簡單吊頂包工包料合同書樣本

簡單吊頂包工包料合同書樣本合同編號：__________合同雙方：甲方：乙方：鑒于甲方需要進行簡單吊頂工程，乙方具有相應(yīng)的施工能力，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同書，以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程單價：__________1.5工程總價：__________第二條工程質(zhì)量2.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙和施工要求，確保工程質(zhì)量。2.2乙方應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)標準和規(guī)范進行施工，確保工程安全。2.3乙方應(yīng)保證工程所用材料質(zhì)量，不得使用假冒偽劣材料。2.4工程驗收標準：__________第三條工程進度3.1乙方應(yīng)按照雙方約定的工期完成工程施工。3.2乙方應(yīng)提前向甲方報告工程進度，如有特殊情況導致工期延誤，乙方應(yīng)提前通知甲方，并商討延期事宜。第四條材料供應(yīng)4.1甲方應(yīng)按照合同約定提供工程所需材料，并確保材料質(zhì)量。4.2甲方應(yīng)按時供應(yīng)材料，如有延誤，應(yīng)承擔相應(yīng)責任。第五條工程款支付（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價的一定比例作為預(yù)付款。（2）工程進度達到一定比例后，甲方支付相應(yīng)比例的工程款。（3）工程驗收合格后，甲方支付剩余工程款。5.2甲方支付工程款時，應(yīng)提供相應(yīng)金額的發(fā)票。第六條違約責任6.1任何一方違反合同的約定，應(yīng)承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2如因乙方施工原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題，乙方應(yīng)負責修復(fù)，并承擔修復(fù)費用。6.3如因甲方原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，甲方應(yīng)支付乙方相應(yīng)的工程款。第七條爭議解決雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且工程款支付完畢之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工圖紙2.施工要求說明3.國家相關(guān)標準和規(guī)范4.材料供應(yīng)清單5.工程進度報告6.工程驗收標準7.違約金計算公式8.爭議解決方式的相關(guān)法律文件二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付預(yù)付款或工程款2.甲方未按約定提供材料，或提供的材料質(zhì)量不合格3.乙方未按約定工期完成工程施工4.乙方未按國家相關(guān)標準和規(guī)范進行施工5.乙方使用假冒偽劣材料6.乙方未提前通知甲方工程進度或工期延誤7.任何一方未履行合同約定的其他義務(wù)三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，負責提供工程所需的材料和支付工程款。2.乙方：指合同中的承攬方，負責按照甲方的要求完成工程施工。3.工程驗收：指工程完成后，甲方對工程質(zhì)量、進度等方面的檢查和評估。4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。5.爭議解決：指雙方在履行合同過程中發(fā)生的糾紛通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式進行解決。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.材料供應(yīng)延誤：甲方應(yīng)提前準備充足的原材料，并確保按時供應(yīng)；若甲方延誤供應(yīng)，應(yīng)承擔相應(yīng)責任。2.工程進度延誤：乙方應(yīng)合理安排施工計劃，確保按期完成工程；若因特殊情況導致工期延誤，乙方應(yīng)提前通知甲方，并商討延期事宜。3.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)標準和規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量；如發(fā)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負責修復(fù)，并承擔修復(fù)費用。4.爭議解決：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建筑物的簡單吊頂工程施工。2.適用于甲方為具備材料供應(yīng)能力和支付能力的個人或