2024版防腐木施工合同書

編號：__________2024版防腐木施工合同書甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024版防腐木施工合同書合同目錄第一章：合同主體1.1甲方（業(yè)主）名稱及聯(lián)系方式1.2乙方（施工方）名稱及聯(lián)系方式1.3合同簽訂日期第二章：工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程預算第三章：施工內容3.1防腐木材料種類及規(guī)格3.2施工范圍及工藝3.3施工進度計劃第四章：材料供應4.1甲方提供材料清單4.2乙方提供材料清單4.3材料質量標準及驗收第五章：施工質量與驗收5.1施工質量標準5.2驗收程序及時間5.3質量保修期限及保修范圍第六章：合同價格與支付6.1合同總價6.2支付方式及時間6.3價款調整條件及方法第七章：工期延誤及違約責任7.1工期延誤的責任及賠償7.2乙方違約責任7.3甲方違約責任第八章：不可抗力8.1不可抗力的定義及范圍8.2不可抗力事件的應對及處理第九章：爭議解決9.1爭議解決方式9.2訴訟管轄法院第十章：合同的變更、解除與終止10.1合同變更的條件及程序10.2合同解除的條件及程序10.3合同終止的條件及程序第十一章：合同的生效、修改與解除11.1合同生效條件11.2合同修改程序11.3合同解除條件及后果第十二章：其他約定12.1環(huán)境保護及安全施工12.2信息保密12.3法律適用及爭議解決第十三章：附件13.1施工圖紙及相關技術文件13.2材料合格證及檢測報告13.3其他相關文件第十四章：合同14.1甲方聲明14.2乙方聲明14.3合同條款明細合同編號_________第一章：合同主體1.1甲方（業(yè)主）名稱：_________1.1甲方聯(lián)系方式：_________1.2乙方（施工方）名稱：_________1.2乙方聯(lián)系方式：_________1.3合同簽訂日期：_________第二章：工程概況2.1工程名稱：_________2.2工程地點：_________2.3工程規(guī)模：_________2.4工程預算：_________第三章：施工內容3.1防腐木材料種類及規(guī)格：_________3.2施工范圍及工藝：_________3.3施工進度計劃：_________第四章：材料供應4.1甲方提供材料清單：_________4.2乙方提供材料清單：_________4.3材料質量標準及驗收：_________第五章：施工質量與驗收5.1施工質量標準：_________5.2驗收程序及時間：_________5.3質量保修期限及保修范圍：_________第六章：合同價格與支付6.1合同總價：_________6.2支付方式及時間：_________6.3價款調整條件及方法：_________第七章：工期延誤及違約責任7.1工期延誤的責任及賠償：_________7.2乙方違約責任：_________7.3甲方違約責任：_________第八章：不可抗力8.1不可抗力的定義及范圍：不可抗力是指在合同簽訂后，由于不可預見、不可避免且無法克服的客觀情況，導致一方或雙方無法履行合同義務的情況。包括但不限于自然災害（如地震、洪水）、社會事件（如戰(zhàn)爭、罷工）及其他不可抗力因素（如政策變動、網(wǎng)絡攻擊）。8.2不可抗力事件的應對及處理：一旦發(fā)生不可抗力事件，受影響的一方應立即通知對方，并在合理時間內提供相關證明文件。雙方應協(xié)商確定是否繼續(xù)履行合同，以及調整履行時間或方式。第九章：爭議解決9.1爭議解決方式：雙方同意采用友好協(xié)商的方式解決合同履行過程中的爭議。如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2訴訟管轄法院：合同簽訂地人民法院。第十章：合同的變更、解除與終止10.1合同變更的條件及程序：合同變更需雙方協(xié)商一致，并書面確認。變更內容應明確、具體，并符合法律法規(guī)及合同規(guī)定。10.2合同解除的條件及程序：合同解除需雙方協(xié)商一致，并書面確認。解除合同后，雙方應按照合同約定處理后續(xù)事項。10.3合同終止的條件及程序：合同終止條件及程序按照法律法規(guī)及合同約定執(zhí)行。合同終止后，雙方應按照合同約定處理后續(xù)事項。第十一章：合同的生效、修改與解除11.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同修改程序：合同修改需雙方協(xié)商一致，并書面確認。修改內容應明確、具體，并符合法律法規(guī)及合同規(guī)定。11.3合同解除條件及后果：合同解除需符合第十章約定的條件，解除合同后，雙方應按照合同約定處理后續(xù)事項。