加油站施工合同的備案與登記

加油站施工合同的備案與登記合同編號(hào)：__________加油站施工合同的備案與登記甲方：__________乙方：__________鑒于甲方為進(jìn)行加油站建設(shè)，需要乙方提供相關(guān)的施工服務(wù)，為確保雙方的權(quán)利和利益，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預(yù)算：__________第二條施工期限2.1開工日期：__________2.2竣工日期：__________第三條乙方的義務(wù)3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)行加油站施工。3.2乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量和施工安全，確保工程按時(shí)完工。3.3乙方應(yīng)向甲方提供完整的施工資料和文件，以備備案和登記之用。第四條甲方的義務(wù)4.1甲方應(yīng)按照合同約定向乙方支付工程款項(xiàng)。4.2甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理工程備案和登記手續(xù)。4.3甲方應(yīng)提供施工所需的現(xiàn)場(chǎng)條件和設(shè)施。第五條工程款項(xiàng)5.1工程款項(xiàng)支付方式：__________5.2工程款項(xiàng)支付時(shí)間：__________第六條違約責(zé)任6.1乙方未按照約定完成施工的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同金額的____%。6.2甲方未按照約定支付工程款項(xiàng)的，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項(xiàng)的____%。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙2.施工方案和施工組織設(shè)計(jì)3.施工合同履行過(guò)程中的相關(guān)溝通記錄4.工程款項(xiàng)支付憑證5.工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告6.施工安全評(píng)估報(bào)告7.施工期間的環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告8.工程備案和登記所需的相關(guān)文件和資料二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定完成施工，或施工質(zhì)量不符合約定的，視為乙方違約。2.甲方未按照約定支付工程款項(xiàng)，或延遲支付工程款項(xiàng)，視為甲方違約。3.雙方未按照約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或目的不能實(shí)現(xiàn)的，視為違約。4.任何一方違反合同約定的其他條款，均視為違約。三、法律名詞及解釋：1.加油站施工合同：指甲方為進(jìn)行加油站建設(shè)，與乙方簽訂的關(guān)于提供施工服務(wù)的合同。2.施工期限：指合同約定的乙方完成施工的時(shí)間段。3.工程款項(xiàng)：指甲方根據(jù)合同約定，向乙方支付的施工費(fèi)用。4.違約金：指一方違約時(shí)，向另一方支付的賠償金。5.滯納金：指甲方未按約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)向乙方支付的逾期付款賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：如遇不可抗力等因素導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，雙方應(yīng)立即進(jìn)行協(xié)商，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整工程進(jìn)度和施工計(jì)劃。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，甲方有權(quán)要求乙方及時(shí)整改，必要時(shí)可委托第三方進(jìn)行評(píng)估和修復(fù)，相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。3.工程款項(xiàng)支付糾紛：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行支付，如有爭(zhēng)議，可先協(xié)商解決，協(xié)商不成可依法解決。4.合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議：雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為進(jìn)行加油站建設(shè)，需要乙方