下載本文檔
版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
工期延誤損失的責(zé)任承擔(dān)與賠償合同編號(hào):__________合同各方:鑒于甲方作為工程項(xiàng)目的委托方,乙方作為工程項(xiàng)目的承攬方,雙方為了明確工期延誤損失的責(zé)任承擔(dān)與賠償事宜,經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:一、合同概述1.1乙方承攬的工程項(xiàng)目包括但不限于:(1)工程名稱:____________________(2)工程地點(diǎn):____________________(3)工程內(nèi)容:____________________二、工期及延期2.1乙方的工程進(jìn)度按照甲方提供的工程進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行,工程總工期為_(kāi)___個(gè)月,自開(kāi)工之日起計(jì)算。2.2乙方如因自身原因?qū)е鹿こ萄悠?,?yīng)提前向甲方提出延期申請(qǐng),并征得甲方同意。甲方同意延期后,乙方應(yīng)按照甲方要求采取措施加快工程進(jìn)度。2.3乙方如因非自身原因?qū)е鹿こ萄悠?,?yīng)立即通知甲方,并提供相關(guān)證明材料。甲方應(yīng)在收到通知后的____個(gè)工作日內(nèi)核實(shí)情況,并根據(jù)實(shí)際情況決定是否同意延期。三、責(zé)任承擔(dān)與賠償3.1乙方如因自身原因?qū)е鹿こ萄悠冢瑧?yīng)承擔(dān)如下責(zé)任:(1)按照甲方要求采取措施加快工程進(jìn)度,并承擔(dān)加快工程進(jìn)度所需的一切費(fèi)用;(2)按照延期天數(shù)向甲方支付違約金,違約金計(jì)算方式為:延期天數(shù)×工程總價(jià)款的__%;(3)賠償甲方因工期延誤導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失,包括但不限于人員工資、設(shè)備租賃費(fèi)、材料費(fèi)等。3.2乙方如因非自身原因?qū)е鹿こ萄悠冢追綉?yīng)按照實(shí)際情況免除乙方的責(zé)任。如甲方同意延期,乙方無(wú)需承擔(dān)違約金及賠償責(zé)任。但甲方有權(quán)要求乙方采取措施加快工程進(jìn)度,并承擔(dān)加快工程進(jìn)度所需的一切費(fèi)用。四、爭(zhēng)議解決4.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、其他約定5.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。5.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至工程竣工驗(yàn)收合格并交付甲方之日起終止。甲方(蓋章):乙方(蓋章):簽訂日期:____________________一、附件列表:1.工程項(xiàng)目的相關(guān)圖紙和設(shè)計(jì)文件2.工程進(jìn)度計(jì)劃和施工方案3.乙方提交的工程進(jìn)度報(bào)告和質(zhì)量報(bào)告4.甲方同意延期的書(shū)面批準(zhǔn)文件5.乙方采取加快工程進(jìn)度的措施的相關(guān)文件6.雙方簽訂的工程驗(yàn)收合格證書(shū)7.雙方簽訂的工程交付證書(shū)二、違約行為及認(rèn)定:1.乙方未按照約定的工期完成工程,屬于違約行為。2.乙方未按照約定的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程,屬于違約行為。3.乙方未按照約定的工程進(jìn)度計(jì)劃和施工方案施工,屬于違約行為。4.乙方未按照甲方要求采取措施加快工程進(jìn)度,屬于違約行為。5.乙方未按照約定時(shí)間提交工程進(jìn)度報(bào)告和質(zhì)量報(bào)告,屬于違約行為。6.甲方未按照約定時(shí)間支付工程進(jìn)度款,屬于違約行為。7.甲方未按照約定時(shí)間提供施工場(chǎng)地和施工條件,屬于違約行為。三、法律名詞及解釋:1.工期延誤:指乙方未按照約定的工期完成工程的行為。2.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):指雙方約定的工程質(zhì)量要求,包括工程的安全、適用、美觀、耐久等方面的要求。3.工程進(jìn)度計(jì)劃:指雙方約定的工程完成的時(shí)間安排和施工步驟。4.違約金:指乙方因違約行為向甲方支付的賠償金。5.工程總價(jià)款:指雙方約定的乙方完成工程后應(yīng)支付的總價(jià)款。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法:1.遇到工期延誤的問(wèn)題,乙方應(yīng)立即通知甲方,并提供相關(guān)證明材料。甲方應(yīng)在收到通知后的規(guī)定個(gè)工作日內(nèi)核實(shí)情況,并根據(jù)實(shí)際情況決定是否同意延期。2.遇到工程質(zhì)量問(wèn)題,甲方應(yīng)立即通知乙方,并要求乙方采取措施進(jìn)行整改。乙方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改,并重新提交工程質(zhì)量報(bào)告。3.遇到支付問(wèn)題,甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間支付工程進(jìn)度款。如甲方未能按時(shí)支付,乙方有權(quán)暫停工程,并要求甲方支付違約金。4.遇到施工場(chǎng)地和施工條件問(wèn)題,甲方應(yīng)按照約定提供施工場(chǎng)地和施工條件。如甲方未能按約定提供,乙方有權(quán)暫停工程,并要求甲方支付違約金。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景:1.適用于甲方委托乙方承攬的各類工程項(xiàng)目。2.適用于乙方承擔(dān)工程項(xiàng)目的施工和質(zhì)量責(zé)任。3.適用于
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年度養(yǎng)殖場(chǎng)節(jié)能減排與綠色低碳合作協(xié)議書(shū)3篇
- 二零二五年度航空航天器加工合作協(xié)議2篇
- 2025陶瓷現(xiàn)匯外貿(mào)合同書(shū)
- 二零二五年度籃球運(yùn)動(dòng)員長(zhǎng)期保障合同3篇
- 2025年度農(nóng)村私人魚(yú)塘承包合同附漁業(yè)環(huán)保責(zé)任承諾書(shū)
- 二零二五年度汽車維修行業(yè)員工薪酬福利合同范本3篇
- 2025年度養(yǎng)殖土地租賃及農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)合作協(xié)議3篇
- 2025年度農(nóng)機(jī)租賃與農(nóng)業(yè)廢棄物資源回收利用合作協(xié)議3篇
- 2025年度新能源充電樁建設(shè)公司成立協(xié)議書(shū)范本3篇
- 2025年度年度農(nóng)機(jī)租賃與農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新合作協(xié)議3篇
- 《S7-1200-PLC-編程及應(yīng)用技術(shù)》試題試卷及答案2套
- 內(nèi)科護(hù)理學(xué)消化系統(tǒng)試習(xí)題及答案
- 用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則
- 中建一局質(zhì)量考核評(píng)價(jià)辦法
- 民辦非企業(yè)單位會(huì)計(jì)報(bào)表(會(huì)民非表010203)
- 口腔頜面系統(tǒng)解剖骨
- 川骨香-川古香手撕鴨配方及制作方法
- 深圳市排水管網(wǎng)維護(hù)管理質(zhì)量
- 變電站二次設(shè)計(jì)規(guī)范
- 能見(jiàn)度不良時(shí)船舶航行須知
- 實(shí)習(xí)證明、實(shí)習(xí)證明表(模板)2頁(yè)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論