第十二章：其他約定12.1環(huán)境保護及安全施工：雙方應遵守國家有關環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，確保施工過程中的環(huán)境保護和安全。12.2信息保密：雙方應對合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密和個人信息予以保密，未經(jīng)對方同意不得泄露給第三方。12.3法律適用及爭議解決：本合同適用中華人民共和國法律。爭議解決方式及訴訟管轄法院按照第九章、第十章約定執(zhí)行。第十三章：附件13.1施工圖紙及相關技術文件：詳見附件一。13.2材料合格證及檢測報告：詳見附件二。13.3其他相關文件：詳見附件三。第十四章：合同14.1甲方聲明：甲方已充分了解合同內容，自愿簽訂本合同，并按照合同約定履行義務。14.2乙方聲明：乙方已充分了解合同內容，自愿簽訂本合同，并按照合同約定履行義務。14.3合同條款明細：詳見合同。甲方（蓋章）：_________代表（簽字）：_________日期：_________乙方（蓋章）：_________代表（簽字）：_________日期：_________多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明1.1甲方變更權：甲方在本合同履行過程中，有權根據(jù)項目實際情況變更施工內容、材料規(guī)格等。乙方應根據(jù)甲方要求及時調整施工方案。任何因甲方變更導致的額外費用及工期延誤，甲方不承擔責任。1.2甲方監(jiān)督權：甲方有權對施工過程進行監(jiān)督，確保乙方按照合同約定的質量標準、工藝要求進行施工。乙方應接受甲方的監(jiān)督，并及時整改甲方的合理意見。1.3甲方驗收權：甲方有權對施工完成的工程進行驗收。乙方應按照合同約定的質量標準完成工程，并保證工程通過甲方驗收。若乙方工程質量不符合合同約定，乙方應承擔修復及賠償責任。1.4甲方支付權：甲方按照合同約定的付款進度支付合同價款。乙方應提供合法、有效的發(fā)票，以便甲方及時支付。若乙方未按照合同約定提供發(fā)票，甲方有權延遲支付相應款項。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明2.1乙方質量保證：乙方應對提供的防腐木材料質量負責，確保材料符合國家相關標準及合同約定。若乙方提供的材料質量不合格，乙方應承擔更換、修復及賠償責任。2.2乙方工期保證：乙方應按照合同約定的工期完成施工。若乙方原因導致工期延誤，乙方應按照合同約定向甲方支付違約金。2.3乙方保密義務：乙方應對在合同履行過程中獲取的甲方商業(yè)秘密和個人信息予以保密，未經(jīng)甲方同意不得泄露給第三方。2.4乙方服務承諾：乙方應提供完善的售后服務，包括工程保修、維護等。在保修期內，乙方應對工程質量問題負責并及時處理。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明3.1第三方中介職責：第三方中介應負責協(xié)調甲乙雙方在合同履行過程中的關系，協(xié)助解決爭議，確保合同順利履行。3.2第三方中介費用：第三方中介的費用由甲乙雙方協(xié)商確定，并按照合同約定的方式支付。3.3第三方中介的獨立性：第三方中介應保持獨立性，不代表任何一方利益，公正、中立地處理合同履行過程中的問題。3.4第三方中介的更換：甲乙雙方任何一方對第三方中介的服務不滿意時，有權提出更換要求。更換第三方中介時，應提前通知對方，并協(xié)商確定新的中介。附件及其他補充說明一、附件列表：1.施工圖紙及相關技術文件2.材料合格證及檢測報告3.其他相關文件二、違約行為及認定：1.甲方違約行為：a.未按約定時間支付合同價款b.未按約定提供施工場地或條件c.未履行合同約定的其他義務2.乙方違約行為：a.未按約定時間完成施工b.提供的材料質量不符合合同約定c.未履行合同約定的其他義務3.違約行為的認定：a.違約行為的具體認定標準及后果b.違約責任的承擔方式及賠償金額三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不可預見、不可避免且無法克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.違約責任：指合同一方未履行合同義務或履行義務不符合約定時，應承擔的法律責任。3.質量保修期限：指合同約定的乙方對工程質量承擔保修責任的期限。4.合同價款：指合同約定的工程總價款。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工過程中遇到技術問題：a.及時與甲方溝通，尋求技術支持b.咨詢專業(yè)人士，采取合理