工程施工合同范本電子版

工程施工合同范本電子版合同編號：__________合同各方：甲方：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：_________________乙方：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：_________________鑒于甲方為工程項目的業(yè)主，具備項目建設(shè)的相關(guān)資質(zhì)和條件，并愿意委托乙方承擔(dān)該工程的施工任務(wù)；乙方具備相應(yīng)的施工資質(zhì)和能力，愿意承擔(dān)該工程的施工任務(wù)，雙方經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：________________1.2工程地點：________________1.3工程規(guī)模：________________1.4工程內(nèi)容：________________1.5工程質(zhì)量標準：________________第二條合同價款2.1工程總價款為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。2.2乙方報價是基于甲乙雙方共同認可的工程量及工程單價計算得出。2.3乙方報價包含：工程材料、施工設(shè)備、人工費用、管理費用、稅費等一切與工程有關(guān)的費用。2.4乙方報價為一次性報價，合同簽訂后，除非甲乙雙方另有約定，否則乙方不得以任何理由提出調(diào)價。第三條合同履行3.1甲方責(zé)任：（1）負責(zé)辦理工程項目的相關(guān)審批手續(xù)，提供施工場地。（2）按照合同約定支付工程價款。（3）提供工程設(shè)計圖紙及相關(guān)技術(shù)資料，并對乙方的施工提供必要的指導(dǎo)。（4）協(xié)調(diào)解決工程施工過程中遇到的問題，確保工程順利進行。3.2乙方責(zé)任：（1）按照設(shè)計圖紙和施工規(guī)范要求，保質(zhì)保量完成施工任務(wù)。（2）嚴格按照合同約定的工期完成工程，如有延期，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（3）負責(zé)工程現(xiàn)場的安全管理，確保施工過程中不發(fā)生安全事故。（4）負責(zé)工程現(xiàn)場的環(huán)境保護，遵守相關(guān)環(huán)保法規(guī)。（5）協(xié)助甲方辦理工程驗收手續(xù)。第四條合同價款的支付與結(jié)算4.1甲方按照工程進度，分階段支付工程價款。具體支付方式如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價款的30%作為預(yù)付款。（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價款的30%。（3）工程進度達到100%時，甲方支付乙方工程總價款的20%。（4）剩余的10%作為質(zhì)量保證金，待工程驗收合格后支付。4.2乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按照稅務(wù)規(guī)定支付稅費。4.3雙方約定，如乙方提前完成工程，甲方應(yīng)按照實際完成時間提前支付相應(yīng)比例的工程價款。4.4工程驗收不合格，甲方有權(quán)要求乙方返工，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。第五條違約責(zé)任5.1甲方逾期支付工程價款，應(yīng)按照逾期部分價款的每日千分之一支付違約金。5.2乙方未按照約定工期完成工程，應(yīng)按照逾期部分工程價款的每日千分之一支付違約金。5.3乙方施工質(zhì)量不符合約定，甲方有權(quán)要求乙方返工，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。5.4雙方因不可抗力導(dǎo)致無法履行合同，經(jīng)協(xié)商一致，可以解除合同，互不承擔(dān)違約責(zé)任。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________甲方代表（簽名）：____________乙方代表（簽名）：____________簽訂日期：________________一、附件列表：1.工程施工設(shè)計圖紙及相關(guān)技術(shù)資料2.工程量清單及報價單3.乙方施工資質(zhì)證明文件4.工程驗收標準及方法5.工程進度計劃及時間表6.付款憑證及轉(zhuǎn)賬記錄7.工程變更通知單8.安全事故報告及處理結(jié)果9.環(huán)保檢查報告及相關(guān)文件10.法院判決書或仲裁裁決書（如適用）二、違約行為及認定：1.甲方逾期支付工程價款：甲方未按照合同約定的付款時間節(jié)點支付相應(yīng)比例的工程價款。2.乙方未按約定工期完成工程：乙方未按照合同約定的時間節(jié)點完成工程進度。3.乙方施工質(zhì)量不符合約定：乙方施工的質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量標準。4.乙方現(xiàn)場安全管理不到位：乙方在施工現(xiàn)場未能確保施工安全，導(dǎo)致安全事故發(fā)生。5.乙方現(xiàn)場環(huán)境保護不符合規(guī)定：乙方在施工現(xiàn)場未能遵守相關(guān)環(huán)保法規(guī)。三、法律名詞及解釋：1.工程施工合同：雙方約定乙方承擔(dān)某項工程施工任務(wù)的合同。2.合同價款：雙方約定的工程施工總價款。3.違約金：違約方按照約定向守約方支付的賠償金。4.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。5.質(zhì)量保證金：為確保工程質(zhì)量，雙方約定保留的一定比例的工程價款。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并有權(quán)要求乙方采取措施加快進度。2.工程質(zhì)量問題：如發(fā)現(xiàn)乙方施工質(zhì)量不符合約定，甲方有權(quán)要求乙方返工，并由乙方承擔(dān)返工費用。3.甲方逾期支付價款：甲方逾期支付工程價款，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工，并要求甲方支付違約金。4.安全事故發(fā)生：立即啟動應(yīng)急預(yù)案，及時報告甲方和相關(guān)部門，并按照相關(guān)規(guī)定處理。5.環(huán)保問題：乙方應(yīng)遵守相關(guān)環(huán)保法規(guī)，如發(fā)生環(huán)保問題，甲方有權(quán)要求乙方停止施工，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.新建工程施工