2024版建設(shè)工程施工合同承攬合同

2024版建設(shè)工程施工合同承攬合同合同編號：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行建設(shè)工程施工的事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：____________________1.5工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：____________________二、合同金額2.1本工程的合同總價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2合同金額的支付方式及支付時間按照本合同約定的付款條款執(zhí)行。三、合同工期3.1承包方應(yīng)按合同約定的日期開始施工，并在合同約定的工期內(nèi)完成本工程的施工。3.2工期延誤的計算及違約責(zé)任按照本合同約定的工期條款執(zhí)行。四、施工質(zhì)量4.1承包方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及地方有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程質(zhì)量的檢驗及驗收按照本合同約定的驗收條款執(zhí)行。五、材料供應(yīng)5.1委托方負(fù)責(zé)提供本工程所需的所有材料，并保證材料的質(zhì)量、數(shù)量及交貨時間符合合同約定。5.2委托方應(yīng)承擔(dān)因材料質(zhì)量、數(shù)量及交貨時間不符合合同約定而導(dǎo)致的全部責(zé)任。六、施工安全6.1承包方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及地方有關(guān)建設(shè)工程安全的規(guī)定進(jìn)行施工，確保施工過程中的安全。6.2承包方應(yīng)承擔(dān)因施工安全問題而導(dǎo)致的全部責(zé)任。七、合同的變更和解除7.1合同的變更和解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。7.2合同的變更和解除不影響雙方在合同解除或變更前的權(quán)利和義務(wù)。八、違約責(zé)任8.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。8.2違約金的計算及支付方式按照本合同約定的違約條款執(zhí)行。九、爭議解決9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、其他約定10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至本工程驗收合格且款項結(jié)清之日終止。10.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________簽訂日期：______________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙和技術(shù)文件2.施工方案和施工組織設(shè)計3.材料供應(yīng)清單和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.施工安全措施和應(yīng)急預(yù)案5.驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序6.付款憑證和進(jìn)度報告7.變更和解除合同的書面協(xié)議8.違約金計算和相關(guān)證明文件二、違約行為及認(rèn)定：1.委托方未按約定時間提供材料或提供的材料質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，導(dǎo)致施工延誤或質(zhì)量問題。2.承包方未按約定時間完成施工或施工質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)。3.雙方未按約定履行合同義務(wù)，包括但不限于支付款項、提供資料等。4.違反合同中的其他特定條款，如工期、質(zhì)量、安全等。三、法律名詞及解釋：1.委托方：指承擔(dān)工程項目的甲方，負(fù)責(zé)提供工程材料、資金等。2.承包方：指承擔(dān)工程施工的乙方，負(fù)責(zé)組織施工、保證工程質(zhì)量等。3.合同工期：指合同約定的工程開始施工和竣工的時間。4.施工質(zhì)量：指工程滿足設(shè)計文件、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求的程度。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.材料供應(yīng)問題：如材料質(zhì)量、數(shù)量不符合要求或供應(yīng)不及時，導(dǎo)致施工延誤。解決辦法：及時與委托方溝通，要求更換或補充材料，并根據(jù)實際情況順延工期。2.施工質(zhì)量問題：如施工質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致驗收不合格。解決辦法：及時整改，重新施工，直到達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。3.工期延誤：如承包方未按約定時間完成施工。解決辦法：根據(jù)合同約定，按日計算違約金，并順延工期。4.付款問題：如委托方未按約定時間支付款項。解決辦法：及時與委托方溝通，催促付款，必要時可依法采取措施。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建設(shè)工程項目的施工合同，如房屋建筑、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。2.適用于委