合同承攬合同

合同承攬合同合同編號：__________合同承攬合同1.名稱：__________2.地址：__________3.聯(lián)系人：__________4.聯(lián)系電話：__________1.名稱：__________2.地址：__________3.聯(lián)系人：__________4.聯(lián)系電話：__________第一條項目內(nèi)容1.1委托方同意將其__________（項目名稱）的承攬工作交由承攬方負責。1.2承攬方應(yīng)按照委托方的要求，完成項目的__________（具體工作內(nèi)容）。1.3項目地點：__________。1.4項目期限：自合同簽訂之日起至__________日止。第二條雙方權(quán)利義務(wù)2.1委托方的權(quán)利義務(wù)：（1）提供項目所需的__________（原材料、設(shè)備等）；（2）按照合同約定支付承攬費用；（3）對承攬方的承攬工作給予必要的指導(dǎo)和支持；（4）驗收承攬方完成的項目，并按約定支付驗收合格后的尾款。2.2承攬方的權(quán)利義務(wù)：（1）按照委托方的要求，按時完成項目的承攬工作；（2）保證項目質(zhì)量，確保項目達到__________（質(zhì)量標準）；（3）對項目過程中涉及的保密信息予以保密；（4）按約定時間向委托方提交項目進度報告。第三條承攬費用及支付方式3.1承攬費用為__________元（大寫：____________________元整）。3.2委托方支付承攬費用的方式如下：（1）合同簽訂后__________日內(nèi)，支付__________%；（2）項目驗收合格后，支付剩余__________%。3.3承攬方應(yīng)在收到委托方支付的承攬費用后，按照約定時間開始項目的承攬工作。第四條項目驗收及質(zhì)量保證4.1項目完成后，承攬方應(yīng)按約定時間向委托方提交項目驗收申請。4.2委托方應(yīng)在收到驗收申請后__________日內(nèi)組織驗收。4.3項目驗收合格后，委托方應(yīng)在驗收合格后__________日內(nèi)支付尾款。4.4承攬方承諾項目質(zhì)量達到約定標準，如項目驗收不合格，承攬方應(yīng)按照委托方的要求進行整改，并承擔由此產(chǎn)生的費用。第五條保密條款5.1承攬方應(yīng)對在項目過程中獲得的委托方的保密信息予以保密，未經(jīng)委托方同意，不得向任何第三方披露。5.2保密信息包括但不限于：技術(shù)資料、商業(yè)秘密、客戶信息等。第六條違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。6.2承攬方如未能按約定時間完成項目，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=承攬費用×逾期天數(shù)×__________%。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至項目驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.項目詳細需求說明書2.承攬工作范圍和詳細說明3.質(zhì)量標準和驗收標準4.保密協(xié)議5.項目進度計劃和報告模板6.違約金計算公式說明7.合同履行過程中所需的其他相關(guān)文件和資料二、違約行為及認定：1.承攬方未能按約定時間完成項目，或項目驗收不合格2.委托方未能按約定時間支付承攬費用3.雙方未能履行保密協(xié)議，泄露對方保密信息4.雙方未能履行其他合同約定的義務(wù)5.違約行為的認定依據(jù)：合同條款、法律法規(guī)、雙方協(xié)商結(jié)果和法院判決三、法律名詞及解釋：1.承攬合同：一方承擔完成某項工作，另一方支付報酬的合同2.違約金：違反合同約定所產(chǎn)生的經(jīng)濟賠償3.保密信息：合同履行過程中涉及的技術(shù)資料、商業(yè)秘密、客戶信息等4.質(zhì)量標準：項目完成后的性能、功能、外觀等方面的要求5.驗收：委托方對承攬方完成的項目進行檢查，確認是否符合合同約定四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.項目進度延誤：與承攬方溝通，了解延誤原因，協(xié)商調(diào)整進度計劃，必要時依法要求賠償2.項目質(zhì)量問題：要求承攬方整改，直至達到合同約定的質(zhì)量標準3.保密信息泄露：立即啟動保密協(xié)議約定的應(yīng)急預(yù)案，采取補救措施，必要時依法要求賠償4.支付糾紛：查閱合同條款，核實支付金額和時間，與承攬方協(xié)商解決，必要時依法解決5.合同糾紛：協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向合同簽訂地人