2024版建筑鋼結構工程承攬合同

2024版建筑鋼結構工程承攬合同合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________乙方：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內容：__________1.5工程預算：__________二、合同范圍與內容2.1乙方負責本工程的鋼結構設計、制造、運輸、安裝、調試及驗收等工作。2.2乙方應按照甲方的要求，提供合格的鋼結構產品，并確保工程質量符合國家標準和行業(yè)規(guī)范。2.3乙方應按照合同約定的工期完成工程，如有延期，應承擔相應的違約責任。2.4乙方應承擔工程期間的安全責任，確保工程安全無事故。三、合同價格與支付3.1本合同總價款為：__________元（大寫：__________元整）。3.2甲方支付乙方工程款的方式如下：（1）合同簽訂后七個工作日內，甲方支付乙方工程款的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程款的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程款的40%。3.3乙方應提供正規(guī)發(fā)票，甲方按合同約定時間支付工程款。四、工期與進度4.1合同約定的工期為：__________天。4.2乙方應按照甲方要求，制定詳細的施工計劃，并報甲方審批。4.3乙方應確保工程進度符合合同約定，如有延期，應承擔相應的違約責任。五、質量與驗收5.1乙方應按照國家標準和行業(yè)規(guī)范，保證工程質量。5.2工程驗收合格標準為：__________。5.3工程驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求，及時整改，并承擔整改費用。六、違約責任6.1乙方未按照合同約定完成工程的，應承擔違約責任，向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的__________%。6.2乙方未按照合同約定質量標準的，應承擔整改費用，并支付甲方違約金，違約金為合同總價款的__________%。6.3甲方未按照合同約定支付工程款的，應承擔違約責任，向乙方支付違約金，違約金為應支付工程款的__________%。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件

2.乙方資質證書復印件

3.工程設計圖紙

4.工程預算明細表

5.施工計劃表

6.工程驗收標準

7.違約金計算公式

8.爭議解決方式的相關法律文件二、違約行為及認定：

1.乙方未按合同約定完成工程，認定標準為實際完成時間超過合同約定的工期。

2.乙方未按合同約定質量標準完成工程，認定標準為工程驗收不合格。

3.甲方未按合同約定支付工程款，認定標準為逾期支付工程款。三、法律名詞及解釋：

1.建筑鋼結構工程：指以鋼結構為主體的建筑結構工程，包括設計、制造、運輸、安裝、調試等環(huán)節(jié)。

2.承攬商：指具有相應資質和能力，承擔建筑鋼結構工程的設計、制造、運輸、安裝、調試等工作的企業(yè)或個人。

3.工期：指合同約定的完成工程的時間。

4.工程驗收：指工程完成后，由甲方組織相關單位進行的質量檢查和評定。

5.違約金：指一方未履行合同約定義務，應向對方支付的違約賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.工程進度延期：乙方應及時與甲方溝通，制定整改措施，確保工程按時完成。

2.工程質量問題：乙方應按照甲方的要求，及時整改，并承擔整改費用。

3.工程款支付問題：甲方應按照合同約定時間支付工程款，如有逾期，應支付違約金。

4.爭議解決：雙方可先進行友好協商，協商不成時，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：

1.甲方為項目業(yè)主，乙方為具有相應資質和能力的建筑鋼結構工程承攬商。

2.甲方委托乙方承攬建筑鋼結構工程，包括設計、制造、運輸、安裝、調試等工作。

3.乙方按照甲方的要求，提供合格的鋼結構產品，并確保工程質量符合國家標準和行業(yè)規(guī)范。

4.乙方按照合同約定的工期完成工程，如有延期，應承擔