4.5萬元，則施工企業(yè)為最大限度維護自身利益應(yīng)()。

A.向某仲裁機構(gòu)請求供應(yīng)商支付4.5萬元

B.向某仲裁機構(gòu)請求供應(yīng)商支付3萬元

C.直接要求供應(yīng)商支付7.5萬元

D.直接要求供應(yīng)商支付3萬元

【答案】：A

186、按照《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》的規(guī)定，在合同履行過程中，承包人申請延期開工，發(fā)包人應(yīng)在收到申請后（）予以答復(fù)，否則視為同意延期。

A.7日內(nèi)

B.2天內(nèi)

C.72小時內(nèi)

D.48小時內(nèi)

【答案】：D

187、根據(jù)《征收教育費附加的暫行規(guī)定》,教育費附加率為（）。

A.3%

B.4%

C.5%

D.6%

【答案】：A

188、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，在施工現(xiàn)場使用的裝配式活動房屋，應(yīng)當(dāng)具有()。2017

A.銷售許可證

B.安裝許可證

C.產(chǎn)品合格證

D.安全許可證

【答案】：C

189、根據(jù)《建筑工程施工轉(zhuǎn)包違法等違法行為認定查處管理辦法（試行）》，關(guān)于對個人掛靠行為處罰的說法，正確的是()。

A.有執(zhí)業(yè)資格證書的，吊銷其執(zhí)業(yè)資格證書，5年內(nèi)不予執(zhí)業(yè)資格注冊

B.處以一定比例的罰款

C.不得再擔(dān)任項目負責(zé)人

D.造成重大質(zhì)量安全事故的，吊銷其執(zhí)業(yè)資格證書，5年以后可以重新注冊

【答案】：A

190、分期付款的買受人未支付到期價款的金額達到全部價款的（），出賣人有權(quán)要求買受人支付全部價款或者解除合同。

A.1／5

B.1／4

C.1／3

D.1／2

【答案】：A

191、由一個國家現(xiàn)行的各個部門法構(gòu)成的有機聯(lián)系的統(tǒng)一整體通常稱為（）。

A.法律形式

B.法律體系

C.法律規(guī)范

D.法律部門

【答案】：B

192、關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量保修違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任的說法，正確的是()。2014

A.施工單位不履行保修義務(wù)或者拖延履行保修義務(wù)的，責(zé)令改正，處10萬元以上30萬元以下的罰款

B.缺陷責(zé)任期內(nèi)，由承包人原因造成的缺陷，承包人負責(zé)維修并承擔(dān)相應(yīng)費用后，可免除對工程的一般損失賠償責(zé)任

C.缺陷責(zé)任期內(nèi)，由承包人原因造成的缺陷，承包人應(yīng)負責(zé)維修，并承擔(dān)鑒定及維修費用

D.建筑業(yè)企業(yè)申請資質(zhì)升級、資質(zhì)增項，在申請之日起半年內(nèi)，未依法履行保修義務(wù)或拖延履行的并造成嚴重后果的，資質(zhì)許可機關(guān)不予批準其申請

【答案】：C

193、甲、乙兩個同一專業(yè)的施工單位分別具有該專業(yè)二、三級企業(yè)資質(zhì)，甲、乙兩個單位的項目經(jīng)理數(shù)量合計符合一級企業(yè)資質(zhì)要求。甲、乙兩單位組成聯(lián)合體參加投標。則該聯(lián)合體資質(zhì)等級應(yīng)為（）。

A.一級

B.二級

C.三級

D.暫定級

【答案】：C

194、下列屬于委托代理終止的是（）。

A.被代理人取得民事行為能力

B.被代理人恢復(fù)民事行為能力

C.代理期限屆滿或者代理事務(wù)完成

D.指定代理的人民法院取消指定

【答案】：C

195、某施工合同因承包人重大誤解而屬于可撤銷合同時，則下列表述錯誤的是()。

A.承包人可申請法院撤銷合同

B.承包人可放棄撤銷權(quán)繼續(xù)認可該合同

C.承包人放棄撤銷權(quán)后發(fā)包人享有該權(quán)利

D.承包人享有撤銷權(quán)而發(fā)包人不享有該權(quán)利

【答案】：C

196、建設(shè)單位與供貨商簽訂的鋼材供貨合同未約定交貨地點，后雙方對此沒有達成補充協(xié)議，也不能依其他方法確定。則供貨商備齊鋼材后()。

A.應(yīng)將鋼材送到施工現(xiàn)

B.應(yīng)將鋼材送到建設(shè)單位的辦公所在地

C.應(yīng)將鋼材送到建設(shè)單位的倉庫

D.可通知建設(shè)單位自提

【答案】：D

197、從事建筑工程活動的人員,要通過國家任職資格考試、考核,由（）注冊并辦理資格證書。

A.工商行政管理部門

B.勞動人事部門

C.建設(shè)行政主管部門

D.縣級以上人民政府

【答案】：C

198、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定，建設(shè)工程合同糾紛應(yīng)由（）的人民法院管轄

A.工程所在地

B.被告住所地

C.原告住所地

D.合同簽字地

【答案】：A

199、施工企業(yè)購買材料設(shè)備之后由保管人進行儲存，存貨人未按合同約定向保管人支付倉儲費時，保管人有權(quán)扣留足以清償其所欠倉儲費的貨物。保管人行使的權(quán)利是（）。（2014）

A.抵押權(quán)

B.質(zhì)權(quán)

C.留置權(quán)

D.用益物權(quán)

【答案】：C

200、對于非施工單位原因造成的質(zhì)量問題，施工單位也應(yīng)負責(zé)返修，造成的損失及返修費用最終由()負責(zé)。

A