泥瓦工承攬合同示例

泥瓦工承攬合同示例合同編號(hào)：__________甲方（委托方）：乙方（承攬方）：鑒于甲方需要進(jìn)行泥瓦工工程，乙方具備泥瓦工工程的承攬能力，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就泥瓦工工程承攬事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程預(yù)算：__________1.5工程進(jìn)度：__________二、工程質(zhì)量2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，保證工程一次性驗(yàn)收合格。2.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和施工方案進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。2.3乙方應(yīng)承擔(dān)因施工原因造成的質(zhì)量問題，并負(fù)責(zé)維修、加固或拆除，所需費(fèi)用由乙方承擔(dān)。三、工程期限3.1乙方應(yīng)按照雙方約定的工期完成工程。3.2乙方若因特殊原因不能按期完成工程，應(yīng)提前向甲方書面申請(qǐng)延期，并征得甲方同意。3.3乙方延期導(dǎo)致的工程費(fèi)用增加，由乙方承擔(dān)。四、工程費(fèi)用及支付方式4.1雙方確認(rèn)工程預(yù)算后，甲方應(yīng)支付乙方工程預(yù)付款__________元。4.2乙方完成工程后，甲方應(yīng)按照驗(yàn)收合格后的工程實(shí)際總價(jià)支付乙方工程款。4.3甲方支付工程款時(shí)，應(yīng)扣除乙方已支付的預(yù)付款。4.4乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按約定時(shí)間支付工程款。五、合同的解除和終止5.1雙方協(xié)商一致，可以解除或終止本合同。5.2乙方未按約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。5.3甲方未按約定支付工程款，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。六、違約責(zé)任6.1乙方未按約定時(shí)間完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為工程總價(jià)的__________%。6.2甲方未按約定時(shí)間支付工程款，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)付款項(xiàng)的__________%。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.設(shè)計(jì)圖紙2.施工方案3.工程預(yù)算明細(xì)4.工程進(jìn)度計(jì)劃5.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)6.工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告7.付款憑證8.違約金計(jì)算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時(shí)間完成工程，視為違約。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定或國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。3.甲方未按約定時(shí)間支付工程款，視為違約。4.甲方無故解除或終止合同，視為違約。5.甲方未按約定提供施工條件或所需材料，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.泥瓦工工程：指房屋建筑中的墻面、地面、天花板等部位的抹灰、貼磚等施工工程。2.承攬方：指承擔(dān)泥瓦工工程施工的乙方。3.委托方：指委托乙方進(jìn)行泥瓦工工程施工的甲方。4.工程質(zhì)量：指工程滿足設(shè)計(jì)要求、使用功能、安全、環(huán)保等要求的程度。5.工程驗(yàn)收：指工程完成后，由甲方、乙方及相關(guān)部門進(jìn)行的質(zhì)量、進(jìn)度、投資等方面的檢查、評(píng)價(jià)和確認(rèn)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整施工計(jì)劃，必要時(shí)甲方可要求乙方支付違約金。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：乙方負(fù)責(zé)整改，直至符合質(zhì)量要求，所需費(fèi)用由乙方承擔(dān)。3.支付糾紛：解決辦法：雙方按照合同約定履行付款義務(wù)，必要時(shí)可尋求法律途徑解決。4.合同解除或終止：解決辦法：雙方協(xié)商一致，辦理相關(guān)手續(xù)，必要時(shí)可要求對(duì)方支付違約金。